close

Enter

Log in using OpenID

C MEROS YPODIGMATA KAI PINAKES SIMORFOSIS.pdf

embedDownload
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την
“Προμήθεια Εξοπλισμού” του υποέργου 4 της πράξης
Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης (ΚΕ 2094 (80801))
Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Προϋπολογισμός:
96.900  (με ΦΠΑ)
Διάρκεια :
6 μήνες
Διαδικασία Ανάθεσης:
Ανοικτός Διαγωνισμός
με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:
Κωδικός ΟΠΣ:
Σελίδα 1 από 84
HH/MM/EE
304238
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Πίνακας Περιεχομένων
Πίνακας Περιεχομένων ____________________________________________________ 2
ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ______________________________________________ 4
C1.
Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών _______________________________ 4
C1.1
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ______________________________________ 4
C1.2
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης _________________________ 6
C1.3
Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ___________________________________ 8
C1.4
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας _______________________________ 10
C2.
Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος _____________________________ 13
C3.
Πίνακες Συμμόρφωσης _________________________________________ 15
C3.1
Πίνακας Γενικών Χαρακτηριστικών Υλισμικού ( Hardware ). ______________ 15
C3.1.1
Πίνακας Χαρακτηριστικών Υλισμικού ___________________________________ 16
Είδος 1. Εξυπηρετητής (web server). ______________________________________________ 16
C3.1.2
Είδος 2. Switch. _____________________________________________________ 19
C3.1.3
Είδος 3. Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) _______________________ 20
C3.1.4
Πίνακας Εγγυήσεων Υλισμικού ( Hardware ) ______________________________ 24
C3.2 Πίνακας Γενικών Χαρακτηριστικών Συσκευής Ψηφιοποίησης και Αποθήκευσης
Ψηφιοποιημένων Βιβλίων ________________________________________________ 24
C3.2.1
Πίνακας Χαρακτηριστικών Συσκευής Ψηφιοποίησης και Αποθήκευσης
Ψηφιοποιημένων Βιβλίων ______________________________________________________ 25
C3.2.2
Πίνακας Χαρακτηριστικών Λογισμικού Συσκευής Ψηφιοποίησης και Αποθήκευσης
Ψηφιοποιημένων Βιβλίων ______________________________________________________ 29
C3.2.3
Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Η/Υ Διαχείρισης Συσκευής Ψηφιοποίησης και
Αποθήκευσης Ψηφιοποιημένων Αρχείων Βιβλίων ___________________________________ 35
C3.2.4
Πίνακας Εγγυήσεων και Εκπαίδευσης Συσκευής Ψηφιοποίησης και Αποθήκευσης
Ψηφιοποιημένων Βιβλίων ______________________________________________________ 36
C3.2.5
Διαλειτουργικότητα Συσκευής Ψηφιοποίησης και Αποθήκευσης Ψηφιοποιημένων
Βιβλίων και σύνδεση με το ιδρυματικό αποθετήριο__________________________________ 37
C3.2.6
Απαιτήσεις επίδειξης και δοκιμαστικής χρήσης του λογισμικού Συσκευής
Ψηφιοποίησης και Αποθήκευσης Ψηφιοποιημένων Βιβλίων __________________________ 37
C3.3 Πίνακας Γενικών Χαρακτηριστικών Ολοκληρωμένου Συστήματος
Παρακολούθησης Βιβλιοθήκης RFID ________________________________________ 38
C3.3.1
Πίνακας Χαρακτηριστικών Λογισμικού Ολοκληρωμένου Συστήματος
Παρακολούθησης Βιβλιοθήκης RFID ______________________________________________ 38
C3.3.2
Πίνακας Εγγυήσεων και Εκπαίδευσης Ολοκληρωμένου Συστήματος
Παρακολούθησης Βιβλιοθήκης RFID ______________________________________________ 40
C3.3.3
Απαιτήσεις επίδειξης και δοκιμαστικής χρήσης του λογισμικού _______________ 40
C3.3.4
Συμμόρφωσης για Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Ολοκληρωμένου
Συστήματος Παρακολούθησης Βιβλιοθήκης RFID____________________________________ 40
C3.3.5
Πίνακας Γενικών Απαιτήσεων Συστήματος Ραδιοσυχνοτήτων (RFID) ___________ 44
Σελίδα 2 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
C3.4 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας
εξοπλισμού ____________________________________________________________ 46
C4.
Πίνακες Οργάνωσης της Διαδικασίας ______________________________ 47
C4.1
Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας___________________________ 47
C4.2
Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης _____________________ 48
C5.
Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς _________________________________ 51
C5.1
Πληροφοριακό Σύστημα ___________________________________________ 51
C5.1.1
C5.1.2
C5.2
Εξοπλισμός ________________________________________________________ 51
Έτοιμο Λογισμικό ___________________________________________________ 52
Παραρτήματα που αφορούν το Έργο _________________________________ 53
C5.2.1
Σχέδιο Σύμβασης ___________________________________________________ 53
Σχέδιο Σύμβασης _____________________________________________________________ 53
Σελίδα 3 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών




C1.1
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής (€ 4.845,00) θα έχει χρονική ισχύ ένα (1)
τουλάχιστον μήνα μετά το χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και σε
περίπτωση καθυστερήσεων διενέργειας και κατακύρωσης του διαγωνισμού
θα απαιτείται ανάλογη χρονική ανανέωση της εγγυητικής αυτής επιστολής.
Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει ΦΠΑ.
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία
κατακύρωσης του διαγωνισμού μέχρι το πέρας των προβλεπόμενων 6
μηνών. Η διάρκεια αυτή είναι αντίστοιχη με το χρονικό διάστημα που θα
απαιτηθεί για την ολοκλήρωση παράδοσης των παραδοτέων και σε
περίπτωση καθυστερήσεων θα απαιτείται ανάλογη χρονική ανανέωση της
εγγυητικής αυτής επιστολής. Η εγγύηση προκαταβολής δεν απαιτεί ΦΠΑ.
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, θα έχει διάρκεια δύο ετών μετά
την ολοκλήρωση παράδοσης των παραδοτέων. Το ύψος αυτής ορίζεται
ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
(ΠΔ 118/07).
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Τον Ειδικό Λογαριασμό - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Β. Σοφίας 12, Ξάνθη 67100
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
Σελίδα 4 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός …
ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο
διαγωνισμό
της
(συμπληρώνετε
την
ημερομηνία
διενέργειας
του
διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)
……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν
περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με τη με
αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη
συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας
ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας,
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος
ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου
ισχύος της Προσφοράς).
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη
δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν
από την ημερομηνία λήξης της.
Σελίδα 5 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης
και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για
την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
C1.2
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς :Τον Ειδικό Λογαριασμό - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Β. Σοφίας 12, Ξάνθη 67100
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός
……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
Σελίδα 6 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης
με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε
τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό
συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........,
σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας,
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη
από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης
και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για
την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
Σελίδα 7 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
C1.3
Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς :Τον Ειδικό Λογαριασμό - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Β. Σοφίας 12, Ξάνθη 67100
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός ………………….
Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με
αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του
διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)
…………. για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ………
συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν
περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ
(συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)
Σελίδα 8 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε
βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των
Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας
εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Π.Δ.118/2007 στο οποίο και
μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας,
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη
από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
Σελίδα 9 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
C1.4
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός ………….
Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ......................... (συμπληρώνετε το συνολικό
συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή
λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ……………….
συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξη της
Αναθέτουσα Αρχή
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας,
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σελίδα 10 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη
από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης
και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για
την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
Σελίδα 11 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Σελίδα 12 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Μητρώνυμο:
Ημερομηνία
Γέννησης:
__ /__ / ____
Τηλέφωνο:
Fax:
Τόπος Γέννησης:
E-mail:
Διεύθυνση Κατοικίας:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα Ιδρύματος
Τίτλος Πτυχίου
Ειδικότητα
Σελίδα 13 από 84
Ημερομηνία
Απόκτησης
Πτυχίου
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόμενο, από τον
υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα
διοίκησης Έργου)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1
Έργο (ή Θέση)
Ρόλος και
Εργοδότης Καθήκοντα στο Έργο
(ή Θέση)
Απασχόληση
στο Έργο
Περίοδος
(από –
ΑΜ2
έως)
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___
__ /__ /
___
1
Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.
Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα
ανθρωποετών, – Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου
απασχόλησης στο έργο.
2
Σελίδα 14 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
C3. Πίνακες Συμμόρφωσης
Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με
την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός απαιτούμενων
2
εξυπηρετητών με το λειτουργικό
τους.
2 Αριθμός Switch
1
3 Αριθμός Μονάδων Αδιάλειπτου
1
παροχής ισχύος (UPS)
4 Αριθμός σταθμών εργασίας
1
5 Συσκευή ψηφιοποίησης και
1
αποθήκευσης ψηφιοποιημένων
βιβλίων, με το συνοδεύον υλισμικό
(hardware) και λογισμικό της σε
πλήρη λειτουργία (με το κλειδί στο
χέρι).
6 RFID Σταθμός αυτόματου δανεισμού
2
για αυτοεξυπηρέτηση χρηστών σε
πλήρη λειτουργία
7 RFID Φορητή Συσκευή απογραφής
1
βιβλιοθήκης σε πλήρη λειτουργία
8 RFID Σταθμοί εργασίας προσωπικού
1
βιβλιοθήκης σε πλήρη λειτουργία
9 Λογισμικά ολοκλήρωσης με
2
εφαρμογές τρίτων (Τοπικό Σύστημα
Βιβλιοθήκης – SIP2 Server.)
10 Άδειες λογισμικού φόρτωσης και
2
ενεργοποίησης ετικετών RFID
100.000
11 Ετικέτες RFID για δανειστικό υλικό
Σελίδα 15 από 84
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Πίνακας Γενικών Χαρακτηριστικών Υλισμικού ( Hardware ).
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Είδος Φυσικό
Αντικείμενο
C3.1
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
C3.1.1 Πίνακας Χαρακτηριστικών Υλισμικού
Είδος 1. Εξυπηρετητής (web server).
Τεμάχια: Δύο ( 2).
Προτεινόμενο μοντέλο: HP-DL360G7 ή ισοδύναμο.
Ο προτεινόμενος εξοπλισμός είναι της εταιρείας HP για λόγους
διαλειτουργικότητας με τον υπάρχοντατα εξοπλισμό. Καθώς ο εξοπλισμός θα
ενταχθεί στο υπολογιστικό νέφος του ΥΚ-ΚΔΔ, θα πρέπει να είναι συμβατός με τους
υπόλοιπους servers του νέφους. Επιπλέον, θα πρέπει να συνεργάζεται με τα
εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης του δικτύου, που έχουν αναπτυχθεί από
το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του ΔΠΘ. Τέλος, ο συγκεκριμένος εξοπλισμός
διατίθεται από πολύ μεγάλο αριθμό προμηθευτών στη Ελλάδα και το εξωτερικό.
A/A
1
2
3
4
5
6
7
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Τύπος επεξεργαστή
Quad-Core
Intel® Xeon®
Processor
E5606
(2.13GHz,
412M L3
Cache, 80
Watts) ή
καλύτερος
Αριθμός
Τουλάχιστον
επεξεργαστών
δύο (2).
Πυρήνες/επεξεργαστή Τουλάχιστον
τέσσερις (4)
Μέγιστη Μνήμη
Τουλάχιστον
384 GB
Θέσεις μνήμης
Τουλάχιστον 18
DIMM slots
Τύπος μνήμης
DDR3 RDIMM ή
UDIMM
Διαθέσιμη μνήμη
48 GB
τουλάχιστον,
τουλάχιστον με
μνήμες
χαμηλής τάσης,
με
διαμόρφωση
Σελίδα 16 από 84
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
(Ναι/Όχι)
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
8
Θύρες Επέκτασης
9
Αριθμός Ελεγκτών
Δικτύου
Τύπος Ελεγκτών
Δικτύου
10
11
Απομακρυσμένη
σύνδεση-διαχείριση
για μέγιστη
απόδοση,
ισοκατανομή
στους δύο
επεξεργαστές
και με το
μεγαλύτερο
μέγεθος ανά
τεμάχιο
μνήμης. Επί
παραδείγματι:
6x8GB LV
RDIMMs
κατανεμημένες
στα 3 κανάλια
και σε μία
υποδοχή ανά
κανάλι.
Τουλάχιστον
δύο (2) PCI
υποδοχές, μία
για PCI-e ή PCX Gen2 fullheight, fulllength card και
μία για PCI-e
Gen2 low
profile card
Τουλάχιστον
δύο (2)
1GbE NC382i
Multifunction,
δύο (2) θυρών
(ήτοι συνολικά
τέσσερις (4)
θύρες
δικτύου), με
υποστήριξη
Accelerated
iSCSI, ή
καλύτερους
Dedicated
Ethernet port
για
Σελίδα 17 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
12
Ports
13
Θέσεις Δίσκων
14
Σκληροί Δίσκοι
15
Ελεγκτής Σκληρών
Δίσκων
16
DVD drive
17
Τροφοδοτικά
18
Ψύξη
19
Στήριξη
management
(σύνδεση με
telnet και
υποστήριξη
remote serial
console και
remote power
on/off)
>=1x Serial,
>=1x VGA, >=2x
USB 2.0 και μία
εσωτερική USB
2.0
Τουλάχιστον
τέσσερις (4)
SFF
SAS/SATA/SSD
Τουλάχιστον
δύο (2) 146GB
6G, Hot Plug
2.5 SAS, Dual
Port,
1,0.000rpm
HP Smart Array
P410i/256MB
FBWC
Controller (με
υποστήριξη
RAID
0/1/1+0/5/5+0)
ή ισοδύναμος
Ένα (1) SATA
DVD-RW Drive
Δύο (2),
τουλάχιστον
460W, HotPlug
Τουλάχιστον
τέσσερα (4) fan
modules.
Rack
mountable με
κατάλληλες
συρόμενες
Σελίδα 18 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
20
Παρελκόμενα
21
Συμβατό
22
Υποστήριξη
23
Εγγύηση
C3.1.2
ράγες για
τοποθέτηση σε
standard rack
19"
Δύο (2)
καλώδια
τροφοδοσίας
Συμβατό με
ACPI v2.0v
Υποστήριξη
PXE και WOL
Δύο(2) έτη
τουλάχιστον
Είδος 2. Switch.
Τεμάχια: Ένα ( 1).
Προτεινόμενο μοντέλο: Cisco Catalyst WS-C2960-24TC-L.
Ο προτεινόμενος εξοπλισμός είναι της εταιρείας Ciscso για λόγους
διαλειτουργικότητας με τον υπάρχοντα εξοπλισμό. Καθώς ο εξοπλισμός θα ενταχθεί
στο υπολογιστικό νέφος του ΥΚ-ΚΔΔ, θα πρέπει να είναι συμβατός με τους
υπόλοιπους μεταγωγείς (switches) του νέφους. Επιπλέον, θα πρέπει να
συνεργάζεται με τα εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης του δικτύου, που
έχουν αναπτυχθεί από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του ΔΠΘ. Τέλος, ο
συγκεκριμένος εξοπλισμός διατίθεται από πολύ μεγάλο αριθμό προμηθευτών στη
Ελλάδα και το εξωτερικό.
A/A
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
(Ναι/Όχι)
1
19”, Rack
Mounted , με
Διαστάσεις
βίδες και
παξιμάδια για
rack
2
δραστηριότητα,
κατάσταση
θύρας,
λειτουργία
Ενδείξεις LED
duplex,
ταχύτητα,
τροφοδοσία,
link OK
Σελίδα 19 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Αριθμός θυρών
10/100/1000
BaseT
Αριθμός θυρών
SFP
Αριθμός θυρών
USB
Μνήμη
Τεχνολογία
Μέλη stack
Packets per
Second per box
Αριθμός MAC
Addresses
Πρωτόκολλα
απομακρυσμένης
παρακολούθησης
/ διαχείρισης:
Εφεδρικό
τροφοδοτικό
13
Διάφορα
Χαρακτηριστικά
14
Εγγύηση
C3.1.3
>=4
1
128 MB DRAM
Gigabit
Ethernet
>=4
>=40Gbps,
>=8000
SNMP, RMON,
Telnet, SSH v2,
http /https.
Εγκατεστημένο
Per VLAN STP,
CDP, 802.1x,
dhcp snooping,
dynamic arp
inspection,
snmp, CoS,
etherchannel,
RSPAN, TFTP,
NTP, rate limit.
Lifetime
Είδος 3. Μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS)
Τεμάχια: Ένα (1).
A/
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
A
1
>=24
Ισχύς εξόδου
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
6000VA,
Σελίδα 20 από 84
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ
Η
(Ναι/Όχι)
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Σ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
2
3
4
Συντελεστής ισχύος
(power fact
Τεχνολογία
Τάση Εισόδου
5
Ανοχή Εισόδου
6
7
8
Συχνότητα / Ανοχή
Εισόδου
Κυματομορφή Εξόδου
Τάση Εξόδου
9
Συχνότητα / Ανοχή Εξόδου
10
Απόδοση AC/AC
11
Τυπική Αυτονομία
12
Συσσωρευτές
13
Επικοινωνία
τουλάχιστον
≥0.85 ή
καλύτερος
On-Line
208, 220, 230,
240 VAC
-/+ 20% ή
καλύτερη
45-65Hz / ± 3Hz
ή καλύτερη
Ημιτονοειδής
220 , 230 , 240
VAC ± 2%
ρυθμιζόμενη
50 / 60 Hz ±
3%Hz ή
καλύτερη
>85% (>95% σε
High Efficiency
Mode) ή
καλύτερη
Από 5 έως 10
min σε πλήρες
φορτίο με
pf.=0.9 ή
καλύτερη
Δυνατότητα και
ικανότητα
επέκτασης
αυτονομίας με
πρόσθεση
όμοιων
αντίστοιχα
ερμαρίων
εξωτερικών
συσσω-ρευτών.
Μολύβδου
κλειστού τύπου
χωρίς απαίτηση
συντήρησης,
5ετούς
διάρκειας ζωής.
Να διαθέτει
Σειριακή θύρα
Σελίδα 21 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
14
επικοινωνίας
RS232 ή USB ή
δικτύου TCP/IP,
και το
αντίστοιχο
software με
δυνατότητα
παρακολούθηση
ς του UPS από
Η/Υ.
Τουλάχιστον δυο
(2) έτη.
Εγγύηση
Είδος 4. Σταθμός Εργασίας.
Τεμάχια: Ένα (1).
A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
(Ναι/Όχι)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
Τύπος
Desktop PC
Επεξεργαστής
Intel Core i3 / 3.10
GHz ή καλύτερος
Chipset
Intel H61 Express /
μητρικής
ITE IT8728 ή
καλύτερη
Μνήμη cache
3 MB - L3 Cache ή
καλύτερη
Cache ανά
3 MB ή καλύτερη
επεξεργαστή
Μνήμη RAM
2 GB - DDR3
SDRAM ή
καλύτερη
Μνήμη RAM
16 GB - DDR3
(Μέγιστη)
SDRAM ή
καλύτερη
Σκληρός
500 GB - Serial
δίσκος
ATA-300 - 7200
rpm ή καλύτερος
Οπτική
μονάδα
Κάρτα
DVD±RW
Intel HD Graphics
Σελίδα 22 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
11
12
13
14
15
16
17
18
19
γραφικών
Έξοδος εικόνας
Έξοδος ήχου
Ενσύρματο
δίκτυο
Θύρα FireWire
Θύρα USB
Θύρα HDMI
Θύρα
μικροφώνου
Θύρα
ακουστικών
Ηχείο(α)
Ναι
20
Λειτουργικό
σύστημα
21
Πηγή
τροφοδοσίας
Πληκτρολόγιο
Ποντίκι
Εγγύηση
22
23
24
1
3
4
Αντίθεση
5
Χρόνος
απόκρισης
Γωνία θέασης
(H / V):
Φωτεινότητα τυπική
Συχνότητα
Κάθετη
6
7
8
Εξωτερικά,
εσωτερικά ή
ενσωματωμένα
στην οθόνη
Microsoft
Windows 7 Home
Premium Ελληνικά
AC 220/240 V
Ενσύρματο
Ενσύρματο
Δύο(2) έτη
τουλάχιστον
ΟΘΟΝΗ
19” τουλάχιστον
Μέγεθος
οθόνης
Aναλογία
οθόνης
Ανάλυση
2
3000 ή καλύτερη
1920 x 1200 ή
καλύτερη
Ναι
Ethernet
10/100/1000Mbps
Επιθυμητή
4 x USB 2.0 ή
καλύτερη
Επιθυμητή
Ναι
16:9 ή 4:3
1600 x 900 pixel ή
καλύτερη
20,000:1 ή
καλύτερη
5 ms ή καλύτερος
170 ° / 170 ° ή
καλύτερη
250 cd / m² ή
καλύτερη
76 Hz ή καλύτερη
Σελίδα 23 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
9
Συνδεσιμότητα
10
Εγγύηση
Video input 1 x DSUB, ή HDMI
Δύο(2) έτη
τουλάχιστον
C3.1.4 Πίνακας Εγγυήσεων Υλισμικού ( Hardware )
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει δύο έτη
εγγύηση για το σύνολο των
προσφερομένων προϊόντων. Η
εγγύηση
καλύπτει
ανταλλακτικά,
αναβαθμίσεις
και υποστήριξη λογισμικού και
εργασία τεχνικού προσωπικού.
Ο κατασκευαστικός οίκος να
μπορεί να εξασφαλίσει την ύπαρξη ανταλλακτικών για χρονική περίοδο τουλάχιστον επτά ετών από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Να βεβαιωθεί με επιστολή του κατάσκευαστικού οίκου.
ΝΑΙ
Συσκευής
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αριθμός Προσφερόμενων Σαρωτών (τεμάχια).
Σελίδα 24 από 84
1
Ψηφιοποίησης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Φυσικό Αντικείμενο
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΝΑΙ
C3.2 Πίνακας Γενικών Χαρακτηριστικών
Αποθήκευσης Ψηφιοποιημένων Βιβλίων
1
ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
και
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
2
Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία
κατασκευής.
NAI
3
Να αναφερθεί το έτος κυκλοφορίας του
προσφερόμενου σαρωτή.
NAI
4
Να παρασχεθεί πίνακας εγκαταστημένων
αντίστοιχων του προσφερόμενου συστήματος
παγκοσμίως, προκειμένου να αξιολογηθεί η
εμπειρία και η τεχνογνωσία του. Ο αριθμός
εγκαταστάσεων να βεβαιώνεται με επιστολή
του κατασκευαστικού οίκου και με αναλυτική
λίστα πελατών.
5
6
Ψηφιοποίηση λυτών και βιβλιοδετημένων .
Να περιγραφεί ο βαθμός αυτοματοποίησης
λειτουργίας του προσφερόμενου σαρωτή για
ψηφιοποίηση δεμένων εντύπων (βιβλίων,
σπιράλ, θυροκόλληση κλπ).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Φυσικό Αντικείμενο
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
C3.2.1 Πίνακας Χαρακτηριστικών Συσκευής Ψηφιοποίησης και Αποθήκευσης
Ψηφιοποιημένων Βιβλίων
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
Μέγεθος επιφάνειας σάρωσης
/ διαστάσεις πρωτοτύπων
≥ 450mm
(ύψος)
≥ 700mm
(πλάτος)
2
Ταχύτητα σάρωσης με
αυτόματο γύρισμα σελίδων
δεμένων εντύπων όλων των
διαστάσεων. Η ταχύτητα
σάρωσης να διατηρείται
>= 2.000
σελίδες ανά
ώρα
Σελίδα 25 από 84
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
3
4
5
6
7
8
9
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
σταθερή για όλες τις
διαστάσεις των δεμένων
εντύπων το οποίο να
επιβεβαιώνεται με επιστολή
του κατασκευαστικού οίκου.
Το μηχάνημα να έχει τη
δυνατότητα ψηφιοποίησης
πολύ ευαίσθητων, φθαρμένων
και παλαιών βιβλίων. Να
περιγραφούν οι τεχνολογίες
που διαθέτει για την διαχείριση
των ανωτέρω περιπτώσεων.
Το σύστημα να μπορεί να
ψηφιοποιήσει βιβλία με βάρος
σελίδας από 60 – 300
γραμμάρια.
Το σύστημα να μπορεί να
ψηφιοποιήσει βιβλία με πάχος
ράχης τουλάχιστον 8 cm.
Το σύστημα να αντιλαμβάνεται
πότε τελειώνουν οι σελίδες
ενός βιβλίου (τελευταία σελίδα
βιβλίου), προκειμένου να
διακόπτει τη διαδικασία της
αυτόματης ψηφιοποίησης.
Η μέγιστη διάσταση σελίδας
που θα μπορεί να
ψηφιοποιήσει το μηχάνημα
είναι τουλάχιστον 25cm x
35cm.
Το γύρισμα των σελίδων να
μπορεί να γίνει τόσο αυτόματα
(χωρίς να απαιτείται καμία
παρέμβαση από το χειριστή
κατά τη σάρωση) όσο και
χειροκίνητα.
Να υπάρχει η δυνατότητα
μείωσης της ταχύτητας
σάρωσης με τη χρήση του
προγράμματος διαχείρισης του
σαρωτή, προκειμένου
φθαρμένα ή πολύ παλαιά
ΝΑΙ
NAI
NAI
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
ΝΑΙ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
Σελίδα 26 από 84
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
10
11
12
13
14
15
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
βιβλία να σαρώνονται με
αυτόματο τρόπο σε
χαμηλότερη ταχύτητα.
Πραγματική οπτική ανάλυση
τουλάχιστον 400 ppi σε
διάσταση σελίδας Α4 και με
βάθος χρώματος 24 bit color ή
8 bit grayscale ή 1 bit Black &
White.
Να διαθέτει ενσωματωμένο
σύστημα φωτισμού χωρίς την
εκπομπή UV και IR
ακτινοβολίας.
Οπτική ανάλυση σάρωσης
μέχρι και 400 dpi για 2X DIN A3.
Χρόνος έγχρωμης σάρωσης
τεκμηρίου διάστασης Α2 σε
οπτική ανάλυση 400 dpi.
Να δέχεται βιβλιοδετημένα
έντυπα διαστάσεων μέχρι και
DIN Α2 τουλάχιστον, με ύψος
ράχης ≥ 10 εκατοστών και
βάρους ≥ 10 κιλών
Το σύστημα σάρωσης να
μπορεί να ψηφιοποιεί
αυτόματα δεμένα έντυπα
(βιβλία, περιοδικά), σπιράλ,
κλασέρ 3 ή 4 δαχτυλιδιών και
θερμοκολλημένα έντυπα.
16 Ενεργειακές απαιτήσεις.
Να δίνει τη δυνατότητα να
σαρώνει και τις δυο σελίδες
ενός βιβλίου με ένα πέρασμα
17 και να χωρίζει αυτόματα την
εικόνα στη μέση παράγοντας
ένα αρχείο εικόνας για κάθε
σελίδα.
Να επιτρέπει τη σάρωση και
προεπισκόπηση μόνο της μιας
18
σελίδας εκ των δυο (είτε τη
δεξιά είτε την αριστερή).
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
< 3 sec
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
ΝΑΙ
220-240V,
50HZ
NAI
NAI
Σελίδα 27 από 84
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
19
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Η εστία σάρωσης να βρίσκεται
πάνω από το έγγραφο
20 Τύπος αισθητήρα
21 Βάθος πεδίου (Depth of field)
Ικανότητα επιλογής
22
ευαισθησίας σάρωσης
Μέγιστο πάχος βιβλίου προς
23
ψηφιοποίηση
Να διαθέτει σύστημα
24 φωτισμού χωρίς την εκπομπή
UV και IR ακτινοβολίας
Να δίνει τη δυνατότητα στον
χειριστή να σώσει ολόκληρο το
batch είτε σαν διαδοχικές,
25
ξεχωριστές εικόνες σε ένα
φάκελο, είτε σαν ένα PDF
αρχείο.
Να διαθέτει επίπεδη επιφάνεια
26
σάρωσης, για σάρωση σχεδίων
Να διατίθεται η δυνατότητα
προμήθειας ειδικής βάσης
27
στήριξης (cabinet) για τον
σαρωτή και τον Η/Υ
Να μπορεί να λειτουργήσει σε
28 Batches (πακέτα εργασίας, πχ
ολόκληρο βιβλίο)
Να δίνει τη δυνατότητα στον
χειριστή να σώσει ολόκληρο το
29
batch με ένα όνομα και σε μια
συγκεκριμένη τοποθεσία.
Αυτόματη αναγνώριση
30
φωτεινότητας
H σάρωση να γίνεται μόνο το
φως δωματίου, χωρίς
ενσωματωμένες λάμπες ή άλλο
31
ειδικό φωτισμό που
ενδεχομένως να διαθέτει το
μηχάνημα σάρωσης.
Ανάλυση σάρωσης μέχρι και
32
600 ppi optical για 2X DIN A3.
33 Αυτόματη εστίαση
ΝΑΙ
7500 Pixel
Line CCD
50 mm
200-600 DPI
100 mm
Ναι
NAI
Ναι
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
NAI
NAI
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Σελίδα 28 από 84
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
34
35
36
37
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Να διαθέτει ενσωματωμένη
έγχρωμη οθόνη για
προεπισκόπηση σάρωσης και
οθόνη αφής για εύκολη χρήση
Να έχει τη δυνατότητα
αυτόματης σάρωσης με το
γύρισμα της σελίδας, χωρίς ο
χειριστής να πατάει κάποιο
κουμπί ή πεντάλ
Δυνατότητα αναβάθμισης του
scanner με νέες εκδόσεις
λειτουργιών του
Να διαθέτει δυνατότητα
σύνδεσης με PC μέσω USB2 και
Gigabit-Ethernet για την
μεταφορά των απεικονίσεων
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
C3.2.2 Πίνακας Χαρακτηριστικών Λογισμικού Συσκευής Ψηφιοποίησης και
Αποθήκευσης Ψηφιοποιημένων Βιβλίων
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Αυτόματη αναγνώριση και
αντιστάθμιση της
καμπυλότητας των βιβλίων και
εξάλειψης της <<σκιάς>> που
δημιουργείται στη ράχη των
βιβλιοδετημένων τόμων
Γεωμετρική διόρθωση
Διόρθωση φωτεινότητας
Δυνατότητα αυτοματοποίησης
επαναλαμβανόμενων
διορθώσεων
Δυνατότητα καταχώρησης
μεταδεδομένων για τη
διαχείριση των ψηφιακών
εικόνων
Το προσφερόμενο λογισμικό
να είναι του ιδίου
κατασκευαστή με το σύστημα
σάρωσης.
Να αναφερθεί η τρέχουσα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Επιθυμητή
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Σελίδα 29 από 84
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Α/Α
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
έκδοση του λογισμικού καθώς
και ο χρόνος της επίσημης
ανακοίνωσής της.
Μέσω του λογισμικού ο
χειριστής να διαχειρίζεται
πλήρως το σύστημα σάρωσης.
Το λογισμικό να διαθέτει
οθόνη προβολής των εικόνων
που σαρώνονται σε
πραγματικό χρόνο
Το λογισμικό να παρέχει τη
δυνατότητα της αυτόματης
περιστροφής (autorotation)
των ψηφιοποιημένων
εικόνων.
Βάθος χρώματος
Τύποι παραγώμενων αρχείων
Διεπαφή επικοινωνίας /
Διασύνδεση με Η/Υ
Να έχει τη δυνατότητα
αυτόματης διόρθωσης
χρώματος
Να έχει τη δυνατότητα
αυτόματης αναγνώρισης
μεγέθους πρωτοτύπου
Να έχει τη δυνατότητα
αναγνώρισης και αποκοπής
μαύρων περιθωρίων
Να έχει τη δυνατότητα
αυτόματης ευθυγράμμισης
πρωτοτύπου
White balance calibration
Να έχει τη δυνατότητα
δημιουργίας μεταδεδομένων
και δημοσίευσης εικόνων στο
διαδίκτυο
Συμβατότητα με Microsoft
Windows XP, Vista, 7
Το προσφερόμενο λογισμικό
να είναι του ιδίου
κατασκευαστή με το σύστημα
σάρωσης.
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Επιθυμητή
ΝΑΙ
Επιθυμητή
Επιθυμητή
Επιθυμητή
Επιθυμητή
ΝΑΙ
Επιθυμητή
Σελίδα 30 από 84
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Α/Α
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Να αναφερθεί η τρέχουσα
έκδοση του λογισμικού καθώς
και ο χρόνος της επίσημης
ανακοίνωσής της.
Αυτόματη αναγνώριση και
αντιστάθμιση της
καμπυλότητας των βιβλίων και
εξάλειψης της <<σκιάς>> που
δημιουργείται στη ράχη των
βιβλιοδετημένων τόμων
Εργαλεία και φίλτρα
επεξεργασίας εικόνας το
οποίο να υποστηρίζει διεθνώς
καθιερωμένα πρότυπα
ψηφιοποίησης
Μέσω του λογισμικού ο
χειριστής να διαχειρίζεται
πλήρως το σύστημα σάρωσης.
Το λογισμικό να διαθέτει
οθόνη προβολής των εικόνων
που σαρώνονται σε
πραγματικό χρόνο
Γεωμετρική διόρθωση
Το λογισμικό να παρέχει τη
δυνατότητα της αυτόματης
περιστροφής (autorotation)
των ψηφιοποιημένων
εικόνων.
Διόρθωση φωτεινότητας
Μέσω του λογισμικού ο
χειριστής να μπορεί να κάνει
περικοπή του περιθωρίου των
ψηφιοποιημένων εικόνων.
Δυνατότητα αυτοματοποίησης
επαναλαμβανόμενων
διορθώσεων
Δυνατότητα καταχώρησης
μεταδεδομένων για τη
διαχείριση των ψηφιακών
εικόνων
Το λογισμικό να επιτρέπει τη
δυνατότητα μαζικής
Επιθυμητή
ΝΑΙ
Επιθυμητή
Επιθυμητή
NAI
ΝΑΙ
Επιθυμητή
Επιθυμητή
Επιθυμητή
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Σελίδα 31 από 84
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Α/Α
34
35
36
37
38
39
40
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
επεξεργασίας (batch process)
πολλών ψηφιοποιημένων
βιβλίων ταυτόχρονα σε
επίπεδο εφαρμογής φίλτρων
βελτίωσης εικόνας.
Δυνατότητα αυτόματου
ελέγχου της ποιότητας των
επεξεργασμένων εικόνων
Το λογισμικό επίσης να
παρέχει τη δυνατότητα
επιλογής έστω και μόνο μιας
σελίδας από το βιβλίο
προκειμένου ο χειριστής να
βελτιώσει μόνο το
αποτέλεσμα της
συγκεκριμένης σελίδας.
Να αναφερθούν επιπλέον
λειτουργίες και εργαλεία (πχ
crop, deskew, binarization,
περιστροφή εικόνας, κλπ)
Το λογισμικό να παρέχει τη
δυνατότητα αναζήτησης και
ανάκλησης των
ανεπεξέργαστων εικόνων,
προκειμένου να μπορεί ο
χειριστής να διορθώσει λάθη
που ενδεχομένων να έχουν
γίνει κατά την εισαγωγή των
φίλτρων επεξεργασίας των
ψηφιοποιημένων εικόνων.
Δυνατότητα αναβάθμισης με
νέες εκδόσεις λογισμικού
Το λογισμικό να διαθέτει τη
δυνατότητα εισαγωγής
εικόνων (όπως εξώφυλλα,
χάρτες κλπ) που ενδεχομένως
έχουν ψηφιοποιηθεί από άλλο
σύστημα ώστε το τελικό
αποτέλεσμα να είναι
ολοκληρωμένο.
Το λογισμικό να διαθέτει τη
δυνατότητα προβολής όλων
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Σελίδα 32 από 84
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Α/Α
41
42
43
44
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
των ψηφιοποιημένων εικόνων
με μορφή thumbnail ή
μεγαλύτερη προκειμένου να
μπορεί ο χειριστής να
διαχειριστεί το βιβλίο που έχει
ψηφιοποιήσει γρήγορα ώστε
να παρέμβει εισάγοντας και
διαγράφοντας εικόνες.
Το λογισμικό να κάνει
αυτόματη κατάτμηση του
περιεχομένου των βιβλίων
προκειμένου να διαχωρίσει το
κείμενο από τις φωτογραφίες.
Αυτό είναι σημαντικό
προκειμένου τα φίλτρα
επεξεργασίας εικόνων όπως
ΝΑΙ
ρύθμιση φωτεινότητας,
αποκοπή περιθωρίου,
ευθυγράμμιση κλπ, να
εφαρμόζονται με
διαφορετικές ρυθμίσεις στο
κείμενο του βιβλίου από ότι
στις εικόνες του βιβλίου.
Το λογισμικό να μπορεί να
κάνει Οπτική Αναγνώριση
Χαρακτήρων (OCR) του
βιβλίου. Το OCR να
ΝΑΙ
υποστηρίζει Ελληνικά,
Αγγλικά, Γαλλικά και άλλες
γλώσσες. Να αναφερθούν.
Μέσω της τεχνολογίας OCR το
σύστημα να αναγνωρίζει την
αρίθμηση των σελίδων του
βιβλίου προκειμένου να
ΝΑΙ
μπορεί να γίνει εντοπισμός
σελίδων που ενδεχομένως να
λείπουν από τα βιβλία.
Το λογισμικό να μπορεί μέσω
του OCR να δημιουργήσει
ΝΑΙ
ηλεκτρονικά τη δομή του
βιβλίου, δηλαδή να
αναφερθούν)
αναγνωρίσει κεφάλαια,
τίτλους σελίδων, την
Σελίδα 33 από 84
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Α/Α
45
46
47
48
49
50
51
52
53
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
αρίθμηση των σελίδων, τον
πίνακα περιεχομένων
προκειμένου να μπορούν να
εξαχθούν PDF ή e-book format
αρχεία με εύκολη για το τελικό
χρήστη πλοήγηση. Ως
παράδειγμα αναφέρουμε τη
δημιουργία ενός PDF αρχείου
που θα είναι ενεργοποιημένοι
οι σύνδεσμοι (links) του
πίνακα περιεχομένων και
κάνοντας click σε ένα
σύνδεσμο θα οδηγείται ο
χρήστης απευθείας στην
σελίδα που επιθυμεί.
Επίσης μέσω της τεχνολογία
OCR το σύστημα να μπορεί να
διαβάσει το Table of Contents
(TOC) του βιβλίου
προκειμένου να το
χρησιμοποιήσει η βιβλιοθήκη
ως στοιχείο μεταδεδομένων.
Το λογισμικό να διαθέτει την
ικανότητα διαχείρισης των
μεταδεδομένων του βιβλίου
κάνοντας χρήση σχημάτων
όπως MARC, DC, MODS κλπ
Ως αποτέλεσμα της
ψηφιοποίησης το λογισμικό
θα πρέπει να υποστηρίζει
κατά ελάχιστο τις ακόλουθες
μορφές αρχείων (output
format):
JPG
E-book formats (να
αναφερθούν τα
υποστηριζόμενα)
JP2000
PDF
PDF με αναζήτηση πλήρους
κειμένου
PDF/A
ΝΑΙ
Επιθυμητή
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
Σελίδα 34 από 84
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Α/Α
54
55
56
57
58
59
60
61
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
TIFF G4
TIFF ασυμπίεστο
Άλλα να αναφερθούν
Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα
παρακάτω χαρακτηριστικά
κατ' ελάχιστον: Panning,
zoom, thresholding,
περιστροφή εικόνας, multimasking, αποκοπή μαύρων
περιθωρίων, βελτίωση
φωτεινότητας, βελτίωση
αντίθεσης, περικοπή εικόνας.
Να διαθέτει λειτουργία
“White balance calibration”.
Να έχει τη δυνατότητα
δημιουργίας μεταδεδομένων
και δημοσίευσης εικόνων στο
διαδίκτυο.
Ο ανάδοχος κατά την
εγκατάσταση είναι
υποχρεωμένος να αναλάβει
την εκπαίδευση των
υπαλλήλων για την λειτουργία
του λογισμικού.
Συμβατότητα με Microsoft
Windows XP, 7.
NAI
NAI
NAI
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
NAI
NAI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
C3.2.3 Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Η/Υ Διαχείρισης Συσκευής
Ψηφιοποίησης και Αποθήκευσης Ψηφιοποιημένων Αρχείων Βιβλίων
Α/
Α
1
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
2
Αριθμός Προσφερόμενων Η/Υ
(τεμάχια)
CPU : Quad Core
3
Μνήμη RAM
4
Δύο σκληροί δίσκοι RAID 10
5
Κάρτα δικτύου Gigabit
Ethernet
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1
Dual ή quad
core 2.33
GHZ ή
ταχύτερος
3 GB ή
περισσότερη
>= 1 TB
έκαστος
1000 base T,
Network
Σελίδα 35 από 84
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Α/
Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
6
Οθόνη
7
Λειτουργικό σύστημα
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Interface
card
1080p 23
inch
Windows 7
Professional
32 Bit,
ή
WINXP-Pro
(SP 3)
8
Ελάχιστες απαιτήσεις
συστήματος: Windows Vista
(32 bit system) ή Windows XP
(64 bit system δεν
υποστηρίζεται),
(απαιτούνται 2 υπολογιστές
για λειτουργία Dual PC mode,
κατά την οποία μπορεί να
γίνει ταυτόχρονο capture της
αριστερής και της δεξιάς
σελίδας), CPU 1GHz ή
καλύτερο, RAM 2GB
ελάχιστο, 10GB ελεύθερος
χώρος στο δίσκο, 1024 x 768
resolution monitor.
ΝΑΙ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
C3.2.4 Πίνακας Εγγυήσεων και Εκπαίδευσης Συσκευής Ψηφιοποίησης και
Αποθήκευσης Ψηφιοποιημένων Βιβλίων
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
1
2
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να παρέχει δυο έτη εγγύηση για το
σύνολο των προσφερομένων
προϊόντων. Η εγγύηση καλύπτει
ανταλλακτικά, αναβαθμίσεις και
υποστήριξη λογισμικού και
εργασία τεχνικού προσωπικού
χωρίς περεταίρω οικονομική
επιβάρυνση της Αναθέτουσας
Αρχής.
Κατά ελάχιστο θα απαιτηθεί
εκπαίδευση τριών ημερών στο
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Σελίδα 36 από 84
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
3
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
σύνολο των προσφερομένων
προϊόντων. Να υποβληθεί
αναλυτικό πρόγραμμα
εκπαίδευσης χρηστών και
διαχειριστών συστήματος.
Ο κατασκευαστικός οίκος να
μπορεί να εξασφαλίσει την ύπαρξη
ανταλλακτικών για χρονική
περίοδο τουλάχιστον επτά ετών
από την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς. Να βεβαιωθεί με
επιστολή του κατασκευαστικού
οίκου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΝΑΙ
C3.2.5 Διαλειτουργικότητα
Συσκευής
Ψηφιοποίησης
και
Αποθήκευσης
Ψηφιοποιημένων Βιβλίων και σύνδεση με το ιδρυματικό αποθετήριο
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Το λογισμικό θα πρέπει να έχει
τη δυνατότητα απευθείας
online απόθεσης αρχείων σε
ιδρυματικά αποθετήρια.
ΝΑΙ
ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
C3.2.6 Απαιτήσεις επίδειξης και δοκιμαστικής χρήσης του λογισμικού Συσκευής
Ψηφιοποίησης και Αποθήκευσης Ψηφιοποιημένων Βιβλίων
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Ο ανάδοχος κατά την
εγκατάσταση είναι
υποχρεωμένος να αναλάβει την
εκπαίδευση των υπαλλήλων για
την λειτουργία του λογισμικού
ΝΑΙ
Σελίδα 37 από 84
ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
C3.3
Πίνακας Γενικών Χαρακτηριστικών Ολοκληρωμένου Συστήματος
Παρακολούθησης Βιβλιοθήκης RFID
Α/
Α
1
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ετικέτες RFID για δανειστικό
100.000
υλικό
2
RFID Σταθμός αυτόματου
δανεισμού υλικού
2
(αυτοεξυπηρέτηση χρηστών)
3
RFID Φορητή Συσκευή
1
απογραφής βιβλιοθήκης
4
RFID Σταθμός εργασίας
1
προσωπικού βιβλιοθήκης
5
Λογισμικό ολοκλήρωσης με
εφαρμογές τρίτων (τοπικό
σύστημα βιβλιοθήκης – SIP 2 για
τον κάθε σταθμό)
Λογισμικό φόρτωσης και
ενεργοποίησης ετικετών RFID
6
2
2
C3.3.1 Πίνακας
Χαρακτηριστικών Λογισμικού Ολοκληρωμένου Συστήματος
Παρακολούθησης Βιβλιοθήκης RFID
Α/
Α
1
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Το συνοδευτικό λογισμικό RFID δεν
ΝΑΙ
χρησιμοποιεί client-server
αρχιτεκτονική. Κάθε συσκευή rfid
έχει δικό της ξεχωριστό λογισμικό
2
Λογισμικό Κεντρικής Διαχείρισης
Συστήματος RFID Βιβλιοθήκης:
Αφορά μόνο το σταθμό αυτόματου
Άδειες 1
δανεισμού
3
Λογισμικό ολοκλήρωσης με
εφαρμογές τρίτων (Τοπικό Σύστημα
Άδειες 2
Σελίδα 38 από 84
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Α/
Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Βιβλιοθήκης – SIP2 Server.)
4
5
Το Σύστημα ADVANCE που έχουν
οι Βιβλιοθήκες του ΔΠΘ,
υποστηρίζει το λογισμικό SIP2 (ήδη
λειτουργούν 3 εγκαταστάσεις με
σύνδεση SIP2 σε ελληνικά ΑΕΙ). To
υποσύστημα υποστήριξης λογισμικό SIP2 δεν περιλαμβάνεται
στην standard έκδοση του
ADVANCE που είναι εγκαταστημένο
στο ΔΠΘ. Θα πρέπει να γίνει η
προμήθεια και εγκατάστασή του με
ευθύνη του αναδόχου .
Οταν εγκατασταθεί θα γίνουν και
οι απαραίτητες ρυθμίσεις για το
σύστημα RFID που έχει επιλέξει ο
φορέας.
Η οικονομική επιβάρυνση
σύνδεσης με SIP2 server
περιλαμβάνει: το κόστος του
λογισμικού και της εγκατάστασής
του και το κόστος
παραμετροποίησης και ρυθμίσεων
για τη συνεργασία με τον
εξοπλισμό self check του RFID,
ανάλογα με τον τον τόπο
εγκατάστασης και το πλήθος των
μονάδων self check που θα
συνδεθούν καθώς και με την
κατηγορία τους (RfiD ή υβριδικό
σύστημα) . Την επιβάρυνση αυτή
αναλαμβάνει ο ανάδοχος του
έργου.
Λογισμικό Αυτοματοποιημένου
NAI
Συστήματος Βιβλιοθήκης (Staff
Licenses
Η άδεια για το λογισμικό
κυκλοφορίας υλικού
Άδειες 2
περιλαμβάνεται στο H/W. Επιπλέον
κόστος έχει το RFID λογισμικό για
φόρτωση δεδομένων σε άδειες rfid
ετικέτες
Σελίδα 39 από 84
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
C3.3.2 Πίνακας Εγγυήσεων και Εκπαίδευσης Ολοκληρωμένου Συστήματος
Παρακολούθησης Βιβλιοθήκης RFID
Α/
Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
1
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να παρέχει δυο
έτη εγγύηση για το σύνολο των
προσφερομένων προϊόντων. Η
εγγύηση καλύπτει
ανταλλακτικά, αναβαθμίσεις
και υποστήριξη λογισμικού και
εργασία τεχνικού προσωπικού.
Κατά ελάχιστο θα απαιτηθεί
εκπαίδευση τριών ημερών στο
σύνολο των προσφερομένων
προϊόντων. Να υποβληθεί
αναλυτικό πρόγραμμα
εκπαίδευσης χρηστών και
διαχειριστών συστήματος.
Ο κατασκευαστικός οίκος να
μπορεί να εξασφαλίσει την
ύπαρξη ανταλλακτικών για
χρονική περίοδο τουλάχιστον
επτά ετών από την ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς. Να
βεβαιωθεί με επιστολή του
κατασκευαστικού οίκου.
2
3
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
C3.3.3 Απαιτήσεις επίδειξης και δοκιμαστικής χρήσης του λογισμικού
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Σύμφωνα με την Α4.2
ΝΑΙ
ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
C3.3.4 Συμμόρφωσης
για
Λειτουργικές
και
Τεχνικές
προδιαγραφές
Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης Βιβλιοθήκης RFID
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ετικέτες RFID για δανειστικό υλικό
1
Οι ετικέτες RFID θα πρέπει να
Ναι
Σελίδα 40 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
λειτουργήσουν σε 13.56MHz για
την εγγραφή/φώρτωση
δεδομένων
Να τηρούν τα πιό πρόσφατα
πρότυπα ISO 15693, ISO 18000
Δυνατότητα εγγραφής
πληροφορίας σχετικά με την
ιδιοκτησία ιδρύματος (ISIL Code)
Δυνατότητα γραφής barcode
πληροφορίας
Δυνατότητα γραφής
επιπρόσθετης πληροφορίας
Δυνατότητα γραφής απαραιτήτων
στοιχείων κατά την
αυτοεξυπηρέτηση για
περιπτώσεις λειτουργίας εκτός
σύνδεσης (offline mode)
Δυνατότητα γραφής απαραιτήτων
στοιχείων για περιπτώσεις
επεξεργασίας δεδομένων με stock
management tool.
Να έχουν την δυνατότητα
κυριότητας ανάγνωσης
πολλαπλών ετικετών ταυτόχρονα
(anti-collision)
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
RFID Σταθμός αυτόματου δανεισμού υλικού (αυτοεξυπηρέτηση χρηστών)
Τοποθέτηση του εξοπλισμού στην
Ναι
τελική θέση, τακτοποίηση όλων
των απαιτούμενων συνδέσεων
και παραλαβή του σε πλήρη
λειτουργία.
Το σύστημα θα πρέπει να
Ναι
διασφαλίζει την συμβατότητα με
τους τερματικούς σταθμούς του
προσωπικού
Να είναι σύμφωνο με τους
Ναι
κανόνες FCC περί ορίων εκπομπής
ραδιοσυχνότητας
Να διαθέτει barcode αναγνώστη
Ναι
Να διαθέτει ενσωματωμένο
Ναι
εκτυπωτή κινήσεων δανεισμού
Να μπορεί να αναγνώσει Mifare
Ναι
Smart Card χρηστών
Δυνατότητα δανεισμού με
Ναι
αυτοεξυπηρέτηση και ενημέρωση
του λογισμικού της βιβλιοθήκης
σε πραγματικό χρόνο
Σελίδα 41 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Δυνατότητα επιστροφής υλικού
με αυτοεξυπηρέτηση και
ενημέρωση του λογισμικού της
βιβλιοθήκης σε πραγματικό χρόνο
Να διαθέτει κλείδωμα
εσωτερικού με κλειδαριά
Να μπορεί να αναγνώσει
ταυτόχρονα έως και 5 βιβλία
Να υποστηρίζει το πρωτόκολλο
SIP2.0 και να μπορεί να
επικοινωνεί με ήδη
εγκατεστημένο λογισμικό της ΒΚΠ
Να διαθέτει ISO 18000-3
Να μπορεί να ενσωματώσει
εξωτερικό πληκτρολόγιο
Να μπορεί να επικοινωνεί με το
βιβλιοθηκονομικό σύστημα μέσω
Ethernet
Το περιβάλλον διεπαφής να
διατίθεται τουλάχιστον σε 2
γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά)
Να επιτρέπει από το χρήστη την
ανανέωση της περιόδου
δανεισμού εφόσον έχει τα
σχετικά δικαιώματα
O χρήστης θα πρέπει να
ειδοποιείται με την ολοκλήρωση
της ενέργειάς του.
Η οθόνη θα πρέπει αυτόματα να
καθαρίζει για τον επόμενο χρήστη
χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
Το λογισμικό του σταθμού
αυτοεξυπηρέτησης θα πρέπει να
επικοινωνεί στο χρήστη τυχόν
δεσμεύσεις / μηνύματα
/ειδοποιήσεις που προέρχονται
από το λογισμικό της βιβλιοθήκης
με σύνδεση σε πραγματικό χρόνο.
Η αλλαγή χαρτιού εκτυπωτή και
αδειάσματος κερματοδέκτη θα
πρέπει να γίνεται εύκολα από το
προσωπικό της βιβλιοθήκης χωρίς
επέμβαση τεχνικού.
Το σύστημα RFID δεν παρεμβαίνει
σε συστήματα ασύρματης
πρόσβασης IEE802.11
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
RFID Φορητή Συσκευή απογραφής βιβλιοθήκης
Σελίδα 42 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
Συνολικό βάρος μέχρι 1000 γρ.
Η απόσταση ανάγνωσης των
ετικετών να είναι < 12 εκ
Σύμφωνο με ISO 15693
Σύµφωνο µε πρότυπα ETSI 300330 European Radio Compliance
και EN50364
Επαναφορτιζόµενη µπαταρία µε
διάρκεια λειτουργίας τουλάχιστον
4 ωρών
Ο φορητός σαρωτής RFID µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για
αναγνώριση τεκµηρίων και για
έλεγχο της θέσης τους στο ράφι
Ο φορητός σαρωτής RFID θα
πρέπει να υποστηρίζει
πρωτόκολλο WiFi (IEEE802.11b)
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
RFID Σταθμός εργασίας προσωπικού βιβλιοθήκης με λογισμικό φόρτωσης και
ενεργοποίησης ετικετών RFID
Τοποθέτηση του εξοπλισμού στην
Ναι
τελική θέση, τακτοποίηση όλων
των απαιτούμενων συνδέσεων
και παραλαβή του σε πλήρη
λειτουργία.
Το σύστημα θα πρέπει να
Ναι
διασφαλίσει την συμβατότητα με
τον RFID κιόσκι
Να διευκρινιστεί εάν η
Ναι
λειτουργική δυνατότητα είναι
ενσωματωμένο στο περιβάλλον
εργασίας χρήστη LMS.
Οι θέσεις εργασίας του
Ναι
προσωπικού να παρέχει μια
οθόνη με τις λεπτομέρειες των
τεκμηρίων που έχουν δανειστεί
κατά τη διάρκεια της ενιαίας
συναλλαγής (τίτλος / συγγραφέας
ως ελάχιστο)
Το σύστημα πρέπει να επιτρέπει
Ναι
επίσης την αυτόματη εισαγωγή
αλφαριθμητικών πληροφοριών π.χ. αναγνωριστικό χρήστη,
αριθμό barcode κτλ.
Το σύστημα πρέπει να μπορεί να
Ναι
λειτουργεί σε δύο SIP και μη-SIP
κατάσταση
Σελίδα 43 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
1
Λογισμικό ολοκλήρωσης με εφαρμογές τρίτων (τοπικό σύστημα βιβλιοθήκης – SIP 2
για τον κάθε σταθμό)
To RFID σύστημα να υποστηρίζει
Ναι
το πρωτόκολλο SIP2.0 ώστε να
µπορεί να επικοινωνεί µε το ήδη
εγκατεστηµένο λογισµικό της
βιβλιοθήκης.
C3.3.5 Πίνακας Γενικών Απαιτήσεων Συστήματος Ραδιοσυχνοτήτων (RFID)
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
ΑΠΑΙΤΗΣ
Η
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Το προτεινόμενο σύστημα και όλα τα
επιμέρους του στοιχεία πρέπει να
είναι πλήρως συμβατά με το
ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθήκης
(ILS), τους υπολογιστές-πελάτες του
συστήματος ή άλλα στοιχεία του και
να μην προκαλούν καμία παρεμβολή
στο σύστημα.
Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει το
υπάρχον σύστημα οπτικής
αναγνώρισης χρηστών (barcode).
Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει
αποδεδειγμένα να συνδέεται με το
υπάρχον ολοκληρωμένο σύστημα
βιβλιοθήκης (ILS) χρησιμοποιώντας
πρωτόκολλο SIP2 και δεν πρέπει να
χρησιμοποιήσει μια ιδιόκτητη
σύνδεση ILS.
Ο προμηθευτής σε συνεργασία με τον
προμηθευτή του ολοκληρωμένου
συστήματος βιβλιοθήκης (ADVANCE
σήμερα και μελλοντικά το ILSaS )
ώστε το σύστημα να παραδοθεί σε
πλήρη λειτουργία.
Η μεταφορά δεδομένων που αφορά
ολόκληρο το σύστημα με τις
παραμέτρους του θα πρέπει να είναι
ασφαλή.
Το σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό
να λειτουργεί για 24 ώρες και 7
ημέρες την εβδομάδα.
Πιθανή βλάβη του συστήματος δεν θα
πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την
ακεραιότητα των δεδομένων.
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Σελίδα 44 από 84
ΑΠΑΝΤΗΣ
Η
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Α/Α
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΑΠΑΙΤΗΣ
Η
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει
διαγνωστική πληροφορία στο
προσωπικό σε περίπτωση
προβλημάτων ή λαθών.
‘Όλο το παρεχόμενο υλισμικό
(hardware) και λογισμικό (software)
του συστήματος θα πρέπει να τηρεί
τις σχετικές εθνικές και διεθνείς
νομοθετικές απαιτήσεις.
Οι αναβαθμίσεις στο RFID σύστημα
δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την
λειτουργικότητα του Ολοκληρωμένου
Συστήματος Βιβλιοθήκης (ILS).
Οι αναβαθμίσεις στο RFID σύστημα
δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τις
τυχόν τοπικές παραμετροποιήσεις
του συστήματος (π.χ. την τοπική
παραμετροποίηση των διεπαφών
εργασίας των χρηστών).
Το σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό
να διαλειτουργεί με υλισμικό
(hardware) που προέρχεται από
άλλους προμηθευτές.
Όλοι οι σταθμοί εργασίας θα πρέπει
να έχουν άμεση αλληλεπίδραση με το
ILS και να ενημερώνουν το ILS σε
πραγματικό χρόνο κατά τη σύνδεσή
τους.
Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη
δυνατότητα και τα μέσα που
απαιτούνται για την επισήμανση του
υλικού με ετικέτες RFID επιτόπου στο
χώρο των ραφιών παρά να χρειαστεί
η μεταφορά του υλικού σε ένα
σταθμό εργασίας και τοποθέτησης
ετικετών.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να
εγκαταστήσει εξοπλισμό τουλάχιστον
της ίδιας αξίας σε τιμές καταλόγου
(price list) και τεχνικών
προδιαγραφών με αυτόν που θα
προσφέρει, σε περίπτωση που ο
εξοπλισμός της προσφοράς έχει
αποσυρθεί από την αγορά κατά την
παράδοση.
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει
να είναι σύγχρονος (χρόνος
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Σελίδα 45 από 84
ΑΠΑΝΤΗΣ
Η
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Α/Α
ΑΠΑΙΤΗΣ
Η
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΝΤΗΣ
Η
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ανακοίνωσης ≤ από 12 μήνες από την
ημερομηνία κατάθεσης της
προσφοράς του Αναδόχου και να μην
υπάρχει ανακοίνωση περί
αντικατάστασης / απόσυρσής του).
Δηλαδή δεν πρέπει να έχει
σταματήσει η παραγωγή του ή να
βρίσκεται στην κατάσταση End Of
Life.
C3.4 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας
εξοπλισμού
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να
εγκαταστήσει και να
παραδώσει σε πλήρη
λειτουργία το σύνολο του
ζητούμενου εξοπλισμού σε
εγκαταστάσεις που θα του
υποδειχτούν από την Κεντρική
Βιβλιοθήκη
ΝΑΙ
1
Ο Ανάδοχος στα σημεία
εγκατάστασης υποχρεούται:
-να εκτελέσει οποιαδήποτε
εργασία απαιτείται για την
εγκατάσταση
και
καλή
λειτουργία
-να συνεργασθεί με τους
υπευθύνους του Φορέα για
την
ένταξη
του
νέου
συστήματος στην υφιστάμενη
υποδομή
ΝΑΙ
2
Με την ολοκλήρωση κάθε
παραδοτέου, ο ανάδοχος
παραδίδει το παραδοτέο στην
ΕΠΠΕ
ΝΑΙ
3
Στην περίπτωση διαπίστωσης
παρεκκλίσεων
κάθε
παραδοτέου από τους όρους
της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ
διαβιβάζει εγγράφως στον
Ανάδοχο - το αργότερο εντός
ΝΑΙ
Σελίδα 46 από 84
ΑΠΑΝΤΗΣ
Η
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Α/Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣ
Η
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
δέκα
πέντε
(15)
ημερολογιακών ημερών από
την επόμενη της ημερομηνίας
παράδοσής
του
τις
παρατηρήσεις της επί του
παραδοτέου, προκειμένου ο
Ανάδοχος να συμμορφωθεί με
αυτές
και
να
το
αντικαταστήσει με νέο εντός
δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών από τη λήψη των
παρατηρήσεων
4
Τα
σενάρια
ελέγχου
λειτουργίας και σύνταξης
μελέτης
αποδοχής
θα
εκτελεστούν από στελέχη της
αναθέτουσας
αρχής
με
επιτόπια επίβλεψη και ευθύνη
του αναδόχου.
ΝΑΙ
C4. Πίνακες Οργάνωσης της Διαδικασίας
C4.1
Α/
Α
1
Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
ΑΠΑΙΤΗΣ
Η
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην
προσφορά του λεπτομερές
χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης του
εξοπλισμού
2
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει
τριμηνιαίες αναφορές προόδου σχετικά
με τις δράσεις του και τις διαδικασίες
εκτέλεσης του Έργου
3
Οι τακτικές επαφές του Αναδόχου με
την Επιτροπή Παραλαβής &
Παρακολούθησης του Έργου (ΕΠΠΕ) για
την πρόοδο του Έργου θα διεξάγονται
σε μηνιαία βάση
4
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου του
Αναδόχου θα παρουσιάζει σε κάθε
συνάντηση την Αναφορά Προόδου του
Έργου, στην οποία θα
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Σελίδα 47 από 84
ΑΠΑΝΤΗΣ
Η
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Α/
Α
ΑΠΑΙΤΗΣ
Η
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΝΤΗΣ
Η
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
συμπεριλαμβάνεται τυχόν
ενημερωμένη έκδοση του
χρονοδιαγράμματος του Έργου.
5
Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των
συναντήσεων που διεξάγονται για την
πρόοδο του Έργου και θα τα
αποστέλλει στην αναθέτουσα αρχή.
6
Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να
συμπεριλάβει στην προσφορά του την
διαδικασία εφαρμογής συστήματος
διαχείρισης ποιότητας με τα έντυπά
της,, για δε τη χρήση λογισμικού (book
scanner και RFID), να γίνει σχετική
αναφορά.
C4.2
Α/Α
1
2
3
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να
προβεί σε σύνταξη μελέτης
εφαρμογής και συγκεκριμένα στην
ΝΑΙ
κατάστρωση του σχεδίου
εγκατάστασης του εξοπλισμού να
καθορίσει ρητά μετρικές και τρόπους
παρακολούθησης της πορείας
εκτέλεσης του έργου ανά φάση καθώς
και πρόνοιες για την αντιμετώπιση
καθυστερήσεων και απρόοπτων
προβλημάτων
Ο υποψήφιος ανάδοχος τόσο στη
μεθοδολογία διοίκησης του έργου
όσο και στη μεθοδολογία ανάπτυξής
ΝΑΙ
του οφείλει να καταθέσει στην
προσφορά του με τεκμηριωμένο
τρόπο πρακτικές που θα ακολουθήσει
για την αποτελεσματική
οριστικοποίηση των απαιτήσεων του
έργου καθώς και για τη διαχείριση
αλλαγών
Είναι επιθυμητή η αξιοποίηση
επαναλλειπτικής μεθοδολογίας
ΕΠΙΘΥΜΗΤ
υλοποίησης του έργου
Η
Στη μεθοδολογία ανάπτυξης θα
Σελίδα 48 από 84
ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Α/Α
5
6
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
πρέπει να καθορίζεται ρητά ο ρόλος
της αναθέτουσας αρχής ώστε να
διασφαλίζεται η πλήρης ενημέρωση,
ενώ οι επιλογές του αναδόχου
(σχεδιαστικές και υλοποιητικές) σε
κρίσιμα ζητήματα θα πρέπει να
λαμβάνουν την έγκριση της
αναθέτουσας αρχής στο πλαίσιο της
επαναλλειπτικής μεθοδολογίας
υλοποίησης
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει
στην προσφορά του να περιγράψει το
μηχανισμό σχεδιασμού και
παρακολούθησης της εκτέλεσης των
ελέγχων αποδοχής του λογισμικού
Για συστήματα που είναι σε φάση
ανάπτυξης (ΕΔΕΤ, ILSaS) και για τα
οποία θα απαιτηθούν ρυθμίσεις μετά
τον Μ6 ολοκλήρωσης του παρόντος
υποέργου, απαιτείται η εκ των
υστέρων επέμβαση του αναδόχου για
τις
τελικές
ρυθμίσεις
των
συστημάτων. Η απαίτηση αυτή παύει
να ισχύει στη λήξη της εγγυητικής
επιστολής καλής λειτουργίας
Σελίδα 49 από 84
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Σελίδα 50 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
C5. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς
Σημείωση: Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση μεγαλύτερη της
ελάχιστης ζητούμενης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα πρέπει να
εμφανίζουν μηδενικά κόστη.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΦΠΑ [€]
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΥΠΟΣ
Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦ
/ Η
Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ [€]
SERVER
SWITCH
UPS
Σταθμός
εργασίας
Συσκευή
ψηφιοποίησ
ης βιβλίων
RFID
Σταθμοί
αυτόματου
δανεισμού
για
αυτοεξυπηρ
έτηση
χρηστών
RFID
Φορητή
Συσκευή
απογραφής
βιβλιοθήκης
RFID
Σταθμός
εργασίας
προσωπικού
βιβλιοθήκης
Ετικέτες
RFID για
δανειστικό
υλικό
ΣΥΝΟΛΟ
Σελίδα 51 από 84
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]
C5.1 Πληροφοριακό Σύστημα
C5.1.1 Εξοπλισμός
* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ [€]
1ο
έτο
ς
2ο
έτο
ς
3ο
έτο
ς
4ο
έτο
ς
5ο
έτο
ς
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο
Εγγύησης.
1
2
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΥΠΟΣ
Α
/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ [€]
ΦΠΑ
[€]
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]
C5.1.2 Έτοιμο Λογισμικό
* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ [€]
ο
1
έτος
ο
2
έτος
Λογισμικό
ολοκλήρωσης
με εφαρμογές
τρίτων (τοπικό
σύστημα
βιβλιοθήκης –
SIP2 για τον
κάθε σταθμό)
Άδειες
λογισμικού
φόρτωσης και
ενεργοποίησης
ετικετών RFID
ΣΥΝΟΛΟ
* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ να μη συμπληρωθεί
Σελίδα 52 από 84
ο
3
έτος
ο
4
έτος
ο
5
έτος
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
C5.2
Παραρτήματα που αφορούν το Έργο
C5.2.1 Σχέδιο Σύμβασης
Αριθ. Σύμβασης Προμήθειας :
Σύμβαση
Στην _________________ σήμερα την ……………………. ημέρα ……………….,
μεταξύ
του________________________ που εδρεύει στην __________________,
___________________που εκπροσωπείται νόμιμα από τον
_____________________________και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα
σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»
του Δημήτριου Α. Γεωργίου Αναπλ.Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ., Υπεύθυνο της Πράξης
……………………..και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο
Επιστημονικά Υπεύθυνος»
του
_____________________που
__________________,
ΤΚ
εδρεύει
_________,
__________________,
νομίμως
οδός
εκπροσωπούμενη
______________________και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως
«ο Ανάδοχος»,
συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Σε συνέχεια του Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την
Αναθέτουσα Αρχή με την υπ αριθμόν ________ διακήρυξη (αριθμός πρωτοκόλλου
________) («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την Αριθμ. Πρωτ.
EE ………………….. απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού» του Υποέργο 4
‘Προμήθεια Εξοπλισμού’, στα πλαίσια υλοποίησης της ενταγμένης στο Ε.Π.
Σελίδα 53 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
"Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ) Πράξης «Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης
Βιβλιοθήκης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»{ΚΕ 2094(80801)}, με κωδικό
ΟΠΣ 304238, που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους (ΣΑΕ 2011ΣΕ34580028), σύμφωνα με τους όρους
και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης.
Προκαταρκτικές Διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ
Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα
στο παρόν άρθρο.
Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την
Αναθέτουσα Αρχή ή την Ομάδα διοίκησης έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την
υλοποίηση του Έργου.
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή
οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων
των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.
Έργο: “Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης”, με αντικείμενο όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της
Σύμβασης.
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.
Επιτροπή Παραλαβής Έργου: Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα
Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από
τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του έργο»
Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος
θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη
Σύμβαση.
Σελίδα 54 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Περίοδος εγγύησης: το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση και ξεκινά
από την επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του Έργου.
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που
αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος
που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού
διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της
πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.
Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Σύμβαση:
η
παρούσα
συμφωνία
που
συνάπτουν
και
υπογράφουν
τα
συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να
τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του
Έργου.
Εμπιστευτική Πληροφορία: σημαίνει, ανάλογα με την περίπτωση, κάθε
πληροφορία / δεδομένο, σε οποιαδήποτε μορφή, διαμορφωμένη ή μη, που
παρέχεται από το ένα μέλος στο άλλο και το οποίο κρίνεται εμπιστευτικό από το
μέλος που το παρέχει και αναφέρεται ως αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Στα
παραπάνω συμπεριλαμβάνονται και οι πληροφορίες που αφορούν πελάτες,
τιμολόγηση προϊόντων, οικονομικά στοιχεία, τεχνικές της εμπορίας-προώθησης
προϊόντων,
τεχνικές
λογισμικού
υπολογιστών,
πρωτοκόλλων
ελέγχου
πληροφορίες
(συμπεριλαμβανομένων
προγραμμάτων,
και
εν
αλγορίθμων,
εκκρεμότητα
πληροφοριών
πηγαίου
εφαρμογές
κώδικα,
αποκλειστικής
εκμετάλλευσης), και αφορούν τρόπο κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρονικών
συστημάτων των συμβαλλομένων, κάθε μη δημοσιοποιημένη, ανταγωνιστική ή
τεχνικά πολύτιμη πληροφορία, κτλ. Εμπίπτουν εδώ και οι προφορικές αποκαλύψεις
εμπιστευτικών πληροφοριών.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σελίδα 55 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την εκτέλεση του Έργου που
περιλαμβάνει:

Προμήθεια Εξυπηρετητών με το λειτουργικό τους σύστημα

Προμήθεια δρομολογητή

Προμήθεια Μονάδας αδιάλειπτου παροχής ισχύος (UPS)

Προμήθεια Σταθμού Εργασίας

Προμήθεια Συσκευής ψηφιοποίησης και αποθήκευσης ψηφιοποιημένων
αρχείων βιβλίων με το συνοδεύον υλισμικό (hardware) και λογισμικό της σε
πλήρη λειτουργία (με το κλειδί στο χέρι)




Προμήθεια RFID Σταθμών αυτόματου δανεισμού για αυτοεξυπηρέτηση
χρηστών σε πλήρη λειτουργία
Προμήθεια RFID Φορητής Συσκευής απογραφής βιβλιοθήκης σε πλήρη
λειτουργία
Προμήθεια RFID Σταθμού εργασίας προσωπικού βιβλιοθήκης σε πλήρη
λειτουργία
Προμήθεια Λογισμικών ολοκλήρωσης με εφαρμογές τρίτων (τοπικό σύστημα
βιβλιοθήκης-SIP2 για κάθε σταθμό)

Προμήθεια Αδειών λογισμικού φόρτωσης και ενεργοποίησης ετικετών RFID

Προμήθεια Ετικετών RFID για δανειστικό υλικό
Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια του ως άνω εξοπλισμού, η εγκατάσταση
στους χώρους του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και η παράδοσή τους σε
πλήρη λειτουργία.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην
Ελληνική γλώσσα.
Σελίδα 56 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα
Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που
τα συνοδεύει.
ΑΡΘΡΟ 4 - ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών, τους όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του
Έργου, και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου.
Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Κατακύρωσης
του Έργου στον Ανάδοχο, στην Προκήρυξη και στην προσφορά του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, του Επιστημονικά
Υπευθύνου και του Αναδόχου (Έγγραφα, Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται
ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως
ακολούθως:
Για την Αναθέτουσα Αρχή:
Ειδικός Λογαριασμός Δ.Π.Θ.
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής
Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη, Τ.Κ. 67100
Πληροφορίες : Τμήμα Προμηθειών ΕΛ
ΤΗΛ. 25410-79410, 25410-79452
Fax : 25410-79454
Για τον Επιστημονικά Υπεύθυνο:
Αν Καθηγητή κ. Δημήτριο Γεωργίου
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής
Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη, Τ.Κ. 67100
ΤΗΛ. 25410-79969
Σελίδα 57 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Για τον Ανάδοχο:
<Στοιχεία Αναδόχου>
Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να
εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξη της.
Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία,
έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η
εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή
απόφαση θα είναι γραπτή.
ΑΡΘΡΟ 6 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ EΡΓΟΥ
6.1 Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) ασκεί τις
αρμοδιότητες που προβλέπονται στη Σύμβαση και της ανατίθενται με την απόφαση
συγκρότησής της.
6.2 Η ΕΠΠΕ δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε
συμβατική του υποχρέωση, εκτός εάν η Σύμβαση ορίζει διαφορετικά.
6.3 Η ΕΠΠΕ δικαιούται, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την τελική ευθύνη, να
εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση, κατά διαστήματα, σε εκπρόσωπο ή
εκπροσώπους της, της άσκησης οποιασδήποτε από τις αρμοδιότητές της και την
ανάκληση οποτεδήποτε της ανάθεσης αυτή την αντικατάσταση εκπροσώπου ή
εκπροσώπων.
Τα Έγγραφα που αποστέλλονται από τον εκπρόσωπο της ΕΠΠΕ προς τον Ανάδοχο,
στα πλαίσια αυτής της ανάθεσης, παράγουν τα ίδια αποτελέσματα με τα Έγγραφα
της ΕΠΠΕ. Παρ’ όλα αυτά:
α) ακόμα και αν ο εκπρόσωπος της ΕΠΠΕ παραλείψει να αρνηθεί την παραλαβή
κάποιου Παραδοτέου, η ΕΠΠΕ εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την
παραλαβή αυτή και να δώσει τις αναγκαίες οδηγίες για την αποκατάσταση των
ελαττωμάτων ή ατελειών του
Σελίδα 58 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
β) η ΕΠΠΕ δικαιούται να ελέγχει και μπορεί να μεταβάλει το περιεχόμενο των
Εγγράφων του εκπροσώπου της.
6.4
Οι οδηγίες ή/και οι εντολές της ΕΠΠΕ χρονολογούνται, αριθμούνται και
καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.
ΑΡΘΡΟ 7 – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
7.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για
διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να
τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την
εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα
αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που
θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής
(Φορέα Λειτουργίας).
Ειδικότερα:

Ο
Ανάδοχος
υποχρεούται
να
διασφαλίσει
ασφαλές
πληροφορικό
περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς τον Φορέα Λειτουργίας (ή την
Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, αν ο Φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται με
την Αναθέτουσα Αρχή)– υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού - να μπορεί να
έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική
του έγκριση.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές
πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της
Αναθέτουσα Αρχή ή/ και του Φορέα Λειτουργίας. Ως εμπιστευτικές
πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους,
ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον Φορέα Λειτουργίας ή την
Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών
από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό
Σελίδα 59 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο
Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες
εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των
συμφερόντων του με τα συμφέροντα του Φορέα Λειτουργίας ή της
Αναθέτουσα Αρχή, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία,
έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο Φορέα
Λειτουργίας ή / και την Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη σειρά των
αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση
και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο
πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα
διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που
αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή
του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και
μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή, στον Φορέα
Λειτουργίας και στα άτομα που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να
διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων
προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης
του Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση.

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να
διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν
και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα
μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη
τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα
καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της
αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν
περαιτέρω ζημίας.
Σελίδα 60 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα
στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε
τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε
καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή
προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης,
ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για
χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους
δικαστές της διαιτησίας.
7.2 Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο
σχετικό με το Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου
επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα
υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με
δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής
και του Φορέα Λειτουργίας, που μπορούν να τα διαχειρίζονται πλήρως και να τα
εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά
πνευματικά δικαιώματα.
Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της
Αναθέτουσα Αρχή και του Κυρίου του Έργου / Φορέα Λειτουργίας κατά τη
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή (Φορέα Λειτουργίας) κατά την καθ’
οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία
σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους
με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.
Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που
θα παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω
παραγράφους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή
Σελίδα 61 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
και στον Φορέα Λειτουργίας (αν πρόκειται για διαφορετικό νομικό πρόσωπο) οι
οποίοι θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του Έργου και θα φέρουν
όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του
λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης,
εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά
και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση
παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 8 – ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
8.1
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή
μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο
Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους
της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
8.2 Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη
όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 9 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
9.1
Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους
υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόμενο
τμήμα.
9.2
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την
Αναθέτουσα Αρχή.
9.3
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων
του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και
παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.
9.4
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση
διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον
Σελίδα 62 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα
κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης και εγκριθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενημερώνει προηγουμένως την
Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το
αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την
απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση
της Σύμβασης.
9.5
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την
αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην
εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην
περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε
εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την
εξεύρεση αντικαταστάτη.
9.6
Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η
Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται, χωρίς
προηγούμενη
όχληση, να επιβάλει
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.
Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής
ΑΡΘΡΟ 10 - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
10.1
Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αμελλητί στον Ανάδοχο και το
αργότερο μέχρι την Ημερομηνία Εκκίνησης, τους συμμετέχοντες στην ΕΠΠΕ.
10.2Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες,
την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου και τη
μεταφορά τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 11 - ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Σελίδα 63 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
11.1 Η ΕΠΠΕ οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο,
μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και
δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να
απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου.
11.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω
παραγράφου με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
λύση της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 12 - ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
12.1
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στους
χώρους υλοποίησης του Έργου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε
περίπτωση που προβλέπεται τέτοια δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της Σύμβασης
και εκτός εργασίμων ημερών και ωρών. Αντίστοιχα η Αναθέτουσα Αρχή
υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση σε υπάρχουσες εφαρμογές
εφόσον αυτές έχουν συνάφεια με το έργο.
12.2
Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την
προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του,
ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των
χώρων όπου εκτελείται το Έργο.
ΑΡΘΡΟ 13 - ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής
προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες
αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή
απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών
του.
Υποχρεώσεις Αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 14 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Σελίδα 64 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό
πρόγραμμα εργασιών (Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου) στην Αναθέτουσα
Αρχή. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο
καταστατικό του Έργου τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις
στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις
απορρίπτει. Το Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου δεν ταυτίζεται με τη Μελέτη
Εφαρμογής ή άλλα παραδοτέα που προβλέπεται να παραδοθούν στη διάρκεια
του Έργου.
2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που
αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα
στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση
της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από
μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε
υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς
αποκατάστασή της.
5. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του,
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και
βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις
αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε
υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα
Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του
Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο
πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της
Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αντικατάσταση.
6. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από
αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα
παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα
τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και
προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχή.
7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει
πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το
συμφέρον της Αναθέτουσα Αρχή ή του Φορέα Λειτουργίας.
Σελίδα 65 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
8. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε
να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της
Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της,
σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ.,
ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα
σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση
ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η
Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το
συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε
περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το
εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση
συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης,
καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία
ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
9. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την
Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για
κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ
οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της
Σύμβασης.
10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει
εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις
υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό
απαιτείται από τη φύση των δεδομένων που αποθηκεύονται και
επεξεργάζονται.
12. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα
Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή
τρίτων.
13. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού/
λογισμικού μέχρι την παραλαβή του.
14. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που
αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των
απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες
μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον
στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να
Σελίδα 66 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός
Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για
την ολοκλήρωση του Έργου.
15. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια
της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/
Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας
βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους
όρους.
16. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον
Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη
Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο
εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα
εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια
του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση
συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των
μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει
αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι
προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του
Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας
αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την
ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν
υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και
Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση.
17. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι
οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό
προϊόν/υπηρεσία με αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του
συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε ανανέωση του να προσκομίζει επιστολή
του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει
την υποχρέωση του προς τον Φορέα όσον αφορά στην ενημέρωση του σχετικού
λογισμικού με νέες εκδόσεις.
18. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες
προκύπτουν από τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006
(άρθρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης
έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/
λογισμικού/ ιστοσελίδων, ενημέρωση Φορέα και εκπαιδευομένων σχετικά με
τον τρόπο χρηματοδότησης της εκπαίδευσης).
19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις
στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου.
Σελίδα 67 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του
με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και
των συναλλακτικών ηθών.
Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει την Ομάδα Έργου
που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά του. Αντικατάσταση μελών της Ομάδας
Έργου γίνεται κατόπιν γραπτού αιτήματος του Αναδόχου προς την ΕΠΠΕ και
γραπτής σύμφωνης γνωμοδότησης της ΕΠΠΕ.
Ο Ανάδοχος βαρύνεται από τις δαπάνες που θα προκύψουν από την Δημοσίευση
της Διακήρυξης στις εφημερίδες (πλην των οικονομικών εφημερίδων που είναι
πανελλήνιας κυκλοφορίας)
ΑΡΘΡΟ 15 - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
15.1
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης
ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγύηση που καλύπτει το 10% της Συμβατικής Τιμής χωρίς
Φ.Π.Α. Πιο συγκεκριμένα κατατέθηκε από τον Ανάδοχο εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης ……………………. ποσού ………………………… €.
Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα ισχύει μέχρις ότου αυτή επιστραφεί στον
Ανάδοχο ή μέχρις ότου ο Ανάδοχος λάβει έγγραφη δήλωση από την Αναθέτουσα
Αρχή, ότι η Τράπεζά του θεωρείται απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση,
ύστερα από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, και την
εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων αμφότερων των συμβαλλομένων.
15.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγύηση που καλύπτει το …..
της Συμβατικής Τιμής χωρίς Φ.Π.Α. Πιο συγκεκριμένα κατατέθηκε από τον Ανάδοχο
εγγυητική επιστολή προκαταβολής ……………………. ποσού ………………………… €.
(εφόσον προβλέπεται καταβολή προκαταβολής)
Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα ισχύει μέχρις ότου αυτή επιστραφεί στον
Ανάδοχο ή μέχρις ότου ο Ανάδοχος λάβει έγγραφη δήλωση από την Αναθέτουσα
Αρχή, ότι η Τράπεζά του θεωρείται απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση,
ύστερα από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, και την
Σελίδα 68 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων αμφότερων των συμβαλλομένων.
15.3
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την οριστική
παραλαβή του Έργου, πριν από την επιστροφή σ’ αυτόν της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής προκειμένου να επιστραφεί αυτή, να καταθέσει
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας σύμφωνα με το υπόδειγμα του
παραρτήματος του Τεύχους Διακήρυξης, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε
ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η
οποία επιστρέφεται με τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης.
15.4 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία
των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.
Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό
πρόσωπο που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους
όρους, εντός δέκα (10) Ημερών από την προηγούμενη σχετική όχληση της
Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα
Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 16 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
16.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για
κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου
ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου.
Πρόγραμμα Εκτέλεσης – Καθυστερήσεις - Τροποποιήσεις
Σελίδα 69 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
17.1
Η ολοκλήρωση του Έργου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός .................
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με το
παρακάτω χρονοδιάγραμμα.
...............
..............
17.2
Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την
έγκριση της ΕΠΠΕ. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με
το πρόγραμμα, η ΕΠΠΕ μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το
αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς
έγκριση.
ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος παρέχει στην ΕΠΠΕ πληροφορίες σχετικές με την υλοποίηση του
Έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί. Για το σκοπό αυτό, εφόσον του ζητηθεί, ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει εκθέσεις ενημέρωσης επί της πορείας
υλοποίησης του Έργου, τις οποίες υποβάλλει στην ΕΠΠΕ.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να υποβάλλει στην ΕΠΠΕ, ειδικές
εκθέσεις για τυχόν έκτακτες δυσκολίες στην εκτέλεση του Έργου ή απαιτούμενες
τροποποιήσεις του προγράμματος εκτέλεσης.
Ο Ανάδοχος τηρεί ακριβείς και συστηματικούς λογαριασμούς και αρχείο για τις
προμήθειες, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που προετοιμάζει, υλοποιεί ή παραδίδει
σε εκτέλεση της Σύμβασης, και επιτρέπει στην ΕΠΠΕ να επιθεωρεί, οποιαδήποτε
λογική στιγμή, το αρχείο και τους λογαριασμούς ή/και να παίρνει αντίγραφά τους.
ΑΡΘΡΟ 19 - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σελίδα 70 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της
Σύμβασης και διαρκεί ................. Ημέρες.
Το χρονοδιάγραμμα που αναφέρθηκε στο Άρθρο 17 της Σύμβασης απεικονίζει την
προθεσμία του Έργου και κάθε επί μέρους τμήματός του, με την επιφύλαξη των
επομένων άρθρων.
ΑΡΘΡΟ 20- ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
20.1
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του
χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή
δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για
συνολικό χρονικό διάστημα 30 (τριάντα) Ημερών και στις περιπτώσεις αυτές η ΕΠΠΕ
μέσω της Αναθέτουσας Αρχής θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την
αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς τη συγκεκριμένη
δραστηριότητα.
20.2 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του
Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους
δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν
ανάγονται σε περιοχής ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να
προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή
αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται,
παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί
αμέσως δυνατή η εξέτασή του.
Η ΕΠΠΕ εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή –η
οποία αποφασίζει τελικά-, εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για
το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ.
20.3
Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων της
Σύμβασης είναι δυνατό να εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε
περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση
Σελίδα 71 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η μετάθεση της εκτέλεσης των
επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του
Έργου και η ΕΠΠΕ κρίνει ότι, με την ικανοποίηση του αιτήματος μετάθεσης δεν
καθίσταται δυσμενέστερο το πλαίσιο των σχετικών με τις διαδικασίες, τους χρόνους
και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.
20.4 Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται
κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 21- ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του
συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα
του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
21.1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα
δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος
υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης
ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που καθυστερούν και
ποσοστό 0,02% του συμβατικού τιμήματος του Έργου, σε κάθε άλλη περίπτωση.
Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί
μέρος του εξοπλισμού/ λογισμικού αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, λόγω καθυστερημένης μεταγενέστερης
παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία εξοπλισμού/ λογισμικού.
21.2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο
Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα
της Αναθέτουσας Αρχής
21.3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή
παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει
οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με άρθρο 30 του Κανονισμού Προμηθειών.
Σελίδα 72 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
21.4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως
προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι
προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
21.5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται
στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης
φάσεων
ή
μη
παράδοσης
παραδοτέων
όπως
περιγράφονται
στο
χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.
21.6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα
επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή και θα παρακρατούνται από
την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα
καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
21.7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν
τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί
μέσα στη συνολική προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα.
Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών
προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών
λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.
21.8. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα
μέλη της Ένωσης, τα οποία συμφωνείτε να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της
Ένωσης.
21.9. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται,
κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων,
καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.
21.10. Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών: Τα παραδοτέα
θα απορριφθούν εάν βρεθούν σε ασυμφωνία με τους όρους της προκήρυξης.
Αντικατάσταση αυτών θα γίνει δεκτή εφόσον ικανοποιηθούν οι πίνακες
συμμόρφωσης.
Σελίδα 73 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
21.11. Η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο στις περιπτώσεις που
προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
τον Ν. 3414/05 και με τις συνέπειες που αναφέρονται στον νόμο αυτό.
Παραδοτέα και Υπηρεσίες
ΑΡΘΡΟ 22 - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
22.1
Ο εξοπλισμός που προβλέπεται να παραδοθεί ή να παρασχεθεί στα πλαίσια
της Σύμβασης, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής του, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε
άποψη, με τα οριζόμενα στη παρούσα Σύμβαση και στην Προσφορά του Αναδόχου.
22.2
Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή προβλέπεται στα
Παραρτήματα της Σύμβασης, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο
στην ΕΠΠΕ. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή του εξοπλισμού που
προτείνεται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η
παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ 23 - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
23.1
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεστεί
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες
και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες μεθόδους
ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά
που προβλέπονται στη Σύμβαση και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων
(οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση ή πλημμελή κατασκευή) και ότι θα
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως
αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη.
23.2
Η περίοδος της εγγύησης έχει έναρξη την οριστική παραλαβή του Έργου και
χρονική διάρκεια ........... . Στο διάστημα αυτό, που καλείται «Περίοδος Εγγύησης», ο
Ανάδοχος εγγυάται ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης σύμφωνα με τους
όρους του Τεύχους Διακήρυξης και της Προσφοράς του Αναδόχου, χωρίς καμία
Σελίδα 74 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της
εγκατάστασης και της οριστικής του παραλαβής δεν συμπεριλαμβάνεται στην
Περίοδο Εγγύησης.
Καθ’ όλο το διάστημα της περιόδου εγγύησης – συντήρησης, ο ανάδοχος
υποχρεούται στην προσφορά των παρακάτω υπηρεσιών:
Υπηρεσίες συντήρησης λογισμικού
1. Τροποποίηση/ενημέρωση υπηρεσίας κάθε φορά που θα υπάρχει κάποια
θεσμική αλλαγή μέχρι την ημερομηνία της θέσης σε ισχύ της θεσμικής
αλλαγής και σε κάθε περίπτωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Ως
θεσμική αλλαγή νοείται και η έναρξη λειτουργίας του κεντρικού καταλόγου
ILSaS που αναπτύσσεται από τον ΣΕΑΒ με χρηματοδότηση της οριζόντιας
δράσης Α1.
2. Αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας (bugs) των εφαρμογών. Κατόπιν
έγγραφης ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός χρονικού διαστήματος τριών
ημερών από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από
κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων.
3. Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση.
4. Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού
εφαρμογών, μετά από έγκριση της αναθέτουσας αρχής.
5. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση νέας έκδοσης των έτοιμων πακέτων
λογισμικού, μετά από έγκριση της ΕΠΠΕ, συνεπάγεται την ανάγκη
επεμβάσεων στις εφαρμογές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
πραγματοποιήσει τις επεμβάσεις αυτές χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της
αναθέτουσας αρχής.
6. Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα
συστήματα, κ.λπ., με τις νεότερες εκδόσεις.
Σελίδα 75 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
7. Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή
τροποποιήσεων των εγχειριδίων εφαρμογών.
Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης
1. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης μέσω Λειτουργίας Helpdesk
2. On site υποστήριξη. Όταν τα αναφερόμενα προβλήματα δεν μπορούν να
επιλυθούν απευθείας και οριστικά από το πρώτο επίπεδο παρέμβασης
(Helpdesk), πρέπει να προωθούνται σε ειδικούς οι οποίοι θα δίνουν την
απαιτούμενη λύση επιτόπου.
3. Αντιμετώπιση λαθών και σφαλμάτων στη λειτουργία των εφαρμογών.
4. Προσαρμογή των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του
παρόντος έργου σε νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από πιθανές
τροποποιήσεις στην οργάνωση και τις λειτουργίες της αναθέτουσας αρχής
και σχετίζονται με το φυσικό αντικείμενο του παρόντος Έργου.
5. Αναβάθμιση του συστήματος σε νέες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος
ή του συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων στα οποία βασίζεται το
σύστημα.
6. Ενημέρωση των χειριστών του για τυχόν αλλαγές στη λειτουργικότητα των
ψηφιακών εφαρμογών
Σε περίπτωση που εντός της περιόδου εγγύησης συντήρησης η αναθέτουσα αρχή
χρησιμοποιήσει νέα υπηρεσία ηλεκτρονικού καταλόγου, ο ανάδοχος υποχρεούται
να προσαρμόσει τις διεπαφές του λογισμικού που θα παραδώσει ώστε να
συνεργάζονται πλήρως με τη νέα εφαρμογή, στο βαθμό που η νέα εφαρμογή
επιδέχεται αντίστοιχων διασυνδέσεων. Για το σκοπό αυτό, η αναθέτουσα αρχή θα
παραδώσει στον ανάδοχο κατά την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, τις
αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της νέας υπηρεσίας ηλεκτρονικού καταλόγου.
Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία εξοπλισμού
κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς
καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που
Σελίδα 76 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα
ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην
κατασκευή, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση.
Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία
μέρους ή του συνόλου του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις
σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση,
χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε
βλάβης μόλις αυτή γίνει εμφανής. Η γνωστοποίηση της βλάβης θα γίνεται από την
αναθέτουσα αρχή προφορικά ή γραπτά. Από τη λήψη γραπτής ειδοποίησης (μέσω
mail ή fax) ο ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκριθεί τηλεφωνικά εντός μιας ώρας. Αν
με την τηλεφωνική υποστήριξη το πρόβλημα παραμείνει, ο ανάδοχος θα πρέπει να
μεταβεί στον χώρο εγκατάστασης εντός μιας ημέρας. Αν ο Ανάδοχος δεν
αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να
φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και
δαπάνη του Αναδόχου.
Προβλήματα από μη ορθή λειτουργία λογισμικού, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να τα λύνει εντός μιας ημέρας, είτε μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης είτε με επί
τόπου μετάβαση, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.
Πληρωμές
ΑΡΘΡΟ 24 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
24.1 Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει
υπόψη όλο τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση
της Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά
με την υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως:
α) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους
εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση
Σελίδα 77 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
β) τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση
του Έργου
γ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών.
24.2 Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις
τριπλούν, γραπτή αίτηση πληρωμής καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με
αποδείξεις, τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά
έγγραφα για το ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση.
24.3 Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών
στοιχείων που προβλέπονται
από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο
πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία
για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του
οποίου, σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από
αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο.
ΑΡΘΡΟ 25 - ΤΙΜΗΜΑ
25.1
Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο,
ανέρχεται στο ποσό των ....................., συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
ΦΠΑ 23%.
25.2
Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής βαρύνουν τον Ανάδοχο.
25.3
Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική
συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης ΣΑΕ
2011ΣΕ34580028.
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή).
Σελίδα 78 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
ΑΡΘΡΟ 26 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η καταβολή της Συμβατικής Τιμής του Έργου θα γίνει ....
Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση
φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Επιπλέον για να εκτελεστεί η πληρωμή του αναδόχου θα πρέπει ο Επιστημονικά
Υπεύθυνος να προσκομίσει βεβαίωση ότι πραγματοποιήθηκε η απαιτούμενη
εκπαίδευση των χρηστών.
Παράδοση Και Παραλαβή
ΑΡΘΡΟ 27 – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η παραλαβή του εξοπλισμού και των παραδοτέων του Έργου, προσωρινή και
οριστική, θα γίνεται από την ΕΠΠΕ εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφή
ειδοποίηση του Αναδόχου.
Μετά την παράδοση, θα ακολουθήσει προσωρινή παραλαβή του εξοπλισμού και
δοκιμαστική λειτουργία τριάντα (30) ημερών, οπότε θα γίνει και η οριστική
παραλαβή.
Όλα τα είδη θα εγκατασταθούν σε χώρους που θα υποδείξει και θα παρέχει η
Αναθέτουσα Αρχή. Στον εξοπλισμό θα εγκατασταθεί το σύνολο των ψηφιακών
εφαρμογών που θα αναπτυχθούν από το υποπρόγραμμα 2 της παρούσας πράξης
και η εγκατάσταση περιλαμβάνει και το έτοιμο λογισμικό.
Σελίδα 79 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
Επιπλέον η εκπαίδευση των χρηστών του έργου θα γίνει μετά την οριστική
παραλαβή του εξοπλισμού και των παραδοτέων του Έργου με :

Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, σε χώρο
που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή. Το σεμινάριο αφορά την αξιοποίηση
του συστήματος αυτοματοποίησης λειτουργιών βιβλιοθήκης RFID.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο σε στελέχη διοικητικών υπηρεσιών, σε χώρο που θα
υποδείξει η αναθέτουσα αρχή. Το σεμινάριο αφορά τη χρήση της συσκευής
ψηφιοποίησης βιβλίων Μελέτες, αναφορές, τεκμηριωτικό υλικό, κλπ. σχετικά με
το έργο παραδίδονται σε 5 (πέντε) έντυπα αντίγραφα καθώς και σε επεξεργάσιμη
ηλεκτρονική μορφή (Microsoft Word).
Μετά την οριστική παραλαβή του Έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να απαντά σε
ερωτήματα της ΕΠΠΕ και να παρέχει διευκρινήσεις επί των παραδοτέων του έργου
για διάστημα τουλάχιστον 12 (δώδεκα) μηνών.
Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της
Σύμβασης, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ)
διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών
από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του
παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το
επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός δέκα (10) ημερών
από τη λήψη των παρατηρήσεων.
Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και
σε καμία περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου
δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του Έργου.
Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ,
γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση.
Αθέτηση Και Καταγγελία Της Σύμβασης
ΑΡΘΡΟ 28 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Σελίδα 80 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
28.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά
τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της ΕΠΠΕ.
β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές
γ)
ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς
την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής
δ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί
ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής
εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών
του στοιχείων.
ε)
εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με
την άσκηση του επαγγέλματός του
28.2
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον
Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από
τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν)
προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας
επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η
Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την
παράβαση θεραπευθείσα.
28.3 Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο
Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής
υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην
εκείνων που
επιβάλλονται για την διασφάλιση
προϊόντων, εργασιών και
εγκαταστάσεων.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο
ή εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς
Σελίδα 81 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να
μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, λογισμικό, υλικά ή
άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην
κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το
ίδιο.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ βεβαιώνει την
αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του
Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.
28.4
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού
πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των
μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
28.5
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις
παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει.
28.6
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο
αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής
Τιμής που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω
πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο
σκοπό.
ΑΡΘΡΟ 29 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
29.1 Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού ειδοποιήσει την
Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν, εφόσον αυτή μεταθέτει το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του
συνολικά προβλεπόμενου στο άρθρο 20 της Σύμβασης, για λόγους που δεν
προβλέπονται στη Σύμβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
29.2
Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει τον
προμηθευτή για κάθε απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί.
ΑΡΘΡΟ 30 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Σελίδα 82 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
30.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών
τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε
περιστατικά ανωτέρας βίας.
30.2
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης
υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει
να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς
λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από
τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών
στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της
προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.
Επίλυση Διαφορών
ΑΡΘΡΟ 31 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
31.1 Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
31.2 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη
φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει
μεταξύ τους ή μεταξύ της ΕΠΠΕ και του Αναδόχου σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
31.3
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε
χρονική προθεσμία 3 (τριών) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή
διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια
που εδρεύουν στην ............. .
Το κείμενο της παρούσας σύμβασης αφού αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε,
υπογράφεται νόμιμα και από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη. Οι συμβαλλόμενοι είναι
ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης στο Διαδίκτυο Ν.
3861/2010 (ΦΕΚ Ά 112) – Πρόγραμμα «Διαύγεια».
Σελίδα 83 από 84
Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού» του υποέργου 4 της Πράξης “Ανάπτυξη
Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”
Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης
ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
Η παρούσα Σύμβαση, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως ακολούθως:
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Ειδικό Λογαριασμό ΔΠΘ
O Πρόεδρος της Επιτροπή Ερευνών
Για τον Προμηθευτή
Καθηγητής Βασίλειος Τουρασής
Αντιπρύτανης Δ.Π.Θ.
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος
Αναπλ.Καθηγητής
Νόμιμος εκπρόσωπος
Σελίδα 84 από 84
Γεωργίου Δημήτριος
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
859 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content