契 約 書 (案) 発注者を甲とし、受注者を乙として、下記のとおり契約を締結する。 記 １． 契 約 件 トナーカートリッジ等（Ｃａｎｏｎ）購入（単価契約） 名 ２． 品 名 及 び 数 量 仕様書のとおり ３． 規 格 仕様書のとおり 価 単価表のとおり ４． 契 約 単 ５． 契 約 保 証 金 免除 ６． 契 約 期 間 平成28年 ７． 納 入 場 所 仕様書のとおり 月 日 ～ 平 成 29 年 3 月 31 日 ８． 代 金 支 払 方 法 検査合格後月毎払 ９． そ の 他 の 条 件 後記記載条件による。 上記契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。 平 成 28 年 月 日 発注者（甲） 大阪市中央区大手前４－１－７６ 支出負担行為担当官 大阪管区気象台長 受注者（乙） 上垣内 修 （契約の内容） 第１条 契約物品の規格は購入仕様書のとおりとする。ただし、天災地変その他やむを得ない ときは、甲乙協議のうえ、変更することができる。 第２条 契約金額は変更することはできない。ただし、経済界の急激な変動その他やむを得な いときは、甲乙協議のうえ、変更することができる。なお、協議が成立しないときは、甲 の意志に従うものとする。 （物品納入期限並びに延滞料） 第３条 物品の納入期限は履行しなければならない。ただし、天災地変その他やむを得ないと きは、甲乙協議のうえ、延期することができる。この場合乙は納入の遅延が予想されたと きは、すみやかに甲に協議を求めなければならない。 第４条 前条の物品の納入完了日は、第８条の検査を完了した日とする。 第５条 乙が、甲の認める正当な理由なく物品の納入を遅らせたときは、甲は納入期限の翌日 から起算して納入当日まで、契約金額に対し、年 ５．０％の割合で延滞料を徴収する。 ２ 分割納入の場合は、契約単価に遅延した数量を乗じたものを、延滞料の計算の根拠と する。 （物品納入費用等） 第６条 物品納入に要するいっさいの費用は、甲が負担する特約をした場合を除き、すべて乙 の負担とする。 第７条 物品の性質上、必要な容器および外包は甲の所得とする。 （物品の検査） 第８条 ２ 乙は、物品を完納したときは、その旨を甲に通知しなければならない。 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日より１０日以内に検査 を完了しなければならない。 第９条 前条の検査には、乙も立ち会わなければならない。 第10条 第８条の検査に、通知したにもかかわらず乙が立ち会わないときは甲は単独に検査を 実施し、その結果を乙に通告するものとする。 ２ 第11条 前項の場合は、甲の検査の結果に対し、乙は不服を述べることができない。 検査前の納入物品の亡失き損は、乙の責任とする。ただし、甲の検査が所定期日以上 に遅延したことにより生じたものについては、甲がその責めを負う。 第12条 検査の結果、納入物品の全部もしくは一部に不合格品を生じたときは、甲は乙に対し、 すみやかに不合格品を引き取らせ、代品の納入期限を定め通告しなければならない。 ２ 前項により通告した代品の納入期限に遅れたものに対する延滞料については、第５条 の規定を準用する。この場合の期間の計算は、通告した代品納入期限の翌日から起算し て代品納入当日までとする。ただし、甲において、乙が故意に不合格品を納入したと認 めたときは、表面記載の納入期限の翌日から起算する。 第13条 物品製造契約にあっては、甲は必要に応じてその過程を監督することができる。 （代金の支払並びに遅延利息） 第14条 ２ 乙は、第８条の検査に合格したときは、代金の請求をすることができる。 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から３０日以内に代金 を支払わなければならない。 第15条 甲の責に帰すべき事由により、前条第２項の規定による代金の支払が遅れた場合にお いては、乙は未受領金額につき遅延日数に応じ、年 ２．８％の割合で計算した額の遅延 利息の支払を甲に請求することができる。 （契約物品のかし） 第16条 乙は、甲に引き渡した契約物品のかしについて担保の責めを負うものとする。 ２ 前項のかし担保の期間は、契約物品の引き渡しのときから１ヶ年とし、乙は、甲の指 定した期間内に無償で、他の良品との引き替え、もしくは補修をしなければならない。 （契約の解除） 第17条 次の各号の一に該当するときは、甲は乙に対し契約の全部または一部を解除すること ができる。 1. 契約締結に際し、乙に不正があったとき。 2. 乙の責めに帰する事由により、甲において契約完了の見通しがたたないと認めたとき。 3. 乙もしくはその代理人または使用人に不正があり、あるいは甲の指示に従わないとき。 4. 乙が第１３条に定める甲の監督を拒否し、あるいは執行を妨げ、または不正が発見さ れたとき。 5. 不合格品に対し代品の納入を命じ、再び不合格品を納入したとき。 6. 乙が解約を申し出たとき。 7. 甲の都合により、契約の解除を必要とするとき。 第18条 契約の解除を申し込む場合は文書をもってしなければならない。 （違約金） 第19条 甲は、この契約の全部または一部を解除した場合で、解除の理由が第１７条第１号か ら第６号までの規定に該当するときは、解除部分（年間の予定数量から既納部分は除く） に対する数量に単価を乗じた合計金額の１００分の１０に相当する金額を乙から違約金 として徴収するものとする。ただし、第１７条第６号による乙の解約の申し出が、甲の 責めに帰する事由による場合はこの限りでない。 （損害賠償） 第20条 乙は、この契約が第１７条第６号（甲の責めに帰する事由による場合に限る。）または 同条第７号により契約が解除された場合で、乙に損害が生じたときは、甲に対しその損 害の賠償を請求することができる。 ２ 前項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から３０日以内の日に文書により行わな ければならない。 ３ 第１項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定める。 （談合等不正行為があった場合の違約金等) 第 21 条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、解除 部分（年間の予定数量から既納部分を除く）に対する数量に単価を乗じた金額の１０分 の１に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年 法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は乙が構成事業 者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引 委員会が乙に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用 する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。 ）を行 い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項 の規定により取り消された場合を含む。） 二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（こ れらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体（以下「乙等」という。に対して 行われたときは、乙に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていない ときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号に おいて同じ。 ）において、この契約に関し、独占禁止法第３条の規定に違反する行為の実 行としての事業活動があったとされたとき。 三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第３条又は第８ 条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象とな った取引分野が示された場合において、この契約が当該期間（これらの命令に係る事件 について、公正取引委員会が乙に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該 納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入 札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するもの であるとき。 四 この契約に関し、乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治４ ０年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項第１号若しくは第９５ 条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 ２ 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過し た日から支払いをする日までの日数に応じ、年５パーセントの割合で計算した額の遅延利 息を甲に支払わなければならない。 （その他） 第22条 この契約において、定めのない事項および甲乙間に紛争または疑義を生じた事項につ いては、そのつど甲乙協議して定める。 第23条 この契約に関する訴訟は、大阪地方裁判所を管轄裁判所として行うものとする。 単価表 （単位：円） 品目 規格 詳細（対応機種など） 単位 1 トナーカートリッジ CRG-322ⅡYEL LBP-9500Ｃ 他 個 2 トナーカートリッジ CRG-322ⅡMAG LBP-9500Ｃ 他 個 3 トナーカートリッジ CRG-322ⅡCYN LBP-9500Ｃ 他 個 4 トナーカートリッジ CRG-322ⅡBLK LBP-9500Ｃ 他 個 5 ※ 定着器ユニット FUSER KIT UM-722FA LBP-9500Ｃ 他 個 6 ※ ＩＴＢユニット ITB UNIT UM-722I LBP-9500Ｃ 他 個 7 ※ 回収トナーボックス WT-722 LBP-9500Ｃ 他 個 8 インクタンク BCI-7eBK PIXUS iX5000 他 個 9 インクタンク BCI-7eC PIXUS iX5000 他 個 10 インクタンク BCI-7eM PIXUS iX5000 他 個 11 インクタンク BCI-7eY PIXUS iX5000 他 個 12 インクタンク BCI-9BK PIXUS ip4300 他 個 13 インクタンク BCI-7E/4MP PIXUS ip4300 他 個 14 ＦＩＮＥカートリッジ BC-70 PIXUS ip2600 他 個 15 ＦＩＮＥカートリッジ BC-90 PIXUS ip2600 他 個 16 ＦＩＮＥカートリッジ BC-91 PIXUS ip2600 他 個 17 インクタンク BCI-321+320/5MP PIXUS MP540 他 個 18 インクタンク BCI-320PGBK PIXUS MP540 他 個 19 インクタンク BCI-321C PIXUS MP540 他 個 20 インクタンク BCI-321M PIXUS MP540 他 個 21 インクタンク BCI-321Y PIXUS MP540 他 個 22 ＦＩＮＥカートリッジ BC-310 PIXUS ip2700 個 23 ＦＩＮＥカートリッジ BC-311 PIXUS ip2700 個 24 トナーカートリッジ CRG-323IIBLK LBP7700C 個 25 トナーカートリッジ CRG-323MAG LBP7700C 個 26 トナーカートリッジ CRG-323CYN LBP7700C 個 27 トナーカートリッジ CRG-323YEL LBP7700C 個 28 ※ 廃トナーボックス WT-723 LBP7700C 個 29 BCI-351XL+350XL/5MP PIXUS Ip7230 インクカートリッジ ※純正品とする 個 税込単価
© Copyright 2024 Paperzz
