**** *
**
*
***
La tua Campania
j('
cresce in Europa
HM[!))~~
~[!D~
~~rm~
Via De Turris n.16 "Palazzo S.Anna" tel. 0813900561 Fax 0813900592
e-mail: urbanistica(a,cotnune.castellamtnare-di-stabia.napqJi.ìt
DETERMINA N. ) ~
deiL5·0~·2o~t,
Programma Integrato Urbano PIU Europa PO FESR Campania
2007-2013 Asse 6 Obiettivo Operativo 6.1
Restauro ex casa del Fascio da destinare a sede della
Biblioteca Comunale.
Approvazione schema contratto aggiuntivo
OGGETTO:
N°
2·-rl c Reg. Generale del '- 5 t\i~\ t\ R 20\4
l')
-d
1
n
'
3
** * * •
**
•*
.. * *
11M
.
~
~H.iO'>l'
\'-V\,,;.
La tua Campania
cresce in Europa
~1m~
~~[)$l~
Vìa D t· Turrìs n.l6 "Palazzo S.Anna" te L 0813900561 Fax OXl ,)\}tJO~IJL
c- nu.ì L urbanistica(tl C( nn une .cas tellanlnlart--di-s tah1a. napoh. i t
OGGETTO:Programma Integrato Urbano PIU Europa PO FESR Campania
2007-2013 Asse 6 Obiettivo Operativo 6.1
Resta oro ex casa del Fascio da destinare a sede della
Biblioteca Comunale.
Approvazione schema contratto aggiuntivo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che
•
Con determina n 12 del 24.03.2014, si è provveduto a prendere atto del verbale
dell'incontro tenuto tra l'Impresa appaltante, il Direttore dei Lavori ed il R.U.P. il
03.03.2014, conseguente alla nota, prot. 3421 del 30/01/2014, con la quale il RUP invitava
la D.L. ai sensi dell'art. 136 c.2 del D.lvo 163/2006 e s.m.i., a formulare la contestazione
degli addebiti alla Ditta appaltatrice, assegnando un termine non inferiore ai 15 gg. per
controdeduzioni, per le motivazioni in essa riportate, nonché alle controdeduzioni prodotte
nei termini dalla Ditta appaltatrice;
•
Sulla scorta del predetto verbale, sottoscritto tra le parti, col medesimo atto dirigenziale si è
provveduto altresì ad approvare la concessione della proroga fino al 31.07.2014, quale
termine ultimo per la conclusione dei lavori, al fine di scongiurare eventuale perdita e/o
decertificazione della spesa, nel rispetto dei termini fissati dali' allegato cronoprogramma
dei lavori aggiornato, quale parte integrante e sostanziale del citato atto, impegnando altresì
l'Ente ad acquisire in tempi brevissimi il rinnovo della Autorizzazione Paesaggistica, al fine
di rimuovere il blocco alle lavorazioni di cui alla nota del funzionario della Sovrintendenza
preposto all'alta vigilanza.
In conseguenza della concessa proroga, occorre provvedere alla stipula di apposito contratto
aggiuntivo, il cui schema si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale,
includendo, altresì, l'atto di sottomissione sottoscritto a seguito dell'approvazione di
apposita variante, non comportante incremento economico al contratto principale.
•
Tanto premesso
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Richiamata la propria relazione istruttoria relativa all'argomento in oggetto;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
•
Di approvare lo schema contrattuale integrativo di quello originario, riportante le condizioni
sottoscritte nel verbale di cui sopra, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale, con l 'ultimazione dei lavori prorogata al 31 luglio 2014, e la riduzione degli
importi costituenti i s.a.l. da emettersi, dagli attuali €.300.000,00 ad €.200.000,00.
•
Di precisare che il presente provvedimento non va trasmesso al Dirigente del Settore
Economico Finanziario, in quanto non comporta impegno e/o variazioni di spesa;
•
Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale, per la relativa
pubblicazione all'Albo Pretorio on line.
l
l
2
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
(Provincia di Napoli)
REP. N.
CONTRATTO DI APPALTO
Allegato al contratto rep. 1968 del 02.07.2012
Proroga termine conclusione lavori di restauro ex Casa del Fascio da destinare a sede della
biblioteca comunale. C.I.G 17740643EC- Modifica contratto rep. 1968 del2012.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquattordici il giorno
del mese di
in Castellammare di Stabia nella casa
comunale sita in P .zza Giovanni XXIII,
AVANTI AME
Dott. Maylin Flores, Segretario Generale, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, ,
autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi
dell'art. 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, senza assistenza dei
testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo tra le parti, aventi i requisiti di legge,
SONO COSTITUITI
L' Arch. Lea Quintavalle, nata a Caserta il 25.02.52, nella qualità di Dirigente del Settore
Urbanistica, domiciliata per la carica presso il Comune di Castellammare di Stabia, la quale dichiara
di agire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che
rappresenta- CF 82000270635 -nel prosieguo denominato Ente.
Il Sig. Geremia Valentino, nato ad Afragola (NA) il 27.06.1967, e residente in Casoria alla
Via Lecce,24 in qualità di legale rappresentante dell'impresa Valentino Giuseppe S.r.l., con sede in
Afragola (NA) alla Via Comunale Sarricchio n.5 Codice Fiscale 02745391215 mandataria della
R.T.I., costituita con la mandante IMPREGIV A S.r.l., giusto mandato collettivo con rappresentanza
con autentica di firma del dott. Raffaele Lupoli, notaio in Capriati al Vo!turno rep. N. 1473 del
24.01.2012 (allegato al contratto rep. n. 1968/2012 -C.F. 02745391215-
che nel prosieguo
denominato "ATI" .
Detti comparenti, della cui identità personale sono certa, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini
del quale
PREMETTONO CHE
-con contratto, rep.n. 1968 del 02.07.2012, è stato concesso all'ATI l'appalto dei lavori di restauro
dell'ex Casa del Fascio, da destinare a sede della Biblioteca comunale, per un importo totale,
incluso
onen
di
stcurezza,
di
€.
3.716.189,98
(diconsi
tremilionisettecentosedicimilacentottantanove/98), oltre IV A nella misura di legge;
-con atto dirigenziale n.20 del 21.05.2013 è stata approvata Perizia di variante, in quanto l'avvio
dei lavori aveva evidenziato alcune situazioni particolari, determinanti la parziale modifica di alcuni
interventi previsti nel progetto originario, nonché di alcune migliorie offerte in fase di gara
rivelatesi inapplicabili; inoltre, a seguito di incontri con il Funzionario della Soprintendenza BAP di
Napoli Arch. Aldo Imer, responsabile dell'alta sorveglianza ai lavori, erano scaturite alcune scelte
progettuali legate alla natura dell'immobile;
-con il medesimo atto fu altresì approvato l'atto di sottomissione, sottoscritto dal R.U.P., dal D.L. e
dalla A.T.I. Con la citata variante l'importo dei lavori, di cui al contratto rep.1968/12, è rimasto
fisso ed invariabile, con un nuovo termine utile per l 'ultimazione dei lavori fissato al 24 marzo
2014, come da atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi del 16.05.2013 (All.1).
A seguito della relazione del 13/0112014, pervenuta al protocollo comunale al n. 1630 del
17/0112014, la Direzione Lavori ha comunicato al RUP comportamenti da parte dell'ATI, che
configuravano grave inadempimento degli obblighi contrattuali, tale da compromettere
l'ultimazione dei lavori nei tempi concordati a seguito dell'approvazione della perizia di variante
del 16/05/2013, con scadenza al 24/03/2014. Il RUP, con propria nota, prot. 3421 del 30/0112014,
ha invitato la D.L. ai sensi dell'art. 136 c.2 del D.lvo 163/2006 e s.m.i., a formulare la contestazione
degli addebiti all'ATI, assegnando un termine non inferiore ai 15 gg. per controdeduzioni. Con nota
del 06/02/2014, la D.L. ha formalmente contestato all'ATI il grave ritardo maturato nell'esecuzione
dei lavori, elencando una serie di rilievi in merito e invitando la stessa controdedurre entro 15
giorni direttamente al RUP. Con nota del 14/02/2014, acclarata al protocollo comunale in data
17/02/2014, l'ATI ha fatto pervenire in tempo utile proprie controdeduzioni ai punti in
contestazione. Sulla scorta della documentazione acquisita, il RUP ha convocato per il giorno
03.03.2014 apposita riunione con l'ATI e la D.L. al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
formulare la propria decisione in merito, il cui esito è riportato in apposito verbale sottoscritto tra le
parti. Con determina del Settore Urbanistica n. 14 del 25/03/2014 è stato approvato il verbale di
2
cui sopra, con cui è stato concesso ali' ATI il termine ultimo per la conclusione dei lavori al 31
luglio 2014 alle condizioni ivi previste, accettate e sottoscritte dali' ATI.
CIO' PREMESSO
di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:
ART. l) - La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto
integrativo.
ART. 2) - L'Ente concede ali' ATI, che accetta, la proroga dei lavori di restauro dell'ex Casa del
fascio da destinare a biblioteca comunale, con termine ultimo di conclusione al 31 luglio 2014,
decorrente dalla data del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'Ente
alle seguenti condizioni:
-L'ATI rinuncia esplicitamente e definitivamente alle riserve già formulate nel registro di contabilità
e ripetute nei vari stati di avanzamento;
-L'ATI conferma l'inesistenza di criticità progettuali per le opere a farsi;
-11ATI dichiara di essere consapevole che in caso di mancata ultimazione dei lavori nel termine
concesso, è reputata responsabile dei danni subiti e subendi dalla stazione appaltante per l'eventuale
perdita e/o decertificazione della spesa e per il ritardato e/o mancato utilizzo della biblioteca
comunale;
ART. 3) - L'importo dei SAL, previsto in €.300.000,00 (diconsi trecentomila) dal capitolato
Speciale d'appalto viene modificato in €.200.000,00 (diconsi duecentomila);
ART. 4) - Per tutto quanto non riportato nel presente contratto, valgono le condizioni di cui al
contratto principale, rep
1968
del 02.07.2012, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Castellammare di Stabia al n.523 SI il24.07.2012.
ART. 5) -Ai sensi dell'art. 139 c.l di cui al D.P.R. 207/10, tutte le spese del contratto e tutti gli
oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che è a
carico dell'Ente, sono a completo carico dell'ATI, che ha provveduto ad effettuare il versamento di
€. 200,00 per tassa di registro e €. 45,00 per marca da bollo forfettaria, per un totale di €. 245,00.
ART. 6) - Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al
pagamento dell'IVAper cui si richiede la registrazione in misura fissa.
ART. 7)- L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art.13 del Dlgs. 196/2003 informa l'ATI che
tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho redatto il presente atto informatico mediante l'uso ed il
controllo personale degli strumenti informatici, ne ho dato lettura integrale alle parti, a chiara e
intellegibile voce, che espressamente lo approvano.
Nel suo formato di visualizzazione, questo documento si compone di __ facciate sin qui, scritte
con sistema elettronico in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario.
I comparenti appongono personalmente ed in mia presenza la propria firma digitale, dopo avermi
dispensato dalla lettura dell'allegato sub ''A" avendo esse affermato di conoscerne integralmente il
contenuto.
Dopo aver verificato i certificati di firma utilizzati, di cui attesto la validità, appongo
personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale.
4
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determinazione n.
questo Servizio finanziario in data
-
a firma del Dirigente del Settore Urbanistica pervenuta a
Visto l'art. 151, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000
APPONE
Al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così
come si rileva dalle seguenti risultanze:
STANZIAMENTI DEFINITIVI _ _ _ _ _ _ _ _ : €
IMPEGNIASSUNTI
:E
IMPORTO DEL PRESENTE IMPEGNO
:€
TOTALEIMPEGNI
:€
Addì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO DI SEGRETERIA
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in
copia all'albo comunale il giorno
e ci rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi, sino al giorno
Addì
j_
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
4
© Copyright 2024 Paperzz
