ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Έδεσσα 22-10-2013
Αρ. Πρωτ:
5839
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 16
Ταχ. Κώδικας: 58200 ΕΔΕΣΣΑ
Πληροφορίες: Τουπαρλάκη Ελένη
Τηλέφωνο: 2381024356- 2382031160
2331092347
Τηλεοµοιοτυπία (Fax):2331092728-2381024356
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισµού µε βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007
για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της πράξης (300385) «Εικονικό Μουσείο Μέγας
Αλέξανδρος: Από τις Αιγές στην Οικουµένη» του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.
Το Π.Δ. 191/13-6-2003 (ΦΕΚ 146/Α/13-06-2003) «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού»
2.
Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-06-2012) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων,
µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών¨
3.
Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-7-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση Νόµων & Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων
στο Διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
4.
Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης
Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής
της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας
2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
περί δηµοσίων συµβάσεων και τον Κανονισµό 2083/2005 της 19ης Δεκεµβρίου 2005 για την
τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης
συµβάσεων)
Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-07-2007 «Κανονισµός Προµηθειών Δηµοσίου
(Κ.Π.Δ.)», όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του, όπως εν προκειµένω
δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συµπληρωµατικά, και κατά µέρος που δεν αντίκειται στις
διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά σε άρθρα του,
Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/16-03-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ» , όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2005/51/ΕΚ/ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005,
Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1177/2009, της Επιτροπής της 30ης Νοεµβρίου 2009 που
τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης
συµβάσεων
Της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της
σύναψης των συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων» και της οδηγίας 92/13
ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992
Του Ν. 3886/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, «Δικαστική προστασία κατά τη
σύναψη δηµόσιων συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε τη Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2007 (L
335), (ΦΕΚ 173/Α/2010)
Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων»
Το Π.Δ. 116/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις
Εµπορικές Συναλλαγές»
Την Υ.Α. Αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 «Υπουργική απόφαση συστήµατος
διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/27-03-2008 τεύχος Β΄) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υ.Α.
43804/ΕΥΘΥ 2041/07-09-2009 και την ΥΠΑΣΥΔ ( 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-06-2010 ΦΕΚ
1088/Β/2010) και ισχύει
Το Ν. 3614/03-12-2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/03-12-2007 τεύχος Α΄) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει
Το Ν. 3804/31-03-2010 : Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
2007-2013 και άλλες διατάξεις
Την Υ.Α. Π1/2941/10-09-2009 Απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης «Εξαίρεση από την
ένταξη στο ΕΠΠ προµήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ Β’/ 1988/2009), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ. Αρ.
Π1/3889/28-05-2010 Απόφαση της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
(ΦΕΚ Β’ 936/2010)
Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/05/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και
δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη- µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των
διορθωτικών ταµείων
Τον Ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006 «Προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών»
(ΦΕΚ 133/Α’/28-06-2006)
Τον Ν. 3917/2011 «Διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε
επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
επικοινωνιών ή δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη
ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις.
19. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµόσιων Συµβάσεων»
20. Την υπ.αρ.151.575/Ψ.Σ .6782-Α2/10-03-2011 Απόφαση ένταξης πράξης «Εικονικό
Μουσείο. Μέγας Αλέξανδρος από τις Αιγές στην Οικουµένη» στο Ε.Π. «Ψηφιακή
Σύγκλιση»
21. Την υπ. Αρ. 151.960/ΨΣ731-Β/06-09-2013 Διατύπωση Σύµφωνης Γνώµης της ΕΥΔ ΕΠ
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» για την δηµοπράτηση του Υποέργου 2 «Προµήθεια λογισµικούεφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις
και ψηφιοποιήσεις» της πράξης (300385) «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ:
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ»
Αποφασίζουµε
1. Την προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά (άρθρο 2 παρ. 11 περ. (α), άρθρο 51, παρ. 1 περ. (α) Π.Δ. 60/2007 για
την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του υποέργου 2 «Προµήθεια λογισµικού,
εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και
ψηφιοποιήσεις» της Πράξης (300385) «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ
ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ» κόστους τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι
ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (#492.520,32#) ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. Τα δικαιώµατα προαίρεσης
ανέρχονται συνολικά στο ποσό των σαράντα χιλιάδων (#40.000,00#) χωρίς ΦΠΑ
Ο διαγωνισµός διενεργείται στα πλαίσια του έργου «Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος: Από τις
Αιγές στην Οικουµένη» το οποίο είναι ενταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ψηφιακή Σύγκλιση
σύµφωνα µε την απόφαση -151.575/Ψ.Σ .6782-Α2/10-03-2011 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ µε κωδικό 300385. Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ελληνικό Δηµόσιο.
2.Εγκρίνουµε όλους τους όρους του Διαγωνισµού, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στην
επισυναπτόµενη αναλυτική Διακήρυξη, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Οι
ηµεροµηνίες αποστολής στην Ε.Ε.Ε.Ε., καθώς και οι ηµεροµηνίες δηµοσίευσης στην ΕτΚ και στον
τύπο συµπληρώνονται στη συνηµµένη αναλυτική Διακήρυξη µετά την ολοκλήρωση της αποστολής
στην Ε.Ε.Ε.Ε. των δηµοσιεύσεων στην ΕτΚ και στον τύπο από την Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τα
σχετικά αποδεικτικά αποστολής και δηµοσίευσης.
3. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µετά την παρέλευση προθεσµίας τουλάχιστον 52 ηµερών από
την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε. και συγκεκριµένα στην17/12/2013 και
ώρα 11.00.
4. Οι προσφορές υποβάλλονται µέχρι την 16-12-2013 και ώρα 15:00 (καταληκτική ηµεροµηνία)
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες, δεν
αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού ορίζεται η 17-12-2013.
Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
5. Περίληψη της Διακήρυξης να δηµοσιευθεί στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, στο τεύχος Διακηρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης καθώς
και στον Ελληνικό Τύπο. Η παρούσα καθώς και οι συνηµµένες αναλυτική Διακήρυξη και περίληψη
αυτής να αναρτηθούν αµέσως µετά την αποστολή στης προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε. στην ιστοσελίδας
www.yppo.gr και να αποσταλούν στην ΕΥΔ ΨΣ προς ενηµέρωση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της.
H Προϊσταµένη της Εφορείας
Αγγελική Κοτταρίδη
Αρχαιολόγος
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Περίληψη της Διακήρυξης για ανάρτηση σε ιστοσελίδα.
2. Αναλυτική Διακήρυξη µε τα ακολουθά Παραρτήµατα:
• Παράρτηµα Α΄ - Τεχνικές προδιαγραφές
• Παράρτηµα Β΄ - Τυποποιηµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς
• Παράρτηµα Γ’ – Αίτηση συµµετοχής
3. Σχέδιο σύµβασης
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (80%)
ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (20%)
Έδεσσα, 22-10-2013
Αρ. Πρωτ. 5840
ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Επωνυµία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής
ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 582 00,
ΕΔΕΣΣΑ
Τηλέφωνο: 23810 24356, Fax: 23810 25387, E-mail: [email protected]
Ονοµασία που δόθηκε στη σύµβαση από την Αναθέτουσα Αρχή
«Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποιηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο,
γραφικών, εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και
ψηφιοποιήσεις»
Περιγραφή / Αντικείµενο της σύµβασης
1. Ανάπτυξη ερφαρµογών λογισµικού για το Portal
2. Παραγωγή ψηφιακών τρισδιάστατων αναπαραστάσεων χώρων, µνηµείων
αντικειµένων και δράσεων
3. Παραγωγή βίντεο αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και µουσείων Ελλάδος
4. Παραγωγή βίντεο αρχαιολογικών χώρων – µνηµείων εξωτερικού
5. Ψηφιακές φωτογραφήσεις- αεροφωτογραφήσεις
6. Παραγωγή µουσικού σήµατος και µουσικής επένδυσης
Τόπος εκτέλεσης εργασιών
Αρχαιολογικός χώρος Αιγών, Τ.Κ. 590 31, ΒΕΡΓΙΝΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, Τηλέφωνο & Fax: 23310
92347
Συνολική ποσότητα ή έκταση
Ο προϋπολογισµός του έργου χωρίς το δικαίωµα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των
(τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (#492.520,32#
€) (προϋπολογισµός χωρίς Φ.Π.Α.: 492.520,32 € - Φ.Π.Α.: 113.279,67 (23%)).
Τα δικαιώµατα προαίρεσης του έργου περιλαµβάνουν:
Επιπλέον φυσικό αντικείµενο
έργου µετά τη συµβασιοποίηση και σε βάθος έξι µηνών από τη σύναψή της για νέες
υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόµοιων υπηρεσιών σύµφωνα µε την
παρ. 4β του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007 και που ανέρχεται σε ποσό έως 10% του
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
προϋπολογισµένου τιµήµατος του έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ήτοι
40.000,00 €.
Διάρκεια της σύµβασης ή προθεσµία εκτέλεσης
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του Έργου είναι: δεκατέσσερις (14) µήνες
Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται
1. Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και
µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της
οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε Ευρώ (€) ποσοστό 5% της συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) του έργου, ήτοι
(ολογράφως) Ευρώ (αριθµητικά €). Επιτρέπονται προσφορές µόνο για το σύνολο του
έργου. Προσφορές για µέρος του έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής αξίας της
προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται µε την υπογραφή της σύµβασης.
Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή / και αναφορά στις εφαρµοζόµενες
συναφείς διατάξεις
Το Έργο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς
Πόρους. Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνουν σύµφωνα µε τα τεύχη του διαγωνισµού.
Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος οικονοµικών φορέων στον οποίο θα
ανατεθεί η σύµβαση
- Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα
- Δύναται να ζητηθεί η σύσταση Κοινοπραξίας
Προϋποθέσεις συµµετοχής
Δικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι
εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – µέλη της
Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή στα κράτη – µέλη που έχουν
υπογράψει την συµφωνία περί Δηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον
όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει
ευρωπαϊκες συµφωνίες µε την Ε.Ε..
Δικαιούµενοι συµµετοχής είναι επίσης, τα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε την
νοµοθεσία κράτους – µέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – µέλους που έχουν
υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκη συµφωνία µε την Ε.Ε.
και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο
εσωτερικό µίας εκ των ανωτέρω χωρών. Δικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης, οι
Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά µε τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη.
Είδος Διαδικασίας
Διεθνής Ανοικτός διαγωνισµός
Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, σύµφωνα µε τα κριτήρια που
αναφέρονται στην προκήρυξη
Συµβατικά τεύχη και συµπληρωµατικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του
έργου σε αριθµηµένα αντίγραφα από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής στον
Αρχαιολογικό χώρο των Αιγών, Τ.Κ. 590 31, ΒΕΡΓΙΝΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, Τηλέφωνο & Fax:
23310 92347. Αρµόδια υπάλληλος κ.. Σπαθοπούλου Βασιλική
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί επιπλέον στο www.diavgeia.gov.gr και στο www.yppot.gr
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί επιπλέον στον ιστότοπο www.aigai.gr καθώς και σε αυτόν
της ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ.
Προθεσµία για την παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισµού
Η καταληκτική προθεσµία για την παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισµού είναι µέχρι
13/12/2013 και ώρα 15:00
Προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών
16/12/2013 και ώρα 15:00
Χρόνος και τόπος διενέργειας
17/12/2013 και ώρα 11:00
Τόπος: Αρχαιολογικός χώρος Αιγών, Τ.Κ. 590 31, ΒΕΡΓΙΝΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Γλώσσα (ες) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην προφορά ή στην αίτηση
συµµετοχής:
Ελληνικά
Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για έξι (6)
µήνες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους.
Λοιπές πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στα
γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής στον Αρχαιολογικό χώρο των Αιγών, Τ.Κ. 590 31,
ΒΕΡΓΙΝΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, Τηλέφωνο & Fax: 23310 92347, αρµόδιοι υπάλληλοι κ.
Σπαθοπούλου Βασιλική
Όλες οι οποιεσδήποτε τυχόν διευκρινήσεις ή / και απαντήσεις σε γραπτές ερωτήσεις που
έχουν υποβληθεί εγκαίρως, θα αποσταλούν σε όσους έχουν προµηθευτεί τα αριθµηµένα
τεύχη διακήρυξης και θα δηµοσιευτούν επίσης, στο www.yppot.gr και www.aigai.gr
Ηµεροµηνία ανακοίνωσης της παρούσας προκήρυξης στο τεύχος της ΕΕΕΕ
22/10/2013
Η Νόµιµος εκπρόσωπος
Η Προϊσταµένη της ΙΖ Ε.Π.Κ.Α.
Αγγελική Κοτταρίδη
Αρχαιολόγος
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο
ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ , ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ,
ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ,ΗΧΟΥ ,
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αναθέτουσα Αρχή: ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Προϋπολογισµός:
Πλέον Δικαιώµατα Προαίρεσης:
492.520,32
(χωρίς ΦΠΑ)
40.000,00
( χωρίς ΦΠΑ)
Διάρκεια:
14
µήνες
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής
κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 17/12/2013
Κωδικός ΟΠΣ:
300385
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Πίνακας Περιεχοµένων
Συνοπτικά στοιχεία Έργου ............................................................................................................. 4
ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ............................................................. 6
Α1. Περιβάλλον του Έργου ............................................................................................................. 7
Α1.1. Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του αντικειµένου του Έργου .......................................... 7
Α1.1. 1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας ................................................................... 8
Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση φορέα Υλοποίησης .................................................................... 9
Α1.1.3 Άλλοι φορείς που εµπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου ................................. 9
Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) ........................................................ 9
Α1.2 Υφιστάµενη κατάσταση (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου).................................. 12
Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας. 13
Α1.2.2 Οργανωτική Δοµή και Στελέχωση της µονάδας του Φορέα που είναι αρµόδια για την
υλοποίηση και τη λειτουργία της πράξης. .................................................................................. 14
Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών .................................................. 14
Α1.2.4 Ανάλυση υποδοµών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ......................... 15
Α1.2.5 Επίπεδο Ωριµότητας του παρόντος Έργου .................................................................... 16
Α2. Αντικείµενο, στόχοι και κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου. ............................... 17
Α2.1 Αντικείµενο του Έργου ......................................................................................................... 17
Α2.2 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη................................................................................. 18
Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου ............................................................................................. 19
Α2.4 Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου ....................................................................... 19
Α3. Λειτουργίες και Τεχνικές προδιαγραφές των τµηµάτων του Έργου. ............................... 21
Α3.1. Βασικές παράµετροι σχεδιασµού. ..................................................................................... 21
Α3.2 Συνοπτική περιγραφή εκθεσιακού προγράµµατος. .......................................................... 22
Α3.3 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής συστήµατος. ........................................................................... 24
Α3.3.1 Εφαρµογή - Πελάτης (Client Application) ........................................................................ 24
Α3.3.2 Εφαρµογή Διαχείρισης (Administration Application)..................................................... 26
Α3.3.3 Επίπεδο Υπηρεσιών (Services Layer). ............................................................................ 27
Α.3.3.4 Βάση Δεδοµένων (Database). .......................................................................................... 29
Α3.4 Χρηστικότητα περιβάλλοντος ιστότοπου. ......................................................................... 30
Α3.5 Περιβάλλον ιστότοπου (Αισθητική ταυτότητα – Χρηστικότητα - Τεχνική αρτιότητα). ... 31
Σελίδα 2 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Α3.6 Φωτογραφικές λήψεις (shots) - Λήψεις κινούµενης εικόνας (video). .............................. 36
A3.7 Παραγωγή ψηφιακών videos / Documentaries. ................................................................. 38
A3.8 Παραγωγή τρισδιάστατων µοντέλων. ................................................................................ 39
Α3.9 Ψηφιακά εκθέµατα – αντικείµενα. ........................................................................................ 40
Α3.10 Εκπαιδευτικές δράσεις. ...................................................................................................... 41
Α3.11 Ηχητική επένδυση εκθεµάτων. .......................................................................................... 41
Α3.12 Ειδικές προδιαγραφές έργου (Παραγωγή περιεχοµένου). ............................................. 42
Α3.13 Πίνακας παραδοτέων. ........................................................................................................ 79
Α3.14 Διαλειτουργικότητα ............................................................................................................. 80
Α3.15 Πολυκαναλική προσέγγιση ................................................................................................ 80
Α3.16 Ανοικτά δεδοµένα ............................................................................................................... 80
Α3.17 Απαιτήσεις ασφαλείας........................................................................................................ 81
Α3.18 Απαιτήσεις ευχρηστίας συστήµατος. ............................................................................... 81
Α3.19 Απαιτήσεις προσβασιµότητας. ......................................................................................... 82
Α3.20 Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις Έργου. ................................................................................ 82
Α3.21 Σηµαντικά Ορόσηµα υλοποίησης Έργου ......................................................................... 83
Α4.Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών ................................................................................... 83
Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης ...................................................................................................... 83
Α4.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας ................................ 84
Α4.3 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλή Λειτουργίας». ....................................................................... 86
Α4.4 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών ................................................................ 86
Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου ................................................................ 87
Α5.1. Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης ....................................................... 87
Α5.2. Οργανωτικό σχήµα Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειµένου του Έργου. ............. 87
Σελίδα 3 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Συνοπτικά στοιχεία Έργου
Σκοπός του έργου Εικονικό Μουσείο «Μέγας Αλέξανδρος: από τις Αιγές στην Οικουµένη» που
µέσω του διαδικτύου θα είναι προσιτό εν δυνάµει σε όλους τους Έλληνες, αλλά και σε εκατοµµύρια
επισκέπτες-θεατές από όλο τον κόσµο, είναι να καταστεί διεθνώς ο βασικός άξονας αναφοράς για
την προσέγγιση του θέµατος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» τόσο για το ευρύ κοινό όσο και για τους ειδικούς, ενσωµατώνοντας σταδιακά όλο
το δυνατό διαθέσιµο υλικό (αρχαιολογικά ευρήµατα, ιστορικές πηγές, τοπογραφικές έρευνες κ.λ.π.)
και τα εκάστοτε νέα δεδοµένα από τον χώρο της επιστηµονικής έρευνας, αλλά και του
καλλιτεχνικού γίγνεσθαι. Το έργο θα υλοποιηθεί µε βάση τα ακόλουθα Υποέργα και Ενότητες
Εργασιών (ΕΕ) :
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : Επιλογή, επιστηµονική τεκµηρίωση, ποιοτικός έλεγχος-προσχεδιακός σχεδιασµός
περιεχοµένου και υπηρεσιών
ΕΕ1.1 Επιλογή, επιστηµονική τεκµηρίωση και ποιοτικός έλεγχος περιεχοµένου και υπηρεσιών
ΕΕ1.2 Εικαστική σχεδίαση και γραφιστική επιµέλεια του εικονικού µουσείου
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών
παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις
ΕΕ2. 1
Ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού για το portal
ΕΕ2.2
Παραγωγή ψηφιακών τρισδιάστατων αναπαραστάσεων χώρων, µνηµείων αντικειµένων
και δράσεων
ΕΕ2.3
Παραγωγή βίντεο αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και µουσείων Ελλάδας
ΕΕ2.4
Παραγωγή βίντεο αρχαιολογικών χώρων εξωτερικού
ΕΕ2.5
Ψηφιακές φωτογραφήσεις- αεροφωτογραφήσεις
ΕΕ2.6
Παραγωγή µουσικού σήµατος και µουσικής επένδυσης
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Μεταφράσεις κειµένων και ληµµάτων
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Δράσεις δηµοσιότητας – γνωστοποίησης
Στο παραπάνω πλαίσιο, τα τµήµατα που εντάσσονται στο παρόν έργο και πρέπει να υλοποιηθούν
από τον ανάδοχο είναι τα ακόλουθα :
1. Ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού για το portal
2. Παραγωγή ψηφιακών τρισδιάστατων αναπαραστάσεων χώρων, µνηµείων αντικειµένων και
δράσεων
3. Παραγωγή βίντεο αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και µουσείων Ελλάδας
4. Παραγωγή βίντεο αρχαιολογικών χώρων - µνηµείων εξωτερικού
5. Ψηφιακές φωτογραφήσεις- αεροφωτογραφήσεις
6. Παραγωγή µουσικού σήµατος και µουσικής επένδυσης
Σελίδα 4 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Ο διαγωνισµός γίνεται ως σύνολο για όλα τα τµήµατα στα οποία χωρίζεται το αντικείµενο, οπότε η
σύναψη της σύµβασης θα γίνει µε έναν Ανάδοχο για το σύνολο του έργου, το οποίο αποτελεί
αισθητικά και λειτουργικά µια ενότητα µε αισθητικό ύφος και ήθος που ορίζεται από την
εγκεκριµένη µουσειολογική µελέτη και χαρακτηρίζει το όλον, αλλά και όλα τα επιµέρους στοιχεία
τα οποία πρέπει να εναρµονίζονται απολύτως, συγκροτώντας το ενιαίο παραδοτέο του
διαγωνισµού που είναι το Εικονικό Μουσείο « Μέγας Αλέξανδρος: από τις Αιγές στην Οικουµένη»
Η παρακολούθηση και η διαχείριση της σύµβασης που αναµένεται να προκύψει από την παρούσα
διαγωνιστική διαδικασία αποτελεί µια σηµαντική πρόκληση, προς όφελος της ποιότητας και του
καλλιτεχνικού χαρακτήρα της Πράξης. Η ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση, χάρη στο εξειδικευµένο και έµπειρο
δυναµικό της και στους συνεργάτες της, που έχουν σχεδιάσει αναλυτικά και θα παρακολουθήσουν
στενά την υλοποίηση κάθε φάσης του έργου.
Η σηµασία της προτεινόµενης πράξης είναι µεγάλη, δεδοµένου ότι θα συµβάλει καθοριστικά στην
προβολή του ελληνικού πολιτισµικού αποθέµατος που παράχθηκε την εποχή της µέγιστης ακµής
του, όταν ο ελληνισµός διαµόρφωσε καθοριστικά την πορεία του κόσµου.
Η προβολή των ελληνικών µουσείων και χώρων µέσα από το διαδίκτυο σε σύνδεση µε την
τεράστια εµβέλεια του Μεγαλέξανδρου αποτελεί ίσως την πιο αποτελεσµατική, φθηνή και
οπωσδήποτε την περισσότερο εκτεταµένη διαρκή διαφήµιση του πολιτιστικού πλούτου της χώρας,
εφόσον επιτυγχάνει την άµεση πρόσβαση χωρίς διαµεσολάβηση τρίτων σε εκατοµµύρια χρήστες.
Παράλληλα η παρουσία του εικονικού µουσείου που θα λειτουργεί σαν σηµείο αναφοράς για την
µελέτη ολόκληρου του αχανούς ελληνιστικού κόσµου θα ενισχύσει µε γεωµετρική πρόοδο το ρόλο
της ελληνικής επιστηµονικής κοινότητας στην διαµόρφωση των απόψεων και στην διακίνηση των
ιδεών στον χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών.
Με το άνοιγµα προς την Τουρκία, την Αίγυπτο και τις χώρες της Ασίας το εικονικό µουσείο µπορεί
να συµβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της πολιτιστικής διπλωµατίας, προετοιµάζοντας
διακρατικές δραστηριότητες όπως οι δρόµοι του πολιτισµού (ήδη συζητείται το πρόγραµµα των
δρόµων του Μεγάλου Αλεξάνδρου) που αποτελούν προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παράλληλα το εικονικό µουσείο θα προσφέρει χρήσιµες υπηρεσίες τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και
σε στοχευµένες κατηγορίες πολιτών, όπως:
Σε φιλοµαθείς πολίτες που θα µπορούν να περιηγηθούν και να γνωρίσουν µέσα από το εικονικό
µουσείο σηµαντικά µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους, που βρίσκονται σε πολύ µεγάλες
αποστάσεις µεταξύ τους σε µέρη απρόσιτα και συχνά επικίνδυνα.
Σε επισκέπτες αρχαιολογικών χώρων και µουσείων, οι οποίοι θα µπορούν να αντλήσουν
αναλυτικές πληροφορίες, εικόνες και χάρτες για τους αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία, όπου ο
Μέγας Αλέξανδρος άφησε τα ίχνη του.
Σε µαθητές και νέους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα µέσω των καινοτόµων, ειδικά
σχεδιασµένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών πληροφόρησης να µάθουν, αλλά και να ψυχαγωγηθούν.
Στο διδακτικό προσωπικό όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων, που θα µπορεί να συµβουλεύεται
και να αντλεί πληροφορίες από το portal, αλλά και να το χρησιµοποιούν ως βασική δικτυακή
παραποµπή στη διδασκαλία.
Σελίδα 5 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Στην διεθνή επιστηµονική – ερευνητική κοινότητα, δεδοµένου ότι στο portal θα διατίθεται πλήθος
υλικού τεκµηρίωσης, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα προβολής των νεότατων αποτελεσµάτων
των ερευνητικών οµάδων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της ελληνιστικής οικουµένης.
Σε πολίτες, στους οποίους διασφαλίζεται πρόσβαση σε εξειδικευµένη / προσωποποιηµένη
πληροφόρηση, καθώς και σε πρότυπα εντύπων για τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους µε το
Μουσείο και το πολιτιστικό του απόθεµα.
Σε επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή των αρχαιολογικών χώρων και
µουσείων που θα συσχετισθούν και θα προβληθούν από το εικονικό µουσείο στο διαδίκτυο µέσα
από την κατά τόπους αναµενόµενη αύξηση της τουριστικής κίνησης.
Σε ΑΜΕΑ, αφού το portal θα ακολουθεί τους διεθνώς αναγνωρισµένους κανόνες προσβασιµότητας
(WAI/WCAG).
Το έργο θα θεωρηθεί επιτυχές όταν παραδοθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές απολύτως
άρτιο λειτουργικά και αισθητικά ανταποκρινόµενο στο ακέραιο την εγκεκριµένη Μουσειολογική
µελέτη.
ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
Συντοµογραφίες
ΕΕ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΕΣΠΑ
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
ΕΠ
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
ΨΣ
Ψηφιακή Σύγκλιση
ΟΕ
Οµάδα Έργου
ΔΑ
Ειδική Υπηρεσία Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Διαχειριστική
Αρχή)
ΕΠΠ
Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας των Παραδοτέων της Πράξης
ΕΕΕΕ
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης /Επίσηµο έντυπο όπου δηµοσιεύεται
η Νοµοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που
έχουν νοµικές ή άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη ή αυτούς που αφορούν
ΣΑΕ
Συλλογική Απόφαση Έργου
ΤΠΕ
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ΙΖ ΕΠΚΑ
ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Σελίδα 6 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
ISO
International Organization for Standardization
WS
Web Services
H/W
Hardware
S/W
Software
Α1. Περιβάλλον του Έργου
Α1.1. Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του αντικειµένου του Έργου
Αντικείµενο του έργου Εικονικό Μουσείο «Μέγας Αλέξανδρος : από τις Αιγές στην Οικουµένη»
που µέσω του διαδικτύου θα είναι προσιτό εν δυνάµει σε όλους τους Έλληνες, αλλά και σε
εκατοµµύρια επισκέπτες-θεατές από όλο τον κόσµο, είναι να καταστεί διεθνώς ο βασικός άξονας
αναφοράς για την προσέγγιση του θέµατος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» τόσο για το ευρύ κοινό όσο και για τους ειδικούς,
ενσωµατώνοντας σταδιακά όλο το δυνατό διαθέσιµο υλικό (αρχαιολογικά ευρήµατα, ιστορικές
πηγές, τοπογραφικές έρευνες κ.λ.π.) και τα εκάστοτε νέα δεδοµένα από τον χώρο της
επιστηµονικής έρευνας, αλλά και του καλλιτεχνικού γίγνεσθαι. Το έργο θα υλοποιηθεί µε βάση τα
ακόλουθα Υποέργα και Ενότητες Εργασιών (ΕΕ) :
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : Επιλογή, επιστηµονική τεκµηρίωση, ποιοτικός έλεγχος-προσχεδιακός σχεδιασµός
περιεχοµένου και υπηρεσιών
ΕΕ1.1 Επιλογή, επιστηµονική τεκµηρίωση και ποιοτικός έλεγχος περιεχοµένου και υπηρεσιών.
ΕΕ1.2 Εικαστική σχεδίαση και γραφιστική επιµέλεια του εικονικού µουσείου.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών
παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις.
ΕΕ2. 1
Ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού για το portal.
ΕΕ2.2
Παραγωγή ψηφιακών τρισδιάστατων αναπαραστάσεων χώρων, µνηµείων αντικειµένων
και δράσεων.
ΕΕ2.3
Παραγωγή βίντεο αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και µουσείων Ελλάδας.
ΕΕ2.4
Παραγωγή βίντεο αρχαιολογικών χώρων εξωτερικού.
ΕΕ2.5
Ψηφιακές φωτογραφήσεις- αεροφωτογραφήσεις.
ΕΕ2.6
Παραγωγή µουσικού σήµατος και µουσικής επένδυσης.
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Μεταφράσεις κειµένων και ληµµάτων.
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Δράσεις δηµοσιότητας – γνωστοποίησης.
Το ΥΠΟΕΡΓΟ 1 εκτελείται µε ίδια µέσα της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ, όπως επίσης και τα ΥΠΟΕΡΓΑ 3 και 4 τα
οποία δεν αποτελούν τµήµα της διακήρυξης αλλά αναφέρονται για λόγους συνολικής κατανόησης
του έργου.
Σελίδα 7 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Α1.1. 1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας
Η ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού,
σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα την Έδεσσα και αρµοδιότητα που εκτείνεται στους Νοµούς
Πέλλας και Ηµαθίας (Μέχρι το 2006 η αρµοδιότητα της εκτεινόταν και στους νοµούς Καστοριάς και
Φλώρινας) . Ιδρύθηκε το 1973 και κύριο έργο της είναι η προστασία, προβολή και ανάδειξη των
αρχαιοτήτων που βρίσκονται στους ανωτέρω Νοµούς και ανάγονται από τους προϊστορικούς έως
και τους ρωµαϊκούς χρόνους.
Στις κύριες δραστηριότητες της ΙΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
περιλαµβάνεται η επιστηµονική έρευνα, η διεξαγωγή σωστικών και συστηµατικών ανασκαφών, η
διενέργεια αυτοψιών για αρχαιολογικούς σκοπούς, η εποπτεία και η ανάδειξη των αρχαιολογικών
χώρων, η λειτουργία των υπαρχόντων αρχαιολογικών µουσείων αλλά και η ίδρυση νέων, η
συντήρηση και η φύλαξη των αρχαιολογικών ευρηµάτων, η διοργάνωση εκθέσεων και
επιστηµονικών ηµερίδων, η διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραµµάτων, η δηµιουργία εποπτικού
υλικού και η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων των επιστηµονικών ερευνών καθώς και η γενικότερη
προβολή του πολιτιστικού αποθέµατος του χώρου ευθύνης της.
Η Εφορεία επιτελεί σύνθετο αρχαιολογικό έργο, επιστηµονικής και ταυτόχρονα διοικητικής
φύσεως, που αποσκοπεί αφ' ενός στην καλύτερη γνώση, διάσωση και ανάδειξη της αρχαιολογικής
µας κληρονοµιάς, ώστε αυτή να καταστεί πέραν των άλλων και µοχλός αειφόρου ανάπτυξης και
αφ' ετέρου σε µία στενότερη και κατά το δυνατόν βιωµατικής σχέσης του πολίτη µ' αυτήν.
Η εφορεία απαρτίζεται από τα εξής τµήµατα: 1.Τµήµα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων και
Αρχαιογνωστικής Έρευνας 2. Τµήµα Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων 3.
Τµήµα Τεκµηρίωσης Καταγραφής Ταξινόµησης και Δηµοσίευσης Αρχαίων 4. Τµήµα Συντήρησης 5.
Τµήµα Αρχαιολογικών Εκθέσεων και Έργων 6. Τµήµα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης ,
στα οποία υπηρετούν 9 αρχαιολόγοι (οργανικές θέσεις 16), 1 αρχιτέκτονας (οργανικές θέσεις 2), 1
µουσειοπαιδαγωγός, 1 ζωγράφος, 2 σχεδιαστές, 5 συντηρητές (οργανικές θέσεις 8) 45 φύλακες
και εργατοτεχνίτες (οργανικές θέσεις 65). Το προσωπικό αυξάνεται µε εποχιακές προσλήψεις κατά
το θέρος, αλλά και ανάλογα µε τα έργα που εκτελούνται, π.χ. στο έργο ανάπλασης ανάδειξης της
βασιλικής νεκρόπολης και του ανακτόρου των Αιγών απασχολούνται κατά µέσο όρο 100
εξειδικευµένοι επιστήµονες και εργατοτεχνίτες, ενώ στο υποέργο 1. του εικονικού µουσείου
(αυτεπιστασία) απασχολούνται τρεις αρχαιολόγοι εξειδικευµένοι στην έρευνα της ελληνιστικής
εποχής, µια αρχαιολόγος-µουσειολόγος, µία αρχαιολόγος µε εξειδίκευση στις ψηφιακές εφαρµογές,
µία αρχαιολόγος- µουσειοπαιδαγωγός και µία µηχανικός πληροφορικής.
Η χωρική αρµοδιότητα της ΙΖ΄ΕΠΚΑ καταλαµβάνει ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρισκόταν η
καρδιά του αρχαίου Μακεδονικού βασιλείου µε τις δύο σηµαντικότερες µητροπόλεις των
Μακεδόνων, τις Αιγές (σηµερινή Βεργίνα) την πρώτη πόλη του βασιλείου όπου βρίσκονται τα
παλαιότερα ιερά, τα ανάκτορα και όλοι οι τάφοι των Μακεδόνων βασιλέων - ο χώρος είναι
εγγεγραµµένος στον κατάλογο των µνηµείων της Παγκόσµιας Πολιτιστικής κληρονοµιάς της
UNESCO- και την Πέλλα, την πόλη όπου γεννήθηκαν ο Φίλιππος Β΄ και ο Μεγαλέξανδρος, η
οποία έγινε η πρωτεύουσα του βασιλείου στα ελληνιστικά χρόνια.
Εκτός από τους αχανείς αρχαιολογικούς χώρους των Αιγών και της Πέλλας, στους οποίους
βρίσκονται τα σηµαντικότερα και πιο γνωστά παγκοσµίως µνηµεία της Μακεδονίας και στους
Σελίδα 8 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
οποίους είναι σε εξέλιξη µεγάλα έργα συντήρησης, αναστήλωσης και ανάδειξης που συνεχίζονται
και στο ΕΣΠΑ, η εφορεία είναι αρµόδια και για τα µνηµεία της Βέροιας, την αρχαία Μίεζα, όπου η
περίφηµη σχολή του Αριστοτέλη , τους αρχαιολογικούς χώρους της Έδεσσας, του Αρχοντικού, της
Αλώρου, της Λευκόπετρας κ.λ.π. αλλά και για τρία µουσεία, το αρχαιολογικό µουσείο της Βέροιας,
το µουσείο της Πέλλας, ένα νέο, υποδειγµατικό µουσείο που κατασκευάστηκε ως έργο του Γ΄ΚΠΣ
και µόλις άνοιξε τις πύλες του για το κοινό, και το Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών τµήµα του
οποίου αποτελεί το περίφηµο µουσείο των βασιλικών Τάφων των Αιγών, µε τους θησαυρούς από
τους τάφους του Φιλίππου Β΄, του πατέρα, και του Αλεξάνδρου Δ΄, του γιου του Μεγαλέξανδρου.
To µουσείο των Αιγών που µε 180.000 - 200.000 επισκέπτες ετησίως συγκαταλέγεται ανάµεσα στα
5 πρώτα σε επισκεψιµότητα της χώρας είναι το πιο δηµοφιλές µουσείο βορείως των Δελφών,
αποτελώντας φύσει και θέσει (δίπλα στην Εγνατία, πολύ κοντά στον ΠΑΘΕ) το κέντρο της
αρχαιολογικής περιήγησης στην Μακεδονία.
Τα 25.000 εκθέσιµα αντικείµενα του Μουσείου των Αιγών, ανάµεσα στα οποία συγκαταλέγονται
µερικά από τα πιο διάσηµα αριστουργήµατα της αρχαίας ελληνικής τέχνης (π.χ. ελεφαντοστέϊνα
πορτραίτα του Φιλίππου Β΄ και του Μεγάλου Αλεξάνδρου) τα 5.000 εκτεθειµένα και τα 50.000
αποθηκευµένα αντικείµενα του µουσείου της Πέλλας, τα 10.000 αντικείµενα του µουσείου της
Βέροιας και τα εκατοντάδες αντικείµενα που συνεχώς έρχονται στις φως από τις δεκάδες σωστικές,
αλλά και τις τακτικές ανασκαφές που συνεχίζονται αδιάκοπα στους αρχαιολογικούς χώρους της
Ηµαθίας και της Πέλλας, καθώς και τα δεκάδες µνηµεία (24 ναόσχηµοι µακεδονικοί τάφοι, οι
σηµαντικότεροι του είδους, πολλοί µε εντυπωσιακές τοιχογραφίες, εκατοντάδες τετραγωνικά µέτρα
ψηφιδωτών, 2 τεράστια ανακτορικά συγκροτήµατα, ιερά κ.λ.π.) αποτελούν το βασικό απόθεµα για
την προσέγγιση του πολιτισµού και της ιστορίας του Μακεδονικού βασιλείου και βέβαια της
βασιλικής οικογένειας και του φυσικού περιβάλλοντος του Μεγαλέξανδρου και κατά συνέπεια την
βάση για την δηµιουργία του περιεχοµένου του προτεινόµενου εικονικού µουσείου.
Τα στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας αναφέρονται στην παράγραφο
Β1.3 της παρούσας Διακήρυξης.
Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση φορέα Υλοποίησης
Όπως ανωτέρω στο Α1.1.1
Α1.1.3 Άλλοι φορείς που εµπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου
Δεν υπάρχουν άλλοι εµπλεκόµενοι φορείς
Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)
Διοικητική οργάνωση της Αναθέτουσας Αρχής για το Έργο
Για την διοίκηση του έργου η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει Οµάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) που θα
ασχοληθεί µε το συντονισµό των εργασιών και των επιµέρους εµπλεκοµένων. Η ΟΔΕ αποτελείται
από πέντε στελέχη, µόνιµο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής τα οποία αποτελούν και το σηµείο
επαφής µε τον Ανάδοχο για όλα τα καίρια αιτήµατα του έργου.
Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει «Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου» (ΕΠΠΕ) που θα αποτελείται από τον Υπεύθυνο του
Σελίδα 9 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Έργου και λοιπά διοικητικά στελέχη της Αρχής µε βασικό στόχο την προετοιµασία και
παρακολούθηση υλοποίησης του Έργου, της λήψης αποφάσεων στα καίρια ζητήµατα του Έργου
και τον διοικητικό συντονισµό των επιµέρους εργασιών του.
Στην ΕΠΠΕ θα οριστούν ως µέλη:
•
Υπεύθυνος Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειµένου
•
Υπεύθυνος Οικονοµικής Διαχείρισης Έργου
Τέλος αρµοδιότητα της ΕΠΠΕ θα είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης καθώς και η
τµηµατική και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του παρόντος Έργου. Η ΕΠΠΕ θα
ενηµερώνεται κάθε τέλος του µήνα για την πρόοδο υλοποίησης του έργου από τον Ανάδοχο και για
ενδεχόµενα προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν.
Διοικητική οργάνωση του Αναδόχου για το Έργο
Από την πλευρά του ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωµένη
πρόταση για το σχήµα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του Έργου και το προσωπικό
που θα διαθέσει (οµάδα Έργου), µε αναλυτική αναφορά του αντικείµενου και του χρόνου
απασχόλησής τους στο Έργο. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της
αρµόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.
Στην καταγραφή της οµάδας του Έργου θα πρέπει ρητώς να συµπεριληφθεί ο Υπεύθυνος του
Έργου από την πλευρά του Αναδόχου και ο αναπληρωτής αυτού, οι οποίοι θα αναλάβουν την
απευθείας επικοινωνία µε την Αναθέτουσα Αρχή, το συντονισµό των εργασιών και τη διευθέτηση
ζητηµάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωµής του Έργου.
Για κάθε µέλος της οµάδας του Έργου θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία όπως ο ρόλος στο
Έργο, το αντικείµενο εργασιών, ο χρόνος απασχόλησης (πίνακας ανθρωποµηνών ανά φάση του
Έργου) κλπ. Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναµία συγκεκριµένων
στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόµενο από την οµάδα Έργου ρόλο τους,
ακολουθώντας τα προβλεπόµενα από τη διαδικασία παρακολούθησης του Έργου, ζητά την άρση
της µη συµµόρφωσης µε την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την
έγκρισή της.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει, επίσης, να προτείνει για την υλοποίηση του Έργου ένα σύστηµα
επικοινωνίας µε την Αναθέτουσα Αρχή που να προβλέπει συγκεκριµένη µεθοδολογία παράδοσης
ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού που θα χρησιµοποιηθεί για την τήρηση των απαραίτητων
διαδικασιών από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής. Το Έργο πρέπει να περιλαµβάνει
απαραίτητα και ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ελέγχου ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και
των αποτελεσµάτων του. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τη Μεθοδολογία, το Σχήµα
Διοίκησης Έργου και γενικά όλες τις ενέργειες και τα µέτρα που θα λαµβάνει καθ’ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης του Έργου, προκειµένου να εξασφαλισθεί η άρτια και έγκαιρη υλοποίησή του.
Αναλυτικότερα, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει ένα συνολικό σχέδιο οργάνωσης και διαχείρισης των
υπό ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειών που προβλέπονται στο Έργο, λαµβάνοντας υπόψη το
κύρος και την αναγνωρισµένη διεθνώς παρουσία της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης θα πρέπει να
εκπονήσει και να παρουσιάσει ένα κατάλληλο για το φορέα και το παρόν Έργο σχήµα οργάνωσης
Σελίδα 10 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
των παραδοτέων, ενώ δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε µία σωστή και έγκυρη Διαχείριση Έργου,
συνοδευόµενη από τρόπο ελέγχου της ποιότητας των εργασιών.
Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει και να τεκµηριώσει τόσο τις ενέργειες, όσο και την
ακολουθούµενη µεθοδολογία και (ενδεχοµένως) τυχόν εξοπλισµό ή και λογισµικό που θα
χρησιµοποιήσει για την υλοποίηση της παρούσας ενότητας.
Παράλειψη της ως άνω τεκµηρίωσης οδηγεί σε απόρριψη της τεχνικής προσφοράς και αποκλεισµό
του υποψηφίου αναδόχου από τη συνέχεια του διαγωνισµού.
Παρακολούθηση χρονικών δεσµεύσεων του Αναδόχου
Ο ανάδοχος του έργου συντάσσει παρακολουθεί και ενηµερώνει σε µηνιαία βάση αναλυτικό
χρονοδιάγραµµα εργασιών του έργου του µε ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, σύµφωνα µε τις
προβλέψεις της παρούσας. Η συµµόρφωση του αναδόχου επιβεβαιώνεται και παρακολουθείται
από τον Υπεύθυνο της Πράξης. Ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει, στο τέλος κάθε εξαµήνου
του έτους, Εκθέσεις Προόδου του έργου του. Οι Εκθέσεις Προόδου κοινοποιούνται στην ΕΠΠ.
Για οποιεσδήποτε αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα εργασιών, παρατάσεις των τµηµατικών
προθεσµιών ή και της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου, ενηµερώνεται η Διαχειριστική
Αρχή και όπου απαιτείται, λαµβάνεται και η σχετική προέγκρισή της.
Πιστοποίηση φυσικού αντικειµένου
•
Οι φάσεις κάθε Τµήµατος του έργου ή οι χρονικές περίοδοι, όπου απαιτείται η πιστοποίηση
του φυσικού αντικειµένου, καθορίζονται µε την παρούσα Διακήρυξη.
•
Τα µέλη της Οµάδας Έργου παρακολουθούν άµεσα την εξέλιξη της υλοποίησης των
εργασιών του Αναδόχου και παραλαµβάνουν τα ενδιάµεσα παραδοτέα του έργου. Στις
καθορισµένες χρονικές περιόδους η ΕΠΠΕ προβαίνει σε έλεγχο πιστοποίησης του φυσικού
αντικειµένου και των παραδοτέων.
•
Οι προαναφερόµενοι αρµόδιοι βεβαιώνουν µε έγγραφο πιστοποίησης του
πραγµατοποιηθέντος φυσικού αντικειµένου του έργου την υλοποίηση µέρους ή του
συνόλου του, µε βάση τα στοιχεία τεκµηρίωσης (ποιοτικές και ποσοτικές παραλαβές κ.α.)
και ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης. Η υποβολή του εγγράφου αυτού στη Οικονοµική
Διαχείριση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε
πληρωµής.
•
Με την ολοκλήρωση κάθε Τµήµατος του έργου ενηµερώνεται η ΕΠΠΕ η οποία προβαίνει
στη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής του.
•
Οι προαναφερόµενοι αρµόδιοι ενηµερώνουν επίσης µε εκθέσεις ελέγχου και εισηγήσεις
διορθωτικών ενεργειών την Αναθέτουσα Αρχή τον αρµόδιο για την οικονοµική διαχείριση
της ΙΖ’ ΕΠΚΑ και τη Διαχειριστική Αρχή.
•
Σε περίπτωση µη τήρησης ή ελλιπούς τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων του
Αναδόχου ο Υπεύθυνος της Πράξης µεριµνά για την έγκαιρη ενηµέρωση του Προϊσταµένου
ώστε να προβεί σε συστάσεις προς τον Ανάδοχο ή την επιβολή των αντίστοιχων
διοικητικών πράξεων, µετά από έγκριση , εφόσον απαιτείται.
Σελίδα 11 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Α1.2 Υφιστάµενη κατάσταση (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου)
Η χωρική αρµοδιότητα της ΙΖ΄ΕΠΚΑ καταλαµβάνει ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρισκόταν η
καρδιά του αρχαίου Μακεδονικού βασιλείου, µε τις δύο σηµαντικότερες µητροπόλεις των
Μακεδόνων, τις Αιγές (σηµερινή Βεργίνα), την πρώτη πόλη του βασιλείου - ο χώρος είναι
εγγεγραµµένος στον κατάλογο των µνηµείων της Παγκόσµιας Πολιτιστικής κληρονοµιάς της
UNESCO- και την Πέλλα, την πόλη όπου γεννήθηκαν ο Φίλιππος Β΄ και ο Μεγαλέξανδρος.
Εκτός από τους αχανείς αρχαιολογικούς χώρους των Αιγών, της Πέλλας και της Μίεζας, όπου η
περίφηµη σχολή του Αριστοτέλη, στους οποίους βρίσκονται τα σηµαντικότερα και πιο γνωστά
παγκοσµίως µνηµεία της Μακεδονίας και στους οποίους είναι σε εξέλιξη µεγάλα έργα συντήρησης,
αναστήλωσης και ανάδειξης η ΙΖ’ ΕΠΚΑ είναι αρµόδια και για τρία µουσεία, το Αρχαιολογικό
Μουσείο της Βέροιας, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας, και το περίφηµο Πολυκεντρικό
Mουσείο των Αιγών, µε τους θησαυρούς από τους τάφους του Φιλίππου Β΄, του πατέρα, και του
Αλεξάνδρου Δ΄, του γιου του Μεγαλέξανδρου.
Τα 25.000 εκθέσιµα αντικείµενα του Μουσείου των Αιγών, ανάµεσα στα οποία συγκαταλέγονται
µερικά από τα πιο διάσηµα αριστουργήµατα της αρχαίας ελληνικής τέχνης (π.χ. ελεφαντοστέϊνα
πορτραίτα του Φιλίππου Β΄ και του Μεγάλου Αλεξάνδρου), τα 5.000 εκτεθειµένα και τα 50.000
αποθηκευµένα αντικείµενα του µουσείου της Πέλλας, τα 10.000 αντικείµενα του µουσείου της
Βέροιας και τα εκατοντάδες αντικείµενα που συνεχώς έρχονται στις φως από τις δεκάδες σωστικές,
αλλά και τις τακτικές ανασκαφές που συνεχίζονται αδιάκοπα στους αρχαιολογικούς χώρους της
Ηµαθίας και της Πέλλας, καθώς και τα δεκάδες µνηµεία (24 ναόσχηµοι µακεδονικοί τάφοι, οι
σηµαντικότεροι του είδους, πολλοί µε εντυπωσιακές τοιχογραφίες, εκατοντάδες τετραγωνικά µέτρα
ψηφιδωτών, 2 τεράστια ανακτορικά συγκροτήµατα, ιερά κ.λ.π.) αποτελούν το βασικό απόθεµα για
την προσέγγιση του πολιτισµού και της ιστορίας του Μακεδονικού βασιλείου και βέβαια της
βασιλικής οικογένειας και του φυσικού περιβάλλοντος του Μεγαλέξανδρου και κατά συνέπεια την
βάση για την δηµιουργία του περιεχοµένου του προτεινόµενου εικονικού µουσείου.
Η ΙΖ’ ΕΠΚΑ πραγµατοποιεί επίσης αρχαιολογικές έρευνες στο ελληνιστικό ιερό στη Φαϊλάκα του
Κουβέιτ, έχει οργανώσει/συµµετάσχει σε µεγάλες αρχαιολογικές εκθέσεις µε θέµα τον
Μεγαλέξανδρο στο Νέο Δελχί, την Ρώµη, το Αννόβερο, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Αργεντινή,
την Μασσαλία, το Παρίσι και την Οξφόρδη και έχει αναλάβει τον συντονισµό της προσπάθειας για
την δηµιουργία του διακρατικού πολιτιστικού δικτύου «Οι δρόµοι του Μεγαλέξανδρου». Το
επιστηµονικό δυναµικό της είναι το πλέον εξειδικευµένο σε θέµατα σχετικά µε την Μακεδονία, τον
Μεγαλέξανδρο και τον Ελληνιστικό κόσµο και τα στελέχη της έχουν κάνει σχετικές επιστηµονικές
δηµοσιεύσεις, έχουν οργανώσει/συµµετάσχει σε πολλά συναφή επιστηµονικά συνέδρια και
ηµερίδες ή υπήρξαν επιστηµονικοί σύµβουλοι σε ελληνικά και ξένα (BBC, RAI, ZDF, History
Channel κ.λ.π.) ντοκιµαντέρ µε σχετικά θέµατα.
Με δεδοµένη την αδυναµία συγκέντρωσης του τεράστιου υλικού που σχετίζεται µε τον Μέγα
Αλέξανδρο σε ένα πραγµατικό µουσείο, αδυναµία που αποτυπώνεται ακόµη και στις πιο
µεγαλεπήβολες προσπάθειες δηµιουργίας µεγάλων διεθνών εκθέσεων, το εικονικό µουσείο
φαίνεται να είναι ο πιο ταιριαστός χώρος για την παρουσίαση του πρώτου πολίτη της οικουµένης,
του εισηγητή της έννοιας της παγκοσµιοποίησης. Έτσι, ανταποκρινόµενο σε ένα επιτακτικό αίτηµα
που έχει εκφραστεί και από τα πιο έγκυρα ΜΜΕ, το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και η ΙΖ΄ΕΠΚΑ, η υπηρεσία που
είναι υπεύθυνη για την έρευνα, την προστασία και την ανάδειξη των θησαυρών και των µνηµείων
Σελίδα 12 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
της κοιτίδας του µακεδονικού βασιλείου, αποφάσισε, αξιοποιώντας το εντυπωσιακό µνηµειακό
απόθεµα, αλλά και το έµπειρο επιστηµονικό δυναµικό της να προχωρήσει υπεύθυνα και
καθοριστικά στην ουσιαστική διαχείριση της µνήµης και της κληρονοµιάς της πιο διάσηµης
προσωπικότητας της Ελληνικής ιστορίας και χρησιµοποιώντας τις εφαρµογές της πληροφορικής
να παρουσιάσει στην σύγχρονη Οικουµένη, στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, το εικονικό Μουσείο: " Μέγας
Αλέξανδρος, από τις Αιγές στην Οικουµένη".
Με δεδοµένη την εξαιρετικά υψηλή αναγνωρισιµότητα του κεντρικού του ήρωα, είναι προφανές ότι
το εικονικό µουσείο µε τον κατάλληλο σχεδιασµό µπορεί να λειτουργήσει, πέρα από όλα τα άλλα,
και σαν µια εξαιρετικά αποτελεσµατική, και, οπωσδήποτε, ευρύτατα διεισδυτική πηγή προβολής
και διαφήµισης του πολιτιστικού πλούτου της χώρας που ουσιαστικά µε µηδενικό (µετά την
δηµιουργία του) κόστος θα προσεγγίζει σε βάθος χρόνου την, παγκοσµίως, ευρύτερη δυνατή
οµάδα πληθυσµού, τα εκατοµµύρια χρήστες του διαδικτύου.
Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα
Λειτουργίας.
Υπουργείο Παιδείας Θρησκευµάτων Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Η ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του
Υπουργείου Πολιτισµού, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα την Έδεσσα και αρµοδιότητα που
εκτείνεται στους Νοµούς Πέλλας και Ηµαθίας (Μέχρι το 2006 η αρµοδιότητα της εκτεινόταν και
στους νοµούς Καστοριάς και Φλώρινας) . Ιδρύθηκε το 1973 και κύριο έργο της είναι η προστασία,
προβολή και ανάδειξη των αρχαιοτήτων στους ανωτέρω Νοµούς, που ανάγονται στους
προϊστορικούς έως και τους ρωµαϊκούς χρόνους.
Στις κύριες δραστηριότητες της ΙΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
περιλαµβάνεται η επιστηµονική έρευνα, η διεξαγωγή σωστικών και συστηµατικών ανασκαφών, η
διενέργεια αυτοψιών για αρχαιολογικούς σκοπούς, η εποπτεία και η ανάδειξη των αρχαιολογικών
χώρων, η λειτουργία των υπαρχόντων αρχαιολογικών µουσείων αλλά και η ίδρυση νέων, η
συντήρηση και η φύλαξη των αρχαιολογικών ευρηµάτων, η διοργάνωση εκθέσεων και
επιστηµονικών ηµερίδων, η διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραµµάτων, η δηµιουργία εποπτικού
υλικού και η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων των επιστηµονικών ερευνών καθώς και η γενικότερη
προβολή του πολιτιστικού αποθέµατος του χώρου ευθύνης της.
Η Εφορεία επιτελεί σύνθετο αρχαιολογικό έργο, επιστηµονικής και ταυτόχρονα διοικητικής
φύσεως, που αποσκοπεί αφ' ενός στην καλύτερη γνώση, διάσωση και ανάδειξη της αρχαιολογικής
µας κληρονοµιάς, ώστε αυτή να καταστεί πέραν των άλλων και µοχλός αειφόρου ανάπτυξης και
αφ' ετέρου σε µία στενότερη και κατά το δυνατόν βιωµατικής σχέσης του πολίτη µ' αυτήν.
Η χωρική αρµοδιότητα της ΙΖ΄ΕΠΚΑ καταλαµβάνει ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρισκόταν η
καρδιά του αρχαίου Μακεδονικού βασιλείου µε τις δύο σηµαντικότερες µητροπόλεις των
Μακεδόνων, τις Αιγές (σηµερινή Βεργίνα) την πρώτη πόλη του βασιλείου όπου βρίσκονται τα
παλαιότερα ιερά, τα ανάκτορα και όλοι οι τάφοι των Μακεδόνων βασιλέων - ο χώρος είναι
εγγεγραµµένος στον κατάλογο των µνηµείων της Παγκόσµιας Πολιτιστικής κληρονοµιάς της
Σελίδα 13 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
UNESCO- και την Πέλλα, την πόλη όπου γεννήθηκαν ο Φίλιππος Β΄ και ο Μεγαλέξανδρος, η
οποία έγινε η πρωτεύουσα του βασιλείου στα ελληνιστικά χρόνια.
Εκτός από τους αχανείς αρχαιολογικούς χώρους των Αιγών και της Πέλλας, στους οποίους
βρίσκονται τα σηµαντικότερα και πιο γνωστά παγκοσµίως µνηµεία της Μακεδονίας και στους
οποίους είναι σε εξέλιξη µεγάλα έργα συντήρησης, αναστήλωσης και ανάδειξης που συνεχίζονται
και στο ΕΣΠΑ, η εφορεία είναι αρµόδια και για τα µνηµεία της Βέροιας, την αρχαία Μίεζα, όπου η
περίφηµη σχολή του Αριστοτέλη , τους αρχαιολογικούς χώρους της Έδεσσας, του Αρχοντικού, της
Αλώρου, της Λευκόπετρας κ.λ.π. αλλά και για τρία µουσεία, το αρχαιολογικό µουσείο της Βέροιας,
το µουσείο της Πέλλας, ένα νέο, υποδειγµατικό µουσείο που κατασκευάστηκε ως έργο του Γ΄ΚΠΣ
και µόλις άνοιξε τις πύλες του για το κοινό, και το Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών τµήµα του
οποίου αποτελεί το περίφηµο µουσείο των βασιλικών Τάφων των Αιγών, µε τους θησαυρούς από
τους τάφους του Φιλίππου Β΄, του πατέρα, και του Αλεξάνδρου Δ΄, του γιου του Μεγαλέξανδρου.
Α1.2.2 Οργανωτική Δοµή και Στελέχωση της µονάδας του Φορέα που είναι αρµόδια
για την υλοποίηση και τη λειτουργία της πράξης.
Η εφορεία απαρτίζεται από τα εξής τµήµατα: 1.Τµήµα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων και
Αρχαιογνωστικής Έρευνας 2. Τµήµα Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων 3.
Τµήµα Τεκµηρίωσης Καταγραφής Ταξινόµησης και Δηµοσίευσης Αρχαίων 4. Τµήµα Συντήρησης 5.
Τµήµα Αρχαιολογικών Εκθέσεων και Έργων 6. Τµήµα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης ,
στα οποία υπηρετούν 9 αρχαιολόγοι (οργανικές θέσεις 16), 1 αρχιτέκτονας (οργανικές θέσεις 2) 1
µουσειοπαιδαγωγός, 1 ζωγράφος, 2 σχεδιαστές, 5 συντηρητές (οργανικές θέσεις 8) 45 φύλακες και
εργατοτεχνίτες (οργανικές θέσεις 65).
Το προσωπικό αυξάνεται µε εποχιακές προσλήψεις κατά το θέρος, αλλά και ανάλογα µε τα έργα
που εκτελούνται, π.χ. στο έργο «Ανάπλαση - ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του
Ανακτόρου των Αιγών. Φάση Γ» απασχολούνται κατά µέσο όρο 100 εξειδικευµένοι επιστήµονες
και εργατοτεχνίτες, ενώ στο υποέργο 1. του εικονικού µουσείου «Μέγας Αλεξανδρος: από τις Αιγές
στην Οικουµένη» (αυτεπιστασία) απασχολούνται τρεις αρχαιολόγοι εξειδικευµένοι στην έρευνα της
ελληνιστικής εποχής, µια αρχαιολόγος-µουσειολόγος, µία αρχαιολόγος µε εξειδίκευση στις
ψηφιακές εφαρµογές, µία αρχαιολόγος- µουσειοπαιδαγωγός και µία µηχανικός πληροφορικής.
Οι διαδραστικές λειτουργίες (Forum συζητήσεων , ερωτήσεις κ.λ.π.), η συνεχής επικαιροποίηση
του περιεχοµένου και οι λοιπές δραστηριότητες του «εικονικού» µουσείου θα στηρίζονται από την
ΙΖ΄ και µάλιστα από το προσωπικό του µουσείου των Αιγών, το οποίο όπως διατυπώνεται και
στον υπότιτλο «Από τις Αιγές στην Οικουµένη» αποτελεί το σηµείο αναφοράς του εικονικού
µουσείου στον φυσικό χώρο.
Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών
•
Η αξιοποίηση του υφιστάµενου ψηφιοποιηµένου περιεχοµένου για τα Μουσείο και τους
Αρχαιολογικούς Χώρους των Αιγών, της Πέλλας, της Βέροιας, της Μίεζας κ.λ.π. .
•
Η περαιτέρω ανάπτυξη, διάδοση και ανάδειξη της πολιτισµικής, αλλά και εκπαιδευτικής
αξίας του πολιτιστικού αποθέµατος για τον Αλέξανδρο στην ψηφιακή εποχή και η
Σελίδα 14 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
εναπόθεση της διαχείρισης και της επικαιροποίησής του στον πλέον αρµόδιο φορέα, το
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
•
Η πολύγλωσση παραγωγή περιεχοµένου.
•
Η διασφάλιση της επιχειρησιακής και λειτουργικής βιωσιµότητας του Portal µε την
διασύνδεσή του µε το δυναµικό Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών.
•
Η εξυπηρέτηση του πολίτη µέσω της επίσπευσης των διαδικασιών συναλλαγής του µε την
Υπηρεσιακή Μονάδα (παροχή ηλεκτρονικών εντύπων για τον πολίτη), απαντήσεις σε
συχνά ερωτήµατα, αποδοχή ιδεών και προτάσεων των πολιτών για την καλύτερη
λειτουργία των χώρων και µουσείων της Εφορείας.
•
Η εξασφάλιση του επικοινωνιακού, εκπαιδευτικού, ψυχαγωγικού, επιµορφωτικού,
τουριστικού και ευρύτερα κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα του portal µε διεθνή
διάσταση και απήχηση. Επιπλέον, η αύξηση του ενδιαφέροντος των χρηστών του
παγκόσµιου διαδικτύου για τον πολιτισµό µέσω της κάλυψης πολλαπλών ενδιαφερόντων
των επισκεπτών και της παροχής εκτεταµένων υπηρεσιών αλληλεπίδρασης µε τον χρήστη.
•
Η υποστήριξη µέσω του γνωστικού υλικού που θα διατίθεται συγκροτηµένα από το εικονικό
µουσείο των συναφών εκπαιδευτικών προγραµµάτων άλλων µουσείων ή φορέων,, αλλά
και της διδασκαλίας της ιστορίας στα σχολεία.
•
Η στήριξη της επιστηµονικής έρευνας όλων των συναφών πεδίων (αρχαιολογία, ιστορία,
επιγραφική, νοµισµατική, παπυρολογία, αρχιτεκτονική κ.λ.π.) µε την δηµιουργία εύκολα
προσβάσιµου διεπιστηµονικού forum συζητήσεων και την διευκόλυνση της ταχείας
δηµοσιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων σε έγκυρο περιβάλλον, άµεσα και
χωρίς δαπάνη για τους ερευνητές και µε την δηµιουργία ψηφιακών αρχείων γραπτών και
αρχαιολογικών πηγών, επιστηµονικής βιβλιοθήκης κ.λ.π.
Α1.2.4 Ανάλυση υποδοµών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Υπουργείο Παιδείας Θρησκευµάτων Πολιτισµού και Αθλητισµού (Υ.ΠΑ.Θ.Π.Α.)
Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού - Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση Πληροφορικής και επικοινωνιών
Η Διεύθυνση είναι αρµόδια για το συντονισµό και την εποπτεία των παρακάτωΤµηµάτων που
υπάγονται σε αυτή, σε σχέση µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
Τµήµα Ανάπτυξης και συντήρησης εφαρµογών.
Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος υπάγονται η ανάλυση, η µελέτη, ο σχεδιασµός, ο
προγραµµατισµός, η βελτίωση, η επέκταση και η συντήρηση των πληροφορικών συστηµάτων, η
προδιαγραφή, αξιολόγηση και επιλογή των προγραµµάτων εφαρµογών, καθώς και ο έλεγχος
συµβατότητας του λογισµικού των συστηµάτων πληροφορικής και η τεκµηρίωσή τους.
Σελίδα 15 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Τµήµα Διαδικτύου
Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος υπάγονται η µελέτη, ο σχεδιασµός δικτύων για την µεταφορά
δεδοµένων, ήχου και εικόνας, η εγκατάσταση και η συντήρηση αυτών, η επιλογή, αξιολόγηση και
εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού για την διασύνδεση των Υπηρεσιών του Υπουργείου,
καθώς και του τηλεπικοινωνιακού υλικού του δικτύου, όπως επίσης και η δηµιουργία της
ιστοσελίδας του Υπουργείου Πολιτισµού και η εν γένει διαχείριση του ηλεκτρονικού κόµβου αυτού.
Τµήµα τεχνικής Υποστήριξης
Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος υπάγονται η προδιαγραφή, αξιολόγηση και επιλογή του
εξοπλισµού των συστηµάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η εγκατάσταση και συντήρηση
του εξοπλισµού των συστηµάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η παροχή τεχνικής
υποστήριξης στις Υπηρεσίες του Υπουργείου και στις δηµόσιες Υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα
που εποπτεύονται από το Υπουργείο, σχετικά µε θέµατα που αφορούν στο αντικείµενο του
Τµήµατος, καθώς και η τεκµηρίωση του εξοπλισµού των συστηµάτων πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών.
Η Δ/νση πληροφορικής είναι αρµόδια για την στήριξη και λειτουργία των Πληροφοριακών
συστηµάτων του ΥΠΑΙΘΠΑ, Γ.Γ.Πολιτισµού (culture.gr), και σε αυτήν θα τοποθετηθεί ο
διαµετακοµιστής που θα χρησιµοποιείται από το Portal καθώς και ο back-up server, ώστε να
διασφαλίζεται ο τεχνικός έλεγχος και η συντήρησή του.
Α1.2.5 Επίπεδο Ωριµότητας του παρόντος Έργου
Η ΙΖ’ ΕΠΚΑ διαθέτει τεράστια εµπειρία στην σχεδίαση (εκπονήσεις µελετών) και την υλοποίηση
συγχρηµατοδοτούµενων έργων (έργα συντήρησης µνηµείων, ανάπλασης-ανάδειξης
αρχαιολογικών χώρων, δηµιουργίας µουσειακών εκθέσεων, ψηφιακής και συµβατικής τεκµηρίωσης
υλικού, παραγωγής συµβατικού και ψηφιακού εποπτικού υλικού και εκδόσεων, δηµιουργία
ιστοσελίδων κλπ.) που πραγµατοποιήθηκαν και πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των
επιχειρησιακών προγραµµάτων του Β΄ΚΠΣ, INTEREG, Γ΄ΚΠΣ και ΕΣΠΑ (στο τελευταίο η ΙΖ΄ΕΠΚΑ
υλοποιεί έργα µε προϋπολογισµό περ. 18,7 εκατοµµύρια Ευρώ)
Ειδικότερα σε σχέση µε το παρόν έργο:
•
η ΙΖ΄ ΕΠΚΑ εκπόνησε στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη ενοποίησης, προστασίας και
ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου των Αιγών» την µουσειολογική µελέτη του εικονικού
µουσείου «Μέγας Αλέξανδρος: από τις Αιγές στην Οικουµένη» η οποία εγκρίθηκε το 2010.
•
Το 2012 η οµάδα επιστηµονικής τεκµηρίωσης του εικονικού µουσείου που αποτελείται από
τακτικό προσωπικό της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ και το προσωπικό που έχει προσληφθεί στο πλαίσιο του
υποέργου 1 του παρόντος έργου προχώρησε στην έρευνα της διεθνούς βιβλιογραφίας,
στην συγκέντρωση, ταξινόµηση, επιλογή και οργάνωση του αχανούς υλικού που αποτελεί
την πηγή από την οποία θα αντλήσει το εικονικό µουσείο, στην «σχεδίαση» των
«ψηφιακών αντικειµένων» και ενοτήτων, στη συγκρότηση βάσης δεδοµένων στην οποία
καταχωρείται όλο το υλικό (κείµενα, λεζάντες, σενάρια, πηγές υλικού, εικόνες, σχέδια κλπ. )
που θα δοθούν στον ανάδοχο, καθώς και στην συγγγραφή κειµένων και ληµµάτων.
Σελίδα 16 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
•
Έγινε η προµήθεια των προβλεπόµενων για την υποστήριξη του υποέργου 1 υλικών,
προγραµµάτων και µηχανηµάτων.
•
Πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία η δράση προβολής (υποέργο 4) µε την
πραγµατοποίηση του µεγάλου διεθνούς συνεδρίου “Discovering the world of Alexander the
Great” (Αρχαιολογικός Χώρος Μίεζας, Σχολή Αριστοτέλους, 14-18/11/2012).
•
Από την οµάδα των ειδικών συνεργατών πραγµατοποιήθηκε η σχεδίαση-σύνταξη των
τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση του εικονικού Μουσείου ώστε αυτό να
ανταποκρίνεται στα προβλεπόµενα από την εγκεκριµένη µουσειολογική µελέτη.
Α2. Αντικείµενο, στόχοι και κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου.
Α2.1 Αντικείµενο του Έργου
Αντικείµενο του έργου είναι η ανάπτυξη λογισµικού και η παραµετροποίηση περιεχοµένου µε
σκοπό την παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου,
φωτογραφήσεων και ψηφιοποιήσεων. Η συνοπτική παρουσίαση του αντικειµένου του έργου
σύµφωνα µε το τεχνικό δελτίο είναι η ακόλουθη:
•
Εικαστικός σχεδιασµός, γραφιστική επιµέλεια του συνόλου των οθονών του µουσείου
•
Εφαρµογή διαχείρισης περιεχοµένου (ΕΔΠ) και αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας της ΕΔΠ
(system, operation και user manual).
•
Google Maps.
•
Πλατφόρµα για κινητές συσκευές.
•
Υλοποίηση των 15 ψηφιακών υπηρεσιών (εικονική ξενάγηση, e-library, διαδραστικά
ντοκιµαντέρ, διαδραστικός ψηφιακός χάρτης, θησαυρός, ActionNow, RSS, forum, φόρµες
επικοινωνίας, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εκπαιδευτικές προβολές, χρονολόγιο, αναζήτηση,
υπηρεσίες profile και διαµοιρασµού περιεχοµένου, myweb).
•
Εργαλείο προστασίας ακεραιότητας περιεχοµένου πιστοποίησης και διαχείρισης
προέλευσης (provenance).
•
Το τρισδιάστατο µοντέλο του µουσείου.
•
250 τρισδιάστατες αναπαραστάσεις Αντικειµένων, Μνηµείων, Χώρων και Δράσεων.
•
18 βίντεο χώρων, µνηµείων και µουσείων, της Ελλάδας,
•
8 βίντεο χώρων και µνηµείων εξωτερικού,
•
3.000 λήψεις υψηλής ανάλυσης, Αντικειµένων, Έργων τέχνης, Μνηµείων, panorama
αρχαιολογικών χώρων, αεροφωτογραφίες χώρων,
•
βασικό µουσικό θέµα, µουσική επένδυση βίντεο και κινηµατικών αρχείων, ηχητικά
εφέ
Η αναλυτική παρουσίαση των απαιτήσεων παραγωγής περιεχοµένου, της αρχιτεκτονικής του
συστήµατος και των επιµέρους παραδοτέων του έργου αναλύεται παρακάτω βλ. Α3.
Σελίδα 17 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Α2.2 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη
Η σηµασία της προτεινόµενης πράξης είναι µεγάλη, δεδοµένου ότι θα συµβάλει καθοριστικά στην
προβολή του ελληνικού πολιτισµικού αποθέµατος που παράχθηκε την εποχή της µέγιστης ακµής
του, όταν ο ελληνισµός διαµόρφωσε καθοριστικά την πορεία του κόσµου.
Η προβολή των ελληνικών µουσείων και χώρων µέσα από το διαδίκτυο σε σύνδεση µε την
τεράστια εµβέλεια του Μεγαλέξανδρου αποτελεί ίσως την πιο αποτελεσµατική, φθηνή και
οπωσδήποτε την περισσότερο εκτεταµένη διαρκή διαφήµιση του πολιτιστικού πλούτου της χώρας,
εφόσον επιτυγχάνει την άµεση πρόσβαση χωρίς διαµεσολάβηση τρίτων σε εκατοµµύρια χρήστες.
Παράλληλα η παρουσία του εικονικού µουσείου που θα λειτουργεί σαν σηµείο αναφοράς για την
µελέτη ολόκληρου του αχανούς ελληνιστικού κόσµου θα ενισχύσει µε γεωµετρική πρόοδο το ρόλο
της ελληνικής επιστηµονικής κοινότητας στην διαµόρφωση των απόψεων και στην διακίνηση των
ιδεών στον χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών.
Με το άνοιγµα προς την Τουρκία, την Αίγυπτο και τις χώρες της Ασίας το εικονικό µουσείο µπορεί
να συµβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της πολιτιστικής διπλωµατίας, προετοιµάζοντας
διακρατικές δραστηριότητες όπως οι δρόµοι του πολιτισµού (ήδη συζητείται το πρόγραµµα των
δρόµων του Μεγάλου Αλεξάνδρου) που αποτελούν προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παράλληλα το εικονικό µουσείο θα προσφέρει χρήσιµες υπηρεσίες τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και
σε στοχευµένες κατηγορίες πολιτών, όπως:
•
Σε φιλοµαθείς πολίτες που θα µπορούν να περιηγηθούν και να γνωρίσουν µέσα από το
εικονικό µουσείο σηµαντικά µνηµεία και αρχαιολογικούς χώρους, που βρίσκονται σε πολύ
µεγάλες αποστάσεις µεταξύ τους σε µέρη απρόσιτα και συχνά επικίνδυνα.
•
Σε επισκέπτες αρχαιολογικών χώρων και µουσείων, οι οποίοι θα µπορούν να αντλήσουν
αναλυτικές πληροφορίες, εικόνες και χάρτες για τους αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία,
όπου ο Μέγας Αλέξανδρος άφησε τα ίχνη του.
•
Σε µαθητές και νέους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα µέσω των καινοτόµων, ειδικά
σχεδιασµένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών πληροφόρησης να µάθουν, αλλά και να
ψυχαγωγηθούν.
•
Στο διδακτικό προσωπικό όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων, που θα µπορεί να
συµβουλεύεται και να αντλεί πληροφορίες από το portal, αλλά και να το χρησιµοποιούν ως
βασική δικτυακή παραποµπή στη διδασκαλία.
•
Στην διεθνή επιστηµονική – ερευνητική κοινότητα, δεδοµένου ότι στο portal θα διατίθεται
πλήθος υλικού τεκµηρίωσης, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα προβολής των νεότατων
αποτελεσµάτων των ερευνητικών οµάδων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της
ελληνιστικής οικουµένης.
•
Σε πολίτες, στους οποίους διασφαλίζεται πρόσβαση σε εξειδικευµένη / προσωποποιηµένη
πληροφόρηση, καθώς και σε πρότυπα εντύπων για τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους
µε το Μουσείο και το πολιτιστικό του απόθεµα.
•
Σε επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή των αρχαιολογικών
χώρων και µουσείων που θα συσχετισθούν και θα προβληθούν από το εικονικό µουσείο
στο διαδίκτυο µέσα από την κατά τόπους αναµενόµενη αύξηση της τουριστικής κίνησης.
Σελίδα 18 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
•
Σε ΑΜΕΑ, αφού το portal θα ακολουθεί τους διεθνώς αναγνωρισµένους κανόνες
προσβασιµότητας (WAI/WCAG).
Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου
Όπως ήδη αναφέρθηκε, το δηµοπρατούµενο αντικείµενο θα θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί
επιτυχώς αν οδηγήσει στο σχεδιασµό πρωτότυπων, δηµιουργικών, λειτουργικών, ευφάνταστων,
ελκυστικών, τεχνολογικά προηγµένων (ενεργές κατά την επόµενη πενταετία) και άµεσα
υλοποιήσιµων εφαρµογών, όπως επίσης και ψηφιακού περιεχοµένου υψηλής ποιότητας,
κατάλληλου για άµεση ενσωµάτωση στις εφαρµογές. Για όλα τα παραπάνω κύριο κριτήριο
αξιολόγησης είναι το κατά πόσο αποδίδουν τους στόχους και το περιεχόµενο της εγκεκριµένης
µουσειολογικής µελέτης.
Οι σχεδιαστικές προτάσεις του αναδόχου θα πρέπει να συγκεντρώνουν όλα τα προαναφερόµενα
χαρακτηριστικά, ενώ ταυτόχρονα η υλοποίησή τους θα πρέπει να είναι αποδεδειγµένα εφικτή µε τη
χρήση τρεχόντων τεχνολογικών εργαλείων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και µε
λογικό κόστος. Επίσης, οι σχεδιαστικές λύσεις που θα παραδώσει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι
επαρκώς επεξεργασµένες και λεπτοµερώς τεκµηριωµένες, ώστε να µπορούν να υλοποιηθούν
άµεσα.
Η συµµόρφωση κάθε αναδόχου µε τις παραπάνω γενικές απαιτήσεις, όπως αυτές εξειδικεύονται
στις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού που περιλαµβάνονται στην παρούσα
Διακήρυξη, θα ελέγχεται διαρκώς από τα αρµόδια όργανα του Φορέα ανάθεσης και θα αποτελεί
προϋπόθεση για την παραλαβή οποιουδήποτε µέρους του έργου του.
Α2.4 Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου
Α/Α
Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου
Τύπος (*)
Ενέργειες
αντιµετώπισης
1
Εµπειρία της οµάδας έργου του αναδόχου στη
συνθετική παραγωγή ψηφιακών εκθεµάτων
πολιτισµού στους ακόλουθους επιµέρους
τοµείς:
Ποιοτικό –
Τεχνικό
Να αποδεικνύεται κατά
τον έλεγχο της
πληρότητας του φακέλου
των δικαιολογητικών
συµµετοχής.
Ποιοτικό Τεχνικό
Να αποδεικνύεται κατά
τον έλεγχο της
πληρότητας του φακέλου
των δικαιολογητικών
συµµετοχής.
2
•
Γραφιστικής.
•
Διαδραστικών εφαρµογών.
•
Εφαρµογών σε διαδικτυακό περιβάλλον.
•
Συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου.
Εµπειρία της οµάδας έργου του αναδόχου
στην κινηµατογραφική παραγωγή ντοκιµαντέρ,
κυρίως, αρχαιολογικού περιεχοµένου.
Σελίδα 19 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Α/Α
Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου
Τύπος (*)
Ενέργειες
αντιµετώπισης
3
Εµπειρία της οµάδας έργου του αναδόχου
στην φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση,
κυρίως, αρχαιολογικών αντικειµένων και
χώρων.
Ποιοτικό Τεχνικό
Να αποδεικνύεται κατά
τον έλεγχο της
πληρότητας του φακέλου
των δικαιολογητικών
συµµετοχής.
4
Εµπειρία της οµάδας έργου του αναδόχου
στην οργάνωση παραγωγής και στο σχεδιασµό
σύνθετων έργων πολιτισµού και πολυµεσικών
εφαρµογών (Συντονισµός υλοποίησης
παράλληλων δράσεων).
Διοίκησης
Α. Να αποδεικνύεται κατά
τον έλεγχο της
πληρότητας του φακέλου
των δικαιολογητικών
συµµετοχής.
Β. Συστηµατική
παρακολούθηση της
πορείας του έργου και
βελτιστοποίηση αρχικού
σχεδιασµού των
δράσεων.
5
Υλικοτεχνική υποδοµή αναδόχου
Τεχνικό
Να αποδεικνύεται κατά
τον έλεγχο της
πληρότητας του φακέλου
των δικαιολογητικών
συµµετοχής.
6
Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών
Διοίκησης
Βέλτιστο διάγραµµα ροής
εργασιών και
παρακολούθηση.
7
Ανταπόκριση του αναδόχου στα αιτήµατα του
φορέα και τις απαιτήσεις του έργου.
Διοίκησης
Στελεχιακή πληρότητα
οµάδας έργου.
(*)
H ποιότητα και η τεχνική επάρκεια της οµάδας έργου του αναδόχου προκύπτουν µόνο
προσκοµίζοντας αποδεικτικά βεβαιωµένων εργασιών (βεβαιώσεις, δηµοσιεύσεις, υπεύθυνες
δηλώσεις), τις οποίες έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία πενταετία και πτυχία όπου απαιτούνται
(πλήρες portfolio).
Σελίδα 20 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Α3. Λειτουργίες και Τεχνικές προδιαγραφές των τµηµάτων του Έργου.
Α3.1. Βασικές παράµετροι σχεδιασµού.
Ο όρος εικονικός (virtual) συνήθως ταυτίζεται µε την ιδέα της επέκτασης της πραγµατικότητας.
Παρόµοια, η έκφραση «εικονικό µουσείο» συνήθως χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει την
ψηφιακή αναπαραγωγή ενός «φυσικού µουσείου» και των αντικειµένων του µε τη χρήση
σύγχρονων τεχνολογιών. Παρά τη συχνή χρήση νέων τεχνολογιών από τα µουσεία παγκοσµίως
εδώ και περίπου 15 χρόνια, από τη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και από επίσηµους φορείς όπως το
ICOM απουσιάζει ένας γενικά αποδεκτός ορισµός του εικονικού µουσείου. Συχνά δε,
χρησιµοποιούνται άλλοι ορισµοί όπως online µουσείο, ηλεκτρονικό µουσείο, hyper-museum,
ψηφιακό µουσείο, κυβερνοµουσείο ή web-µουσείο. Ανεξάρτητα από το όνοµα, η ιδέα πίσω από
αυτό το φαινόµενο είναι το κτίσιµο µιας ψηφιακής επέκτασης ενός µουσείου στο διαδίκτυο, ένα
µουσείο «χωρίς τοίχους».
Ένας συνήθης ορισµός εργασίας του εικονικού µουσείου (πηγή, ICOM) είναι «η λογικά
συσχετισµένη συλλογή ψηφιακών αντικειµένων συντεθειµένων από µια ποικιλία µέσων τα οποία
παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας και διάδρασης µε τους επισκέπτες. Δεν καταλαµβάνει
αληθινό χώρο, τα αντικείµενα και οι σχετικές πληροφορίες που το απαρτίζουν µπορούν να
συλλεχθούν από όλο τον κόσµο και να διαδοθούν σε όλο τον κόσµο, ανεξάρτητα από την
γεωγραφική τους κατανοµή». Επίσης, κατά την εγκυκλοπαίδεια Britannica το εικονικό µουσείο
ορίζεται ως «µια συλλογή καταγεγραµµένων εικόνων, ηχητικών αρχείων, κειµένων και άλλων
δεδοµένων ιστορικού, επιστηµονικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, η πρόσβαση στα οποία
επιτυγχάνεται µέσα από ηλεκτρονικά µέσα».
Η ασάφεια γύρω από το τι ορίζεται ως εικονικό µουσείο έχει ως αποτέλεσµα την «ελαστική» και
συχνά αυθαίρετη ονοµατοδοσία της έννοιας «εικονικός» σε µια ευρεία γκάµα ηλεκτρονικών µέσων
παρουσίασης, όπως:
1. Websites / Portals
2. Εικονικές εκθέσεις γύρω από µεµονωµένα αντικείµενα.
3. Βάσεις δεδοµένων ανοιχτής πρόσβασης.
4. Προσoµοιώσεις φυσικών χώρων.
5. Πανοραµικές παρουσιάσεις 360ο.
Στον αντίποδα των παραπάνω διαδεδοµένων µορφών «εικονικού µουσείου» βρίσκεται µια έκτη
κατηγορία, τo διαδραστικό ντοκιµαντέρ (interactive documentary ή web documentary ή
multimedia documentary) που αποτελεί µία καινοτόµα µέθοδο διαδικτυακής παρουσίασης, και
χρησιµοποιεί όλα τα διαθέσιµα πολυµεσικά εργαλεία, όπως video, ήχο, φωτογραφία, animation,
κινούµενα γραφικά. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό µέσο παρουσίασης που παρέχει στους
δηµιουργούς τη δυνατότητα να παράγουν µη γραµµικές συνθέσεις, συνδυάζοντας τα
προαναφερθέντα εργαλεία µέσα από τη δυναµική του παγκόσµιου ιστού.
Σε ένα διαδραστικό ντοκιµαντέρ ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει µε την ιστορία
κατά την πλοήγησή του µέσα σε αυτήν. Σε αντίθεση µε τις γραµµικές µεθόδους παρουσίασης, στις
οποίες η αφήγηση της ιστορίας είναι προκαθορισµένη απόλυτα από το δηµιουργό, το διαδραστικό
Σελίδα 21 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
ντοκιµαντέρ παρέχει στο χρήστη την εµπειρία να ελίσσεται κατά τη βούλησή του µέσα στην
ιστορία, µε τη βοήθεια της “αρχιτεκτονικής” της πληροφορίας, το γραφιστικό σχεδιασµό, τίτλους και
υπότιτλους και άλλα οπτικά βοηθήµατα και εικονοσύµβολα. Προτέρηµα της µεθόδου αυτής είναι η
δυνατότητα του χρήστη όχι µόνο να πλοηγείται σύµφωνα µε την επιθυµία του, αλλά και να
επιστρέφει εύκολα στο σηµείο που επιθυµεί, χωρίς να καθίσταται απαραίτητο να ξαναδεί τµήµατα
της ιστορίας που έχει ήδη δει ή δεν τον ενδιαφέρουν. Επίσης, η δράση εκτυλίσσεται σε ένα
παράθυρο, αποφεύγοντας τις συχνές αλλαγές σελίδας, πράγµα σύνηθες σε έναν ιστοχώρο. Τέλος,
σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων που βασίζονται σε γνωστικό - συµπεριφορικά
µοντέλα, είναι το µέσο που παρέχει υψηλό ποσοστό συµµετοχής, βιωµατικότητας και εµπειρίας,
καθώς συνδυάζει την επιστήµη των υπολογιστών µε τις ελευθέριες τέχνες, όπως ο
κινηµατογράφος, η φωτογραφία, η µουσική κ.α.
Αν και µέχρι στιγµής, επίσηµα, δεν καταγράφονται παραδείγµατα εικονικού µουσείου το οποίο να
έχει παραχθεί µε αυτή τη µέθοδο παρουσίασης, παρόλα αυτά αρκετές περιπτώσεις διαδραστικών
ντοκιµαντέρ, παρουσιάζουν περιεχόµενο ανθρωποκεντρικού και ιστορικού χαρακτήρα. Υπό αυτή
την έννοια θεωρούµε ότι εµπίπτουν στη σύγχρονη και διευρυµένη διατύπωση του ICOM,
αναφορικά µε το τι νοείται σήµερα «Μουσείο». Όπως θα δούµε και στη συνέχεια το περιεχόµενο
του εικονικού µουσείου έχει ως κύρια χαρακτηριστικά το ανθρωποκεντρικό στοιχείο – Μέγας
Αλέξανδρος – και την αφήγηση. Κατά συνέπεια και έχοντας ως δεδοµένο τα παραδείγµατα
καλής πρακτικής, η συγκεκριµένη τεχνολογία µπορεί να αποδώσει τους στόχους και το
περιεχόµενο της µουσειολογικής µελέτης, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει µία καινοτοµία
στον τοµέα των εικονικών µουσείων και της εφαρµοσµένης µουσειολογίας, κάτι που
αποτελεί και στόχο της εγκεκριµένης µελέτης.
Α3.2 Συνοπτική περιγραφή εκθεσιακού προγράµµατος.
Σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µουσειολογική µελέτη, η παρουσίαση του περιεχοµένου στο
διαδίκτυο και η προτεινόµενη µουσειακή αντίληψη η οποία πρέπει να αποδοθεί από το «µέσο» Διαδικτυακό περιβάλλον, δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί απόλυτα από τις προαναφερθείσες (1-5)
υπάρχουσες κατηγορίες και τα µέσα απόδοσης εικονικών µουσείων. Το συγκεκριµένο
αντικείµενο – µουσείο, κυρίως πρέπει να αποτελέσει φορέα ιστορικής πληροφορίας ,
ελκυστικής αφήγησης και «χώρο έκθεσης» σύνθετων εννοιών, πολιτισµικών συνόλων και
διεργασιών απορρίπτοντας κατηγορηµατικά την τρέχουσα τυπολογική ταξινόµηση.
Με την χρήση των εικόνων των ίδιων των αρχαιολογικών ευρηµάτων (το σύνολο των
απεικονίσεων, των εικαστικών παραστάσεων, των αντικείµενων και των µνηµείων που σχετίζονται
µε τον ίδιο τον Μεγαλέξανδρο και όλα εκείνα τα παλιά και νέα ευρήµατα που υποµνηµατίζουν τις
υπόλοιπες ενότητες) και µε την βοήθεια των νέων τεχνολογιών απαιτείται να δηµιουργηθούν
σύνολα που θα "αφηγούνται" ή θα σχολιάζουν τα ιστορικά γεγονότα και θα υποβάλουν στον
επισκέπτη την εικόνα της ζωής τη συγκεκριµένη στιγµή, επιτρέποντάς του την µέθεξη στο ιστορικό
γίγνεσθαι.
Ουσιαστικά το ζητούµενο είναι η δηµιουργία ενός εικονικού χώρου δύο επιπέδων πληροφορίας,
δύο διαστάσεων µε τρισδιάστατη αντίληψη, όπου η πλοήγηση θα αποτελέσει ένα βιωµατικό ταξίδι
για τον επισκέπτη. Το πρώτο επίπεδο θα έχει έντονο το αφηγηµατικό στοιχείο και θα προσοµοιάζει
σε κινηµατογραφικής αντίληψης παρουσίαση ως προς την απόδοση του περιεχοµένου, από όπου
ο επισκέπτης θα µπορεί εφόσον το επιθυµεί να µεταβεί στο δεύτερο επίπεδο που αποτελεί την
Σελίδα 22 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
εµβύθιση στην θεµατολογία των θεµατικών ενοτήτων του µουσείου. Για τον επισκέπτη, το πρώτο
επίπεδο θα πρέπει να αποτελέσει ένα είδος εικονικής ξενάγησης στο χώρο-χρόνο, µε πλοηγό τη
φιγούρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ενταγµένη στα δρώµενα και το περιβάλλον πριν και µετά από
αυτόν. Το δεύτερο επίπεδο θα είναι περισσότερο διδακτικό και θα έχει «ευρετηριακό» χαρακτήρα
καθώς θα σχετίζεται µε τις θεµατικές ενότητες – αίθουσες του µουσείου, παρέχοντας αναλυτικό
υποµνηµατισµό και εξειδικευµένη πληροφόρηση σε διαφορετικά προφίλ χρηστών – επισκεπτών. Η
διάρκεια της πλοήγησης και το ποσοστό εµβύθισης εξαρτώνται από τα γνωστικά ενδιαφέροντα του
χρήστη και τον ατοµικό χρόνο.
Η δενδροειδής διάταξη του µουσείου σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µουσειολογική µελέτη είναι η
ακόλουθη:
Α/Α
Κατηγορία εκθέµατος
Ποσότητα
1
Εισαγωγή (VMA_INT)
1
Χαρακτηριστικά
1. Ταυτότητα εικονικού µουσείου
2. Υπερσύνδεσµοι και «χρηστικές» υπηρεσίες.
Πλοήγηση – Μερική διάδραση
2
1ο επίπεδο πληροφόρησης:
1
Διαδραστικό ντοκιµαντέρ
(VMA_IND)
3
2ο επίπεδο πληροφόρησης
«ευρετηριακού» χαρακτήρα
(VMA_INF)
Θεµατικές ενότητες / αίθουσες (7)
Πλοήγηση – Μερική διάδραση
1
1. Ψηφιακά videos / Documentaries.
2. Ψηφιακά εκθέµατα.
3. Ψηφιακή βιβλιοθήκη.
4. Ψηφιακή πινακοθήκη.
5. Βιβλιογραφία.
6. Aνασκαφές on line.
7. Ανάρτηση επιστηµονικών δηµοσιεύσεων /
Επιστηµονικό forum.
8. Εκπαιδευτικές δράσεις (role playing games)
9. Επικοινωνία του µουσείου.
10. Σύνδεσµοι.
11. Τα νέα του µουσείου.
Πλοήγηση – Μερική διάδραση
Για την αναλυτική παρουσίαση των θεµατικών ενοτήτων βλέπε Α3.12
Σελίδα 23 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Α3.3 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής συστήµατος.
Κατ' ελάχιστο το σύστηµα θα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω µέρη:
•
Εφαρµογή – Πελάτης (Client Application)
•
Εφαρµογή Διαχείρισης (Administration Application)
•
Επίπεδο Υπηρεσιών (Services Layer)
•
Βάση Δεδοµένων (Database)
Α3.3.1 Εφαρµογή - Πελάτης (Client Application)
Η “εφαρµογή πελάτης” ή αλλιώς “client application” αφορά στο µέρος του λογισµικού το οποίο θα
εκτελείται στον browser του χρήστη-επισκέπτη του εικονικού µουσείου, πρόκειται δηλαδή για την
“τελική” σελίδα µε όλη τη διαδραστικότητα που απαιτείται να έχει.
Περιλαµβάνει:
Υποστήριξη συσκευών.
Συσκευές στις οποίες θα πρέπει να εκτελείται:
•
Σε κάθε είδους σύγχρονο Η/Υ (σταθεροί, φορητοί, υπέρ-φορητοί)
•
Σε όλα τα ευρέως διαδεδοµένα λειτουργικά συστήµατα τύπου: Windows XP ή/και νεότερο,
Mac OS X 10.6 ή/και νεότερο, Linux µε kernel 2.6 ή/και νεότερο, ή άλλο ισοδύναµο.
Σελίδα 24 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
•
Tablets και Κινητά Τηλέφωνα: iOS, Android, Windows Phone 7.5, Windows 8, Blackberry, ή
άλλο ισοδύναµο.
Συνυπολογίζοντας τις αυξηµένες απαιτήσεις της εφαρµογής για διαδραστικότητα, τη ραγδαία
άνοδο των κινητών συσκευών, αλλά και τα αναδυόµενα διεθνή πρότυπα προτείνεται η χρήση
τεχνολογιών – “ανοικτής αρχιτεκτονικής” - που είναι παγκόσµια αποδεκτές και ταυτόχρονα
υποστηρίζονται από όλους τους σύγχρονους browsers όπως HTML5, CSS3 και JavaScript, ή άλλο
ισοδύναµο.
Φυλλοµετρητές Ιστού (Web Browsers).
Κρίνεται απαραίτητος ο περιορισµός των φυλλοµετρητών ιστού µόνο σε αυτούς που
χαρακτηρίζονται ως “σύγχρονοι” ώστε να µπορεί να γίνει η ανάπτυξη της εφαρµογής καθαρά σε
HTML χωρίς τη χρήση πρόσθετων (plugins).
Κάτι τέτοιο επιτρέπει την εκτέλεση της εφαρµογής σε ακόµη µεγαλύτερη γκάµα συσκευών και
λόγω χρήσης διεθνών προτύπων που τυγχάνουν παγκόσµιας υιοθέτησης, το πλήθος των
συσκευών συνεχώς θα αυξάνεται αφού θα προστίθενται συνεχώς νέες συσκευές όσο ο χρόνος
περνά (future proof technology). Φυλλοµετρητές Ιστού (Browsers) ή άλλος ισοδύναµος που
πρέπει να υποστηρίζονται :
• Mozilla Firefox 16.0 ή/και νεότερος
• Chrome 22.0 ή/και νεότερος
• Safari 6.0 ή/και νεότερος
• Opera 12.1 ή/και νεότερος
• Internet Explorer 10.0 ή/και νεότερος
• iOS Safari 6.0 ή/και νεότερος
• Android Browser 2.3 ή/και νεότερος
• Blackberry Browser 7.0 ή/και νεότερος
Εµπειρία Χρήστη και Διάδραση (User Experience and Interaction).
Λόγω της φύσεως της εφαρµογής (“εικονικό” µουσείο) αποκτά πολύ µεγάλη βαρύτητα η διάδραση
(interaction) η οποία πρέπει να προσφέρεται στο χρήστη - επισκέπτη.
Ο επισκέπτης του εικονικού µουσείου θα πρέπει µέσα από ένα άκρως οπτικό (visual) περιβάλλον
να διαδρά µε τις πληροφορίες που του προβάλλονται. Η εφαρµογή θα πρέπει να εκµεταλλεύεται
στο έπακρο τις δυνατότητες τόσο του υλικού (hardware) όπως π.χ. Hardware acceleration, όσο και
του λογισµικού (software-web browser) πάνω στο οποίο εκτελείται.
Επίσης ευρισκόµενος µέσα στο εικονικό µουσείο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πλοηγηθεί
στις διάφορες ενότητες του χωρίς σε καµία περίπτωση να “αλλάζει σελίδα”.
Πιο συγκεκριµένα η εφαρµογή του εικονικού µουσείου θα πρέπει να δρα ως ένα κέλυφος (shell)
µέσα στο οποίο θα προβάλλονται οι ενότητες και τα περιεχόµενά του, τα οποία θα προσφέρονται
µε ασύγχρονες τεχνικές από τον εξυπηρετητή της εφαρµογής, σύµφωνα µε τις επιλογές του
επισκέπτη.
Σελίδα 25 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Με αυτόν τον τρόπο ο επισκέπτης απολαµβάνει µια εµπειρία έξω από τα συνηθισµένα web
δεδοµένα. Πρόκειται περισσότερο για µια multimedia εφαρµογή µε πληροφοριακό και εκπαιδευτικό
χαρακτήρα.
Ανταλλαγή δεδοµένων και Επίδοση (Data exchange and Performance).
Λόγω της µεγάλης βαρύτητας που κατέχει το κριτήριο της εµπειρίας του χρήστη (User Experience)
στην επιτυχία της εφαρµογής, κρίνεται απαραίτητο να προβλεφθεί και να εφαρµοστεί
βελτιστοποίηση σε κάθε τι που αφορά επικοινωνία µε τον εξυπηρετητή. Ενδεικτικά και όχι
αποκλειστικά αναφέρονται κάποιοι τοµείς που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή:
•
Ανταλλαγή δεδοµένων µε χρήση ελαφρών σε µέγεθος προτύπων όπως JSON, ή άλλο
ισοδύναµο.
•
Χρήση ασύγχρονων τεχνικών µε ταυτόχρονη βελτιστοποίηση και στο server.
•
Δηµιουργία περιεχοµένου (φωτογραφίες, εικόνες, video) βελτιστοποιηµένα για web.
•
Σερβίρισµα διαφορετικών αρχείων περιεχοµένου σε µέγεθος και ανάλυση ανάλογα µε τις
δυνατότητες της συσκευής και τη συνδεσιµότητα (Broadband, 3G, 4G κλπ).
•
Ανάπτυξη κώδικα στο client side που να µπορεί να εκµεταλλευτεί το υλικό (hardware
acceleration) όπου αυτό είναι δυνατό.
•
Ανάπτυξη κώδικα στο client side µε χρήση τεχνικών που να εξασφαλίζουν ένα βασικό
performance ακόµη και σε συσκευές που δεν έχουν ισχυρούς επεξεργαστές, µεγάλη µνήµη
ή ισχυρή κάρτα γραφικών.
Α3.3.2 Εφαρµογή Διαχείρισης (Administration Application).
Η “εφαρµογή διαχείρισης” ή αλλιώς “administration application” αφορά στο µέρος του λογισµικού
το οποίο θα εκτελείται στον Η/Υ του διαχειριστή και ο σκοπός της είναι η διαχείριση του υλικού και
της δοµής του εικονικού µουσείου.
Λόγω του ότι η χρήση της εφαρµογής αυτής θα γίνεται αποκλειστικά από τους διαχειριστές του
εικονικού µουσείου, δεν κρίνεται απαραίτητη η εφαρµογή οποιωνδήποτε περιορισµών στις
τεχνολογίες που θα χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξή της, παρά µόνο η ύπαρξη σε αυτήν
κάποιων ουσιαστικών γνωρισµάτων που θα την καθιστούν εύκολη στην εγκατάσταση και στη
χρήση:
•
Θα πρέπει να µπορεί να εκτελείται σε οποιοδήποτε σύγχρονο Η/Υ (όχι απαραίτητα κινητή
συσκευή ή ταµπλέτα) µε οποιοδήποτε ευρέως διαδεδοµένο λειτουργικό σύστηµα τύπου
Windows XP ή/και νεότερο, Mac OS X 10.6 ή/και νεότερο, Linux µε kernel 2.6 ή/και
νεότερο, ή άλλα ισοδύναµα.
•
Μπορεί να αναπτυχθεί ως εφαρµογή ιστού (web application) ή ως αυτόνοµη εφαρµογή
(standalone application) αρκεί στη δεύτερη περίπτωση η εγκατάσταση να γίνεται
αυτοµατοποιηµένα µέσα από πρόγραµµα εγκατάστασης (setup) και η µεταφόρτωσή του να
παρέχεται µε σύνδεσµο µέσα από ειδική σελίδα στο web site που θα φιλοξενεί το εικονικό
µουσείο.
Σελίδα 26 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
•
Η εφαρµογή θα πρέπει να διαθέτει εκτεταµένες λειτουργίες διαχείρισης αρχείων (εικόνων,
video κλπ) όπως ανέβασµα πολλαπλών αρχείων µε ασύγχρονες τεχνικές, ανέβασµα
µεγάλων αρχείων (> 100ΜΒ) µετονοµασία και µαζική µετακίνηση ή αντιγραφή αρχείων κλπ.
•
Η εφαρµογή θα πρέπει να παρέχει στο διαχειριστή φιλικό κειµενογράφο για την εύκολη
καταχώρηση και ενηµέρωση κειµένου µε σκοπό την προβολή του στο web (HTML).
•
Η εφαρµογή θα πρέπει να επικοινωνεί µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο (REST API) όπως και η
εφαρµογή-πελάτης, ώστε να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση και των δύο µε το ίδιο server side
code.
Α3.3.3 Επίπεδο Υπηρεσιών (Services Layer).
Το “επίπεδο υπηρεσιών” ή αλλιώς “services layer” αφορά στο µέρος του λογισµικού το οποίο θα
εκτελείται στον server. Κύριο αντικείµενό του είναι η παροχή µιας “Διεπαφής Προγραµµατισµού
Εφαρµογών” ή αλλιώς “Application Programming Interface (API)” προς τις εφαρµογές χρήστη
όπως είναι η εφαρµογή-πελάτης και η διαχειριστική εφαρµογή.
Κύρια κριτήρια για την επιλογή των τεχνολογιών και των προτύπων αλλά και των τεχνικών για
ανάπτυξη του λογισµικού αυτού είναι:
•
Η διαχρονικότητα της λύσης (future proof).
•
Η συµβατότητα του συστήµατος (compatibility).
•
H αποδοχή και η υιοθέτηση των τεχνολογιών από τη διεθνή κοινότητα (acceptance and
adoption).
•
H επίδοση (performance).
•
Η δυνατότητα για εκµετάλλευση του cloud computing.
Τα τρία πρώτα κριτήρια (future proof, compatibility, acceptance/adoption) αφορούν στην επιλογή
των τεχνολογιών και των προτύπων, ενώ τα δύο τελευταία (performance, cloud computing ready)
αφορούν περισσότερο στην χρήση τεχνικών και τον τρόπο ανάπτυξης.
REST API.
Αναλογιζόµενοι τις τάσεις της παγκόσµιας κοινότητας πληροφορικής σχετικά µε την επικοινωνία
µεταξύ εφαρµογών κρίνεται απαραίτητο η Διεπαφή Προγραµµατισµού Εφαρµογών (API) του
συστήµατος να αναπτυχθεί στα πρότυπα ενός REST API (Representational State Transfer).
Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουµε ότι πληρούνται τα τρία πρώτα κριτήρια (future proof,
compatibility, acceptance/adoption), ιδίως αν αναλογιστούµε ότι όλα τα σύγχρονα µεγάλα
διαδικτυακά συστήµατα (Facebook, Twitter, κλπ) χρησιµοποιούν αποκλειστικά αυτό το παράδειγµα
για να παρέχουν µια διεπαφή σε τρίτους προγραµµατιστές και συστήµατα.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό τόσο κατά την ανάπτυξη των δύο εφαρµογών (client και
administration) όσο και στο µέλλον, όταν ο ίδιος ο φορέας ή κάποιος τρίτος θα µπορεί να
αναπτύξει εφαρµογές για άλλα µέσα (κινητές συσκευές, έξυπνη τηλεόραση, κλπ.)
χρησιµοποιώντας µια ευρέως διαδεδοµένη τεχνολογία µε γνωστές καλές πρακτικές (best
practices).
Σελίδα 27 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Επίδοση (Performance).
Βασικότατο κριτήριο κατά την ανάπτυξη όλων των υποσυστηµάτων είναι η επίδοση (performance).
Στην περίπτωση του REST API αυτό µεταφράζεται κυρίως σε δύο σηµεία που χρήζουν προσοχής:
•
To format των δεδοµένων που θα ανταλλάσσονται µε τις εφαρµογές (data exchange
format).
•
Τεχνικές και καλές πρακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν κατά την ανάπτυξη του REST
API.
Format Ανταλλαγής Δεδοµένων.
Για την ανταλλαγή των δεδοµένων προτείνεται να χρησιµοποιηθεί το πρότυπο JSON ή άλλο
ισοδύναµο. Πρόκειται για ένα ευρέως διαδεδοµένο πρότυπο που χρησιµοποιείται από όλα τα
σύγχρονα συστήµατα τόσο για τη δύναµη στην αναπαράσταση της πληροφορίας που έχει, όσο
(κυρίως) γιατί είναι οικονοµικό σε µέγεθος µια και δεν είναι τόσο φλύαρο όπως για παράδειγµα η
XML.
Τεχνικές και καλές πρακτικές.
Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται κάποιες τεχνικές και καλές πρακτικές που µπορούν
να εφαρµοστούν µε σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης στο REST API:
•
Stateless Architecture
•
Response Caching and Compression
•
Support for Querying and Pagination
•
Linking and Link Expansion
•
Partial Representation
Ασφάλεια.
Λόγω της φύσης του περιεχοµένου είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα
για την ασφάλεια του συστήµατος. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται κάποιες τεχνικές
και καλές πρακτικές που µπορούν να εφαρµοστούν µε γνώµονα την ασφάλεια:
•
H µοναδική δίοδος πληροφοριών από και προς το σύστηµα να είναι το REST API
•
H εφαρµογή-πελάτης (client application) αλλά και οποιαδήποτε τρίτη εφαρµογή να έχει
δικαιώµατα µόνο για ανάγνωση και σε περιορισµένα resources.
•
Να εφαρµοστούν τεχνολογίες και πρακτικές δοκιµασµένες για REST API όπως
αυθεντικοποίηση µέσω OAuth ή/και API Tokens, ή άλλο ισοδύναµο.
Cloud Computing.
Ένα βασικό κριτήριο για την επιλογή των τεχνολογιών, αλλά κυρίως των τεχνικών ανάπτυξης είναι
η τελική λύση να δίνει τη δυνατότητα εκµετάλλευσης του Cloud Computing. Η ανάγκη αυτή γίνεται
ακόµη µεγαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς την πιθανή επισκεψιµότητα που µπορεί να έχει το
εικονικό µουσείο. Το θετικό είναι ότι στη σηµερινή εποχή όλες σχεδόν οι σύγχρονες τεχνολογίες για
Σελίδα 28 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
ανάπτυξη server side web based εφαρµογών υποστηρίζουν το cloud computing. Είναι πλέον
περισσότερο θέµα τεχνικών και καλών πρακτικών παρά επιλογής τεχνολογίας. Ενδεικτικά και όχι
αποκλειστικά αναφέρονται κάποια χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να κατέχει ο κώδικας του
Services Layer ώστε να καθιστά έτοιµη τη λύση για το Cloud Computing:
•
Atomicity
•
Statelessness
•
Idempotence
•
Parallelism
Α.3.3.4 Βάση Δεδοµένων (Database).
Η βάση δεδοµένων είναι το υποσύστηµα όπου όλα τα δεδοµένα αποθηκεύονται. Ο όρος στις
παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, χρησιµοποιείται µε την ευρεία έννοια και περιλαµβάνει την
αποθήκευση και τήρηση τόσο των δεδοµένων, όσο και τα αρχείων. Λόγω της ιδιαίτερης (αν όχι
αποκλειστικής) ανάγκης του συστήµατος να «φιλοξενεί» περιεχόµενο θα πρέπει να µην
αποκλειστούν διαφορετικού τύπου βάσεις δεδοµένων πέραν των γνωστών RDBMSs (Relational
Database Management System – Συστήµατα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδοµένων).
Πιο συγκεκριµένα θα πρέπει να εξεταστεί αν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε το
RDBMS ή ακόµη και αποκλειστικά ένα άλλο είδος βάσης δεδοµένων, ευρέως διαδεδοµένο σε
πολλά σύγχρονα web based συστήµατα (Google, Facebook, Twitter), το οποίο είναι απείρως
καταλληλότερο για την τήρηση περιεχοµένου: Οι NoSQL Databases και πιο συγκεκριµένα µια
κατηγορία αυτών γνωστή ως Document Databases. Πλεονεκτήµατα NoSQL Document Databases
για φιλοξενία περιεχοµένου:
•
Εγγενής δυνατότητα φιλοξενίας αδόµητης πληροφορίας, χαρακτηριστικό που τα κάνει το
καταλληλότερο είδος για φιλοξενία περιεχοµένου (content)
•
Πολύ καλύτερο performance.
•
Πολύ ευκολότερο Scaling (µέσω sharding).
Για κάποιες πιο ειδικές ανάγκες (όπως π.χ. Indexing) δύναται να χρησιµοποιηθούν και άλλα είδη
βάσεων δεδοµένων όπως για παράδειγµα οι Key-Value Stores οι οποίες µπορούν να δρουν
επικουρικά προσφέροντας τεράστια πλεονεκτήµατα σε performance και scaling.
Σηµεία που χρήζουν προσοχής.
Σε κάθε περίπτωση και για όποια ή όποιες βάσεις δεδοµένων χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τόσο κατά το σχεδιασµό, όσο και κατά την εγκατάσταση (deployment) κατ’
ελάχιστο στα παρακάτω σηµεία:
•
Αυτοµατοποίηση διαδικασιών Backup για την αποφυγή απώλειας δεδοµένων.
•
Εφαρµογή πρακτικών Fault Tolerance ώστε σε περίπτωση που βγει εκτός λειτουργίας ο
database server να µπορεί άµεσα να χρησιµοποιηθεί κάποιος άλλος χωρίς down time.
•
Εφαρµογή πρακτικών για εξασφάλιση του Scalability (κυρίως µε scale out) ώστε να µπορεί
Σελίδα 29 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
να εξυπηρετηθεί µεγάλος αριθµός requests (και κατ’ επέκταση µεγάλος αριθµός
επισκεπτών) ταυτόχρονα.
Α3.4 Χρηστικότητα περιβάλλοντος ιστότοπου.
Στόχος είναι η προτεινόµενη τεχνική λύση να προκύψει έπειτα από διερεύνηση της χρηστικότητας
των λειτουργιών της διεπαφής, δηλαδή των λειτουργιών που προσφέρονται στους χρήστες µε την
ανάλογη αλληλεπίδραση.
Ως ελάχιστο, όχι και µοναδικό εργαλείο - µέθοδος προτείνεται η Ευρετική αξιολόγηση (HEURISTIC
EVALUATION) που εξετάζει τη χρηστικότητα του περιβάλλοντος ιστοτόπων, υπό το πρίσµα των
κύριων κατηγοριών των χρηστών, του επισκέπτη του ιστοχώρου και του συγγραφέα/διαχειριστή.
ΔΕΚΑ ΕΥΡΕΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Jacob Nielsen):
•
Ενηµέρωση για την κατάσταση του συστήµατος (οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν την
πορεία των ενεργειών τους).
•
Αντιστοίχηση συστήµατος - πραγµατικού κόσµου (κατανοητό επίπεδο της γλώσσας και
χρήση καθαρών συµβόλων).
•
Ελευθερία και έλεγχος από τον χρήστη (δηλαδή ύπαρξη καθαρών εξόδων, όπως η ύπαρξη
κουµπιού που θα οδηγεί στην κεντρική σελίδα).
•
Διατήρηση συνέπειας και συνέχειας στο µοντέλο πλοήγησης και δόµησης της σελίδας
(δηλαδή η ίδια ενέργεια θα πρέπει να γίνεται πάντα µε τον ίδιο τρόπο σε κάθε σηµείο της
διεπιφάνειας).
•
Αποφυγή λαθών (έλεγχος για συνδέσµους που δεν οδηγούν πουθενά και έλεγχος
εγκυρότητας).
•
Αναγνώριση αντί για ανάκληση (να υπάρχουν σωστά ονόµατα στα αντικείµενα πλοήγησης,
ώστε να µην χρειάζεται περαιτέρω νοητική επεξεργασία).
•
Προσαρµοστικότητα και αποδοτικότητα (λ.χ. να επιτρέπεται η χρήση σύνθετων τεχνικών
αναζήτησης κλπ.).
•
Καλαίσθητος “µινιµαλιστικός” σχεδιασµός στοιχείων πλοήγησης και εµφάνισης των
βασικών οθονών και των υποβάθρων πλοήγησης (λ.χ. να µην υπάρχει περιττή πληροφορία
που να µπερδεύει τους χρήστες).
•
Αναγνώριση και ανάνηψη από λάθη (όπως εξήγηση των σφαλµάτων σε καθαρή και
κατανοητή γλώσσα).
•
Παροχή βοήθειας και τεκµηρίωσης (λ.χ. ύπαρξη χαρτών πλοήγησης, επεξήγηση
ενεργειών).
Επίσης, πρέπει να ελεγχθούν τα βασικά θέµατα προσβασιµότητας http://www.w3c.gr/
εξασφαλίζοντας κατ’ ελάχιστο:
•
Η χρωµατική παλέτα και οι αντιθέσεις χρωµάτων στον ιστοχώρο να είναι αντιληπτές από
όλες τις οµάδες πληθυσµού (π.χ. άτοµα µε αχρωµατοψία ή δυσχρωµατοψία).
Σελίδα 30 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
•
Το CSS να είναι συµβατό µε τα πρότυπα W3C;
http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20_requirements.html
•
Ο ιστοχώρος να λειτουργεί µε άνεση σε χαµηλότερες αναλύσεις οθόνης (π.χ. 1024 x 768
pixels) και ταχύτητες σύνδεσης (π.χ. 2Mbps).
Α3.5 Περιβάλλον ιστότοπου (Αισθητική ταυτότητα – Χρηστικότητα - Τεχνική
αρτιότητα).
Το αντικείµενο του έργου είναι, η ανάπτυξη λογισµικού και η παραµετροποίηση περιεχοµένου, η
παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου,
φωτογραφήσεων και ψηφιοποιήσεων. Σε κάθε περίπτωση όλα τα παραπάνω – µεµονωµένα - δεν
αποτελούν παρά τα «εκφραστικά µέσα» µε τα οποία πρέπει να αποδοθεί το περιεχόµενο σε δύο
γλώσσες (Ελληνικά – Αγγλικά). Συνδυαστικά, θα πρέπει να ικανοποιούνται οι ανάγκες της
εγκεκριµένης µουσειολογικής µελέτης, οι οποίες δεν είναι άλλες από τη δηµιουργία ενός
«ανθρωποκεντρικού» µουσείου απελευθερωµένου από τη βαρύτητα, το οποίο σε διαδικτυακό
περιβάλλον θα παρουσιάζει εύληπτα και κατανοητά τη δοµηµένη πληροφορία, ενταγµένη σε επτά
(7) θεµατικές αίθουσες.
Η παραγωγή και κυρίως η σύνθεση των υποπροϊόντων που παράγονται µε διαφορετικά
εκφραστικά µέσα, αναµένεται να αποδώσουν τη δοµηµένη πληροφορία προς το κοινό, δηλαδή το
περιεχόµενο των θεµατικών αιθουσών. Για την πλειονότητά τους, η παραγωγή δεν αποτελεί
αυτοσκοπό, αλλά το «µέσο» µέσω του οποίου εξασφαλίζεται η απόδοση ενός επεξεργασµένου και
τεκµηριωµένου περιεχοµένου, ενταγµένου σε ένα ενιαίο αισθητικά και λειτουργικά εικονικό
διαδικτυακό περιβάλλον. Άρα, εκτός των επιµέρους απαραίτητων δράσεων απόδοσης
περιεχοµένου (αρχεία στατικής και κινούµενης εικόνας, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, ήχοι, κλπ.)
ως παραδοτέο νοείται – κυρίως - η «σύνθεση» των υποπροϊόντων/ εκφραστικών µέσων και η
ένταξή τους σε µία ενιαία χρηστική και διαδραστική web-based πλατφόρµα απόδοσης
περιεχοµένου (animated).
Το οπτικοποιηµένο περιβάλλον του µουσείου που θα παραχθεί, θα πρέπει να έχει έντονα
αφηγηµατικά χαρακτηριστικά και χαρακτήρα, ώστε µε εύληπτα στοιχεία πλοήγησης και σύµφωνα
µε τα ενδιαφέροντα του επισκέπτη, να ξετυλίγεται το νήµα της ιστορίας γύρω από την κεντρική
φιγούρα – Μέγας Αλέξανδρος. Η διάδραση συνίσταται στο επίπεδο της επιλογής της πληροφορίας
και στο βάθος στο οποίο ο κάθε διαφορετικός χρήστης θέλει να φτάσει.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η κάθε διαφορετική πρόταση υλοποίησης του αντικειµένου του έργου,
δηλαδή της δηµιουργίας του εικονικού µουσείου, θα κριθεί κυρίως ως προς το κατά πόσο απαντά
στα ακόλουθα ποιοτικά και τεχνικά κριτήρια:
•
Την αισθητική ταυτότητα που θα δηµιουργηθεί για την απόδοση του περιεχοµένου.
•
Τη χρηστικότητα της εφαρµογής.
•
Την τεχνική αρτιότητα της παραγωγής και των επιλεγµένων τεχνολογιών.
Απορριπτέες θεωρούνται οι προτάσεις – τεχνικές λύσεις που:
•
Κατακερµατίζουν τον αφηγηµατικό χαρακτήρα του πρώτου επιπέδου πληροφόρησης.
Σελίδα 31 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
•
Δεν παρουσιάζουν µε σαφήνεια το επίπεδο των επιλογών του χρήστη στο πρώτο επίπεδο.
•
Δεν εξασφαλίζουν τη διάδραση, τη διασύνδεση και την εύκολη µετάβαση (µία κίνηση)
µεταξύ των δύο κύριων επιπέδων πληροφόρησης.
•
Παρουσιάζουν διαφορετικές αισθητικές προσεγγίσεις (βασικό layout) ή αδικαιολόγητη
ανοµοιογένεια, µεταξύ των διαφορετικών επιπέδων πληροφόρησης -εµβύθισης.
•
Δεν παρέχουν τη δυνατότητα αισθητικής «οµογενοποίησης» του συχνά ετερόκλητου
πρωτογενούς υλικού (διαφορετικής µορφής ψηφιοποιηµένο ή προς ψηφιοποίηση εποπτικό
αρχειακό υλικό, όπως χάρτες, χειρόγραφα, δηµοσιευµένο υλικό σε έντυπη µορφή,
φωτογραφίες, videos κλπ.) µε αυτό που ζητείται να παραχθεί στο πλαίσιο του έργου, ώστε
να υποστηρίξει την απόδοση του περιεχοµένου – «συνθέσεις».
•
Απαιτούν υψηλό εξοπλισµό λειτουργίας από την πλευρά του χρήστη (υψηλή ταχύτητα
σύνδεσης, γρήγορο επεξεργαστή, υψηλή ανάλυση οθόνης, πρόσθετα εργαλεία
λειτουργικού κλπ.).
•
Δεν εξυπηρετούν στο µεγαλύτερο µέρος τους (περιβάλλον πλοήγησης, εικονοσύµβολα,
παλέτα χρωµάτων) τη χρήση από άτοµα µε προβλήµατα όρασης, ακοής και περιορισµένης
κινητικής συµπεριφοράς. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η συµµόρφωση µε τα
πρότυπα w3c http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20_requirements.html
Για την καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος που πρέπει να δηµιουργηθεί µέσω της
υλοποίησης του αντικειµένου του διαγωνισµού, ακολουθεί περιγραφή των κρίσιµων στοιχείων της
“αρχιτεκτονικής” του εικονικού µουσείου που οδηγούν στην αποφυγή των παραπάνω µη
αποδεκτών λύσεων.
Τα στοιχεία αυτά εξειδικεύονται στα επόµενα κεφάλαια του τµήµατος Α και αφορούν τόσο στο
περιεχόµενο, όσο και στις επιµέρους δράσεις τις οποίες πρέπει να προβεί ο υποψήφιος ανάδοχος,
καθώς και τις ελάχιστες προδιαγραφές εξοπλισµού οι οποίες εξασφαλίζουν µια αποδεκτά ποιοτική
παραγωγή και απόδοση του περιεχοµένου.
Βασική “Αρχιτεκτονική δοµή”:
•
Εισαγωγή (κωδικός VMA_INT - Intro)
•
Διαδραστικό ντοκιµαντέρ (1ο επίπεδο – κωδικός VMA_IND – Interactive Documentary).
•
«Ευρετηριακό» περιβάλλον (2ο επίπεδο – Κωδικός VMA_INF - Info).
Διασύνδεση – Διάδραση.
Σύµφωνα µε το εκθεσιακό σενάριο, όπως αυτό περιγράφεται στην εγκεκριµένη µουσειολογική
µελέτη, απαιτείται η δηµιουργία ενός “διαδραστικού ντοκιµαντέρ” που αποτελεί το βασικό πλοηγό πλατφόρµα πάνω στην οποία αναπτύσσονται οι θεµατικές ενότητες - αίθουσες και από τις οποίες
απορρέει ή εντάσσεται απευθείας η δοµηµένη πληροφορία προς χρήση.
Η εφαρµογή συνίσταται σε µία συνεχή σεναριακή και σκηνοθετηµένη αφήγηση του περιεχοµένου
(ταινία), κατά την εξέλιξη της οποίας ο χρήστης ενηµερώνεται για την ύπαρξη εξειδικευµένης
πληροφορίας που συνδέεται µε την θεµατική που του παρέχει τη δυνατότητας εµβύθισης στα
επόµενα επίπεδα. Το σύνολο της αφήγησης συνθέτουν επτά χρονικά ασύµµετρα διαστήµατα ως
Σελίδα 32 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
προς τη διάρκεια (κεφάλαια), τα οποία αντιστοιχούν στην κάθε αίθουσα (VMA_IND_A, B, C, D, E,
F, G). Κάθε ένα από τα «κεφάλαια» του 1ου επιπέδου ουσιαστικά παρουσιάζει µε συνοπτικό τρόπο
το περιεχόµενο της θεµατικής, η οποία δύναται να διακόπτεται από το χρήστη στα
προκαθορισµένα από το σενάριο σηµεία µε την εµφάνιση περαιτέρω πληροφορίας. Σε περίπτωση
που ο χρήστης δεν επιθυµεί τη διακοπή, η εφαρµογή συνεχίζει και εξελίσσεται παρουσιάζοντας τη
θεµατική ιστορία που έχει επιλέξει και εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν τη διακόψει ή έχει
ολοκληρωθεί, µεταβαίνει αυτόµατα στο επόµενο “κεφάλαιο”.
Βασικά εργαλεία για την εξυπηρέτηση της ροής της ιστορίας αποτελούν δύο διαφορετικά
περιβάλλοντα πλοήγησης:
•
ο “διαδραστικός χάρτης” και
•
ο εικονικός “περίκλειστος” τρισδιάστατος χώρος – µακέτα του µουσείου.
Επίσης, απαιτείται και η δηµιουργία ενός τρίτου σταθερού «χωρικού» στοιχείου πλοήγησης για την
απευθείας µετάβαση στις αίθουσες του µουσείου. Η χρήση του θα είναι πολλαπλή:
•
είτε θα δείχνει εξαρχής το «βάθος» του µουσείου και το πλήθος των επιλογών του
επισκέπτη,
•
είτε ο επισκέπτης – εξυπηρετεί κυρίως τις επαναλαµβανόµενες επισκέψεις – εάν δεν
επιθυµεί να ακολουθήσει τη γραµµική - αφηγηµατική ανάπτυξη του σεναρίου, να µπορεί να
το παρακάµψει,
•
είτε εξυπηρετεί τη διάδραση και ειδικά τον επισκέπτη που επιθυµεί να συσχετίσει κάποιο
θέµα που βλέπει σε µία αίθουσα, µε κάποιο µίας άλλης και δεν θα πρέπει να υποχρεώνεται
να “διασχίσει” όλες τις αίθουσες και να χάσει χρόνο για να φτάσει σε αυτή που τον
ενδιαφέρει.
Ως προς τα δύο πρώτα βασικά στοιχεία του διαδραστικού ντοκιµαντέρ θα λέγαµε ότι µπορούν να
δοµηθούν και µε τη λογική των δύο διαστάσεων (2D/line-linear animation) και την αίσθηση της
τρισδιάστατης απεικόνισης, χωρίς απαραίτητα να πρέπει να είναι ή να αποτελούνται από
τρισδιάστατα στοιχεία (3D animation) τα οποία ο χρήστης καλείται να χρησιµοποιήσει. Όποια και
να είναι η επιλογή της µορφής των “χώρων” – πλοηγών θα πρέπει να εξυπηρετούν την αφήγηση,
ώστε ο επισκέπτης:
•
να πλοηγηθεί οριζόντια στις επτά αίθουσες του µουσείου (VMA_IND),
•
να πλοηγηθεί σε βάθος και να δει είτε τις «συνθέσεις» αρχειακού και νέου εποπτικού
υλικού, κείµενα, ήχους κλπ. - είτε στη συνέχεια να µεταβεί στο 2ο επίπεδο (VMA_INF) και τα
επιµέρους αρχεία – ψηφιακά εκθέµατα ή ακόµα και στην πρωτογενή πληροφορία από την
οποία προήλθαν τα παραπάνω, εφόσον είναι διαθέσιµη (αρχειακό υλικό, φωτογραφίες,
αρχεία κινούµενης εικόνας κλπ.).
Σχετικά µε το «ευρετηριακό» περιβάλλον, θα πρέπει να τονιστεί ότι:
•
θα εξασφαλίζεται η αλληλεπίδραση µε το 1ο επίπεδο και την πληροφορία που συνδέεται ή
εντάσσεται σε κάποια από τις θεµατικές αίθουσες του µουσείου,
•
θα εξασφαλίζεται η επιστροφή στο 1ο επίπεδο πληροφόρησης (µία κίνηση) στο σηµείο που
το άφησε ο χρήστης για να µεταβεί σε αυτό,
Σελίδα 33 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
•
θα έχει τη δική του εσωτερική αυτονοµία, εφόσον θα µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να
προσφέρει µεγαλύτερο βάθος πληροφορίας, κυρίως όπου το ψηφιακό έκθεµα το απαιτεί
και θα επιτρέπει και την απευθείας µετάβαση στα υπόλοιπα πεδία που περιλαµβάνονται σε
αυτό.
Ως προς το περιεχόµενο και τα πεδία επιλογής βλέπε ανάλυση στο κεφάλαιο Α3.12. Ως εφαρµογή
θα µπορεί να λειτουργεί και «αυτόνοµα» σε σχέση µε το διαδραστικό ντοκιµαντέρ, ενώ ως προς τις
υπηρεσίες αναζήτησης εξειδικευµένης πληροφορίας και διασύνδεσης (links) µε τις παρακάτω
µορφές ή/και χαρακτηριστικά:
•
Πολυκεντρικός κόµβος πληροφόρησης.
•
Ευρετηριακή βάση αναζήτησης και παρουσίασης συλλογών.
•
Ηλεκτρονικό αποθετήριο πληροφοριών.
•
Επικοινωνίας.
Ελάχιστες απαιτήσεις διευθέτησης των βασικών οθονών.
Ζητούµενο είναι να υπάρχει πάντα η δυνατότητα παρουσίασης των θεµάτων που επιλέγονται κατά
την πλοήγηση, σε full screen (πχ. Φωτογραφίες, videos κλπ.), τόσο κατά την πλοήγηση στο 1ο όσο
και στο 2ο επίπεδο.
Στο σχεδιασµό πρέπει να υπάρξει εξαρχής διευθέτηση της ζώνης τοποθέτησης των διαφόρων
εικονοσυµβόλων – logos (πχ. του προγράµµατος, της ΓΓ. Πολιτισµού κλπ.) καθώς και των
στοιχείων πλοήγησης στα δύο βασικά επίπεδα πληροφόρησης. Επίσης πρέπει να επιλυθούν σε
επίπεδο λογισµικού και να διευθετηθούν σχεδιαστικά όλες οι “χρηστικές” εφαρµογές τύπου myweb,
RSS, thesaurus, ΑctionNow κλπ.
Θα πρέπει µε εύληπτο τρόπο να αναγνωρίζεται από το χρήστη η δυνατότητα επιστροφής στην
αρχική σελίδα, καθώς και η απευθείας µετάβαση ή η επιλογή των δύο επιπέδων πλοήγησης,
παρακάµπτοντας την όποια προκαθορισµένη ροή.
Η χρήση εικονοσυµβόλων και εντολών, προτείνεται να είναι η ελάχιστη δυνατή ώστε να µην
προκαλείται σύγχυση στον επισκέπτη. Απαίτηση είναι να υπάρχει συνέπεια ως προς τη χρήση
“όµοιων” συµβόλων για παρεµφερείς επιλογές. Δεν απορρίπτεται η χρήση εικονοσυµβόλων µε τα
οποία οι χρήστες του διαδικτύου είναι εξοικειωµένοι, όπως για παράδειγµα µε αυτά που είναι
ευρέως διαδεδοµένα και τα χρησιµοποιούν για να εκτελούν τις βασικές κινήσεις πλοήγησης σε
πολύ διαδεδοµένες εφαρµογές (πχ. google maps, ΥouΤube κλπ.).
Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο A3.3.1 µεγάλη σηµασία έχει ο σχεδιασµός της εφαρµογής και
των επιµέρους στοιχείων, ώστε να παρουσιάζονται εξίσου καλά και σε smart phones ή tablets.
Ως προς την «Εισαγωγή» στην εφαρµογή θα λέγαµε ότι, µε άµεσο τρόπο και σε σύντοµο χρόνο θα
πρέπει να αποδώσει τα στοιχεία της ταυτότητας του «χώρου» στον οποίο, είτε ο τυχαίος, είτε ο
συνειδητοποιηµένος επισκέπτης έχει εισέλθει. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται η δυνατότητα
«παράκαµψης» της εισαγωγής στην περίπτωση που ο επισκέπτης έχει επισκεφθεί το χώρο
περισσότερες από µία φορές και επιθυµεί να µεταβεί απευθείας σε συγκεκριµένο σηµείο χωρίς να
χάνει το χρόνο του.
Σελίδα 34 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Οπτική ταυτότητα στοιχείων (αισθητική).
•
«Εισαγωγή»: Δηµιουργία ταυτότητας του ανθρωποκεντρικού µουσείου - «χώρου»
επίσκεψης που θα αναδεικνύει το σηµαντικό, το ηρωικό, το οικουµενικό, το ονειρικό και το
µυθικό στοιχείο, τα οποία αποπνέει και µε τα οποία ταυτίζεται και η προσωπικότητα του
Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στοιχεία που δύναται να χρησιµοποιηθούν είναι η εικόνα, το χρώµα
– µη χρώµα, ο λόγος, η γραφή και ο ήχος.
•
Διαδραστικός Χάρτης: Ως προς την εµφάνιση και την παλέτα χρωµάτων, θα προσοµοιάζει
σε ανάγλυφο γεωφυσικό χάρτη (βουνά, λίµνες, ποτάµια, θάλασσα), θα έχει τη δυνατότητα
ταύτισης - εξάρτησης των «ιστορικών» σηµείων ενδιαφέροντος µε τις σηµερινές θέσεις και
τα ονόµατά τους, θα πρέπει να καλύπτει ένα µεγάλο τµήµα της υδρογείου από τις χώρες
της Νότιας Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής µέχρι την Ινδία και την Κίνα και θα παρέχει τη
δυνατότητα µεγάλης ευκρίνειας στην περίπτωση που ο επισκέπτης ή το σενάριο απαιτεί να
γίνεται κοντινή εστίαση (zoom in).
•
Εικονικός «περίκλειστος» Χώρος: Αποτελεί την ψηφιακή «µακέτα» του µουσείου που όπως
και στον διαδραστικό χάρτη ο επισκέπτης καλείται να πλοηγηθεί και να επιλέξει την
εµβύθιση στην πληροφορία που του προσφέρεται, ενώ ως προς την απεικόνιση θα
προσοµοιάζει σε ένα αφαιρετικό και περίκλειστο, αλλά όχι απαραίτητα παραστατικό χώρο.
Ως προς την παλέτα χρωµάτων αυτή θα επιλεγεί ώστε να συνάδει µε την ευρύτερη
αισθητική που θα διέπει το σύνολο των εφαρµογών.
•
«Χωρικό» στοιχείο πλοήγησης: Δισδιάστατο ή τρισδιάστατο στοιχείο πλοήγησης στις
αίθουσες και τις επιµέρους θεµατικές. Θα παρουσιάζει µε εύληπτο τρόπο (info graphics)
πληροφορίες αναφορικά µε το χώρο – το χρόνο – το θέµα ή τα θέµατα µεταξύ των οποίων
µπορεί να επιλέξει ο επισκέπτης ανά πάσα στιγµή.
Η προτεινόµενη παλέτα χρωµάτων και οι υφές των στοιχείων παρουσίασης του συνόλου της
εφαρµογής, κυρίως λόγο της θεµατολογίας, σε κάθε περίπτωση εντάσσεται στην γκάµα των
φυσικών χρωµάτων – γαιώδη. Η χρωµατική παλέτα η οποία χρησιµοποιείται στην περίπτωση των
στοιχείων πλοήγησης – σήµανσης δύναται να είναι µονοδιάστατα σε τόνους του γκρι ή των γήινων
αποχρώσεων, καθώς και σε µαύρο ή λευκό (τα µη χρώµατα εξυπηρετούν την προσαρµογή της
εφαρµογής για άτοµα µε προβλήµατα οράσεως). Η επιλογή σκοπό έχει να προκαλέσει στον
επισκέπτη την αίσθηση του µυστηρίου και να δηµιουργήσει ένα ιδιαίτερο, αποκλειστικό οπτικό
ύφος.
Ο τρόπος µε τον οποίο θα συνδυάζονται τα χρώµατα στα σηµεία αλληλεπικάλυψης πρέπει να
προτάσσει µια αρµονική ένωση όλων των στοιχειών της επιθυµητής εικόνας. Επίσης ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δοθεί στις µεταβάσεις από το “χώρο” στο “µη χώρο”, από το “κλειστό” στο
“ανοικτό”, από το “πραγµατολογικό” στο “µυθικό – ονειρικό”, οι οποίες θα πρέπει να είναι ήπιες
(smooth) χωρίς “σκαλοπάτια” (gaps) δηµιουργώντας ασυνέχειες στη ροή της αφήγησης.
Για όλες τις θεµατικές και τα θέµατα, λόγω της φύσεως του εποπτικού υλικού (αρχειακού και νέου)
που πρέπει να συνδυαστεί για να αποδώσει συνθετικά το περιεχόµενο, η επιλογή του αναδόχου
θα πρέπει να επιτρέπει την «οµογενοποίηση» της παρουσίασης του περιεχοµένου, υπό το πρίσµα
της γενικότερης προτεινόµενης αισθητικής.
Σελίδα 35 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Η πληροφορία θα είναι δοµηµένη σε αυστηρά blocks, ξεκάθαρη, εύληπτη και σαφής. Ως προς την
τυπογραφική διευθέτηση τόσο των στοιχείων πλοήγησης, όσο και των κείµενων πρέπει να πληροί
κάθε λειτουργική απαίτηση και να εµφανίζεται εύληπτα σε θετική ή αρνητική µορφή (µαύρο-λευκό).
Η επιλογή της γραµµατοσειράς των λεζαντών - κειµένων προτείνεται να είναι της οικογένειας των
γραµµατοσειρών χωρίς ακραίµονες και της “οπτικής” – σήµανσης τέτοια ώστε να µπορεί να
λειτουργήσει µε πεζά ή κεφαλαία σε ψηφιακό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι
λειτουργικές, χωρίς να παρουσιάζουν προβλήµατα, τόσο στα ελληνικά, όσο και στα αγγλικά και να
διατίθενται από το σύστηµα των υπολογιστών.
Α3.6 Φωτογραφικές λήψεις (shots) - Λήψεις κινούµενης εικόνας (video).
Το νέο φωτογραφικό - κινηµατογραφικό υλικό το οποίο πρέπει να παραχθεί στο πλαίσιο του έργου
στόχο έχει:
•
να εµπλουτίσει το εποπτικό υλικό των θεµατικών ενοτήτων – αιθουσών του µουσείου,
•
να κάνει «κτήµα» και προσιτή σε ένα ευρύτερο κοινό, µέρος της ιστορικής – αρχαιολογικής
πληροφορίας και γνώσης που σχετίζεται µε το θέµα,
•
να τεκµηριώσει, να οπτικοποιήσει και να «ζωντανέψει» σηµαντικό µέρος της,
•
να εξυπηρετήσει στη «δραµατοποίηση» των επιµέρους θεµάτων και στη συνθετική
παρουσίαση τους,
•
να φέρει «κοντά» στον διαδικτυακό επισκέπτη όλα αυτά τα αποµακρυσµένα µέρη στα
οποία έδρασε ο Μέγας Αλέξανδρος, αλλά κυρίως,
•
να αναδείξει το µεγαλείο του έργου του και των ιδεών του που σφράγισαν τον
«ελληνιστικό» κόσµο και έµελε να αλλάξουν την πορεία της µέχρι τότε γνωστής λειτουργίας
της κοινωνίας, της τέχνης, των ηθών, της πολιτικής, επηρεάζοντας σε µεγάλο βαθµό ακόµα
και σήµερα τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί ο σύγχρονος άνθρωπος σε ένα
«παγκοσµιοποιηµένο» περιβάλλον, του οποίου τα πρώτα δείγµατα συναντάµε στην
κοσµοθεωρία του Στρατηλάτη.
Η καλή οργάνωση, η αποδεδειγµένη εµπειρία και η υψηλή ποιοτική στελέχωση της οµάδας που
θα δηµιουργηθεί για την υλοποίηση αυτού του τµήµατος του έργου το οποίο αποτελεί εξαιρετικά
αποφασιστικό παράγοντα για την επιτυχία του όλου εγχειρήµατος, καθώς και η τεχνική αρτιότητα
της εκτέλεσης των λήψεων, συνιστά έναν από τους καθοριστικότερους παράγοντες για την επιτυχή
υλοποίησή του. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο από τη µία πλευρά δίνεται µεγάλη σηµασία
στον τρόπο υλοποίησης και στην εµπειρία του αναδόχου και από την άλλη στη δυνατότητα που θα
επιδείξει στο να κατανοήσει το ζητούµενο του τρόπου απόδοσης συγκεκριµένων θεµάτων, υπό την
καθοδήγηση και την αυστηρή εποπτεία του φορέα (οµάδα µουσειολογικής µελέτης – ΟΔΕ –
ΕΠΠΕ). Για το λόγο αυτό και προς αποφυγή περιττών καθυστερήσεων και ενδεχόµενων
παρερµηνειών προτείνεται, παρόλο που θα δοθούν εξειδικευµένες οδηγίες από το φορέα, ένα
στέλεχός του να συνοδεύει την αποστολή στα διάφορα µέρη στα οποία θα πραγµατοποιηθούν
λήψεις.
Οι χώροι, τα µνηµεία και τα αντικείµενα, το πλήθος και το είδος των λήψεων – στατικών και
κινηµατικών – παρουσιάζονται στο κεφάλαιο Α3.12. και θα αναλυθούν περαιτέρω µετά την
Σελίδα 36 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
υπογραφή της σύµβασης και σε διάστηµα µέχρι τριάντα (30) ηµέρες. Αντικείµενο της συνεργασίας
µε το φορέα στο διάστηµα αυτό θα είναι, η επικαιροποίηση του χρονοπρογραµµατισµού του
συγκεκριµένου τµήµατος του έργου και η συγκεκριµενοποίηση των ειδικών απαιτήσεων (πχ.
εποχές, ώρες λήψεων, ποιότητα φωτισµού, γωνίες θέασης και οπτικού άξονα, υπόδειξη
συγκεκριµένων αντικειµένων, όψεων, λεπτοµερειών κλπ.).
Για την υλοποίηση των λήψεων και σχετικά µε τον εξοπλισµό, στο παρόν κείµενο προδιαγραφών
προσδιορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, τα οποία εξασφαλίζουν τα ποιοτικά standards του
έργου. Ο ανάδοχος δύναται να προτείνει εξοπλισµό µε ισοδύναµα τεχνικά χαρακτηριστικά
διαφορετικής εταιρικής προέλευσης.
Ο εξοπλισµός πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες φωτογράφησης - κινηµατογράφησης αρχιτεκτονικών
συνόλων, ανασκαφών, τοπίων και αντικειµένων σε διαφορετικές εποχές ή ώρες της ηµέρας
(24ωρο) και εν γένει σε διαφορετικές ή ακραίες σε κάποιες περιπτώσεις συνθήκες ποιότητας
φυσικού φωτισµού, καθώς και λήψεις σε εσωτερικούς χώρους χωρίς τη χρήση flash, αλλά µε φώτα
και ανακλαστήρες.
Το κόστος της αδειοδότησης για τις απαιτούµενες λήψεις σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
εκτός Ελλάδας και σε αποµακρυσµένα µέρη, το αναλαµβάνει ο φορέας. Όπως γίνεται εύκολα
κατανοητό αυτό αυξάνεται ανάλογα µε το χρόνο παραµονής του συνεργείου στους χώρους. Άρα, ο
“χαµένος” χρόνος για την εγκατάσταση του εξοπλισµού των γυρισµάτων θα πρέπει να περιοριστεί,
αυξάνοντας τον ωφέλιµο και σ’ αυτό κρίσιµος παράγοντας είναι η επιλογή του κατάλληλου
εξοπλισµού µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
•
να είναι εύχρηστος, δηλαδή εύκολος κατά τη συναρµολόγηση / αποσυναρµολόγηση,
•
να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες φωτογράφησης – κινηµατογράφησης,
•
να παρέχει το βέλτιστο ποιοτικό αποτέλεσµα
Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται να χρησιµοποιηθούν φωτογραφικές µηχανές και
βιντεοκάµερες, µε εξέχουσα απόδοση και στους δύο τοµείς. Θα πρέπει να καταγράφουν την
πληροφορία (photo/video-ήχο) σε κάρτες CF (compact flash cards) µε χωρητικότητα από 4GB έως
128GB.
Η φωτογραφική µηχανή χρειάζεται επίσης και µια γκάµα από φακούς που θα καλύπτουν τις
απαιτήσεις του θέµατος προς καταγραφή, δηλαδή ευρυγώνιους και ζουµ µε δυνατότητα
καταγραφής και “macro” λήψεων (κοντινές, µακρινές λεπτοµέρειες, εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους µνηµείων, νοµίσµατα, χειρόγραφα κλπ.).
Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά - ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές - αναφέρεται ο παρακάτω
εξοπλισµός που καλύπτει τις παραπάνω ανάγκες:
•
Κάµερα για φωτογραφίες της σειράς DSLR (digital single-lens reflex camera), τύπου
Canon EOS 5D MK III ή Canon EOS C300 ή άλλο ισοδύναµο.
•
Φακοί τύπου της σειράς ZEISS / ZE prime set EF mount (21, 35, 50, 100, 200mm) ή
ισοδύναµο.
Σελίδα 37 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
•
Επαγγελµατική βιντεοκαµέρα κατηγορίας Digital Cinema Cameras µε αισθητήρα
S35mm για βίντεο-λήψεις., Ενδεικτικά µοντέλα του τύπου: ARRI ALEXA ή EPIC
RED PRO ή Sony NEX-FS100EK. ή άλλο ισοδύναµο.
Για τις ανάγκες των γυρισµάτων απαιτείται και εξοπλισµός για τη σταθερότητα των λήψεων όπως
τριπόδι, µικρός γερανός και για οµαλές µετακινήσεις της κάµερας, steadicam.
Επίσης για τις λήψεις σε εσωτερικό κυρίως χώρο απαιτούνται φώτα και ανακλαστήρες τύπου
Dedolights, Kinoflo, ή άλλα ισοδύναµα. Δεν θα γίνονται αποδεκτές λήψεις µε flash.
Ως προς το υλικό (αµοντάριστο) που θα παραδοθεί απαιτείται να καταγραφεί στις ακόλουθες
επεξεργάσιµες µορφές:
•
Αρχεία Βίντεο | µέγεθος κάδρου: 1920x1080 | είδος: QuickTime MOV µε συµπίεση
H.264/MPEG-4
•
Αρχεία φωτογραφίας | µέγεθος κάδρου: 5760 x 3840 | συµπίεση: RAW, JPEG, TIFF.
Όλες οι δαπάνες µετακίνησης, διαµονής, αποζηµίωσης του προσωπικού, καθώς και αγοράς,
ενοικίασης ή βλάβης εξοπλισµού και φυσικών προσώπων βαρύνουν τον ανάδοχο.
A3.7 Παραγωγή ψηφιακών videos / Documentaries.
Η παραγωγή των ψηφιακών ντοκιµαντέρ αποτελεί αυτοτελές παραδοτέο – έκθεµα του έργου και
απαιτείται να τηρηθούν όλες οι ελάχιστες προδιαγραφές που προαναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 3.6.
Ως προς το περιεχόµενο, τη διάρκεια και την ποσότητα των παραδοτέων βλέπε κεφάλαιο 3.12.
Συνοπτικά, τα ντοκιµαντέρ παρουσιάζουν πόλεις, µνηµεία, αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικότερα αφορούν:
•
Την παραγωγή σειράς 3λεπτων - 10λεπτων ψηφιακών βίντεο µε θέµα, µνηµεία και µουσεία
του κέντρου του Μακεδονικού Βασιλείου που σχετίζονται άµεσα µε τον Αλέξανδρο και την
οικογένεια του. Τα βίντεο αυτά θα αποτελέσουν κεντρικά εκθέµατα των πρώτων τριών
«αιθουσών-ενοτήτων» του µουσείου.
•
Την παραγωγή σειράς 3λεπτων - 10λεπτων ψηφιακών βίντεο που θα παρουσιάζουν
αρχαία ιερά, χώρους και µουσεία που συνδέονται µε την πανελλήνια πολιτική του Φιλίππου
και του Αλεξάνδρου. Επίσης, παραγωγή ενός βίντεο που µε ποιητική διάθεση θα
παρουσιάζει την µακεδονική φύση (Όλυµπος, ποτάµια κ.λ.π.) όλες τις εποχές του χρόνου
και ενός που θα παρουσιάζει σε ένα 5λεπτο το διεθνές συνέδριο για τον ελληνιστικό κόσµο
που διεξήχθη στη Μίεζα.
•
Την παραγωγή 10λεπτων ψηφιακών βίντεο που θα υποµνηµατίζουν την πορεία, αλλά και
τις διαχρονικές συνέπειες της δράσης του Αλέξανδρου.
Απαιτήσεις παραγωγής:
• Η παραγωγή του περιεχοµένου πρέπει να αποδίδει τα χαρακτηριστικά που υποδεικνύονται
από το κάθε ξεχωριστό αρχικό σενάριο, σύµφωνα µε την περιγραφή απόδοσης του
περιεχοµένου που θα παραδοθεί από το φορέα, µετά την υπογραφή της σύµβασης.
Σελίδα 38 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
• Η αισθητική άποψη και η κινηµατογραφική αντίληψη θα πρέπει να προσοµοιάζουν σε αυτή
του ντοκιµαντέρ παρουσίασης ιστορικού - αρχαιολογικού περιεχοµένου, και θα
εξειδικεύονται κατά περίπτωση ανάλογα µε την θεµατολογία και τους στόχους του
συγκεκριµένου βίντεο, αλλά και της ενότητας στην οποία αυτό ενσωµατώνεται, όπως
ορίζεται από το σενάριο και σύµφωνα µε τις γενικότερες υποδείξεις του φορέα.
• Η απόδοση της «αίσθησης» που αποπνέουν οι χώροι, µέσω του κατάλληλου µοντάζ θα
πρέπει να πλησιάζει στην πραγµατικότητα µε έµφαση στο ήθος/αποχρώσεις/ επι µέρους
λεπτοµέρεις που υπαγορεύονται από το σενάριο και τον φορέα. Αυτό αποτελεί ελάχιστη
απαίτηση του σεναρίου απόδοσης και κατ’ επέκταση αποδοχής του παραδοτέου.
• Κατά περίπτωση η απεικόνιση του περιεχοµένου θα πρέπει να αποτυπώνει πόλεις,
µνηµεία, αρχαιολογικούς χώρους σε διαφορετικές συνθήκες φωτισµού (ηµερήσιος –
νυχτερινός) και σε διαφορετικές εποχές. Στο τελικό παραδοτέο εκτός της εκφώνησης ή/και
των υπότιτλων, περιλαµβάνονται ήχοι περιβάλλοντος, οµιλίες, συνεντεύξεις, σκηνές
καθηµερινής ζωής, τοπία, καθώς και ότι άλλο εξυπηρετεί την απόδοση του περιεχοµένου.
Σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχία του όλου εγχειρήµατος (εφαρµογής), είναι η ποιότητα και
η ποσότητα των «αµοντάριστων» λήψεων που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του έργου. Με αυτές
δύναται και αναµένεται να επενδυθεί ένας σηµαντικός αριθµός ψηφιακών εκθεµάτων –
αντικειµένων και γι’ αυτό θα παραδοθούν µαζί µε το µονταρισµένο υλικό των documentaries, ώστε
µε τις υποδείξεις και την καθοδήγηση του φορέα να επικοινωνήσουν το περιεχόµενο µέσω της
οπτικοποίησης της διήγησης.
A3.8 Παραγωγή τρισδιάστατων µοντέλων.
Όπως είναι γνωστό η πλειονότητα των µη εξειδικευµένων χρηστών του διαδικτύου, ειδικά σε
θέµατα ιστορικού – αρχαιολογικού περιεχοµένου, δεν είναι εξοικειωµένοι µε τις δύο διαστάσεων
απεικονίσεις. Επίσης, δεν διαθέτουν το κατάλληλο – εξειδικευµένο - γνωστικό υπόβαθρο το οποίο
απαιτείται, ώστε να δηµιουργήσουν µία σχετικά ολοκληρωµένη εικόνα χώρων, πόλεων και κτηρίων
τα οποία βρίσκονται είτε σε κατάσταση ερειπίου, είτε υφίστανται αλλά στη διάρκεια των
προηγούµενων αιώνων επήλθε σοβαρή µετάλλαξη της φυσιογνωµίας τους και έχουν αλλοιωθεί ή
απλά δεν υπάρχουν πια. Κατά συνέπεια εάν η πληροφορία που θα τους προσφερθεί δεν θα έχει
υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία ή δεν θα έχει αποδοθεί µε τα κατάλληλα εκφραστικά µέσα,
τότε ίσως να µη τους είναι προσβάσιµη και κατανοητή.
Αυτή είναι κυρίως η αιτία για την οποία θεωρούµε ότι στο πλαίσιο του έργου, τα τρισδιάστατα
µοντέλα ή/και η µοντελοποίηση που απαιτούνται να παραχθούν, καλούνται να εξυπηρετήσουν
τους στόχους της µουσειολογικής µελέτης και την απόδοση του περιεχοµένου, ώστε να
παρουσιαστούν µε εύληπτο και κατανοητό τρόπο κατά κύριο λόγο χώροι, µνηµεία, αντικείµενα και
δράσεις ενός κόσµου µε διαφορετικές προσλαµβάνουσες από τον σηµερινό.
Ως προς την αισθητική απόδοση των µοντέλων αυτών, σκοπός της δηµιουργίας τους είναι να
αποκτήσει ο ενδιαφερόµενος χρήστης της εφαρµογής µία αίσθηση για τη γεωµετρία των χώρων
και όχι απαραίτητα µια πιστή ή/και λεπτοµερή αναπαράστασή τους. Τα µοντέλα που θα
παραχθούν για πόλεις, χώρους και µνηµεία θα είναι κυρίως λιτά, ογκοµετρικά, θα προσοµοιάζουν
σε ψηφιακές «µακέτες», ειδωµένα στην πλειονότητά τους από µία σχετική απόσταση, χωρίς
ιδιαίτερες απαιτήσεις πλοήγησης (πχ. walk through). Ανάλογα µε το σενάριο δύναται να
Σελίδα 39 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
περιστραφούν γύρω από τον άξονά τους (360ο) και εφόσον στην πλειονότητά τους δεν θα
αποτελέσουν αυθύπαρκτα ψηφιακά εκθέµατα, αλλά θα ενταχθούν σε διαφορετικές συνθέσεις τις
οποίες θα διέπει η γενικότερη αισθητική της εφαρµογής, ως προς την απεικόνιση (µατιέρες, ύφος)
θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτή που επιβάλει το “έκθεµα” στο οποίο εντάσσονται.
Ως «υπόβαθρα» και σηµείο αναφοράς για να αποφευχθούν αυθαίρετες ερµηνείες της
τρισδιάστατης απόδοσης του περιεχοµένου, θα χρησιµοποιηθούν:
•
Σχέδια (κατόψεις – όψεις – τοµές – αναπαραστάσεις).
•
Φωτογραφίες (χώρων – αντικειµένων).
•
Υπαρκτά µοντέλα όπως αγάλµατα, ζωγραφικά έργα, παραστάσεις σε αγγεία κλπ.
•
Περιγραφές.
Τα παραπάνω θα δοθούν από το φορέα είτε ψηφιοποιηµένα, είτε σε έντυπη µορφή και σε αυτή την
περίπτωση η ψηφιοποίηση ως ενέργεια και ως δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Α3.9 Ψηφιακά εκθέµατα – αντικείµενα.
Ως ψηφιακά εκθέµατα - αντικείµενα νοούνται οι συνθέσεις που θα παραχθούν από την εκ νέου
επεξεργασία υλικού, το οποίο ήδη έχει παραχθεί για άλλη χρήση στο πλαίσιο του έργου όπως:
•
φωτογραφικές – κινηµατογραφικές λήψεις (Α3.6),
•
τµήµατα documentary (Α3.7),
•
ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού (µέρος του υλικού παραδίδεται ήδη ψηφιοποιηµένο από το
φορέα),
•
τρισδιάστατα µοντέλα (Α3.8),
•
ήχων (Α3.11) και
•
την οπτικοποίηση ή/και την εκφώνηση ιστορικών κειµένων (το υλικό επιλέγεται και
παραδίδεται από το φορέα).
Τεχνικά, παράγονται από το συνδυασµό διαφορετικών εκφραστικών µέσων απόδοσης
περιεχοµένου (mixed media) και ολοκληρώνονται µε την παραγωγή ενός νέου αρχείου, κυρίως,
κινούµενης εικόνας µικρής διάρκειας. Δεν αποκλείεται η «στατική» απόδοση του περιεχοµένου.
Αυτό όµως, θα υποδειχθεί από το φορέα, σύµφωνα και µε τα σενάρια τα οποία θα παραδώσει
στον ανάδοχο µετά την υπογραφή της σύµβασης και σε συνεννόηση µαζί του, µε κριτήριο το
εφικτό – βέλτιστο σχετικά µε τις δυνατότητες απόδοσης του συγκεκριµένου περιεχοµένου.
Την εικόνα θα συµπληρώνουν κείµενα, κειµενολεζάντες και λεζάντες, η αρχική µορφή των οποίων
παραδίδεται από το φορέα προς τον ανάδοχο, µαζί µε το αρχικό σενάριο εφαρµογής του
περιεχοµένου.
Ως προς την αισθητική, αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη οπτική ταυτότητα της εφαρµογής.
Ως προς το είδος της κάθε διαφορετικής παραγωγής ψηφιακού εκθέµατος – αντικειµένου, τη θέση
και τη σχέση µε το 1ο & 2ο επίπεδο πληροφόρησης της εφαρµογής, βλέπε Α3.12
Σελίδα 40 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Α3.10 Εκπαιδευτικές δράσεις.
Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν έξι (6) εκπαιδευτικές on-line δράσεις που απευθύνονται σε
διαφορετικές οµάδες χρηστών και παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. Οι δράσεις
αυτές αποσκοπούν στο να καταστήσουν ελκυστική τη γνώση και την πληροφορία που παρέχεται
στους επισκέπτες, να εκπαιδεύσουν και ταυτόχρονα να ψυχαγωγήσουν µε την έννοια του
edutainment, δηλαδή της αφοµοίωση της εκπαίδευσης (education) µέσω της ψυχαγωγίας
(entertainment).
Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων απαιτείται η παραγωγή:
•
τρισδιάστατων αντικειµένων,
•
σχεδίων,
•
οπτικών εφέ,
•
ηχητικών εφέ.
Για το σύνολο των δράσεων δεν απαιτούνται νέες λήψεις εφόσον είτε θα παραδοθούν από το
φορέα, είτε θα έχουν ήδη παραχθεί στο πλαίσιο του έργου (Α3.6), για να υποστηρίξουν άλλα
τµήµατα της εφαρµογής.
Μετά την υπογραφή της σύµβασης και σε διάστηµα µέχρι τρεις (3) µήνες θα παραδοθεί στον
ανάδοχο το αναλυτικό σενάριο για την απόδοση του περιεχοµένου, καθώς και των απαιτούµενων
δράσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε το είδος των εκπαιδευτικών δράσεων βλέπε Α3.12
στη συνέχεια.
Α3.11 Ηχητική επένδυση εκθεµάτων.
Το σύνολο των ψηφιακών δράσεων που συνθέτουν την εφαρµογή, απαιτεί συχνά την ύπαρξη
ηχητικής επένδυσης. Αυτή συνίσταται:
•
στην παραγωγή πρωτότυπου µουσικού θέµατος µικρής διάρκειας,
•
στην ηχογράφηση και επεξεργασία ήχων περιβάλλοντος, διάλογων κλπ.,
•
στη δηµιουργία και την ένταξη των ηχητικών εφέ στην εφαρµογή,
•
στη δηµιουργία ήχων, όπως «ανταπόκρισης» που πιστοποιεί την εκτέλεση από την
εφαρµογή σωστής/λάθους εντολής του χρήστη ή «επιβράβευσης» στην περίπτωση των
εκπαιδευτικών δράσεων κλπ.
•
στη συνθετική επεξεργασία του µουσικού θέµατος, των ήχων, των εκφωνούµενων κειµένων
και την πλήρη ένταξή τους στην εφαρµογή.
Τα αρχεία της ηχητικής επένδυσης που θα παραχθούν θα είναι στερεοφωνικά. Ο ανάδοχος θα τα
παραδώσει και ως αρχεία ήχου (σε format mp3 ή/και wav) πριν την ένταξή τους στην εφαρµογή.
Μέρος της ηχητικής επένδυσης των τµηµάτων της εφαρµογής είναι και η εκφώνηση κειµένων στις
δύο κύριες γλώσσες (ελληνικά – αγγλικά) της εφαρµογής.
Σελίδα 41 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Ο ανάδοχος πρέπει να προτείνει δείγµατα ανδρικής – γυναικείας φωνής για την εκφώνηση
κειµένων στην ελληνική γλώσσα και αντίστοιχα δείγµατα για την εκφώνηση των κειµένων στην
αγγλική. Οι εκφωνητές που θα προταθούν για την εκφώνηση των αγγλικών κειµένων, θα πρέπει να
έχουν ως µητρική γλώσσα την αγγλική.
Η τελική επιλογή θα γίνει από το φορέα.
Α3.12 Ειδικές προδιαγραφές έργου (Παραγωγή περιεχοµένου).
Με τον όρο «ειδικές» προδιαγραφές καλείται η διασύνδεση, τα ποιοτικά και τα ποσοτικά
χαρακτηριστικά των δράσεων που πρέπει να παράξει ο ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου.
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται το περιεχόµενο και η διάρθρωση του εικονικού
µουσείου, είτε αυτή αφορά στο 1ο επίπεδο, είτε στο 2ο. Όλη η δοµή στηρίζεται στην παρουσίαση
επτά (7) θεµατικών ενοτήτων –«αιθουσών», οι οποίες αποτελούν το 1ο επίπεδο πληροφόρησης.
Σε αυτές παρουσιάζεται η «σύνοψη» - διαδραστικό ντοκιµαντέρ το οποίο συντίθεται από έναν
αριθµό ψηφιακών εκθεµάτων. Για τη «σύνοψη» δεν απαιτείται η παραγωγή πρόσθετου εποπτικού
υλικού, αρκεί αυτό που θα χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία των ψηφιακών εκθεµάτων.
Οι κωδικοί που παρουσιάζονται δίπλα από κάθε ψηφιακή δραστηριότητα ή έκθεµα, προκύπτουν
από τη µελέτη εφαρµογής της εγκεκριµένης µουσειολογικής µελέτης, η οποία εκπονήθηκε από τα
στελέχη του φορέα.
Τα επιµέρους αρχικά σενάρια για την υλοποίηση των δράσεων θα παραδοθούν στον ανάδοχο
µετά την υπογραφή της σύµβασης και σε διάστηµα ενός (1) µήνα.
Το εποπτικό υλικό που κατέχει ή έχει αποκτήσει ο φορέας (ελεύθερο νοµικών δεσµεύσεων) και θα
επενδύσει τις δράσεις που περιλαµβάνονται στις θεµατικές ενότητες, θα παραδοθεί στον ανάδοχο
µετά την υπογραφή της σύµβασης και σε διάστηµα µέχρι τρεις (3) µήνες.
Το εποπτικό υλικό που θα παραδοθεί από το φορέα αφορά κυρίως αρχαιολογικό υλικό
τεκµηρίωσης – οπτικοποίησης περιεχοµένου, όπως σχέδια, φωτογραφίες, βιντεολήψεις κλπ. Το
υλικό είτε θα παραδοθεί ψηφιοποιηµένο στα 300dpi (jpeg., Pdf., κλπ.) είτε σε έντυπη µορφή προς
ψηφιοποίηση από τον ανάδοχο.
Σε περίπτωση που η ποιότητα ψηφιοποίησης του υλικού που θα παραδοθεί από το φορέα δεν
ικανοποιεί τον ανάδοχο, αυτός καλείται να το ψηφιοποιήσει εκ νέου, µε δικό του προσωπικό και
δαπάνη που βαρύνει τον ίδιο. Σε κάθε περίπτωση το υλικό προς επεξεργασία θα παραδοθεί στον
ανάδοχο ελεύθερο νοµικών δεσµεύσεων και στη µέγιστη διαθέσιµη ανάλυση.
Ακολουθεί σχηµατική διάρθρωση εικονικού µουσείου.
Σελίδα 42 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Α/Α
Κατηγορία εκθέµατος
Ποσότητα
1
Εισαγωγή (VMA_INT)
1
Χαρακτηριστικά
1. Ταυτότητα εικονικού µουσείου
2. Υπερσύνδεσµοι και «χρηστικές» υπηρεσίες.
2
ο
1 επίπεδο πληροφόρησης:
1
Διαδραστικό ντοκιµαντέρ
(VMA_IND)
3
ο
2 επίπεδο πληροφόρησης
«ευρετηριακού» χαρακτήρα
(VMA_INF)
Αίθουσες (7)
VMA_IND_Α | VMA_IND_B | VMA_IND_C |
VMA_IND_D | VMA_IND_E | VMA_IND_F |
VMA_IND_G
1
1. Ψηφιακά videos / Documentaries. (VMA_INF_1)
2. Ψηφιακά εκθέµατα. (VMA_INF_2)
3. Ψηφιακή βιβλιοθήκη. (VMA_INF_3)
4. Ψηφιακή πινακοθήκη. (VMA_INF_4)
5. Βιβλιογραφία. (VMA_INF_5)
6. Aνασκαφές on line. (VMA_INF_6)
7. Ανάρτηση επιστηµονικών δηµοσιεύσεων /
Επιστηµονικό forum. (VMA_INF_7)
8. Εκπαιδευτικά προγράµµατα (role playing
games) (VMA_INF_8)
9. Επικοινωνία του µουσείου. (VMA_INF_9)
10. Σύνδεσµοι. (VMA_INF_10)
11. Τα νέα του µουσείου. (VMA_INF_11)
Συντοµογραφίες:
VMA_INT (Virtual museum Alexander_Intro)
VMA_IND (Virtual museum Alexander_Interactive documentary)
VMA_INF (Virtual museum Alexander_Info)
Σελίδα 43 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Επίπεδο
Έναρξη
Κωδικός
εφαρµογής
Τίτλος
Ψηφιακά εκθέµατα –
αντικείµενα
Περιγραφή - Παρατηρήσεις
VMA_INT
Εισαγωγή
1
Εισαγωγή - Δηµιουργία
ταυτότητας ιστοχώρου - Logo –
Εικονοσύµβολα φορέων (links) –
Επιλογή γλώσσας – Eπιλογές
τύπου myweb, Action Now, RSS
και ΑΜΕΑ
VMA_INT
Υλικό που παρέχεται από το φορέα:
Είδος
Φωτογραφίες:
Ναι
Βίντεο:
Σχέδια:
Κείµενο – κειµενολεζάντα – λεζάντα
Παραδίδεται µαζί µε το αρχικό
σενάριο.
Άλλο: Απαιτήσεις του φορέα και στοιχεία τα οποία ο ανάδοχος θα πρέπει να συµπεριλάβει
στο layout και την εφαρµογή διαχείρισης όπως logos, υπηρεσίες (myweb, Action Now, RSS,
ΑΜΕΑ) κλπ.
Υλικό που παρέχεται από τον ανάδοχο (παραδοτέο):
Είδος
Εφαρµογή διαχείρισης περιεχοµένου.
1
Video
1
Ήχος
1
Υπηρεσίες
Διάφορες
Σελίδα 44 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
o
Επίπεδο
1
Κωδικός
εφαρµογής
Τίτλος
Ψηφιακά εκθέµατα –
αντικείµενα
Περιγραφή - Παρατηρήσεις
VMA_IND_A
ΟΙ ΡΙΖΕΣ
1
VMA_IND_Α
Διαδραστικό ντοκιµαντέρ.
Σύνοψη θεµατικής - αίθουσας
Α
Ο Μύθος των Μακεδόνων από
τον Ησίοδο µέχρι τον Ευριπίδη
1
VMA_IND_Α.1
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Η ιστορία των Μακεδόνων από
τις πηγές και τις ανασκαφές
1
VMA_IND_Α.2
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Οι Τηµενίδες: γενεαλογία,
µύθος και ιστορία
1
VMA_IND_Α.3
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Περδίκκας Α΄
1
VMA_IND_Α.4
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Αργαίος Α΄
1
VMA_IND_Α.5
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Φίλιππος Α΄
1
VMA_IND_Α.6
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Αέροπος Α΄
1
VMA_IND_Α.7
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Αλκέτας Α΄
1
VMA_IND_Α.8
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Αµύντας Α΄
1
VMA_IND_Α.9
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Αλέξανδρος Α΄
1
VMA_IND_Α.10
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Αρχέλαος Α΄
1
VMA_IND_Α.11
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Γενική παρατήρηση: Τα ψηφιακά αντικείµενα είναι «σηµεία» που ο χρήστης µπορεί να διακόψει τη ροή της
αφήγησης - πλοήγηση VMA_IND_A και να επιλέξει να τα δει. Σε αντίθετη περίπτωση η αφήγηση συνεχίζει και αν δεν
επιλέξει κανένα από τα αντικείµενα που εµφανίζονται, φτάνει στην επόµενη ενότητα. Μετά από επιλογή οδηγείται στο
ο
2 επίπεδο πληροφόρησης VMA_INF.2 και από εκεί ανάλογα µε το περιεχόµενο του αντικειµένου σε άλλα σηµεία. Με
την ολοκλήρωση της παρουσίασης του αντικειµένου επιστρέφει στο σηµείο πριν την επιλογή.
Σελίδα 45 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Υλικό που παρέχεται από το φορέα:
Είδος
VMA_IND_A
Φωτογραφίες: ανασκαφές, αρχαιολογικά ευρήµατα
Βίντεο: βίντεο λήψης ανασκαφών, βίντεο ιστορικών
ανασκαφών, βίντεο θεατρικής παράστασης
Σχέδια: αρχαιολογικές ανασκαφές, αρχαιολογικοί χώροι
Κείµενο – κειµενολεζάντα – λεζάντα
Παραδίδεται µαζί µε το
αρχικό σενάριο.
Υλικό που παρέχεται από τον ανάδοχο (παραδοτέο):
Είδος
Διασύνδεση
1
VMA_IND_A
Φωτογραφίες:
100
Λήψεις
Φωτογραφίες:
20
Πανοράµατα 360
Τρισδιάστατο µοντέλο:
1
Χώρος
Τρισδιάστατο µοντέλο:
4
Αντικείµενα
Τρισδιάστατο µοντέλο:
1
Μνηµείο
10 minutes
VMA_INF_1.1
5 minutes
VMA_INF_1.2
10 minutes
VMA_INF_1.3
ο
Ψηφιακό Video - Documentary
Η φύση της Μακεδονίας
Αντικείµενο: µακεδονική φύση (Όλυµπος,
Πιερία, Πιέρια, αρχαιολογικός χώρος Αιγών,
κάµπος κεντρικής Μακεδονίας, Βέρµιο,
Μίεζα), όλες τις εποχές του χρόνου,
περιλαµβάνει και εναέριες λήψεις.
Αµοντάριστο υλικό κατ' εκτίµηση 30 ώρες.
2
Αιανή
Αντικείµενο: αρχαιολογικός χώρος Αιανής
και µουσείο. Διαφορετικές ώρες φωτισµού.
Αµοντάριστο υλικό κατ' εκτίµηση 15 ώρες.
3
Αρχαιολογικό Μουσείο και χώρος Δίου
Αντικείµενο: εκθέµατα µουσείου,
αρχαιολογικός χώρος Δίου. Άνοιξη.
Αµοντάριστο υλικό κατ' εκτίµηση 30 ώρες.
Σελίδα 46 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Λήψεις
Μουσείο Βασιλικών Τάφων των Αιγών,
Νοµισµατικό Μουσείο Αθηνών,
Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Δίου,
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης,
Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, Συλλογή
Νοµισµάτων Alpha Bank-Αθήνα.
Σελίδα 47 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
o
Επίπεδο
1
Κωδικός
εφαρµογής
Τίτλος
Ψηφιακά εκθέµατα –
αντικείµενα
Περιγραφή - Παρατηρήσεις
VMA_IND_Β
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
1
VMA_IND_Β
Διαδραστικό ντοκιµαντέρ.
Σύνοψη θεµατικής - αίθουσας
Β
Αιγές, η πρώτη πόλη των
Μακεδόνων
1
VMA_IND_Β.1
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Το βασίλειο µετά τον Αρχέλαο
Α΄
1
VMA_IND_Β.2
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Αµύντας Γ΄
1
VMA_IND_Β.3
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Η Ευρυδίκη
1
VMA_IND_Β.4
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Περδίκκας Γ΄
1
VMA_IND_Β.5
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Η Ελλάδα στα χρόνια του
Φιλίππου
1
VMA_IND_Β.6
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Ο Φίλιππος: η βιογραφία του
1
VMA_IND_Β.7
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Η αναδιοργάνωση του
στρατού
1
VMA_IND_Β.8
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Η επέκταση του µακεδονικού
βασιλείου
1
VMA_IND_Β.9
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Η αναδιοργάνωση του
Μακεδονικού βασιλείου
1
VMA_IND_Β.10
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Η οικονοµική πολιτική του
Φιλίππου: νόµισµα και
εµπόριο
1
VMA_IND_Β.11
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Φίλιππος κτίστης
1
VMA_IND_Β.12
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Το ανάκτορο των Αιγών.
1
VMA_IND_Β.13
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Σελίδα 48 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
o
Επίπεδο
1
Κωδικός
εφαρµογής
Τίτλος
Ψηφιακά εκθέµατα –
αντικείµενα
Περιγραφή - Παρατηρήσεις
Τα τεχνολογικά επιτεύγµατα
1
VMA_IND_Β.14
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Ο Πλάτων και οι Μακεδόνες
1
VMA_IND_Β.15
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Ο Φίλιππος Μαικήνας
1
VMA_IND_Β.16
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
1
VMA_IND_Β.17
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Ο Φίλιππος και οι θεοί
1
VMA_IND_Β.18
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
το Φιλιππείο
1
VMA_IND_Β.19
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Ο Φίλιππος και οι πολεις.
1
VMA_IND_Β.20
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Δηµοσθένης
1
VMA_IND_Β.21
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Ο Φίλιππος και οι Μακεδόνες
1
VMA_IND_Β.22
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Πέρσες, ο µεγάλος αντίπαλος.
1
VMA_IND_Β.23
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Το Πανελλήνιο ΙδεώδεςΙσοκράτης,
1
VMA_IND_Β.24
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Ο προσωπικός µύθος του
Φιλίππου και το τέλος του.
1
VMA_IND_Β.25
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Μνήµη Φιλίππου -
1
VMA_IND_Β.26
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Η θρησκεία των επιλέκτων
Γενική παρατήρηση: Τα ψηφιακά αντικείµενα είναι «σηµεία» που ο χρήστης µπορεί να διακόψει τη ροή της αφήγησης
- πλοήγηση VMA_IND_Β και να επιλέξει να τα δει. Σε αντίθετη περίπτωση η αφήγηση συνεχίζει και αν δεν επιλέξει
ο
κανένα από τα αντικείµενα που εµφανίζονται, φτάνει στην επόµενη ενότητα. Μετά από επιλογή οδηγείται στο 2
επίπεδο πληροφόρησης VMA_INF.2 και από εκεί ανάλογα µε το περιεχόµενο του αντικειµένου σε άλλα σηµεία. Με την
Σελίδα 49 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
o
Επίπεδο
1
Κωδικός
εφαρµογής
Τίτλος
Ψηφιακά εκθέµατα –
αντικείµενα
Περιγραφή - Παρατηρήσεις
ολοκλήρωση της παρουσίασης του αντικειµένου επιστρέφει στο αρχικό σηµείο πριν την επιλογή.
Υλικό που παρέχεται από το φορέα:
Είδος
VMA_IND_B
Φωτογραφίες: ανασκαφές, αρχαιολογικά ευρήµατα
Βίντεο: βίντεο ιστορικών ανασκαφών, βίντεο πρόσφατων
ανασκαφών και αναστηλωτικών εργασιών
Σχέδια: αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία
Κείµενο – κειµενολεζάντα – λεζάντα
Παραδίδεται µαζί µε το
αρχικό σενάριο.
Υλικό που παρέχεται από τον ανάδοχο (παραδοτέο):
Είδος
Διασύνδεση
1
VMA_IND_Β
Φωτογραφίες:
100
Λήψεις
Φωτογραφίες:
30
Πανοράµατα 360
Φωτογραφίες:
20
Αεροφωτογραφίες
Τρισδιάστατο µοντέλο:
4
Χώρος
Τρισδιάστατο µοντέλο:
9
Αντικείµενα
Τρισδιάστατο µοντέλο:
5
Μνηµείο
10 minutes
VMA_INF_1.4
3 minutes
VMA_INF_1.5
ο
Ψηφιακό Video – Documentary
Το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων των
Αιγών
Αντικείµενο:
Αµοντάριστο υλικό κατ' εκτίµηση 8 ώρες
2
Ο τάφος της βασίλισσας Ευρυδίκης
Αντικείµενο: Το µνηµείο εσωτερικές λήψεις
και Μοντάζ από υλικό αρχείου.
Αµοντάριστο υλικό κατ' εκτίµηση 3 ώρες
Σελίδα 50 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
3
Αρχαιολογικό µουσείο και χώρος Πέλλας
10 minutes
VMA_INF_1.6
10 minutes
VMA_INF_1.7
5 minutes
VMA_INF_1.8
5 minutes
VMA_INF_1.9
7 minutes
VMA_INF_1.10
10 minutes
VMA_INF_1.11
3 minutes
VMA_INF_1.12
Αντικείµενο: εκθέµατα µουσείου,
αρχαιολογικός χώρος Πέλλας. Μία εποχή.
Εναέριες λήψεις.
Αµοντάριστο υλικό κατ' εκτίµηση 30 ώρες.
4
Αρχαιολογικό µουσείο και χώρος Δίου
Αντικείµενο: εκθέµατα µουσείου,
αρχαιολογικός χώρος Δίου. Άνοιξη.
Αµοντάριστο υλικό κατ' εκτίµηση 30 ώρες.
5
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Αντικείµενο: εκθέµατα µουσείου.
Αµοντάριστο υλικό κατ' εκτίµηση 5 ώρες.
6
Όλυνθος
Αντικείµενο: αρχαιολογικός χώρος πόλης,
καλοκαίρι, εναέριες λήψεις.
Αµοντάριστο υλικό κατ' εκτίµηση 10 ώρες.
7
Αµφίπολη – Φίλιπποι
Αντικείµενο: αρχαιολογικοί χώροι, µουσεία.
Αµοντάριστο υλικό κατ' εκτίµηση 15 ώρες
8
Αρχαιολογικό µουσείο και χώρος
Σαµοθράκης
Αντικείµενο: εκθέµατα µουσείου,
αρχαιολογικός χώρος Σαµοθράκης
(οπωσδήποτε το Ιερό των µεγάλων θεών και
το Αρσινόειο). Άνοιξη και φθινόπωρο.
Διαφορετικές ώρες και νυχτερινές λήψεις.
Αµοντάριστο υλικό κατ' εκτίµηση 30 ώρες
9
Χαιρώνεια
Αντικείµενο: αρχαιολογικός χώρος, εκθέµατα
αρχαιολογικού µουσείου.
Σελίδα 51 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Αµοντάριστο υλικό κατ' εκτίµηση 8 ώρες.
10
Κόρινθος
5 minutes
VMA_INF_1.13
10 minutes
VMA_INF_1.14
10 minutes
VMA_INF_1.15
10 minutes
VMA_INF_1.16
Αντικείµενο: Ιερό Ποσειδώνα στην Ισθµία,
αρχαιολογικό µουσείο Κορίνθου,
αρχαιολογικός χώρος Κορίνθου.
Αµοντάριστο υλικό κατ' εκτίµηση 12 ώρες.
11
Δελφοί
Αντικείµενο: αρχαιολογικός χώρος ιερού
Απόλλωνα, Αθηνάς Προναίας, αρχαιολογικό
µουσείο, φυσικό περιβάλλον
Αµοντάριστο υλικό κατ' εκτίµηση 30 ώρες.
12
Αθήνα
Αντικείµενο: Εθνικό Αρχαιολογικό, Μουσείο
Ακρόπολης, Ακρόπολη, Αγορά - µουσείο
αγοράς.
Αµοντάριστο υλικό κατ' εκτίµηση 30 ώρες.
13
Ολυµπία
Αντικείµενο: Αρχαιολογικός χώρος και
µουσεία Ολυµπίας, περιβάλλον. Άνοιξη
Αµοντάριστο υλικό κατ' εκτίµηση 30 ώρες.
Λήψεις
Μουσείο Βασιλικών Τάφων των Αιγών,
Ολυµπία (αρχαιολογικός χώρος και µουσείο),
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης,
Νοµισµατικό Μουσείο Αθηνών, Μουσείο
Κοπεγχάγης- Νy Carlsberg Glyptothek,
Κόρινθος (αρχαιολογικός χώρος και µουσείο,
Ισθµία), Τεγέα (αρχαιολογικός χώρος και
µουσείο), Επίδαυρος (αρχαιολογικός χώρος
και µουσείο), Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Μουσείο Ακρόπολης, Θήβα (αρχαιολογικός
χώρος και µουσείο), Χαιρώνεια
(αρχαιολογικός χώρος και µουσείο),
Μεγαλόπολη (αρχαιολογικός χώρος και
µουσείο), Λάρισα (αρχαιολογικοί χώροι και
µουσείο), Βόλος (αρχαιολογικοί χώροι και
µουσείο), Δίον (αρχαιολογικός χώρος και
Σελίδα 52 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
µουσείο), Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας,
Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, Αρχαιολογικό
Μουσείο Πολυγύρου, Σαµοθράκη
(αρχαιολογικοί χώροι και µουσείο),
Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας,
Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου, Σπάρτη
(αρχαιολογικός χώρος και µουσείο), Φίλιπποι
(αρχαιολογικός χώρος και µουσείο),
Αµφίπολη (αρχαιολογικός χώρος και
µουσείο), Μεσσήνη (αρχαιολογικός χώρος
και µουσείο), αρχαιολογικός χώρος Αγοράς
Αθήνας, Στοά Αττάλου-Αθήνα,
αρχαιολογικός χώρος Αγ. Αθανασίου
Θεσσαλονίκης, Αρχαιολογικό Μουσείο
Αιανής, Συλλογή Νοµισµάτων Alpha BankΑθήνα.
Αεροφωτογραφίες
Περιοχές: Αιγών, Αµφίπολης, Δίου, Πέλλας,
Αζόρου, Πετρών Φλώρινας.
Σελίδα 53 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
o
Επίπεδο
1
Κωδικός
εφαρµογής
Τίτλος
Ψηφιακά εκθέµατα –
αντικείµενα
Περιγραφή - Παρατηρήσεις
VMA_IND_C
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΥ
1
VMA_IND_C
Διαδραστικό ντοκιµαντέρ.
Σύνοψη θεµατικής - αίθουσας
C
Ήπειρος – Μολοσσοί /
Αιακίδες
1
VMA_IND_C.1
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Ολυµπιάδα, η µητέρα
1
VMA_IND_C.2
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Ο µικρός Αλέξανδρος
1
VMA_IND_C.3
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Ο Αριστοτέλης
1
VMA_IND_C.4
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Στη σχολή της Μίεζας
1
VMA_IND_C.5
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Οι πρώτες νίκες
1
VMA_IND_C.6
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Αλέξανδρος και Ολυµπιάδα
1
VMA_IND_C.7
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Γενική παρατήρηση: Τα ψηφιακά αντικείµενα είναι «σηµεία» που ο χρήστης µπορεί να διακόψει τη ροή της
αφήγησης - πλοήγηση VMA_IND_C και να επιλέξει να τα δει. Σε αντίθετη περίπτωση η αφήγηση συνεχίζει και αν δεν
επιλέξει κανένα από τα αντικείµενα που εµφανίζονται, φτάνει στην επόµενη ενότητα. Μετά από επιλογή οδηγείται στο
ο
2 επίπεδο πληροφόρησης VMA_INF.2 και από εκεί ανάλογα µε το περιεχόµενο του αντικειµένου σε άλλα σηµεία. Με
την ολοκλήρωση της παρουσίασης του αντικειµένου επιστρέφει στο σηµείο πριν την επιλογή.
Υλικό που παρέχεται από το φορέα:
Είδος
VMA_IND_C
Φωτογραφίες
Σχέδια: αρχαιολογικοί χώροι
Βίντεο: βίντεο από ντοκιµαντέρ
Κείµενο – κειµενολεζάντα – λεζάντα
Παραδίδεται µαζί µε το
Σελίδα 54 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
αρχικό σενάριο.
Υλικό που παρέχεται από τον ανάδοχο (παραδοτέο):
Είδος
Διασύνδεση
1
VMA_IND_C
Φωτογραφίες:
45
Λήψεις
Φωτογραφίες:
5
Πανοράµατα 360
Φωτογραφίες:
5
Αεροφωτογραφίες
Τρισδιάστατο µοντέλο:
1
Χώρος
Τρισδιάστατο µοντέλο:
1
Αντικείµενα
Τρισδιάστατο µοντέλο:
2
Μνηµείο
Τρισδιάστατο µοντέλο:
1
Δράση
7 minutes
VMA_INF_1.17
10 minutes
VMA_INF_1.18
ο
Ψηφιακό Video - Documentary
Αρχαιολογικό µουσείο Ιωαννίνων
Αντικείµενο: εκθέµατα µουσείου
Αµοντάριστο υλικό κατ' εκτίµηση 15 ώρες.
2
Ήπειρος – Δωδώνη
Αντικείµενο: φύση Ηπείρου - περάσµατα
προς Μακεδονία (προς Μέτσοβο, φαράγγι),
αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης και γύρω
χώρος. Άνοιξη και φθινόπωρο.
Διαφορετικές συνθήκες φωτισµού.
Αµοντάριστο υλικό κατ' εκτίµηση 30 ώρες.
Λήψεις
Μουσείο Βασιλικών Τάφων των Αιγών,
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης,
Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, Δωδώνη
(αρχαιολογικός χώρος), Μουσεία
Βουλγαρίας (Σόφια, Φιλιππούπολη κλπ.)
Αεροφωτογραφίες
Περιοχές: Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης
και άλλοι αρχαιολογικοί χώροι Ηπείρου
Σελίδα 55 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
o
Επίπεδο
1
Κωδικός
εφαρµογής
Τίτλος
Ψηφιακά εκθέµατα –
αντικείµενα
Περιγραφή - Παρατηρήσεις
VMA_IND_D
Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
1
VMA_IND_D
Διαδραστικό ντοκιµαντέρ.
Σύνοψη θεµατικής - αίθουσας
D
H αρχή της εκστρατείας –
Τροία - Γρανικός ποταµός Απελευθέρωση ελληνικών
πόλεων 334 π.Χ.
1
VMA_IND_D.1
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Γόρδιο και Ισσός 333 π.Χ.
1
VMA_IND_D.2
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Τύρος - Κατάκτηση Αιγύπτου –
Παράδοση - Απελευθέρωση
της Σιδώνας 332 π. Χ.
1
VMA_IND_D.3
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Μάχη στα Γαυγάµηλα και
παράδοση Σούσων 331 π.Χ.
1
VMA_IND_D.4
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Περσέπολη - θάνατος Δαρείου
330 π.Χ.
1
VMA_IND_D.5
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Υρκανία - Βακτρία - Βήσσος
1
VMA_IND_D.6
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
1
VMA_IND_D.7
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Πολιορκία και κατάκτηση
Σογδιανής Πέτρας – Γάµος µε
Ρωξάνη 327 π.Χ.
1
VMA_IND_D.8
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Υδάσπης - µάχη µε Πώρο
1
VMA_IND_D.9
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Έρηµος Γεδρωσίας 325 π. Χ.
1
VMA_IND_D.10
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Πορεία προς τη Βαβυλώνα –
Θάνατος Ηφαιστίωνα 324 π.Χ.
1
VMA_IND_D.11
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
329 π. Χ.
Κατάκτηση Σογδιανής Εξουδετέρωση Σπιταµένη
328 π.Χ.
326 π. Χ.
Σελίδα 56 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
o
Επίπεδο
1
Κωδικός
εφαρµογής
Τίτλος
Ψηφιακά εκθέµατα –
αντικείµενα
Περιγραφή - Παρατηρήσεις
Βαβυλώνα - Θάνατος
Αλεξάνδρου 323 π. Χ.
1
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
VMA_IND_D.12
Γενική παρατήρηση: Τα ψηφιακά αντικείµενα είναι «σηµεία» που ο χρήστης µπορεί να διακόψει τη ροή της
αφήγησης - πλοήγηση VMA_IND_D και να επιλέξει να τα δει. Σε αντίθετη περίπτωση η αφήγηση συνεχίζει και αν δεν
επιλέξει κανένα από τα αντικείµενα που εµφανίζονται, φτάνει στην επόµενη ενότητα. Μετά από επιλογή οδηγείται στο
ο
2 επίπεδο πληροφόρησης VMA_INF.2 και από εκεί ανάλογα µε το περιεχόµενο του αντικειµένου σε άλλα σηµεία. Με
την ολοκλήρωση της παρουσίασης του αντικειµένου επιστρέφει στο σηµείο πριν την επιλογή.
Υλικό που παρέχεται από το φορέα:
Είδος
VMA_IND_D
Δηµοσιευµένα σχέδια και φωτογραφίες
Βίντεο: βίντεο από ντοκιµαντέρ
Κείµενο – κειµενολεζάντα – λεζάντα
Παραδίδεται µαζί µε το
αρχικό σενάριο.
Υλικό που παρέχεται από τον ανάδοχο (παραδοτέο):
Είδος
Λήψεις
VMA_IND_D
Φωτογραφίες:
297
Λήψεις
Φωτογραφίες:
3
Πανοράµατα 360
Τρισδιάστατο µοντέλο:
3
Χώρος
Τρισδιάστατο µοντέλο:
6
Μνηµείο
Τρισδιάστατο µοντέλο:
1
Δράση
ο
Παρθενώνας - Ακρόπολη Αθηνών,
Αρχαιολογικό Μουσείο Κωνσταντινούπολης,
Ελλήσποντος, Αλεξάνδρεια Τρωάδος (Βόρεια
Τουρκία), Άγκυρα- Γόρδιον (χώρος και
µουσείο, Βόρεια Τουρκία), Τροία, Έφεσος,
Πριήνη, Μίλητος, Σάρδεις, Πέργη, Ισσός/
Τύρος, Μέµφιδα, Θήβες, Αλεξάνδρεια, Σίβα,
Ισκεντερούν, Βαβυλώνα, Περσέπολη,
Σούσα, Χεράτ, Ιερουσαλήµ, TατζικιστάνΑµούρ Ντάρυα, Αφγανιστάν, ΠακιστάνΤάξιλα, περιοχή Ινδού, Περσικός κόλπος,
Ουζµπεκιστάν.
Σελίδα 57 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
o
Επίπεδο
1
Κωδικός
εφαρµογής
Τίτλος
Ψηφιακά εκθέµατα –
αντικείµενα
Περιγραφή - Παρατηρήσεις
VMA_IND_E
Ο ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΑΣ,
ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
1
VMA_IND_E
Διαδραστικό ντοκιµαντέρ.
Σύνοψη θεµατικής - αίθουσας
E
Ο στρατηγός Αλέξανδρος:
«ανίκητος»
1
VMA_IND_Ε.1
Ψηφιακά αντικείµενα mixed
media
Πολιορκητική τέχνη
1
VMA_IND_Ε.1.1
Πολεµικές τακτικές
1
VMA_IND_Ε.1.2
Προσωπική συµµετοχή
1
VMA_IND_Ε.1.3
Η πολιτική του Αλέξανδρου
1
VMA_IND_Ε.2
Ο ηγεµόνας και οι Εταίροι
1
VMA_IND_Ε.2.1
Η απελευθέρωση των Πόλεων
1
VMA_IND_Ε.2.2
Κράτη και Σατραπείες
1
VMA_IND_Ε.2.3
Η διοίκηση των νέων πόλεων
1
VMA_IND_Ε.2.4
Αλέξανδρος «κτίστης». Η
κοινωνική και οικονοµική
πολιτική του Κοσµοκράτορα
1
VMA_IND_Ε.3
Το Εµπόριο
1
VMA_IND_Ε.3.1
Η Οργάνωση των κτήσεων
1
VMA_IND_Ε.3.2
Οι νέες Πόλεις: 16
Αλεξάνδρειες
16
VMA_IND_Ε.3.3
Το κοινό νόµισµα
1
VMA_IND_Ε.3.4
Τα δώρα του βασιλιά
1
VMA_IND_Ε.3.5
Ο Αλέξανδρος και οι θεοί
1
VMA_IND_Ε.4
Ψηφιακά αντικείµενα mixed
media
Ψηφιακά αντικείµενα mixed
media
(Αλεξάνδρεια Τρωας,
Αλεξάνδρεια Αιγύπτου,
Ισκεντερούν, Μερβ, Χεράτ, µε
Ai-Khanum κ.λ.π.)
Ψηφιακά αντικείµενα mixed
Σελίδα 58 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
o
Επίπεδο
1
Κωδικός
εφαρµογής
Τίτλος
Ψηφιακά εκθέµατα –
αντικείµενα
Ο προσωπικός του µύθος (η
επίσκεψη στους Δελφούς,
απόγονος Δία / Άµµωνα κτλ.)
1
VMA_IND_Ε.4.1
Η θρησκευτική πολιτική
1
VMA_IND_Ε.4.2
Ο Αλέξανδρος προστάτης
των Γραµµάτων, Τεχνών και
Επιστηµών
1
VMA_IND_Ε.5
Οι επιστήµες (περίπλους
Νέαρχου, συλλογή
πληροφοριών κλπ.)
1
VMA_IND_Ε.5.1
Η τέχνη (αυλική τέχνη)
1
VMA_IND_Ε.5.2
Η διαχείριση της εικόνας του
εν ζωή – Η αρχή ενός
θρύλου (προσωπογραφίες
που είναι χρονολογικά κοντά
στον Αλέξανδρο)
1
VMA_IND_Ε.6
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Ο Αλέξανδρος και οι
Μακεδόνες: εταίροι και
συµπολεµιστές
1
VMA_IND_Ε.7
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Ο Αλέξανδρος και οι άλλοι
Έλληνες
1
VMA_IND_Ε.8
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Ο Αλέξανδρος και οι
αντίπαλοι: νέοι υπήκοοι και
φίλοι
1
VMA_IND_Ε.9
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Η ιδέα της Οικουµένης:
συνύπαρξη και συνένωση των
αντιθέτων για την δηµιουργία
του νέου κόσµου (οι γάµοι στα
Σούσα)
1
VMA_IND_Ε.10
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Περιγραφή - Παρατηρήσεις
media
Ψηφιακά αντικείµενα mixed
media
Γενική παρατήρηση: Ως προς την έννοια και τη διασύνδεση των αιθουσών και των ψηφιακών αντικειµένων ισχύει ότι
και στις προηγούµενες αίθουσες. Στη συγκεκριµένη αίθουσα µε τον ίδιο τρόπο αντιµετωπίζονται και τα ψηφιακά
εκθέµατα µε κωδικό VMA_IND_E.x.x τα οποία µε τη σειρά τους συνθέτουν το αντίστοιχο VMA_IND_E.x
Σελίδα 59 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Υλικό που παρέχεται από το φορέα:
Είδος
VMA_IND_Ε
Σχέδια και φωτογραφίες
Βίντεο: βίντεο από ντοκιµαντέρ
Κείµενο – κειµενολεζάντα – λεζάντα
Παραδίδεται µαζί µε το
αρχικό σενάριο.
Υλικό που παρέχεται από τον ανάδοχο (παραδοτέο):
Είδος
Διασύνδεση
1
VMA_IND_Ε
Φωτογραφίες:
450
Λήψεις
Φωτογραφίες:
40
Πανοράµατα 360
Φωτογραφίες:
10
Αεροφωτογραφίες
Τρισδιάστατο µοντέλο:
1
Αντικείµενο
Τρισδιάστατο µοντέλο:
5
Χώρος
Τρισδιάστατο µοντέλο:
1
Μνηµείο
Τρισδιάστατο µοντέλο:
3
Δράση
10 minutes
VMA_INF_1.19
ο
Ψηφιακό Video - Documentary
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου
Αντικείµενο: Σύγχρονη πόλη (αρχαία και
νεότερη) - σκηνές καθηµερινής ζωής,
Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας, συνεντεύξεις µε
πρόσωπα, Μουσείο Αλεξάνδρειας,
αρχαιολογικοί χώροι, ευρύτερη περιοχή
Αλεξάνδρειας. Διαφορετικές ώρες ηµέρας
και νύχτας. Άνοιξη ή φθινόπωρο. Ηµερήσια
και νυχτερινά πλάνα, διαφορετικές ώρες.
Αµοντάριστο υλικό κατ' εκτίµηση 40 ώρες.
Λήψεις
Αρχαιολογικά Μουσεία Ελλάδος (βλ. όσα
έχουν ήδη αναφερθεί στις αίθουσες
A,B,C,D), Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου,
Αρχαιολογικό Μουσείο
Κωνσταντινούπολης, Αρχαιολογικό
Μουσείο Αττάλειας, Βρετανικό Μουσείο,
Μουσείο Περγάµου-Βερολίνο, Λούβρο,
Kunsthistorisches Museum,
Tapisseriensammlung- Βιέννη, Εθνικό
Σελίδα 60 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Μουσείο Νάπολης, Μουσείο GraecoRomano Αλεξάνδρειας, Βατικανό, Altes
Museum-Βερολίνο.
Αεροφωτογραφίες
Περιοχή: Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου
Σελίδα 61 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
o
Επίπεδο
1
Κωδικός
εφαρµογής
Τίτλος
Ψηφιακά εκθέµατα –
αντικείµενα
Περιγραφή - Παρατηρήσεις
VMA_IND_F
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ –
1
VMA_IND_F
Διαδραστικό ντοκιµαντέρ.
Σύνοψη θεµατικής - αίθουσας
F
ΚΡΑΤΗ (βασίλεια, κοινά,
αυτόνοµες πόλεις)
1
VMA_IND_F.1
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Η Ελληνιστική Μοναρχία
1
VMA_IND_F.2
Ψηφιακά αντικείµενα mixed
media
Ο χαρακτήρας της µοναρχίας
1
VMA_IND_F.2.1
Πτολεµαίοι
1
VMA_IND_F.2.2
Σελευκίδες
1
VMA_IND_F.2.3
Ατταλίδες
1
VMA_IND_Ε.2.4
Αντιγονίδες
1
VMA_IND_Ε.2.5
Δηµήτριος Πολιορκητής |
Πτολεµαίος Α’ Σωτήρ | Πτολεµαίος
Β’ Φιλάδελφος | Αρσινόη Β’ |
Βερενίκη Β’ | Κλεοπάτρα Ζ’ |
Σέλευκος Α’ Νικάτωρ | Αντίοχος Γ’
Μέγας | Ευµένης Α’ | Άτταλος Α’ |
Θαλασσία των Χαρακηνών |
Αντίοχος Κοµµαγηνής | ΕλληνοΒακτριανό βασίλειο | ΙνδοΕλληνικό βασίλειο | Μένανδρος
|Μιθριδάτης Ευπάτωρ |
Αλέξανδρος Ιανναίος
17
VMA_IND_Ε.2.622
Ο πόλεµος
1
VMA_IND_F.3
Πολεµική τεχνολογία και οχυρά
1
VMA_IND_Ε.3.1
Η Στρατιωτική ζωή
1
VMA_IND_F.3.2
Διοίκηση – Άτοµο και
κοινωνία
1
VMA_IND_F.4
Διοίκηση και πολιτειακοί
θεσµοί
1
VMA_IND_F.4.1
Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΗ
Ψηφιακά αντικείµενα mixed
media
Ψηφιακά αντικείµενα mixed
media
Σελίδα 62 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
o
Επίπεδο
1
Κωδικός
εφαρµογής
Τίτλος
Ψηφιακά εκθέµατα –
αντικείµενα
Απολλώνιος: ένας
Αλεξανδρινός αξιωµατούχος
1
VMA_IND_F.4.2
Το ελληνιστικό δίκαιο
1
VMA_IND_F.4.3
Η θέση της γυναίκας
1
VMA_IND_F.4.4
Η εκπαίδευση
1
VMA_IND_F.4.5
Η δουλεία
1
VMA_IND_F.4.6
Η πειρατεία
1
VMA_IND_F.4.7
Η Οικονοµία
1
VMA_IND_F.5
Γεωργία-Κτηνοτροφία
1
VMA_IND_F.5.1
Μαζικοποίηση της παραγωγής
/ ανάπτυκη της βιοτεχνίας και
της βιοµηχανίας
1
VMA_IND_F.5.2
Το Εµπόριο
1
VMA_IND_F.5.3
Νοµίσµατα και νοµισµατική
πολιτική
1
VMA_IND_F.5.4
Τραπεζικές συναλλαγές
1
VMA_IND_F.5.5
Η Εξειδίκευση της εργασίας
1
VMA_IND_F.5.6
Σύλλογοι-Συντεχνίες
1
VMA_IND_F.5.7
Κρατική διαχείριση πλούτου/ οι
απαρχές του καπιταλισµού
1
VMA_IND_F.5.8
Οι Ελληνιστικές Πόλεις
1
VMA_IND_F.6
Οι πόλεις-δίκτυο πολιτισµού (η
πολιτική των ηγεµόνων για την
ίδρυση πόλεων)
1
VMA_IND_F.6.1
Διοικητική αυτονοµία-δοµή/ οι
απαρχές της Τοπικής
1
VMA_IND_F.6.2
Περιγραφή - Παρατηρήσεις
Ψηφιακά αντικείµενα mixed
media
Ψηφιακά αντικείµενα mixed
media
Σελίδα 63 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
o
Επίπεδο
1
Κωδικός
εφαρµογής
Τίτλος
Ψηφιακά εκθέµατα –
αντικείµενα
Περιγραφή - Παρατηρήσεις
Αυτοδιοίκησης
Πολεοδοµία –Οργάνωση και
εκλογίκευση του χώρου και
των λειτουργιών - Πύθεος και
Ερµογένης
1
VMA_IND_F.6.3
Βασικές υποδοµές: ύδρευσηαποχέτευση, οδικό δίκτυο
1
VMA_IND_F.6.4
Η άµυνα: τείχη και ακροπόλεις
1
VMA_IND_F.6.5
Τα κτήρια διοίκησης
(Πρυτανεία, Βουλευτήρια κλπ.)
1
VMA_IND_F.6.6
Αγορές
1
VMA_IND_F.6.7
Στοές
1
VMA_IND_F.6.8
Γυµνάσια
1
VMA_IND_F.6.9
Θέατρα
1
VMA_IND_F.6.10
Στάδια
1
VMA_IND_F.6.11
Λουτρά
1
VMA_IND_F.6.12
Ιερά εντός πόλεων
1
VMA_IND_F.6.13
Κατοικίες
1
VMA_IND_F.6.14
Πέλλα | Δήλος | Ρόδος | Κασσώπη
| Συρακούσες | Πέργαµος | Πριήνη
| Μίλητος | Έφεσος | Αφροδισιάς |
Σελεύκεια – Ζεύγµα | Λαοδίκεια
Φρυγίας | Αντιόχεια επί Ορόντου
και Σελεύκεια Πιερία | Αττάλεια |
Απάµεια (Συρία) | Δούρα
Ευρωπός | Η Δεκάπολις |
Πτολεµαϊκές πόλεις | Η
Πτολεµαΐδα και η Κυρηναϊκή |
Πεντάπολις | Σελεύκεια στον Τίγρη
| Ai-Khanoum |Βάκτρα | Νίσα
|Σαµαρκάνδη | Kampyr Tepe |
Τάξιλα
26
VMA_IND_F.6.1540
Σελίδα 64 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
o
Επίπεδο
1
Κωδικός
εφαρµογής
Τίτλος
Ψηφιακά εκθέµατα –
αντικείµενα
Περιγραφή - Παρατηρήσεις
Η οργάνωση της υπαίθρου:
Αποικίες, οχυρά, φρούρια κλπ.
(Φαϊλάκα)
1
VMA_IND_F.7
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Ελληνιστικά ανάκτορα και
επιβιώσεις
1
VMA_IND_F.8
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
O άνθρωπος στο κέντρο του
κόσµου
1
VMA_IND_F.9
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Οι απαρχές του lifestyle
1
VMA_IND_F.9.1
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Η ζωή στην πόλη |Η ζωή στο
ύπαιθρο | Πολυτέλεια- Εξωτισµός |
Η επιδίωξη της οµορφιάς |
Μπαχαρικά, καλλυντικά και
αρώµατα | Κοσµήµατα | Μόδα |
Γαστρονοµία |Τα κρασιά που
ταξιδεύουν | Γιορτές και
διασκεδάσεις | Έρωτας |
Κοσµοπολιτισµός | Ταξίδια,
περιπέτεια και τουρισµός
13
VMA_IND_F.9.1.113
Ψηφιακά αντικείµενα mixed
media
Αθλητισµός – Η αποθέωση του
σώµατος
1
VMA_IND_F.9.2
Ψηφιακά αντικείµενα mixed
media
Το ελληνιστικό συµπόσιο
1
VMA_IND_F.9.3
Ατοµικισµός- Η θεοποίηση της
Τύχης
1
VMA_IND_F.9.4
Η Κατάκτηση του κόσµου –
Κατάκτηση της Γνώση
1
VMA_IND_F.10
Η συγκέντρωση της γνώσης:
Βιβλιοθήκες
1
VMA_IND_F.10.1
«Μουσείο»: το πρώτο
πανεπιστήµιο του κόσµου
1
VMA_IND_F.10.2
Επιστήµες - Τεχνολογία
1
VMA_IND_F.10.3
Ψηφιακά αντικείµενα mixed
media
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Σελίδα 65 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
o
Επίπεδο
1
Κωδικός
εφαρµογής
Τίτλος
Ψηφιακά εκθέµατα –
αντικείµενα
Μαθηµατικά – Ευκλείδης |
Αστρονοµία | Γεωγραφία | Ιατρική
| Βιολογία | Φαρµακολογία
|ΧηµείαΙ Φιλολογία | | Μηχανές και
µηχανήµατα | Φάρος της
Αλεξάνδρειας| Αστρολάβος των
Αντικυθήρων| Αστρολογία |
Αλχηµεία | Δηµόκριτος |
Αρίσταρχος | Αρχιµήδης
16
VMA_IND_F.10.3.
1-16
Φιλοσοφία
1
VMA_IND_F.10.4
Επίκουρος και Επικούρειοι |
Κυνισµός | Σκεπτικισµός | Στωικοί
| Νεοπλατωνισµός | Υπατία
6
VMA_IND_F.10.4.
1-6
Τέχνη: Ριζοσπαστισµός και
συντήρηση
1
VMA_IND_F.11
Λογοτεχνία
1
VMA_IND_F.11.1
Ποίηση και µυθιστόρηµα
2
VMA_IND_F.11.1.
1-2
Μουσική
1
VMA_IND_F.11.1
Ζωγραφική
1
VMA_IND_F.11.1
Γλυπτική
1
VMA_IND_F.11.2
Ρεαλισµός και πορτρέτο – Ο
συγκεκριµένος άνθρωπος
1
VMA_IND_F.11.3
«Ελληνιστικό Μπαρόκ»
1
VMA_IND_F.11.4
Ιδεαλισµός
1
VMA_IND_F.11.5
Η µνηµειοποίηση της
καθηµερινότητας
1
VMA_IND_F.11.6
Η µαζική παραγωγή στην
1
VMA_IND_F.11.7
Θέατρο: ο Μένανδρος και η Νέα
Κωµωδία
Περιγραφή - Παρατηρήσεις
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Ψηφιακά αντικείµενα mixed
media
Ψηφιακά αντικείµενα mixed
media
Σελίδα 66 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
o
Επίπεδο
1
Κωδικός
εφαρµογής
Τίτλος
Ψηφιακά εκθέµατα –
αντικείµενα
Περιγραφή - Παρατηρήσεις
τέχνη
Η νοσταλγία της φύσης
1
VMA_IND_F.11.8
Αλληγορίες και
Μεταµορφώσεις
1
VMA_IND_F.11.9
Έρως και Ψυχή
1
VMA_IND_F.11.10
Από τους µεγάλους
καλλιτέχνες στις καλλιτεχνικές
σχολές
1
VMA_IND_F.11.11
Η τέχνη σαν στοιχείο
προσωπικής προβολή
(αναθέσεις, συλλέκτες κτλ.)
1
VMA_IND_F.11.12
Θρησκεία και µεταφυσική
1
VMA_IND_F.12
Θρησκευτικός συγκρητισµός
1
VMA_IND_F.12.1
Νέοι θεοί – Παλιοί θεοί | Τύχη |
Ίσις – Όσιρις | Κυβέλη και Άττις |
Σάραπις | Μίθρας
6
VMA_IND_F.12.1.
1-6
Η αναζήτηση της σωτηρίας
1
VMA_IND_F.12.2
Μυστήρια και µυστηριακές
λατρείες | Η εµφάνιση του
Χριστιανισµού
2
VMA_IND_F.12.2.
1-2
Μονοθεϊσµός – Πολυθεϊσµός
(Ιουδαϊσµός, Βουδισµός)
1
VMA_IND_F.12.3
Ιερά και ναοί
1
VMA_IND_F.12.4
Η µοίρα, η γνώση της και η
υπέρβασή της
1
VMA_IND_F.12.5
Μαντική | Μαγεία
2
VMA_IND_F.12.5.
1-2
Η διαχείριση του θανάτου
1
VMA_IND_F.12.6
Ψηφιακά αντικείµενα mixed
media
Ψηφιακά αντικείµενα mixed
media
Σελίδα 67 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
o
Επίπεδο
1
Κωδικός
εφαρµογής
Τίτλος
Ψηφιακά εκθέµατα –
αντικείµενα
Οι οίκοι των νεκρών | Το
«προικιό» του νεκρού | Παλιά και
νέα έθιµα ταφής.
3
VMA_IND_F.12.6.
1-3
Η Ελληνιστική Οικουµένη –
Ένας κόσµος χωρίς σύνορα
1
VMA_IND_F.13
Ελληνιστική κοινή: µια γλώσσα
για όλους
1
VMA_IND_F.13.1
Πολίτες της Οικουµένης
(παρουσίαση καθηµερινών
πολιτών)
1
VMA_IND_F.13.2
Η πολιτική της συνύπαρξης
1
VMA_IND_F.13.3
Ανταλλαγές και
αλληλοεπιδράσεις:
1
VMA_IND_F.13.4
Η τέχνη της Γανδάρας
1
VMA_IND_F.13.4.
1
Οι κληρονόµοι
1
VMA_IND_F.14
Η Ρώµη και η Ρωµαϊκή
Αυτοκρατορία
1
VMA_IND_F.14.1
Βυζαντινή αυτοκρατορία
1
VMA_IND_F.14.2
Τα βασίλεια της Ανατολής
(Πάρθοι, Ναβαταίοι, Κουσάν,
κτλ.)
1
VMA_IND_F.14.3
Οι Άραβες
1
VMA_IND_F.14.4
Η Οθωµανική αυτοκρατορία
1
VMA_IND_F.14.5
Η Δύση
1
VMA_IND_F.14.6
Περιγραφή - Παρατηρήσεις
Ψηφιακά αντικείµενα mixed
media
Τέχνης υβρίδια, από την έρηµο
της Αραβίας στις στέπες της
κεντρικής Ασίας
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Γενική παρατήρηση: Ως προς την έννοια και τη διασύνδεση των αιθουσών και των ψηφιακών αντικειµένων ισχύει ότι
και στις προηγούµενες αίθουσες. Στη συγκεκριµένη αίθουσα µε τον ίδιο τρόπο αντιµετωπίζονται και τα ψηφιακά
Σελίδα 68 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
o
Επίπεδο
1
Κωδικός
εφαρµογής
Τίτλος
Ψηφιακά εκθέµατα –
αντικείµενα
Περιγραφή - Παρατηρήσεις
εκθέµατα µε κωδικό VMA_IND_F.x.x τα οποία µε τη σειρά τους συνθέτουν το αντίστοιχο VMA_IND_F.x
(*) Μέσω των ψηφιακών εκθεµάτων ο χρήστης µεταβαίνει στα VMA_INF_4 (ψηφιακή πινακοθήκη) & VMA_INF_3
(ψηφιακή βιβλιοθήκη) & VMA_INF_5 (βιβλιογραφία)
Υλικό που παρέχεται από το φορέα:
Είδος
VMA_IND_F
Φωτογραφίες, σχέδια
Βίντεο: βίντεο από ντοκιµαντέρ
Κείµενο – κειµενολεζάντα – λεζάντα
Παραδίδεται µαζί µε το
αρχικό σενάριο.
Υλικό που παρέχεται από τον ανάδοχο (παραδοτέο):
Είδος
Διασύνδεση
1
VMA_IND_F
Φωτογραφίες:
1.250
Λήψεις
Φωτογραφίες:
250
Πανοράµατα 360
Τρισδιάστατο µοντέλο:
40
Αντικείµενο
Τρισδιάστατο µοντέλο:
32
Χώρος
Τρισδιάστατο µοντέλο:
83
Μνηµείο
Τρισδιάστατο µοντέλο:
5
Δράση
10 minutes
VMA_INF_1.20
10 minutes
VMA_INF_1.21
ο
Ψηφιακό Video - Documentary
Μικρά Ασία
Αντικείµενο: πόλεις - Πέργαµος, Έφεσσος,
Πριήνη, Αφροδισιάδα: αρχαιολογικοί χώροι,
µουσεία.
Αµοντάριστο υλικό κατ΄ εκτίµηση 40 ώρες.
2
Βόρεια Τουρκία
Αντικείµενο: Αρχαιολογικό Μουσείο
Κωνσταντινούπολης, εικόνες περάσµατος
στην Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα- Γόρδιον
(Πολατλί), χώρος και µουσείο στο Γόρδιο.
Σελίδα 69 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Αµοντάριστο υλικό κατ' εκτίµηση 30 ώρες.
3
Νότια Τουρκία
10 minutes
VMA_INF_1.22
10 minutes
VMA_INF_1.23
10 minutes
VMA_INF_1.24
10 minutes
VMA_INF_1.25
Αντικείµενο: περιοχή Αντιόχεια Χατάι
(Αντάκυα) (Αντιόχεια του Ορόντη) - κυρίως
αρχαιολογικό µουσείο Αντάκυας, Ζεύγµα
(Belkish)-µουσείο και χώροι Γκαζιαντέπ,
Έδεσσα (Ούρφα), Σελεύκεια παρά τον
Καλύκαδνον, Σελεύκεια Πιερίας
(Samandag).
Αµοντάριστο υλικό κατ' εκτίµηση 40 ώρες.
4
Μουσείο Pergamon Βερολίνου
Αντικείµενο: Βωµός Περγάµου, πρόπυλο
αγοράς Μιλήτου, πύλες Βαβυλώνας κι
άλλα εκθέµατα σχετικά µε την ελληνιστική
εποχή. Συνεντεύξεις µε πρόσωπα.
Αµοντάριστο υλικό κατ' εκτίµηση 30 ώρες.
5
Ιορδανία
Αντικείµενο: περιοχές και µνηµεία στην
Ιορδανία (Κοίλη Συρία) - Πέτρα, Αµµάν,
Γέρασα (Jerash), Πέλλα (Tabaqat Fahl),
Σελεύκεια Άβιλα (Tell Abil), Γάδαρα (Umm
Qais). Συνεντεύξεις µε πρόσωπα
Αµοντάριστο υλικό κατ' εκτίµηση 40 ώρες.
6
Αίγυπτος
Αντικείµενο: Όαση Σίβα (µαντείο Άµµωνα,
έρηµο), Κάιρο, τζαµί Ιµπν Τουλούν,
πυραµίδες, εικόνες πόλης, συνεντεύξεις µε
πρόσωπα, Λούξορ - σύµπλεγµα ναών,
Καρνάκ- σύµπλεγµα ναών, Μέµφιδααρχαιολογικός χώρος, ναός Άπι, Εντφούναός του Ώρου, Ντέντερα- ναός της Χάθορ,
Ηρακλειόπολη/ Καρανίς κ.α. Ηµερήσια και
νυχτερινά πλάνα, διαφορετικές ώρες.
Αµοντάριστο υλικό κατ' εκτίµηση 40 ώρες.
Σελίδα 70 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
7
Τατζικιστάν
10 minutes
VMA_INF_1.26
Αντικείµενο: αρχαιολογικοί χώροι και
περιοχή Ώξου: Takht-I Sangin. Καλοκαίρι,
κινηµατογράφηση εποχή ανασκαφής.
Μουσείο πόλης Ντουσάµπε.
Αµοντάριστο υλικό κατ' εκτίµηση 40 ώρες.
Λήψεις
Όλα τα µέχρι στιγµής προαναφερθέντα για
την οπτικοποίηση - τεκµηρίωση της
θεµατικής των Αιθουσών (A,B,C,D,E)
αρχαιολογικά µουσεία και οι αρχαιολογικοί
χώροι της Ελλάδας, Μικράς Ασίας,
Αιγύπτου, Λιβύης και Ιορδανίας. Επιπλέον
στο νησί της Κω (αρχαιολογικός χώρος και
µουσείο) και στα µουσεία: Musée GuimetΠαρίσι, The State Hermitage Museum-Αγία
Πετρούπολη, Μουσείο Τορίνου, Εθνικό
Μουσείο Ρώµης.
Σελίδα 71 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
o
Επίπεδο
1
Κωδικός
εφαρµογής
Τίτλος
Ψηφιακά εκθέµατα –
αντικείµενα
Περιγραφή - Παρατηρήσεις
VMA_IND_G
ΑΘΑΝΑΤΟΣ
1
VMA_IND_G
Διαδραστικό ντοκιµαντέρ.
Σύνοψη θεµατικής - αίθουσας
G
Ο θάνατος του Αλέξανδρου και
οι περιπέτειες του Σώµατος
1
VMA_IND_G.1
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Η θεοποίηση του Αλέξανδρου
1
VMA_IND_G.2
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Η διαρκής παρουσία του
Αλέξανδρου στα νοµίσµατα
1
VMA_IND_G.3
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Ο Αλέξανδρος προπάτωρ
δυναστειών
1
VMA_IND_G.4
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Η γέννηση του θρύλου: το
Μυθιστόρηµα
1
VMA_IND_G.5
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Αλέξανδρος και Ρώµη
1
VMA_IND_G.6
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Αλέξανδρος και Βυζάντιο:
πρότυπο βασιλέως
1
VMA_IND_G.7
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Ισκάνταρ ελ Άκµπαρ: από το
Σαχ Ναµέ στον Τζουλ Καρνέιν
1
VMA_IND_G.8
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Αλέξανδρος και Δυτικός
Μεσαίωνας: ο ιδανικός
ιππότης
1
VMA_IND_G.9
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Ο Αλέξανδρος και η Δύση από
την Αναγέννηση στον
Ρωµαντισµό
1
VMA_IND_G.10
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Ο Αλέξανδρος στην Ρωσία
1
VMA_IND_G.11
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Αλεξάνδρου µίµησις
(Ναπολέων κ.ά.)
1
VMA_IND_G.12
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Ο Αλέξανδρος και η αρχή της
σύγχρονης ιστοριογραφίας
1
VMA_IND_G.13
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Σελίδα 72 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
o
Επίπεδο
1
Κωδικός
εφαρµογής
Τίτλος
Ψηφιακά εκθέµατα –
αντικείµενα
Περιγραφή - Παρατηρήσεις
Ο Αλέξανδρος και η «νέα»
Ελλάδα
1
VMA_IND_G.14
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Ο Αλέξανδρος και η 7η τέχνη
1
VMA_IND_G.15
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Η Αναζήτηση του Αλέξανδρου
σήµερα: εκθέσεις, συνέδρια,
παρουσία στο διαδίκτυο, οι
επισκέπτες του εικονικού
µουσείου
1
VMA_IND_G.16
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Είπαν για τον Αλέξανδρο…
1
VMA_IND_G.17
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος;
1
VMA_IND_G.18
Ψηφιακό αντικείµενο mixed
media
(Γερµανοί).
Γενική παρατήρηση: Τα ψηφιακά αντικείµενα είναι «σηµεία» που ο χρήστης µπορεί να διακόψει τη ροή της
αφήγησης - πλοήγηση VMA_IND_G και να επιλέξει να τα δει. Σε αντίθετη περίπτωση η αφήγηση συνεχίζεται και αν
δεν επιλέξει κανένα από τα αντικείµενα που εµφανίζονται, φτάνει στην επόµενη ενότητα. Μετά από επιλογή οδηγείται
ο
στο 2 επίπεδο πληροφόρησης VMA_INF.2 και από εκεί ανάλογα µε το περιεχόµενο του αντικειµένου σε άλλα σηµεία.
Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης του αντικειµένου επιστρέφει στο σηµείο πριν την επιλογή.
Υλικό που παρέχεται από το φορέα:
Είδος
VMA_IND_G
Φωτογραφίες
Βίντεο: βίντεο από ντοκυµαντέρ, κινηµατογραφικές ταινίες,
animation, αµοντάριστο υλικό video και φωτογραφίες του
συνεδρίου.
Κείµενο – κειµενολεζάντα – λεζάντα
Παραδίδεται µαζί µε το
αρχικό σενάριο.
Υλικό που παρέχεται από τον ανάδοχο (παραδοτέο):
Είδος
VMA_IND_G
Φωτογραφίες:
600
Λήψεις
Τρισδιάστατο µοντέλο:
1
Δράση
Ψηφιακό video
1
Μοντάζ των λήψεων του
Σελίδα 73 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
(Το διεθνές συνέδριο για τον Ελληνιστικό
κόσµο της Ανατολής: "Ανακαλύπτοντας τον
κόσµο του Μεγάλου Αλεξάνδρου",
συνεδριακό κέντρο Σχολής Αριστοτέλη,
αρχαία Μίεζα, Νάουσα. 2012)
Λήψεις
συνεδρίου. Δεν απαιτούνται
νέες λήψεις. Μέγιστη
διάρκεια 5 λεπτά.
Βατικανό, Καστέλ Σαντ’ Άντζελο-Ρώµη,
Biblioteca dell’ Academia Nazionale dei
Lincei-Φλωρεντία, Biblioteca Nazionale
Marciana- Βενετία, Φονταινεµπλώ-Παρίσι,
Bibliothèque Nationale de France-Παρίσι,
Λούβρο, Βρετανικό Μουσείο, British Library,
Bodleian Library-Οξφόρδη,
Kupferstichkabinett SMB-Βερολίνο,
Staatsbibliothek- Βερολίνο, Kunsthistorisches
Museum, Tapisseriensammlung- Βιέννη, The
State Hermitage Museum-Αγία Πετρούπολη,
Εθνική Πινακοθήκη-Αθήνα, Μουσείο
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης-Αθήνα, Μουσείο
Μπενάκη-Αθήνα, Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης, Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης-Θεσσαλονίκη, Μουσείο
Teriade Μυτιλήνης.
Σελίδα 74 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
2ο Επίπεδο – «Ευρετηριακό περιβάλλον»
Ως εφαρµογή θα πρέπει να λειτουργεί και «αυτόνοµα» σε σχέση µε το διαδραστικό ντοκιµαντέρ (1ο
επίπεδο), ενώ ως προς τις υπηρεσίες αναζήτησης εξειδικευµένης πληροφορίας και διασύνδεσης
(links), µε τις παρακάτω µορφές ή/και χαρακτηριστικά:
•
Πολυκεντρικός κόµβος πληροφόρησης.
•
Ευρετηριακή βάση αναζήτησης και παρουσίασης συλλογών.
•
Ηλεκτρονικό αποθετήριο πληροφοριών.
•
Επικοινωνίας.
Ως προς την αισθητική (layout) θα πρέπει να ακολουθεί την γενικότερη οπτική ταυτότητα της
εφαρµογής ανάπτυξης, παραµετροποίησης και παραγωγής περιεχοµένου. Επίσης, απαιτείται ο
«σχεδιασµός» σειράς templates / προ-φόρµες που θα υποστηρίζουν µια σειρά εντολών
διαθέσιµων στο χρήστη, όπως αναζήτησης, καταχώρησης και ανάρτησης υλικού µε συγκεκριµένο
τρόπο και αισθητική ανάλογη µε αυτή του συνόλου της εφαρµογής. Οι εφαρµογές θα πρέπει να
επιτρέπουν την παρουσίαση των εκθεµάτων σε full screen.
Κωδικός εφαρµογής
Τίτλος - Περιγραφή
Ποσότητα – Παραδοτέο
VMA_INF_1
Ψηφιακά videos / Documentaries.
1 «Αποθέτης» των ψηφιακών videos (26).
Μέσω του κατάλληλου λογισµικού θα
ο
εξασφαλίζεται η διασύνδεση µε το 1
επίπεδο – Διαδραστικό ντοκιµαντέρ στα
προκαθορισµένα «σηµεία».
VMA_INF_2
Ψηφιακά εκθέµατα - αντικείµενα.
1 «Αποθέτης» των ψηφιακών εκθεµάτων –
αντικειµένων (304). Μέσω του
κατάλληλου λογισµικού θα εξασφαλίζεται
ο
η διασύνδεση µε το 1 επίπεδο –
Διαδραστικό ντοκιµαντέρ στα
προκαθορισµένα «σηµεία».
VMA_INF_3
Ψηφιακή βιβλιοθήκη.
1 «Αποθέτης» των «πρωτότυπων»
κειµένων. Μέσω του κατάλληλου
λογισµικού θα εξασφαλίζεται η
ο
διασύνδεση µε το 1 επίπεδο –
Διαδραστικό ντοκιµαντέρ στα
προκαθορισµένα «σηµεία» και µε το
VMA_INF_4
VMA_INF_4
Ψηφιακή πινακοθήκη.
1 «Αποθέτης» των ψηφιακών εκθεµάτων –
αντικειµένων που αποτελούν υποσύνολα
των κύριων ψηφιακών εκθεµάτων αντικειµένων. Μέσω του κατάλληλου
λογισµικού θα εξασφαλίζεται η
Σελίδα 75 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Κωδικός εφαρµογής
Τίτλος - Περιγραφή
Ποσότητα – Παραδοτέο
ο
διασύνδεση µε το 1 επίπεδο –
Διαδραστικό ντοκιµαντέρ στα
προκαθορισµένα «σηµεία» και κατά
περίπτωση µε τα VMA_INF_1 |
VMA_INF_2 | VMA_INF_3
VMA_INF_5
Βιβλιογραφία.
1 Σχεδιασµός template. Αποθέτης τίτλων
βιβλιογραφίας οργανωµένων σε πεδία
ανάλογα µε τη θεµατική. Δυνατότητα
αναζήτησης περιεχοµένου µε σύνθετα
κριτήρια (κατ’ ελάχιστο τίτλο, συγγραφέα
και έτος δηµοσίευσης).
VMA_INF_6
Aνασκαφές on line.
1 Διασύνδεση on-line µε web cam σε
διάφορους χώρους που διενεργούνται
ανασκαφές και σχετίζονται µε το θέµα (ο
εξοπλισµός web-cam δεν αποτελεί
αντικείµενο του έργου).
VMA_INF_7
Ανάρτηση επιστηµονικών
δηµοσιεύσεων | Επιστηµονικό
forum.
1 Σχεδιασµός template. Δυνατότητα
ανάρτησης υλικού σε προ-φόρµα έπειτα
από τη σχετική αδειοδότηση από το
φορέα. Ελάχιστη απαίτηση η υποστήριξη
αρχείων pdf. Η συµµετοχή στο forum θα
επιτρέπεται έπειτα από τη σχετική
αδειοδότηση από το φορέα. Σε κάθε
περίπτωση η πρόσβαση θα επιτρέπεται
µόνο µε την ταυτοποίηση των στοιχείων
του ενδιαφερόµενου (password,
authentication etc.)
VMA_INF_8
Εκπαιδευτικές δράσεις.
6 On-line διαδραστική εφαρµογή.
η
1 δράση:
Ερωτήσεις πολλαπλών
επιλογών
Για την υλοποίηση απαιτούνται:
3 ψηφιακά αντικείµενα
Διαρθρώνεται σε τρία (3) επίπεδα
ανάλογα µε το βαθµό δυσκολίας των
ερωτήσεων. Πρόκειται για ερωτήσεις
πολλαπλών επιλογών. Μόλις οι χρήστες
απαντούν σωστά, θα εµφανίζεται µια
σχετική εικόνα και ένα κείµενο µε
πληροφορίες.
31 λήψεις φωτογραφιών (µέρος
τους θα παραδοθούν από το
φορέα οι υπόλοιπες θα
παραχθούν από τον ανάδοχο)
4 σχέδια (2D)
Σελίδα 76 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Κωδικός εφαρµογής
Τίτλος - Περιγραφή
Ποσότητα – Παραδοτέο
14 οπτικά εφέ
3 αναπαραστάσεις (3D)
Ηχητικά εφέ
η
2 δράση:
Οι ενδυµασίες των Αρχαίων
Μακεδόνων
Για την υλοποίηση απαιτούνται:
3 ψηφιακά αντικείµενα
96 λήψεις φωτογραφιών
(αντικειµένων)
8 οπτικά εφέ
10 ηχητικά εφέ
Η δραστηριότητα θα είναι χωρισµένη σε 3
οµάδες. Ο χρήστης θα ζητείται να ντύσει
αρχαίες φιγούρες µε τα σωστά στοιχεία
ένδυσης που θα παρουσιάζονται. Η κάθε
φιγούρα θα χωρίζεται σε τρεις ζώνες
(κεφάλι, κορµός σώµατος, πόδια). Για
κάθε µία από αυτές τις ζώνες, ο χρήστης
θα πρέπει να επιλέξει το σωστό στοιχείο
ένδυσης από µια οµάδα τεσσάρων
εναλλακτικών επιλογών. Με την επιτυχή
ολοκλήρωση της δραστηριότητας η
φιγούρα θα περιστρέφεται κατά
360µοίρες, θα επιβραβεύει τον χρήστη και
θα του δίνει πληροφορίες σχετικά µε τα
επιλεχθέντα στοιχεία.
8 λήψεις φωτογραφιών (θα
παραδοθούν από τον φορέα)
8 αντικείµενα (3D)
1 σχέδιο (2D)
η
3 δράση:
Κρυπτόλεξο και ακροστοιχίδα
Για την υλοποίηση απαιτούνται:
3 ψηφιακά αντικείµενα
3 λήψεις φωτογραφιών
(αντικείµενα)
Οπτικά εφέ
4 ηχητικά εφέ
η
4 δράση:
Ανακατασκευή ενός
αρχιτεκτονικού
Η δραστηριότητα διαρθρώνεται επίσης σε
τρία επίπεδα δυσκολίας. Σε κάθε επίπεδο
ο χρήστης καλείται να εντοπίσει
10κρυµµένες λέξεις που αναφέρονται σε
κοινό θεµατικό πεδίο. Αφού εντοπιστούν
όλες οι λέξεις, θα πρέπει να
τοποθετηθούν στη σωστή σειρά ώστε από
το αρχικό γράµµα της κάθε µίας να
σχηµατιστεί µια καινούργια λέξη. Η
δραστηριότητα ολοκληρώνεται µε την
προβολή πληροφοριών σχετικά µε το
θεµατικό πεδίο, στο οποίο αναφέρεται η
λέξη της ακροστιχίδας.
Η δραστηριότητα διαρθρώνεται σε τρία
επίπεδα δυσκολίας. Σε κάθε επίπεδο ο
χρήστης καλείται να ανακατασκευάσει ένα
Σελίδα 77 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Κωδικός εφαρµογής
Τίτλος - Περιγραφή
δηµιουργήµατος
Για την υλοποίηση απαιτούνται:
3 ψηφιακά αντικείµενα
3 µνηµεία (3D)
22 δοµικά υλικά (3D)
4 ηχητικά εφέ
η
5 δράση: Ψηφιδωτό
Για την υλοποίηση απαιτούνται:
3 ψηφιακά αντικείµενα
5 λήψεις φωτογραφιών
ψηφιδωτών (µέρος τους θα
παραδοθούν από το φορέα οι
υπόλοιπες θα παραχθούν από
τον ανάδοχο)
Ποσότητα – Παραδοτέο
αρχιτεκτονικό δηµιούργηµα του
ελληνιστικού κόσµου, χρησιµοποιώντας
προκατασκευασµένα δοµικά στοιχεία
σύµφωνα µε συγκεκριµένες οδηγίες. Οι
απαιτήσεις κάθε κατασκευής θα έχουν να
κάνουν µε τον επιθυµητό βαθµό
δυσκολίας. Στο τέλος της δραστηριότητας
θα εµφανίζεται ολοκληρωµένη η
τρισδιάστατη µορφή του αντικειµένου µε
ο
δυνατότητα περιστροφής 360 και
συνοδευόµενη από κείµενο που θα
περιέχει σχετικές πληροφορίες για τα
χαρακτηριστικά και την ιστορία του.
Η δραστηριότητα απαρτίζεται από δύο
επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, ο χρήστης
έχει τη δυνατότητα να επιλέξει µεταξύ
ενός αριθµού ψηφιδωτών, τα οποία δεν
είναι χρωµατισµένα και να ζητείται από
αυτόν να ολοκληρώσει το σχέδιο και να το
χρωµατίσει µε χρώµατα της αρεσκείας
του. Στο δεύτερο επίπεδο, µε τα
κατάλληλα εργαλεία, να φτιάξει το δικό
του ψηφιδωτό.
10 σχέδια - µοτίβα (2D)
η
6 δράση: Εικονικό Παιχνίδι
Για την υλοποίηση απαιτούνται:
3 ψηφιακά αντικείµενα
40 λήψεις φωτογραφιών
10 ηχητικά εφέ
Η δραστηριότητα περιλαµβάνει ένα
διαδραστικό χάρτη, όπου απεικονίζονται
γεωγραφικά οι σηµαντικότεροι σταθµοί
της ζωής του Μ. Αλεξάνδρου από τη
στιγµή της γέννησής του µέχρι και την
πορεία του προς την εδραίωση της
αυτοκρατορίας του (περιοχές µαχών,
ιδρυθείσες πόλεις κ.λπ.). Ο χρήστης
καλείται να αναλάβει το “ρόλο” του
Μεγάλου Αλεξάνδρου και να ακολουθήσει
την πορεία του, βασιζόµενος σε οδηγίες
που θα λαµβάνει. Η µετάβαση από το ένα
σηµείο προς το επόµενο θα επιτυγχάνεται
µετά από την επίτευξη κάποιων στόχων ή
την ολοκλήρωση “άθλων”. Εφόσον τα
Σελίδα 78 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Κωδικός εφαρµογής
Τίτλος - Περιγραφή
Ποσότητα – Παραδοτέο
4 3D - χώρος, δράση (µέρος τους
θα παραδοθούν από το φορέα
οι υπόλοιπες θα παραχθούν
από τον ανάδοχο)
VMA_INF_9
Επικοινωνία του µουσείου.
καταφέρει, θα ενηµερώνεται για την
κατάκτηση του στόχου και τότε θα του
δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσει στον
επόµενο σταθµό.
1 Δηµιουργία [email protected]
Όροι χρήσης της εφαρµογής
VMA_INF_10
Σύνδεσµοι.
1 Πίνακας µε links σε εξωτερικούς
ιστοχώρους που σχετίζονται µε τη
θεµατολογία.
VMA_INF_11
Τα νέα του µουσείου.
1 Σχεδιασµός template. Δυνατότητα
ανάρτησης υλικού από το φορέα για την
ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε
δράσεις, σε παγκόσµιο επίπεδο που
σχετίζονται µε οποιονδήποτε τρόπο µε τη
θεµατολογία.
Α3.13 Πίνακας παραδοτέων.
Α/Α
Κατηγορία
Βασικό παραδοτέο (1,2,3)
1
Εισαγωγή.
2
Αίθουσες (7).
3
«Ευρετηριακό» περιβάλλον.
Ποσότητα
1
1
Είδος
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Web – based
Εφαρµογή
A3
Παραγωγή
περιεχοµένου
Α3.3 | Α3.4 | Α3.5 | A3.6 | A3.7 |
Ανάπτυξη και
παραµετροποίηση
εφαρµογής
A3.12
(βλέπε περιεχόµενο όλων των
κεφαλαίων 1-12)
A3.8 | A3.9 | A3.10| A3.11 |
Ποσοτική ανάλυση βασικών επιµέρους παραδοτέων της εφαρµογής.
(παράγονται για την υλοποίηση του βασικού παραδοτέου - εφαρµογή και περιλαµβάνονται σε αυτό)
Α/Α
Κατηγορία
Ποσότητα
Είδος
Τεχνικά χαρακτηριστικά
1
Ψηφιακά videos /
Documentaries (Ελλάδα)
18
Video
A3.7 | Α3.6 | A3.12
2
Ψηφιακά videos /
Documentaries (Εξωτερικό)
8
Video
A3.7 | Α3.6 | A3.12
Σελίδα 79 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Α/Α
Κατηγορία
3
Ψηφιακά εκθέµατα
4
Ποσότητα
Είδος
Τεχνικά χαρακτηριστικά
304
Mixed media
A3.9 | A3.7 | Α3.6 | A3.12
Φωτογραφικές λήψεις
3.230
Φωτογραφία
Α3.6 | Α3.12 | Α3.7
5
Τρισδιάστατα µοντέλα
250
3D
A3.8 | A3.12 | Α3.9 | Α3.7
6
Εκπαιδευτικές δράσεις
6
Εκπαιδευτικό
πρόγραµµα
Α3.10 | Α3.12
7
Ηχητική επένδυση
εκθεµάτων
1
Ήχος
Α3.11 | Α3.12 | Α3.7 | Α3.9 |
Α3.10
Α3.14 Διαλειτουργικότητα
Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηµιουργήσει ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον διαλειτουργικότητας του
συστήµατος και να φροντίσει για την κάλυψη άµεσων αναγκών που αφορούν στην υφιστάµενη
εφαρµογή µε τα προτεινόµενα σενάρια χρήσης. Θα πρέπει να ακολουθηθούν διεθνή και
αναγνωρισµένα πρότυπα µε στόχο τη δυνατότητα πιστοποίησης των διασυνδέσεων που πιθανόν
απαιτηθούν σε δεύτερη φάση.
Επίσης, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα µεταφοράς και χρήσης της πληροφορίας µε ενιαίο και
αποτελεσµατικό τρόπο από διαφορετικούς οργανισµούς και πληροφοριακά συστήµατα καθώς και
να παρέχεται σε µεγάλο βαθµό η δυνατότητα ανταλλαγής ή/και ενοποίησης (integration)
µηχαναγνώσιµων δεδοµένων που προέρχονται από διαφορετικά πληροφοριακά περιβάλλοντα
µέσω της υιοθέτησης κοινών προτύπων (πχ. διεθνείς και εγχώριοι αποθέτες πολιτιστικού
περιεχοµένου).
Α3.15 Πολυκαναλική προσέγγιση
Η προσέγγιση µιας ικανής µάζας χρηστών µέσα από πολλά κανάλια είναι απαραίτητη για να
επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσµα. Το µήνυµα πρέπει να προσεγγίζει τους ενδιαφερόµενους µέσα
από πληθώρα διαθέσιµων µέσων ώστε ο τελικός χρήστης να διευκολύνεται αλλά και να αυξάνεται
η ποιότητα της εµπειρίας του. Το κύριο βάρος της ανάπτυξης µετατοπίζεται από το παραδοσιακό
PC, σε φορητές συσκευές και κυρίως στα σύγχρονα κινητά και στους υπολογιστές τύπου tablets οι
οποίοι δηµιουργούν ήδη σηµαντικές ανακατατάξεις στην αγορά και στις συνήθειες των χρηστών.
Α3.16 Ανοικτά δεδοµένα
Στο περιεχόµενο θα προστίθενται τα κατάλληλα µεταδεδοµένα µε χρήση ανοικτών προτύπων, κάτι
που θα τα καθιστά έτοιµα για χρήση από άλλες εφαρµογές και πλατφόρµες.
Το υλικό στη συνέχεια θα αποθηκεύεται σε αποθετήριο προσβάσιµο από το ευρύ κοινό και θα
διατίθεται µε τις κατάλληλες άδειες ανοικτού περιεχοµένου. Πιο συγκεκριµένα, το σύνολο των
µεταδεδοµένων που θα παραχθούν στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να διατίθενται σε ανοιχτό
µορφότυπο και σε µορφή που να επιτρέπει τη µεταφόρτωσή τους καθώς και τη διασύνδεση άλλων
Σελίδα 80 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
συστηµάτων µε αυτά. Τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας επί του συνόλου των µεταδεδοµένων
θα πρέπει να έχουν εκκαθαριστεί, έτσι ώστε να µπορεί ο Φορέας να τα διαθέτει µε την Ελληνική
έκδοση των αδειών Creative Commons 3.0 Αναφορά, µε την Creative Commons Zero ή µε
οποιαδήποτε άλλη ισοδύναµη άδεια και µε τεχνικές προδιαγραφές τέτοιες, ώστε να µην
παρεµποδίζεται η περαιτέρω χρήση των δεδοµένων
Βλέπε επίσης Α3.3 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής συστήµατος και ειδικότερα Α3.3.1 (Εφαρµογή Πελάτης [Client Application]) και Α3.3.3 (Επίπεδο Υπηρεσιών [Services Layer]).
Α3.17 Απαιτήσεις ασφαλείας.
Για το σχεδιασµό του Έργου ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει ειδική µέριµνα και να δροµολογήσει τις
ακόλουθες δράσεις για:
-
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων, Εφαρµογών, Μέσων και Υποδοµών
-
Προστασία της ακεραιότητας και της παροχής των πληροφοριών
-
Προστασία των εµπεριεχοµένων δεδοµένων
Βλέπε επίσης την παρ. Α3.3 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής συστήµατος και ειδικότερα Α3.3.3
(Επίπεδο Υπηρεσιών [Services Layer]).
Α3.18 Απαιτήσεις ευχρηστίας συστήµατος.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
•
Βασικό στοιχείο του συστήµατος συνολικά θα αποτελεί πρωτίστως η ευχρηστία, ώστε να
διευκολύνονται όλες οι κατηγορίες τελικών χρηστών κατά τη χρήση.
•
Απαιτείται η δηµιουργία υψηλού επιπέδου χρηστικότητας στην οργάνωση και παρουσίαση
των παρεχόµενων ψηφιακών εφαρµογών
•
Το κύριο µενού θα πρέπει να είναι ορατό και διαθέσιµο σε κάθε σελίδα και να
αντιλαµβάνεται εύκολα ο χρήστης σε ποιο σηµείο της εφαρµογής βρίσκεται.
•
Κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού της πύλης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι
κατευθυντήριες οδηγίες που καθόρισε το ΜΙΤ για το σχεδιασµό ιστοτόπων:
http://ist.mit.edu/services/consulting/usability/guidelines.
•
Ζητούµενο είναι επίσης η ευχρηστία του συστήµατος από σύγχρονες φορητές συσκευές, η
οποία µεταφράζεται σε εύχρηστα και ευκολονόητα µενού της εφαρµογής, ακόµα και για µη
εξοικειωµένους χρήστες.
Για τις απαιτήσεις ευχρηστίας συστήµατος ισχύουν επίσης όσα αναφέρονται στo Α3.4
(Χρηστικότητα περιβάλλοντος ιστότοπου) και Α3.5 (Περιβάλλον ιστότοπου [Αισθητική ταυτότητα –
Χρηστικότητα - Τεχνική αρτιότητα]).
Σελίδα 81 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Α3.19 Απαιτήσεις προσβασιµότητας.
Κατά την ανάπτυξη των υπηρεσιών θα τηρηθούν όλες οι σχετικές και διεθνώς εφαρµοζόµενες
τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις για τη διασφάλιση της προσβασιµότητας των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) τόσο στο περιεχόµενο όσο και στις παραγόµενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
(WC3). Προκειµένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στο σύνολο των
προσφερόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόµενο της διαδυκτιακής
πύλης και των εφαρµογών του έργου, η κατασκευή της πύλης και των διαδυκτιακών υπηρεσιών θα
πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως µε τις ελέγξιµες Οδηγίες για την Προσβασιµότητα του
Περιεχοµένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιµότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0
level AA). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφαρµογών µε «ισχυρά διαδραστικό χαρακτήρα» που δεν
εµπίπτουν στην κατηγορία διαδυκτιακών υπηρεσιών, είναι απαραίτητη η αναλυτική τεκµηρίωση
από τον Ανάδοχο της εξασφάλισης της προσβασιµότητας βάσει διεθνών προτύπων και οδηγιών
προσβασιµότητας και ευχρηστίας εφαρµογών πληροφορικής. Σηµειώνεται ότι η συµµόρφωση µε
τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές ανά περίπτωση θα πρέπει να ελεγχθεί µε συστηµατικό
τρόπο µε ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να παραδώσει σχετικό παραδοτέο στο
οποίο αναφέρονται επακριβώς οι πρόνοιες που ακολουθήθηκαν για την τήρηση των
προδιαγραφών προσβασιµότητας και τα αποτελέσµατα των ελέγχων. Η συµµόρφωση και τα
αποτελέσµατα αυτά θα ελεγχθούν για την ορθότητά τους προ της οριστικής παραλαβής των
παραδοτέων του έργου.
Πιο συγκεκριµένα, θα υιοθετηθούν οι αρχές της "Καθολικής Σχεδίασης" και της "Καθολικής
Πρόσβασης".
Η Καθολική Σχεδίαση εξασφαλίζει τη σχεδίαση των εφαρµογών/υπηρεσιών µε τέτοιο τρόπο, ώστε
να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης τους από το µέγιστο δυνατό αριθµό ατόµων. Βασικός άξονας
στην προσέγγιση αυτή είναι ο ισχυρισµός ότι το µοναδικό πιο σηµαντικό συστατικό σε
οποιοδήποτε σύστηµα είναι ο χρήστης.
H Καθολική Πρόσβαση, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στο δικαίωµα όλων των πολιτών να
έχουν και να διατηρούν πρόσβαση σε µια ευρεία κοινωνικά δεξαµενή πηγών πληροφόρησης και
υπηρεσιών διαπροσωπικής επικοινωνίας, δεδοµένης της ποικιλίας των πλαισίων χρήσης. Ο όρος
Καθολική Πρόσβαση χρησιµοποιείται και στον χώρο των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών και
αναφέρεται στην ανάπτυξη ειδικών διεπαφών χρήστη για υπολογιστές και άλλες τερµατικές
συσκευές που να είναι προσβάσιµες και χρηστικές από άτοµα µε χαµηλότερα επίπεδα ικανοτήτων.
Πρότυπα συµµόρφωσης σύµφωνα µε:
http://www.w3c.gr/
http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20_requirements.html
Α3.20 Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις Έργου.
Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου από
όπου προκύπτει ο βαθµός κατανόησης του αντικειµένου και θα αξιολογηθεί. Το χρονοδιάγραµµα
Σελίδα 82 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
θα επικαιροποιηθεί και θα βελτιστοποιηθεί σε συνεργασία µε το φορέα και σύµφωνα µε τις
υποδείξεις του, σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερών µετά την υπογραφή της σύµβασης.
Α3.21 Σηµαντικά Ορόσηµα υλοποίησης Έργου
•
Εξασφάλιση από το φορέα της χρήσης του εποπτικού – αρχειακού υλικού ελεύθερου
δεσµεύσεων (πνευµατικά δικαιώµατα).
•
Εξασφάλιση από το φορέα της αδειοδότησης για τις λήψεις που θα εκτελέσει ο ανάδοχος
σε επιλεγµένους χώρους (όπου απαιτείται).
•
Ολοκλήρωση από τη µεριά του αναδόχου των λήψεων σε διάστηµα έξι (6) µηνών.
•
Παράδοση από το φορέα στον ανάδοχο του ψηφιοποιηµένου ή προς ψηφιοποίηση υλικού
σε διάστηµα έξι (6) µηνών.
•
Παράδοση αρχικών εκθεσιακών σεναρίων από το φορέα σε διάστηµα µέχρι τρεις (3) µήνες
από την υπογραφή της σύµβασης.
•
Επεξεργασία των αρχικών εκθεσιακών σεναρίων από τον ανάδοχο και παράδοση στο
φορέα για βελτιστοποίηση και έγκριση σε διάστηµα έξι (6) µηνών από την υπογραφή της
σύµβασης.
•
Σύνταξη των τελικών προτάσεων απόδοσης εκθεσιακού σεναρίου από τον ανάδοχο σε
διάστηµα ενός (1) µήνα, µετά την ολοκλήρωση της προηγούµενης φάσης και τελική έγκριση
από το φορέα.
•
Έναρξη ανάπτυξης και παραµετροποίησης εφαρµογής και επεξεργασία των αρχείων
εικόνας. Ο υπολειπόµενος χρόνος από την έναρξη της διαδικασίας αυτής µέχρι την
ολοκλήρωση και την τελική παράδοση του έργου, δεν πρέπει να είναι µικρότερος από
δώδεκα (12) µήνες.
•
Εντός του προαναφερθέντος διαστήµατος θα πρέπει να γίνεται σταδιακή παράδοση του
περιεχοµένου της εφαρµογής για τελική έγκριση (µέγιστη διάρκεια εννέα µήνες), ώστε να
δοθούν για µετάφραση τα τελικά κείµενα που περιλαµβάνονται στην εφαρµογή, τα οποία θα
πρέπει να ενταχθούν επίσης στο τελικό παραδοτέο.
Να σηµειωθεί ότι, η µετάφραση των κειµένων δεν αποτελεί αντικείµενο εργασίας του αναδόχου,
αλλά επηρεάζει άµεσα το χρονοπρογραµµατισµό των εργασιών για την παραγωγή του
περιεχοµένου και κατ’ επέκταση την έγκαιρη παράδοση της εφαρµογής. Υπό αυτές τις συνθήκες η
παράδοση των τµηµάτων της παραγωγής που εµπεριέχουν τις µεταφράσεις θα πρέπει να γίνεται
έγκαιρα και σταδιακά, ώστε να τηρείται το συµφωνηµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης.
Α4.Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών
Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συµπεριλαµβάνεται η σχετική µε τη χρήση του συστήµατος
εκπαίδευση των διαχειριστών και χρηστών του συστήµατος. Η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί για τους χρήστες των πιλοτικών εγκαταστάσεων πριν από την έναρξη της φάσης της
Σελίδα 83 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Πιλοτικής Λειτουργίας, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο σύνολο της πριν από την έναρξη
της Παραγωγικής Λειτουργίας.
Οι βασικότεροι στόχοι των προγραµµάτων εκπαίδευσης είναι:
•
Η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους χρήστες του συστήµατος,
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ικανότητα υποστήριξης του συστήµατος σε συνθήκες
παραγωγικής λειτουργίας.
•
Η ολοκληρωµένη µεταφορά τεχνογνωσίας προς µία προκαθορισµένη ολιγοµελή οµάδα
στελεχών της αναθέτουσας αρχής, τα µέλη της οποίας θα επιφορτιστούν µε τη διαχείριση
και την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήµατος, µετά την παράδοση του
έργου από τον ανάδοχο.
•
Η επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου εξοικείωσης των χρηστών µε το σύστηµα και η οµαλή
προσαρµογή τους στον τρόπο λειτουργίας αυτού.
Ο Ανάδοχος, στην πρόταση του υποχρεούται να συµπεριλάβει αρχικό «Πλάνο Εκπαίδευσης» στο
οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά οι προτεινόµενες υπηρεσίες εκπαίδευσης και στο οποίο θα
αναφέρονται:
•
•
•
•
•
οι στόχοι των υπηρεσιών εκπαίδευσης,
οι κατηγορίες των εκπαιδευοµένων,
οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εκπαιδευτές,
ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραµµάτων,
η διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
Συνολικά ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει µέχρι πέντε (5) απλούς χρήστες στελέχη της αναθέτουσας
αρχής και µέχρι πέντε (5) Διαχειριστές.
Α4.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιµαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιµών ελέγχου, την αποδοχή τους από την ΙΖ ΕΠΚΑ και την
εκπαίδευση του προσωπικού, αρχίζει η Περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας.
Η Πιλοτική Λειτουργία αναφέρεται στο πρώτο στάδιο της πραγµατικής λειτουργίας του Συστήµατος
µε τη συµµετοχή µιας αντιπροσωπευτικής οµάδας χρηστών, καλύπτοντας το σύνολο των
διαδικασιών και λειτουργιών του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει το Σύστηµα σε Πιλοτική Λειτουργία κάτω από πραγµατικές
συνθήκες για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών.
Η έναρξη της φάσης της Πιλοτικής Λειτουργίας προϋποθέτει τη δηµιουργία «Πλάνου Πιλοτικής
Λειτουργίας» από τον Ανάδοχο, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά:
•
η ηµερολογιακή περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας,
•
η υποδοµή (in-house server ή cloud server) στην οποία θα εγκατασταθεί πιλοτικά ο
εξοπλισµός και το λογισµικό,
•
το προσωπικό που θα διατεθεί από τον Ανάδοχο από την έναρξη µέχρι και την
ολοκλήρωση της παρούσας φάσης,
Σελίδα 84 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
•
οι οµάδες των χρηστών που θα χρησιµοποιήσουν το Σύστηµα και θα συνεργαστούν µε το
προσωπικό του Αναδόχου,
•
το πλάνο διαχείρισης ανακυπτόντων προβληµάτων υλικού / λογισµικού,
•
τα κριτήρια αποδοχής της επιτυχούς ολοκλήρωσης της φάσης.
Το «Πλάνο Πιλοτικής Λειτουργίας» θα υποβληθεί στην ΙΖ ΕΠΚΑ από την οποία και θα εγκριθεί
πριν από την έναρξη της Πιλοτικής Λειτουργίας.
Για τις ανάγκες της Πιλοτικής Λειτουργίας, το Σύστηµα θα εγκατασταθεί σε χώρους που θα
προσδιορίσει η ΙΖ ΕΠΚΑ ένα (1) µήνα πριν από την έναρξη της φάσης της Πιλοτικής Λειτουργίας.
Ο Ανάδοχος, κατά την περίοδο της Πιλοτικής Λειτουργίας του Συστήµατος, έχει τις παρακάτω
υποχρεώσεις:
•
Να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε την Υπηρεσία και τις προκαθορισµένες οµάδες
Χρηστών που θα συµµετέχουν στην Πιλοτική Λειτουργία του Συστήµατος.
•
Να διαθέσει προσωπικό µε τις κατάλληλες τεχνικές και επιχειρησιακές γνώσεις.
•
Να υποστηρίξει τη διαδικασία Πιλοτικής Λειτουργίας
•
Να εξασφαλίσει την εύρυθµη λειτουργία του Συστήµατος υπό συνθήκες πλήρους
λειτουργίας (πραγµατικά δεδοµένα, χρήση από κρίσιµο πυρήνα χρηστών, κτλ.)
•
Να πραγµατοποιήσει τις όποιες ρυθµίσεις / παραµετροποιήσεις / προσαρµογές /
τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση της απόδοσης του Συστήµατος (fine
tuning).
•
Να διορθώσει τυχόν λάθη του Συστήµατος (bug fixing).
•
Να επικαιροποιήσει την τεκµηρίωση του Συστήµατος.
Σε περίπτωση που κατά την περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας, εµφανισθούν προβλήµατα ή
διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις, ο Ανάδοχος
οφείλει να προβαίνει άµεσα στις απαραίτητες βελτιωτικές παρεµβάσεις και αναπροσαρµογές, ώστε
το Σύστηµα, µετά το πέρας της Πιλοτικής Λειτουργίας, να είναι έτοιµο για δηµοσιοποίηση και
χρήση από το ευρύ κοινό.
Σε περίπτωση που κατά την περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας εµφανισθούν σοβαρά προβλήµατα στη
λειτουργία του Συστήµατος ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόµενες
απαιτήσεις, η περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας διακόπτεται και ο Ανάδοχος καλείται να
αποκαταστήσει το πρόβληµα µέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες µέρες. Ακολούθως, ο Ανάδοχος
πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως το φορέα ότι αποκατάστησε τη δυσλειτουργία ή βλάβη,
περιγράφοντας τις ενέργειες στις οποίες προέβη και να δηλώσει την ηµεροµηνία που επιθυµεί να
γίνει η επανέναρξη της περιόδου Πιλοτικής Λειτουργίας, η οποία είτε θα ξεκινήσει από την αρχή
(διάρκεια 2 µηνών) είτε θα ολοκληρωθεί µε το υπόλοιπο διάστηµα προσαυξηµένο κατά δέκα (10)
εργάσιµες ηµέρες.
Βασικά κριτήρια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Πιλοτικής Λειτουργίας του Συστήµατος είναι:
•
Να εντοπιστούν και να απαλειφθούν όλα τα λάθη του λογισµικού του Συστήµατος.
Σελίδα 85 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
•
Να εντοπιστούν και να απαλειφθούν τα κρίσιµα λειτουργικά λάθη του Συστήµατος, τα οποία
επηρεάζουν άµεσα την ορθή λειτουργία.
•
Να εξασφαλισθεί ότι το Σύστηµα ικανοποιεί τα κριτήρια διασφάλισης του επιπέδου
ποιότητας (διαθεσιµότητα, χρόνος απόκρισης, κλπ.).
Α4.3 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλή Λειτουργίας».
Ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου των παραδοτέων της σύµβασής του,
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τον προορισµό κάθε παραδοτέου.
Ως ελάχιστος χρόνος εγγύησης ορίζεται για το λογισµικό και τις εφαρµογές το ένα (1) έτος από την
οριστική παραλαβή του Έργου. Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήµατος, οι
ελάχιστες προσφερόµενες υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι παρακάτω:
•
Διασφάλιση καλής λειτουργίας των εφαρµογών.
•
Αποκατάσταση των ανωµαλιών λειτουργίας του λογισµικού εφαρµογών (bugs). Κατόπιν
έγγραφης ειδοποίησης του Φορέα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιλύει τα
προβλήµατα εντός τριών ηµερών από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από
κακόβουλες ή άστοχες παρεµβάσεις τρίτων.
•
Παράδοση αντιτύπων όλων των µεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των
εγχειριδίων του υλικού και λογισµικού.
•
Υπηρεσία Help Desk για τους προκαθορισµένους από την ΙΖ ΕΠΚΑ χρήστες του
συστήµατος.
Α4.4 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών
Η απόκριση του συστήµατος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από πέντε δευτερόλεπτα (≤ 5 sec) για
τις λειτουργίες και ενέργειες των χρηστών που υλοποιεί το σύστηµα, ακόµα και σε περιπτώσεις
µέγιστης επιβάρυνσης, λόγω υψηλού αριθµού επισκεψιµότητας. Ως µέγιστη επιβάρυνση θεωρείται
η περίπτωση όπου τα 2/3 του συνόλου των χρηστών που υποστηρίζονται ζητούν ταυτόχρονα µια
από τις προσφερόµενες λειτουργίες. Στην µέτρηση της απόκρισης του συστήµατος δεν
περιλαµβάνονται καθυστερήσεις λόγω δικτύου ή/ και τηλεπικοινωνιακού φορέα, αρκεί αυτό να
µπορεί να τεκµηριωθεί ποσοτικά. Υπογραµµίζεται ότι χρόνος απόκρισης µεγαλύτερος του
ανωτέρω χρονικού διαστήµατος θεωρείται ως ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ του συστήµατος.
Ως βλάβη θεωρείται η αδυναµία λειτουργίας τµήµατος λογισµικού ή εφαρµογής.
Ως χρόνος βλάβης νοείται το χρονικό διάστηµα από την αναγγελία της βλάβης µέχρι τη
αποκατάσταση της από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση µη διαθεσιµότητας του Αναδόχου για
αναγγελία της βλάβης εντός των προβλεπόµενων ωρών, οι επιπλέον ώρες καθυστέρησης
συνυπολογίζονται στον χρόνο αποκατάστασης.
Η αποκατάσταση της βλάβης ή δυσλειτουργίας θα πρέπει να πραγµατοποιείται µέσα στους
προβλεπόµενους χρόνους.
Σελίδα 86 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου
Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει προσχέδιο της προτεινόµενης Μεθοδολογίας διοίκησης και
διασφάλισης ποιότητας έργου. Θα πρέπει να περιλαµβάνει στοιχεία που τεκµηριώνουν την
κατανόηση του έργου και του προτεινόµενου µοντέλου λειτουργίας, όπως για παράδειγµα:
•
Κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας και προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου.
•
Καταγραφή πιθανών προβληµάτων που εκτιµάται ότι είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη
διεξαγωγή συγκεκριµένων εργασιών και τρόποι αντιµετώπισής τους.
•
Προτεινόµενη µεθοδολογία για την υλοποίηση του έργου, τις διαδικασίες που υιοθετούνται
και τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν για την επιτυχή ολοκλήρωσή του.
•
Πίνακα µε τα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα ανά φάση του έργου. Στο συγκεκριµένο
πίνακα θα πρέπει να γίνεται αντιστοίχηση των παραδοτέων µε τις καταγεγραµµένες
απαιτήσεις στους πίνακες συµµόρφωσης. Με τον τρόπο αυτό θα αποσαφηνίζεται το τµήµα
των απαιτήσεων/υποχρεώσεων που προβλέπεται να καλυφθεί µε την ολοκλήρωση κάθε
παραδοτέου.
Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας ο πίνακας θα πρέπει να περιλαµβάνει µία επιπλέον
στήλη, όπου θα αναγράφεται το µέλος/µέλη που θα αναλάβει την υλοποίηση των
συγκεκριµένων παραδοτέων ή πακέτων εργασίας.
Α5.1. Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης
Οι ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές σχετικά µε τη µεθοδολογία υλοποίησης περιλαµβάνονται
στις παραγράφους της ενότητας Α3 παραπάνω και αναφέρονται στα επιµέρους Τµήµατα του
έργου. Οι διαγωνιζόµενοι θα καταθέσουν τις προτάσεις τους σε σχέση µε τη µεθοδολογία
υλοποίησης µε την τεχνική τους προσφορά. Είναι αυτονόητο ότι οι προτάσεις των διαγωνιζοµένων
σχετικά µε τη µεθοδολογία υλοποίησης θα πληρούν τις προαναφερθείσες ελάχιστες απαιτούµενες
προδιαγραφές.
Η προτεινόµενη από τους διαγωνιζόµενους µεθοδολογία υλοποίησης θα αποτελέσει ουσιώδες
αντικείµενο αξιολόγησης στο πλαίσιο του ελέγχου των τεχνικών προσφορών.
Α5.2. Οργανωτικό σχήµα Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειµένου του Έργου.
Το σχήµα Διοίκησης του Έργου από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής περιλαµβάνεται στην
παράγραφο Α1.1.2 παραπάνω.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωµένη πρόταση
για το σχήµα διοίκησης, το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου,
το αντικείµενο και το χρόνο απασχόλησής τους στο Έργο. Στοιχεία σχετικά µε τις ανάγκες του
έργου και οι οποίες απαιτούνται να καλυφθούν από τα στελέχη που θα προτείνει ο υποψήφιος,
δίδονται στις παραγράφους της ενότητας Α3 (1-21) και αναφέρονται στα επιµέρους Τµήµατα του
έργου.
Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής µετά από
σχετική εισήγηση της Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ).
Σελίδα 87 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Προµήθεια λογισµικού-εφαρµογών, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου
Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και
υλοποίησης του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο Ανάδοχος.
Σελίδα 88 από 88
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο
ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ,
ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ, ΗΧΟΥ ,
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αναθέτουσα Αρχή: ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Προϋπολογισµός:
Πλέον Δικαιώµατα Προαίρεσης:
492.520,32
(χωρίς ΦΠΑ)
40.000,00
( χωρίς ΦΠΑ)
Διάρκεια:
14
µήνες
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής
κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 17/12/13
Κωδικός ΟΠΣ:
300385
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισµού.
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Πίνακας Περιεχοµένων
ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ................................................................ 4
B1. Γενικές Πληροφορίες ................................................................................................................ 4
B1.1 Αντικείµενο Διαγωνισµού ...................................................................................................... 4
B1.2 Προϋπολογισµός Έργου ........................................................................................................ 4
Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής. ............................................................................................... 5
B1.4 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο Διαγωνισµού. ......................................................................... 5
B1.5 Ηµεροµηνία αποστολής της Διακήρυξης.............................................................................. 5
Β1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών ......................................................................... 6
Β1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισµού ............................................................................. 6
Β1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης. ...................................................................... 7
Β2. Δικαίωµα Συµµετοχής – Δικαιολογητικά. ............................................................................... 7
Β2.1 Δικαίωµα Συµµετοχής. ........................................................................................................... 7
Β2.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής. .................................................................................................... 8
Β2.3 Δικαιολογητικά Συµµετοχής. ................................................................................................. 9
Β2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης ........................................................................................... 14
Β2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες ........................................................................................................... 14
Β2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες ...................................................................................................... 17
Β2.4.3 Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα ........................................................................................ 20
Β2.4.4 Οι συνεταιρισµοί ............................................................................................................... 22
Β2.4.5 Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα ...................................................................................... 25
Β2.4.6 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες .................................................................................................. 28
Β2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις. ................................................................................ 29
Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα............ 29
Β2.7 Εγγύηση Συµµετοχής .......................................................................................................... 36
Β3. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών. ..................................................................................... 36
Β3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών. ....................................................................................... 36
Β3.2 Περιεχόµενο Προσφορών ................................................................................................... 37
2
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισµού.
Β3.2.1 Περιεχόµενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής» ................................................... 40
Β3.2.2 Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά».................................................................. 40
Β3.2.3 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» ........................................................... 42
Β3.2.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» ............................................... 42
Β3.3 Ισχύς Προσφορών .............................................................................................................. 42
Β3.4 Εναλλακτικές Προσφορές .................................................................................................. 43
Β3.5 Τιµές Προσφορών - Νόµισµα .............................................................................................. 43
Β4. Διενέργεια Διαγωνισµού - Αξιολόγηση Προσφορών .......................................................... 44
Β4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισµού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης
του Διαγωνισµού ........................................................................................................................... 44
Β4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισµού –αποσφράγιση Προσφορών ............................ 44
Β4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών ............................................................................. 46
Β4.1.3 Βαθµολόγηση τεχνικών Προσφορών .............................................................................. 47
Β4.1.4 Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης ........................................... 47
Β4.1.5 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισµού .......................................................................... 49
Β4.2 Απόρριψη Προσφορών ...................................................................................................... 49
Β4.3 Προσφυγές............................................................................................................................. 50
Β4.4 Αποτελέσµατα - Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισµού ............................................... 51
Β5. Κατάρτιση Σύµβασης - Γενικοί Όροι Σύµβασης ................................................................... 51
Β5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης - Εγγυήσεις .................................................. 51
Β5.2 Τρόπος Πληρωµής - Κρατήσεις ......................................................................................... 53
Β5.3 Εκτελωνισµός - Φόροι ........................................................................................................ 53
Β5.4 Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας ........................................................................... 53
Β5.5 Ποινικές Ρήτρες - Έκπτωση Αναδόχου ............................................................................ 54
Β5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου ..................................................................................................... 55
Β5.7 Υπεργολαβία. ........................................................................................................................ 58
Β5.8 Εµπιστευτικότητα .................................................................................................................. 58
Β5.9 Πνευµατικά δικαιώµατα ...................................................................................................... 60
Β5.10 Εφαρµοστέο Δίκαιο - Διαιτησία ......................................................................................... 60
3
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισµού.
ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
B1. Γενικές Πληροφορίες
Παρακάτω παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες σχετικά µε τον Διαγωνισµό.
B1.1 Αντικείµενο Διαγωνισµού
Αντικείµενο του Διαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Ανάπτυξη λογισµικού και
παραµετροποίηση περιεχοµένου µε σκοπό την παραγωγή βίντεο γραφικών εικαστικών
παρεµβάσεων ψηφιακών εκθεµάτων ήχου φωτογραφήσεων και ψηφιοποιήσεων»
Ο Διαγωνισµός πραγµατοποιείται στο πλαίσιο συγχρηµατοδότησής της Πράξης «ΕΙΚΟΝΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ» από το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) µε την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
υλοποιείται από την ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ως Δικαιούχος της
πράξης µε κωδικό ΟΠΣ: 300385.
Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο του Έργου. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για µέρος του Έργου.
B1.2 Προϋπολογισµός Έργου
Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική
συνδροµή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συµµετοχή).
Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδροµή και εθνική συµµετοχή), θα βαρύνουν τις
πιστώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριµένα τον ενάριθµο κωδικό
Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 2011ΣΕ01480071.
Ο Προϋπολογισµός του Έργου, χωρίς το δικαίωµα προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των
Εξακοσίων πέντε χιλιάδων οκτακόσιων ευρώ € 605.800,00 (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ : €
492.520,32 - ΦΠΑ (23 %): € 113.279,68 €)
Το(α) δικαίωµα(τα) προαίρεσης του Έργου αποτελούν το επιπλέον φυσικό αντικείµενο έργου
µετά τη συµβασιοποίηση και σε βάθος έξι µηνών από τη σύναψή της για νέες υπηρεσίες που
συνίστανται στην επανάληψη παρόµοιων υπηρεσιών σύµφωνα µε την παρ. 4β του άρθρου 25 του
Π.Δ. 60/2007 και που ανέρχεται σε ποσό έως 10% του προϋπολογισµένου τιµήµατος του έργου,
µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ήτοι 40.000,00 €.
4
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισµού.
Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής.
Υπηρεσία:
ΙΖ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Διεύθυνση: Βασιλικοί Τάφοι των Αιγών
Τ.Κ. 59031
Τοποθεσία / Πόλη: Βεργίνα
Χώρα: Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 2331 092347
Fax. +30 2331 092782
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail): [email protected]
URL http://www.aigai .gr
Πληροφορίες: Σπαθοπούλου Βασιλική
B1.4 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο Διαγωνισµού.
Ο Διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην οδηγία 2004/18/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004" περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών" η οποία
κυρώθηκε µε το ΠΔ 60/2007, τις διατάξεις του Ν.2286/1995, του Ν. 3886/2010 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και του ΠΔ 118/2007 (κανονισµός περί προµηθειών του δηµοσίου), όπως
εν προκειµένω και σύµφωνα µε την φύση του έργου δύναται να ισχύει αναλογικά ή
συµπληρωµατικά και κατά το µέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 και όπου
στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά σε άρθρα του, δεδοµένου ότι το αντικείµενο του έργου αφορά
κυρίως σε παροχή υπηρεσιών. Ισχύει επίσης ο Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων
Δηµοσίου τοµέα στο Νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α68/20.3.2007)
όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/4.9.2009) «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και
λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης», και ο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει και η Υπουργική Απόφαση Συστήµατος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/27.3.2008, αρ. πρωτ.
14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008), όπως τροποποιηθείσα ισχύει µε την υπ' αριθ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ
2041/09 (ΦΕΚ 1957/Β/9.9.2009) και την αριθ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 (ΦΕΚ 1088/Β/2010).
Για την ανάδειξη της πλέον συµφέρουσας προσφοράς θα ακολουθηθεί η ανοικτή διαδικασία µεταξύ
όσων υποβάλουν προσφορές, όπως προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη, στο άρθρο 1 παρ. 11
περ. (α) και 53 παρ. 1α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, στο άρθρο 2 παράγραφος 12α του Ν.2286/1995
και στις αντίστοιχες διατάξεις του ΠΔ 118/2007 που αναφέρονται σε ανοικτούς διαγωνισµούς µε
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
B1.5 Ηµεροµηνία αποστολής της Διακήρυξης.
Η Διακήρυξη του Διαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση:
1. Στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 22/10/2013.
5
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισµού.
2. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης στις
23/10/2013.
3. Στον ελληνικό τύπο α) ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ γ)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ δ) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, ε) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ νοµού Ηµαθίας και στ) ΝΕΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ νοµού Πέλλας στις 23/10/2013 όπου και δηµοσιεύθηκε στις 00/00/2013.
4. Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.aigai.gr στις 23/10/2013.
Β1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο µέχρι τις 16/12/2013 και ώρα 15.00 στην έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής (βλ. παράγραφο Β1.3 παραπάνω).
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται
αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.
Β1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισµού
Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (βλ. παράγραφο Β1.3
παραπάνω) και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε µε ταχυµεταφορά (courier).
Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης µέσω ταχυµεταφοράς (courier), η Αναθέτουσα Αρχή
δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των
ενδιαφεροµένων (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου),
έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη
Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα
ή διευκρινίσεις επ' αυτής.
Η προθεσµία για τη λήψη των τευχών του διαγωνισµού είναι η 13/12/2013 και ώρα 14.00.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που
παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό
αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα
στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας
του Διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της
Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Το πλήρες κείµενο της Διακήρυξης διατίθεται µέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση
http://www.aigai.gr/ και σε ηλεκτρονική µορφή.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης µέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει να αποστέλλουν τα
πλήρη στοιχεία τους (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου) στην ΙΖ΄ ΕΠΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] έτσι ώστε η
Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την προκήρυξη, για
την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινίσεις
επ' αυτής. Για τυχόν παράλειψη της αποστολής ή ελλείψεις στη συµπλήρωση των πιο πάνω
στοιχείων την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος.
6
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισµού.
Β1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία)
συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας Διακήρυξης
µέχρι και την 14/11/2013. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε
όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος, σε όλους όσους έχουν
παραλάβει τη Διακήρυξη και έχουν γνωστοποιήσει τα απαραίτητα στοιχεία τους, το αργότερο δέκα
(10) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως προς την Αναθέτουσα
Αρχή (βλ. παράγραφο Β1.3 παραπάνω). Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν µπορεί σε
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας
Αρχής.
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο (e-mail), στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο Β1.3 παραπάνω, χωρίς
όµως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να
υποβάλλουν τα ερωτήµατα και γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία), µέσα στην προθεσµία
που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν
υποβληθεί µόνο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.
Σηµειώνεται ότι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού, καθώς και
οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτηµάτων των ενδιαφεροµένων σχετικά µε
τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισµού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και
σε ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.aigai.gr/).
Β2. Δικαίωµα Συµµετοχής – Δικαιολογητικά.
Β2.1 Δικαίωµα Συµµετοχής.
Δικαίωµα συµµετοχής στο Διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και
νοµικών προσώπων, που:
•
είναι εγκατεστηµένα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
•
είναι εγκατεστηµένα στα κράτη - µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο
(ΕΟΧ) ή
•
είναι εγκατεστηµένα στα κράτη - µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί Δηµοσίων
Συµβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την
Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α'139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την
Σ.Δ.Σ. - ή
•
είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την
Ε.Ε. ή
•
έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους - µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους µέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή
συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή
την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών τα οποία πληρούν τους όρους
7
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισµού.
που καθορίζονται στις παραγράφους Β2.3 Δικαιολογητικά Συµµετοχής και Β2.6
Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής.
Β2.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής.
Δεν έχουν Δικαίωµα συµµετοχής στο Διαγωνισµό:
•
Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συµµετοχής
•
Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β2.3 Δικαιολογητικά Συµµετοχής.
•
Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις
Συµµετοχής.
•
Όσοι έχουν κηρυχθεί µε τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα.
•
Όσοι έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών
του δηµόσιου τοµέα µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
•
Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του
ΠΔ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή
περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:
a) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συµβουλίου
b) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου,
c) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
d) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες,
e) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
Επίσης:
•
Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις
παραπάνω κυρώσεις.
•
Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.
•
Όσα πρόσωπα, µετέχουν αυτόνοµα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του
ενός σχήµατα διαγωνιζόµενων.
8
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισµού
Β2.3 Δικαιολογητικά Συµµετοχής.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά τους, τα
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συµµετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συµπεριλάβουν στο
«Φάκελο Δικαιολογητικών Συµµετοχής», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά
περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες
επεξηγήσεις/οδηγίες:
1) Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά.
2) Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι το αντίστοιχο
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
3) Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη
µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
4) Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο
κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συµµετοχής» στο οποίο
περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό.
Τονίζεται ότι οπουδήποτε στο κείµενο της διακήρυξης γίνεται χρήση της Υπεύθυνης
Δήλωσης ως δικαιολογητικό, αυτή πρέπει να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων
τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών
και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα
ΚΕΠ.
9
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1.
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο Β2.7 Εγγύηση
Συµµετοχής
ΝΑΙ
2.
Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες
θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και
στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι:
ΝΑΙ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Α:
•
Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο
πρόσωπό του από τους αναφερόµενους στο
άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007.
•
Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό, προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών
φυσικών/νοµικών προσώπων σε ανάλογη
κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει
κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού,
προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε
περίπτωση αλλοδαπών φυσικών /νοµικών
προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία).
•
Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις
καταβολής εισφορών σε οργανισµούς κύρια και
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις
φορολογικές του υποχρεώσεις.
•
Είναι κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς
ή της κατάθεσης της στο ταχυδροµείο
εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο
αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελµά του (τα
αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα Μητρώα
του οικείου Επιµελητηρίου ή ισοδύναµες
επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας
εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελµά
τους).
•
Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της
σύµβασης, θα προσκοµίσει για τη σύναψής της
εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερολογιακών
ηµερών από τη σχετική πρόσκληση της
Αναθέτουσας Αρχής τα επιµέρους
δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύµφωνα µε το
10
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
άρθρο 25 του Ν.3614/2007.
1. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισµό, ότι ο
Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
2. Ο/οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου
αναδόχου (σηµ. εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε.
οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές αυτών,
εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής,
εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο
Διευθύνων Σύµβουλος αυτής, οι νόµιµοι
εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου),
καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι µέχρι
και την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς τους ή της
κατάθεσής της στο ταχυδροµείο:
•
Δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 43
του ΠΔ60/2007, ήτοι: Α) συµµετοχή σε
εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινή δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συµβουλίου Β) δωροδοκία,
όπως αυτής ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της
ης
πράξης του Συµβουλίου της 26 Μαϊου 1997
και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, Γ)
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της
σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, Δ) νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από
το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του
ης
Συµβουλίου, της 10 Ιουνίου 1991, για την
πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες.
•
Δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη
απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας , της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Β:
•
Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση
προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα.
•
Δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους
11
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του
δηµοσίου τοµέα.
Γ:
3.
•
Η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε του
όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας
έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα
τους όρους της.
•
Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης
για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεως
της Αναθέτουσας Αρχής, µαταίωσης, ακύρωσης
ή διακοπής του διαγωνισµού
Τα Νοµικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα
δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριµένα:
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
•
ΦΕΚ σύστασης.
•
Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το
ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι
σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο
αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού
(εφόσον υπάρχει),
•
ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευθεί το πρακτικό ΔΣ
ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης
του νοµικού προσώπου
•
Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συµµετοχής στο
διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από
το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για
υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε
περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο
νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά
και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του
διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο
ως αντίκλητος,
•
ΝΑΙ
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής περί τροποποιήσεων του
καταστατικού/µη λύσης της εταιρείας, το οποίο
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες
πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προφορών.
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε:
•
Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι
σήµερα τροποποιητικά Πιστοποιητικά αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των
12
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
τροποποιήσεων του καταστατικού.
•
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην
αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει
να καταθέσει:
1. Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη Δηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του.
Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία,
οφείλει επιπλέον να καταθέσει:
•
Για κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα
τα Δικαιολογητικά Συµµετοχής, ανάλογα µε τη
περίπτωση (ηµεδαπό/αλλοδαπό φυσικό
πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό
πρόσωπο, συνεταιρισµός).
•
Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της
Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να
προκύπτει η έγκριση του για συµµετοχή του
Μέλους:
a) Στην Ένωση/Κοινοπραξία και
b) Στο Διαγωνισµό
1. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της
Ένωσης/Κοινοπραξίας όπως:
•
Να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία,
•
Να αναγράφεται και να οριοθετείται µε τη
µέγιστη δυνατή σαφήνεια το µέρος του Έργου
(φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) που
αναλαµβάνει κάθε Μέλος της
Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της
Προσφοράς.
•
Να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το
συντονισµό και τη διοίκηση όλων των Μελών
της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader)
•
Να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν εις
ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του
Έργου
•
Να ορίζεται (µε συµβολαιογραφική πράξη, η
οποία επίσης προσκοµίζεται) κοινός
13
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και
των µελών της για τη συµµετοχή της στο
Διαγωνισµό και την εκπροσώπηση της
Ένωσης/Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά
δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή στα κράτη όπου
δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον
δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της
χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόµενο. Η
Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του
«Φακέλου Δικαιολογητικών Συµµετοχής».
Β2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισµός οφείλει να καταθέσει
εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα
κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συµπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη
νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες:
1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά.
2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι το αντίστοιχο
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη
µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο
κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο
περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό.
Β2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής του δραστηριότητας για κάποιο
από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης,
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα
αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43
παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΝΑΙ
14
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισµού
2
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
3
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
4
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισµού
ΝΑΙ
5
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
6
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
ΝΑΙ
15
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Διαγωνισµού.
7
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία
θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
8
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του
οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου
και το ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα
υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
ΝΑΙ
9
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό
ΝΑΙ
10
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουµένης
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
11
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του έκδοσης µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
12
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
ΝΑΙ
1
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε
16
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία
θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη
αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να
κατακυρωθεί ο Διαγωνισµός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
1
Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει το Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης µέσω
Αντιπροσώπου
Β2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού,
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από την
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας
καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό
µε την άσκηση της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και
για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43
παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/
16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
2.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο
της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισµού
ΝΑΙ
3.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισµού
ΝΑΙ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
17
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
4.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται
στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
5.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
6.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
7.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία
θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο
της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
8.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού
Μητρώου ή ισοδύναµες επαγγελµατικές
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης του, και το
ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η
ΝΑΙ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
18
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
εγγραφή του, κατά την ηµέρα υποβολής της
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραµένει
εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης
9.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη
δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου
Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση,
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία ο
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.
ΝΑΙ
10.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουµένης
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
11.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του έκδοσης µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
12.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.
ΝΑΙ
2
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά
δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη
όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου
ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού
της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από
τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισµός εντός του «Φακέλου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
19
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
2
Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης µέσω
Αντιπροσώπου.
Β2.4.3 Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι α) οµόρρυθµοι εταίροι και
διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ)
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. δ) οι
νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού
προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και
για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43
παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/
16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
2.
Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών
εγγράφων για τη λειτουργία των νοµικών
προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή
τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και
τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση
καταστατικού).
ΝΑΙ
3.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
4.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
5.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
ΝΑΙ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
20
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισµού.
6.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
7.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
8.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
9.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
10.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του
οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου
και το ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα
υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
ΝΑΙ
11.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
ΝΑΙ
21
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα
δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.
12.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουµένης
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
13.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του έκδοσης µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
14.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.
ΝΑΙ
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε
Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία
θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη
αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να
κατακυρωθεί ο Διαγωνισµός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Β2.4.4 Οι συνεταιρισµοί
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να
προκύπτει ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας για
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης,
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα
αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43
παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/
16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΝΑΙ
22
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισµού.
2.
Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών
εγγράφων για τη λειτουργία των νοµικών
προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή
τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και
τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση
καταστατικού).
ΝΑΙ
3.
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα.
ΝΑΙ
4.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισµού
ΝΑΙ
5.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
6.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
7.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
23
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
8.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
9.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισµού
ΝΑΙ
10.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
11.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού
Μητρώου και το ειδικό επάγγελµα του, από το
οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα
υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
ΝΑΙ
12.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα
δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.
ΝΑΙ
13.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουµένης
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
ΝΑΙ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
24
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισµού.
14.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του έκδοσης µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισµού
ΝΑΙ
15.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης
ΝΑΙ
3
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε
Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία
θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη
αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να
κατακυρωθεί ο Διαγωνισµός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
3
Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης µέσω
Αντιπροσώπου που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός του
Β2.4.5 Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού,
ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται από την
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας
καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού
από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόµιµοι
εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νοµικού αυτού
προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και
για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43
παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/
16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΝΑΙ
25
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Διαγωνισµού.
2.
Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών
εγγράφων για τη λειτουργία των νοµικών
προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή
τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και
τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση
καταστατικού).
ΝΑΙ
3.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
4.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται
στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
5.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο
της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
6.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
26
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
7.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
8.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται
στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
9.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
10.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού
Μητρώου ή ισοδύναµες επαγγελµατικές
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης του, και το
ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ηµέρα υποβολής της
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραµένει
εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
ΝΑΙ
11.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη
δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή
συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου
Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση,
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία ο νόµιµος
ΝΑΙ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
27
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει
όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από
αυτόν προσωπικό.
12.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουµένης
παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
13.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του έκδοσης µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισµού.
ΝΑΙ
14.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς
εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.
ΝΑΙ
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά
δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη
όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου
ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού
της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από
τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισµός εντός του «Φακέλου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
Β2.4.6 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες
Α/Α
1.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης, ανάλογα µε την περίπτωση
(ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/
αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός).
ΝΑΙ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
28
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Β2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις.
Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή Δικαιολογητικών Συµµετοχής/Κατακύρωσης.
1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκοµίζονται µε
ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της
καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ
Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/ Κοινοπραξία
1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης ενός ή περισσοτέρων
Τµηµάτων του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι
πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης.
2. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα µέλη της ένωσης, είτε από
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.
3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της
Ένωσης/Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της
Ένωσης /Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης τότε εάν οι συµβατοί όροι
µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, η
Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά
της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα
εναποµείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει
σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν
να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ µε προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη
διάρκεια του Διαγωνισµού. Ο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.
Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα.
Οι Διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να αποδεικνύουν και να τεκµηριώνουν επαρκώς, µε ποινή
αποκλεισµού, την τήρηση των ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής που αναφέρονται
παρακάτω, ανά Τµήµα του διαγωνισµού, προσκοµίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά
στοιχεία εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συµµετοχής στο Διαγωνισµό.
i) Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα
1.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, να έχει µέσο κύκλο εργασιών των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών
χρήσεων, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 µεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισµού του υπό
ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό
διάστηµα µικρότερο των πέντε (5) διαχειριστικών χρήσεων µε κατώτερο όριο τις τρεις (3), τότε ο
µέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι
29
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
µεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισµού του Έργου.
1.1
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος, υποβάλλει Ισολογισµούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, 2010,
2011, 2012, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών ή Δήλωση του συνολικού
ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση
Ισολογισµών.
1.2
Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας ο κύκλος εργασιών, όπως αυτός περιγράφεται ανωτέρω στα
πεδία 1-1.1, εκλαµβάνεται αθροιστικά και όχι µεµονωµένα..
ii) Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα.
1.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει – αποδεδειγµένα- οργάνωση, δοµή και µέσα, µε τα
οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωµένα, στις απαιτήσεις του υπό
ανάθεση Έργου. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, ο Υποψήφιος
Ανάδοχος και η οµάδα έργου πρέπει να διαθέτει εµπειρία στη συνθετική παραγωγή ψηφιακών
εκθεµάτων πολιτισµού και στους ακόλουθους επιµέρους τοµείς:
•
Γραφιστικής.
•
Διαδραστικών εφαρµογών.
•
Εφαρµογών σε διαδικτυακό περιβάλλον.
•
Συστηµάτων διαχείρισης περιεχοµένου.
•
Κινηµατογραφική παραγωγή ντοκιµαντέρ, κυρίως, αρχαιολογικού περιεχοµένου.
•
Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση, κυρίως, αρχαιολογικών αντικειµένων και χώρων.
•
Μοντελοποίηση χώρων και αντικειµένων
•
Οργάνωση παραγωγής και σχεδιασµού σύνθετων έργων πολιτισµού και πολυµεσικών
εφαρµογών (Συντονισµός υλοποίησης παράλληλων δράσεων).
Επίσης – αποδεδειγµένα – να διαθέτει στην οργανωτική του δοµή, οντότητες ή τµήµατα µε
αρµοδιότητα την Καλλιτεχνική επιµέλεια παραγωγής περιεχοµένου (Δηµιουργικό), την Ανάπτυξη και
Παραµετροποίηση λογισµικού και εφαρµογών πληροφορικής, τη Διαχείριση Έργων, ή ισοδύναµες
δοµές µε αρµοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες υλοποίησης του κύκλου ζωής ενός
Έργου πληροφορικής και ειδικότερα των κρίσιµων τοµέων του συγκεκριµένου έργου – αντικειµένου
του διαγωνισµού, όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτηµα Α.
Ειδικότερα για το αντικείµενο του έργου που περιγράφεται στο κεφάλαιο Α.3.6 (Φωτογραφικές
λήψεις - Λήψεις κινούµενης εικόνας) απαιτούνται επί ποινή αποκλεισµού οι παρακάτω ειδικότητες οι
οποίες θα αναφέρονται επί προσθέτω στην οµάδα έργου του αναδόχου, είτε στην αναφορά
στελεχών του υπεργολάβου του, στην περίπτωση όπου ο υποψήφιος ανάδοχος αναθέσει
υπεργολαβικά το συγκεκριµένο τµήµα του έργου.
Ο αριθµός και οι ειδικότητες που αποτελούν ένα καταρτισµένο και λειτουργικό συνεργείο ώστε να
αντεπεξέλθει στις ανάγκες του τµήµατος του έργου του κεφαλαίου Α.3.6 είναι οι εξής:
1. Διευθυντής παραγωγής γυρισµάτων (πρόγραµµα λήψεων κλπ.)
2. Σκηνοθέτης.
30
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
3. Διευθυντής Φωτογραφίας.
4. Βοηθός Διευθυντή Φωτογραφίας.
5. Μακενίστας (χειριστής γερανού, µέσων σταθεροποίησης και κίνησης της κάµερας).
6. Χειριστής Steadicam.
7. Φωτογράφος.
8. Βοηθός Φωτογράφου.
Για την ασφαλή, άµεση µεταφορά - µετακίνηση του συνεργείου και του εξοπλισµού απαιτούνται:
•
Όχηµα που θα µπορεί να µεταφέρει µε ασφάλεια το συνεργείο λήψεων, ακόµα και σε
δύσβατες περιοχές µέσω µη ασφαλτοστρωµένων διαδροµών.
•
Οδηγός.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω προϋπόθεση συµµετοχής,
καταθέτοντας µε την Προσφορά του εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συµµετοχής τα
ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης:
1.1
Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου:
•
επιχειρηµατική δοµή, συνεργασίες µε εξωτερικούς προµηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης,
•
τοµείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης
•
προϊόντα και υπηρεσίες
•
µεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιµοποιεί για την υλοποίηση του έργου
µε σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τµήµατα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την
ανωτέρω Προϋπόθεση Συµµετοχής.
1.2
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την
υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συµπληρωµένο τον
παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας:
Περιγραφή τµήµατος Έργου που προτίθεται ο
υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε
Υπεργολάβο
2.
Επωνυµία Υπεργολάβου
Ηµεροµηνία
Δήλωσης
Συνεργασίας
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει τεκµηριωµένα αποδεδειγµένη επαγγελµατική ικανότητα
και τεχνογνωσία στην υλοποίηση του αντικειµένου του έργου στην συνθετική παραγωγή ψηφιακών
εκθεµάτων πολιτισµού, στην κινηµατογραφική παραγωγή ντοκιµαντέρ, κυρίως, αρχαιολογικού
περιεχοµένου, στην φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση, κυρίως, αρχαιολογικών αντικειµένων και
χώρων, στην οργάνωση παραγωγής και στο σχεδιασµό σύνθετων έργων πολιτισµού και
πολυµεσικών εφαρµογών (Συντονισµός υλοποίησης παράλληλων δράσεων).
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας
31
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
µε την Προσφορά του ενός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συµµετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία
τεκµηρίωσης:
2.1
Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συµµετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά
τα <πέντε (5)> τελευταία έτη και είναι αντίστοιχα µε το υπό ανάθεση Έργο.
ΠΑΡΟΥΑ ΦΑΣΗ
ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ (από – έως)
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Α/Α
ΠΕΛΑΤΗΣ
Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ
ΕΡΓΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
(τύπος & ηµ/νία)
(προϋπολογισµός)
Όπου:
«ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο ή σε εξέλιξη
«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: ενδεικτικά, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παράρτηµα Α, ως
στοιχείο τεκµηρίωσης θεωρείται η βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή ανάλογο πιστοποιητικό Δηµόσιας
Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δηµόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη:
•
εάν ο Πελάτης είναι Δηµόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό
ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και αρµοδίως
υπογραφεί από την αρµόδια Δηµόσια Αρχή.
•
εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισµός, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται δήλωση
του ιδιώτη Οργανισµού όπως εκπροσωπείται από τον Νόµιµο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύµβαση Έργου.
Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον, το οποίο είναι σε ακριβή αντιστοιχία µε το αντικείµενο
του υπό ανάθεση Έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, θα
πρέπει να παρουσιάζεται αναλυτικά.
Σηµειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα επαλήθευσης της ακρίβειας και
αξιοπιστίας των δηλώσεων µε απευθείας επικοινωνία µε τους προσδιορισµένους πελάτες, τους
οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος.
3.
Να διαθέτει ανθρώπινο δυναµικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας
επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούµενης εξειδίκευσης, επαγγελµατικών
προσόντων και εµπειρίας.
Συγκεκριµένα απαιτείται από πλευράς σύνθεσης των οµάδων του Αναδόχου να αναφέρονται:
(βλέπε επίσης. Α2.4 - Α3.6 – Α5.2):
•
Υπεύθυνος του Έργου.
•
Αναπληρωτής του Υπεύθυνου Έργου.
Συγκεκριµένα για τα δύο ανωτέρω στελέχη:
•
να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόµενο Σχήµα Διοίκησης,
32
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
•
να δηλωθεί το γνωστικό αντικείµενο που θα καλύψουν,
•
να δηλωθεί το ποσοστό συµµετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωποµήνες που θα
αφιερώσουν ανά Φάση του Έργου,
•
να δηλωθεί η σχέση τους µε τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, εξωτερικός συνεργάτης,
στέλεχος υπεργολάβου κλπ.).
Για τα Μέλη της Οµάδας Έργου:
•
να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόµενο Σχήµα Διοίκησης,
•
να δηλωθεί το γνωστικό αντικείµενο που θα καλύψουν,
•
να δηλωθεί το ποσοστό συµµετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωποµήνες που θα
αφιερώσουν ανά Φάση του Έργου,
•
να δηλωθεί η σχέση τους µε τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, εξωτερικός συνεργάτης,
στέλεχος υπεργολάβου κλπ.).
Εκτός των ανωτέρω, τα µέλη που θα απαρτίζουν την οµάδα έργου του αναδόχου είναι τα ακόλουθα
(η ποσοτικοποίηση δεν αφορά σε ανθρωποµήνες απασχόλησης, η αναγωγή θα γίνει από τον
διαγωνιζόµενο):
1. Ένας (1) υπεύθυνος έργου, µε τουλάχιστον δεκαετή (10) εµπειρία στη διαχείριση
αντίστοιχων πολιτιστικών έργων (project manager).
2. Ένας (1) αναπληρωτής υπεύθυνος έργου µε τουλάχιστον πενταετή (5) εµπειρία σε
πολιτιστικά projects (project manager).
3. Δύο (2) Μηχανικοί λογισµικού (back-end development).
4. Δύο (2) Web developer (front-end development).
5. Ένας (1) Interaction designer ως user experience consultant.
6. Ένας (1) ειδικός σε θέµατα διαδικτυακού marketing, SEO και media services.
7. Ένας (1) Graphic designer ως design director.
8. Ένας (1) Graphic designer µε εµπειρία στη µικροτυπογραφία και στη διευθέτηση της
πληροφορίας.
9. Ένας (1) 3D animator - Motion designer.
10. Ένα (1) παραγωγό - συνθέτη ήχου.
11. Ένα (1) τεχνικό ήχου για editing.
Καθώς το αντικείµενο του Έργου περιλαµβάνει διαχείριση πολιτισµικών πόρων, κρίνεται
απαραίτητη η ύπαρξη και των ακόλουθων ειδικοτήτων:
12. Ένας (1) Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος.
13. Ένας (1) Αρχαιολόγος µε ειδίκευση στην Πολιτισµική Πληροφορική.
Όλα τα µέλη της οµάδας έργου, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών των λήψεων, θα πρέπει να έχουν
τεκµηριωµένη επαγγελµατική εµπειρία στην ειδικότητά τους (κατ’ ελάχιστο 3 έτη εκτός αν
προσδιορίζεται παραπάνω διαφορετικά για συγκεκριµένα µέλη), η οποία θα αποδεικνύεται µέσω
βεβαιώσεων ή δηµοσιεύσεων του έργου τους ή υπεύθυνη δήλωση µε παράρτηµα που θα αναφέρει
ρητά Τίτλο έργου, Χρονολογία υλοποίησης, Εργοδότη και Περιγραφή έργου.
Επίσης θα προσκοµίζονται αποδεικτικά σπουδών για τις ειδικότητες (αρ. 3,12,13) της
33
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
προαναφερθείσας οµάδας έργου για τις οποίες απαιτείται, τίτλος σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού
ιδρύµατος (ΑΕΙ) ή ισότιµων τίτλων της αλλοδαπής.
Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής µετά από σχετική
εισήγηση της Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ).
Ο υποψήφιος Ανάδοχος για να παρέχει επαρκή τεκµηρίωση κάλυψης της ανωτέρω προϋπόθεσης
συµµετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών
Συµµετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης:
3.1
Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου,
σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα:
Α/Α
Εταιρία (σε περίπτωση
Ένωσης Κοινοπραξίας)
Ονοµατεπώνυµο
Μέλους Οµάδας Έργου
Ρόλος στην Οµάδα
Έργου - Θέση στο
σχήµα υλοποίησης
Ανθρωποµήνες
Ποσοστό
συµµετοχής*
(%)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)
3.2
Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην
Οµάδα Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα:
Α/Α
Επωνυµία Εταιρείας
Υπεργολάβου
Ονοµατεπώνυµο Μέλους
Οµάδας Έργου
Ρόλος στην Οµάδα
Έργου – Θέση στο
σχήµα υλοποίησης
Ανθρωποµήνες
Ποσοστό
συµµετοχής*
(%)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)
3.3
Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα
Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα:
Α/Α
Ονοµατεπώνυµο Μέλους Οµάδας Έργου
Ρόλος στην Οµάδα
Έργου – Θέση στο
σχήµα υλοποίησης
Ανθρωποµήνε
ς
Ποσοστό
συµµετοχής*
(%)
34
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)
*ως Ποσοστό Συµµετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωποµηνών του δια των
συνολικών προσφερόµενων ανθρωποµηνών (άθροισµα των µερικών συνόλων 3.1, 3.2, 3.3)
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συµπληρωµατικά µε τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει
δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την µορφή Υπεύθυνης Δήλωσης.
3.4
Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα όλων των µελών της Οµάδας Έργου (βάσει του υποδείγµατος
στο Μέρος C της Διακήρυξης) από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία
πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελµατικά προσόντα και η εµπειρία του σχετικά τις
απαιτήσεις που αναλαµβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που έχει περιγραφεί να συµµετέχει
στην οµάδα Έργου (βλέπε παραπάνω)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1.
Η αρµόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω
στοιχείων τεκµηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισµού εντός τριών
(3) εργασίµων ηµερών από την λήψη του σχετικού αιτήµατος.
2.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης και κάθε
άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης που θεωρεί ότι τεκµηριώνει την ικανότητα για συµµετοχή του στον
διαγωνισµό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών µόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι
εκ των υστέρων.
3.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση/ Κοινοπραξία:
-
Τα απαιτούµενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκµηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα
µε τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης /Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την
Ένωση /Κοινοπραξία
-
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής είναι δυνατόν να καλύπτονται αθροιστικά σύµφωνα µε την
αρχή της ίσης µεταχείρισης και µη διάκρισης των διαγωνιζοµένων.
4.
Η δυνατότητα αθροιστικής κάλυψης των ελαχίστων απαιτήσεων συµµετοχής αφορά επίσης και τα
στελέχη της προτεινόµενης από τους διαγωνιζόµενους οµάδας έργου: οι απαιτούµενες ιδιότητες κάθε
ενός από τα στελέχη που περιγράφονται στα προηγούµενα, σε ό,τι αφορά την εµπειρία, µπορεί να
ικανοποιούνται αθροιστικά από περισσότερα του ενός στελέχη.
5.
Επιτρέπεται η κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής i και ii ανωτέρω, από τρίτους,
σύµφωνα µε τα άρθρα 45 παρ. 2 και 46 (παράγραφος 3) του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή
απαιτείται η προσκόµιση -εντός του φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής - της σχετικής έγγραφης
δέσµευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύµβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους
αναγκαίους πόρους.
6.
Στοιχεία τεκµηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
35
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Β2.7 Εγγύηση Συµµετοχής
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε
ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισµού του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου του
αναλογούντος ΦΠΑ).
Συγκεκριµένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής είναι τριάντα χιλιάδες διακόσια
ενενήντα ευρώ 30.290,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή
πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος-µέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχει σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών
αυτό το δικαίωµα. Οι εγγυήσεις µπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή
πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε χώρα-µέρος διµερούς ή πολυµερούς
συµφωνίας µε την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συµφωνία για τις
Δηµόσιες Συµβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων.
2. Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα
παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή
τους στην Ελληνική γλώσσα.
3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το
υπόδειγµα.
4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί
να υπογράψει εµπροθέσµως τη Σύµβαση ή να καταθέσει -προ της υπογραφής της
Σύµβασης- την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο Β5.1 παρακάτω, ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη
υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή του στο Διαγωνισµό, κηρύσσεται
έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας
Αρχής µετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.
5. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα
µετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του
Διαγωνισµού µε την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε
λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους µέσα σε τρεις ( 3 ) ηµέρες από την παρέλευση της
προθεσµίας για την άσκηση της προβλεπόµενης ενδικοφανούς προσφυγής ή του
προβλεπόµενου ένδικου βοηθήµατος ή, σε περίπτωση απόρριψης του προβλεπόµενου
ένδικου βοηθήµατος , εντός τριών (3) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης
στην αναθέτουσα αρχή.
6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συµµετοχής περιλαµβάνει και όρο ότι
αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.
Β3. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών.
Β3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών.
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα
τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, θεωρείται ότι
η υποβολή της Προσφοράς και η συµµετοχή στο διαγωνισµό έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο
36
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
όργανο του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την Προσφορά
τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό
τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier)
στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (βλ. παράγραφο Β1.3 παραπάνω).
Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για
πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται µετά την ορισµένη κατά το άρθρο Β1.6
της παρούσας Διακήρυξης ηµεροµηνία και ώρα δεν λαµβάνονται υπόψη. Η ηµεροµηνία αυτή
αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της Αναθέτουσας Αρχής όπου γίνεται και
χρονοσήµανση.
Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε
την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής τους.
Δεν θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία
και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της Προσφοράς ή για
το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
Β3.2 Περιεχόµενο Προσφορών
Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές
κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα
καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους
φακέλους, δηλαδή:
Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα
απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στις παρ. Β2.3, Β2.6 και Β2.7. Τα δικαιολογητικά
θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένα µέσα στον Φάκελο µε τη σειρά που ζητούνται παρ. Β3.2.1
Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του
υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β3.2.2
Γ. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του
υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β3.2.3
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση
υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων.
37
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:
Δικαιολογητικά Συµµετοχής:
•
ένα (1) πρωτότυπο
•
ένα (1) αντίγραφο
που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Δικαιολογητικά Συµµετοχής.
Τεχνική Προσφορά:
•
ένα (1) πρωτότυπο,
•
ένα (1) αντίγραφο,
•
ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD), εκτός των τεχνικών
φυλλαδίων,
που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
Σηµείωση:
1. Σε περίπτωση που το σύνολο ή µέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να συµπεριληφθούν
σε CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς.
2. Είναι ιδιαίτερα επιθυµητό ο σφραγισµένος φάκελος Τεχνικής Προσφοράς να έχει διαστάσεις οι
οποίες είναι διαχειρίσιµες από πλευράς φύλαξης και ανάγνωσης πχ. πλάτους 60 εκ. x 80 εκ.
Οικονοµική Προσφορά:
ένα (1) πρωτότυπο,
ένα (1) αντίγραφο,
ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD),
που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς.
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
ΠΡΑΞΗ: ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ
[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ]
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφίσεις και ψηφιοποιήσεις »
Αριθµός Διακήρυξης 5840/22/10/2013
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
38
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Αριστοτέλους 16, Έδεσσα, 58200
Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισµού
Να µην ανοιχθεί από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου ούτε από την Ταχυδροµική Υπηρεσία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17/12/2013 ΩΡΑ: 11.00
Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και
τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του
Διαγωνισµού, τα Τµήµατα για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά και τον τίτλο του φακέλου.
Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και
διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
όλων των µελών της.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην Τεχνική
Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και να µονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα και τα ηλεκτρονικά
αντίγραφα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο.
Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά
των όρων της Διακήρυξης.
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται
ασαφείς απαντήσεις της µορφής «ελήφθη υπόψη», «συµφωνούµε και αποδεχόµεθα», κλπ.
Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα,
σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση,
πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι
διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρµόδια
Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο
συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας
αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο
Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως
ενήµερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου και ότι έχει µελετήσει
όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο Διαγωνισµού.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας
Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη.
Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης
ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή και
39
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση
αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά.
Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε
χρόνο που θα ορίζει η αρµόδια Επιτροπή.
Β3.2.1 Περιεχόµενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής»
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος
πρέπει να περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου
Αναδόχου ως προς τις τυπικές και τεχνικές απαιτήσεις συµµετοχής στον Διαγωνισµό και τα οποία
προσδιορίζονται στις παραγράφους:
•
Β2.3 Δικαιολογητικά Συµµετοχής
•
Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής - Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα.
•
Β2.7 Εγγύηση Συµµετοχής
Β3.2.2 Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
Η σύνταξη των τεχνικών φακέλων των υποψηφίων είναι απαραίτητο να ακολουθεί την δοµή που
δίνεται στον παρακάτω Πίνακα περιεχοµένων Τεχνικής Προσφοράς, ανά Τµήµα του διαγωνισµού
στο οποίο αφορά η προσφορά τους, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία της αξιολόγησης.
Σε ότι αφορά το ζητούµενο αναλυτικό χρονοδιάγραµµα για κάθε Τµήµα του διαγωνισµού που θα
πρέπει να περιλαµβάνεται στην τεχνική προσφορά, αυτό θα είναι συµβατό µε τις τµηµατικές
προθεσµίες που τίθενται µε την παρούσα διακήρυξη και θα αναλύει περαιτέρω τις επιµέρους
ενότητες του έργου σε πακέτα εργασίας και διαδικασίες, θα προσδιορίζει το χρόνο εκτέλεσης της
κάθε διαδικασίας και το χρόνο παράδοσης όλων των παραδοτέων του έργου σε µορφή
διαγράµµατος Gantt.
Πίνακας περιεχοµένων Τεχνικής Προσφοράς
Α/Α
Θέµα
1
Βασικό παραδοτέο
1.1
Σύµφωνα µε:
•
Εισαγωγή.
•
Αίθουσες (7).
•
«Ευρετηριακό» περιβάλλον.
2
Βασικά επιµέρους παραδοτέα της εφαρµογής
(Εικονικό µουσείο).
2.1
Ψηφιακά videos / Documentaries (Ελλάδα), Ψηφιακά
videos / Documentaries (Εξωτερικό), Ψηφιακά εκθέµατα,
Α3.3, Α3.4, Α3.5, A3.6, A3.7,
A3.8, A3.9, A3.10, A3.11,
A3.12, Α3.13
Α3.6, Α3.7, Α3.8, Α3.9, Α3.10,
Α.11, Α3.12, Α3.13
40
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Α/Α
Θέµα
Σύµφωνα µε:
Φωτογραφικές λήψεις, Τρισδιάστατα µοντέλα,
Εκπαιδευτικές δράσεις, Ηχητική επένδυση εκθεµάτων.
3
Πίνακες Συµµόρφωσης
Σύµφωνα µε C.3
4
Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς, χωρίς τιµές
Σύµφωνα µε C.4
•
Η εµφάνιση τιµής / τιµών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί
λόγο απόρριψης της Προσφοράς.
•
Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις
λογισµικού και αυτές παρέχονται από τον κατασκευαστή
του λογισµικού σαν ξεχωριστό προϊόν / υπηρεσία µε αξία,
ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει το εν
λόγω προϊόν / υπηρεσία στους Πίνακες Οικονοµικής
Προσφοράς (χωρίς τιµές).
Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει:
•
Τεκµηριωτικό υλικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.)
•
Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψηφίου
Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη,
αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.
•
Τους πίνακες συµµόρφωσης (βλ. Τµήµα C - C3 της Διακήρυξης), κατάλληλα
συµπληρωµένους, σύµφωνα µε τα παρακάτω:
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΝ /ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΡΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθµός (που σηµαίνει υποχρεωτικό
αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συµµόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούµενη ως απαράβατος όρος σύµφωνα µε την παρούσα
Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί µε τη λέξη «Επιθυµητή» τότε αποτελεί προδιαγραφή που
υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούµενο και Προσφορές που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές
συνεκτιµώνται, επί τα βελτίω σύµφωνα µε τη συναφή οµάδα κριτηρίων στην οποία εντάσσεται.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η
41
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΝ /ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΡΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την
ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί
απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρµόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε Παράρτηµα της Τεχνικής Προσφοράς
το οποίο θα περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές
περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές
µεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου
τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήµατος καταγράφεται
αναλυτικός πίνακας των περιεχοµένων του.
Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά
το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό
φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, µεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραµµιστεί το σηµείο που
τεκµηριώνει τη συµφωνία ή υπερκάλυψη και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα
Συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. Αx.xx).
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και
η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.
Η αρµόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόµενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία
κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.
Σε περίπτωση που δεν έχει συµπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους
όρους στον πίνακα συµµόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.
Β3.2.3 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει
να περιέχει συµπληρωµένους τους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς (βλ. C.4).
Β3.2.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος
στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο Β2.4
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.
Β3.3 Ισχύς Προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) µήνες από την
επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο
χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή
πριν από τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη έξι (6) µηνών.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη
της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
42
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Σε περίπτωση που Προσφορά σε ισχύ ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται
σε κυρώσεις και ειδικότερα:
•
Απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση.
•
Κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
Β3.4 Εναλλακτικές Προσφορές
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος
Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να
διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
Η Προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όµως σαφώς, τόσο
στην Τεχνική όσο και στην Οικονοµική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί
Προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών.
Β3.5 Τιµές Προσφορών - Νόµισµα
Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόµενο είδος θα εκφράζονται σε
Ευρώ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση των συµβατικών παραδοτέων, καθώς και η
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του προβλεπόµενου λογισµικού, ελεύθερου από κάθε
επιβάρυνση στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη.
Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιµών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό µε το οποίο
θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιµές αυτές µε τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος
ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρµόδια Επιτροπή.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιµές που θα αναφέρονται στους
Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς για κάθε προσφερόµενο είδος θα είναι οι τελικές τιµές µετά την
έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονοµική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί
µέρους αθροίσµατα ή επί του συνολικού τµήµατος της Προσφοράς.
Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε
προσφερόµενο είδος, για να µπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση
αυξοµείωσης φυσικού αντικειµένου. Προσφερόµενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονοµική
Προσφορά χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία.
Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής,
υπερισχύει η τιµή µονάδας.
Προσφορά που δεν δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωµένοι να
συµπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. C.4).
43
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Οι τιµές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν
νέους πίνακες τιµών ή να τους τροποποιήσουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για τη τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν.
Β4. Διενέργεια Διαγωνισµού - Αξιολόγηση Προσφορών
Β4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισµού, Αξιολόγησης Προσφορών και
Κατακύρωσης του Διαγωνισµού
Β4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισµού –αποσφράγιση Προσφορών
Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισµού την
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των Προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας
Αρχής (βλ. παράγραφο Β1.3 παραπάνω), παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους.
Οι Προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρµόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε
φάκελο σηµειώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου, η ηµεροµηνία και η ώρα καταχώρησης.
Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία:
1. Ανοίγονται, σε δηµόσια συνεδρίαση, οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι
Δικαιολογητικών Συµµετοχής, και µονογράφονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα
πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών Συµµετοχής κατά φύλλο.
2. Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά
µονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την αρµόδια Επιτροπή φυλάσσονται.
Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονοµικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο
οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή και φυλάσσεται.
3. Η αρµόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει µόνο ως προς την αριθµητική
πληρότητα και εγκυρότητα (δηλ. έναντι του πίνακα δικαιολογητικών) τα δικαιολογητικά
Συµµετοχής. Ανάλογα µε τον αριθµό και τον όγκο των δικαιολογητικών η αρµόδια
Επιτροπή, δύναται να ελέγξει το περιεχόµενο των δικαιολογητικών και την πλήρωση των
ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής – κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σε επόµενη
συνεδρίαση.
4. Μετά τον έλεγχο της κάλυψης του κριτηρίου συµµετοχής µέσω της εξέτασης του
περιεχοµένου των δικαιολογητικών συµµετοχής, η Επιτροπή εισηγείται στο αρµόδιο όργανο
της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά του γνωστοποιείται
στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να
καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ηµεροµηνία της αποσφράγισης των Τεχνικών
Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Προσφορά ως προς τα
δικαιολογητικά Συµµετοχής έχει γίνει αποδεκτή.
44
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι Φάκελοι όσων Τεχνικών Προσφορών
έγιναν αποδεκτές για συµµετοχή στο διαγωνισµό (βάσει των δικαιολογητικών Συµµετοχής)
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
επαναφέρονται στην αρµόδια Επιτροπή για την αποσφράγιση τους. Οι Φάκελοι Τεχνικών
Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών
Συµµετοχής αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται.
6. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Τεχνικών Προσφορών, µονογράφονται από την
αρµόδια Επιτροπή, σε δηµόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο
(εκτός των τεχνικών φυλλαδίων).
7. Η αρµόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές για κάθε
Τµήµα του Έργου χωριστά και εισηγείται στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το
οποίο αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους
Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος,
ώρα και ηµεροµηνία της αποσφράγισης των Οικονοµικών Προσφορών για τους
υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή.
8. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών
επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρµόδια Επιτροπή για την
αποσφράγισή τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής. Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Οµοίως
επιστρέφονται και οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί.
9. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονοµικών Προσφορών, µονογράφονται από την
αρµόδια Επιτροπή, σε δηµόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο.
10. Μετά το πέρας και της οικονοµικής αξιολόγησης, η αρµόδια Επιτροπή, σε κλειστή
συνεδρίαση, συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων κατά φθίνουσα
σειρά αξιολόγησης, για κάθε Τµήµα του Έργου χωριστά, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα
κριτήρια αξιολόγησης, από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόµενος προς κατακύρωση κάθε
Τµήµατος του Έργου, επικρατέστερος Ανάδοχος.
11. Η αρµόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής το οποίο αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους
συµµετέχοντες το αποτέλεσµα του Διαγωνισµού.
12. Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών, (Δικαιολογητικά Συµµετοχής,
Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά) γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή σε κλειστές
συνεδριάσεις.
13. Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του Διαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση
µόνο των συµµετεχόντων στο Διαγωνισµό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους
επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων Προσφορών (σε κάθε
στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρµόδια
Επιτροπή. Η εξέταση των Προσφορών θα γίνει χωρίς αποµάκρυνσή τους από το χώρο της
Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή µε οποιοδήποτε άλλο
τρόπο ψηφιοποίηση, αναπαραγωγή ή αναµετάδοση. Οι ενδιαφερόµενοι σε κάθε περίπτωση
κρατούν σηµειώσεις επί των στοιχείων των Προσφορών που εξετάζουν.
45
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
14. Σε περίπτωση που µε την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόµενους θα
έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει επ'
αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενηµερώνει την
αρµόδια Επιτροπή κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του Διαγωνισµού. Όλες οι
πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην
αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα
αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα
της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
15. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών η αρµόδια Επιτροπή
συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής σε
δύο (2) όµοια αντίτυπα.
Σηµείωση:
Η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει τα µέσα (cd’s) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών
και των Οικονοµικών Προσφορών αναφορικά µε:
•
το κατά πόσον είναι αναγνώσιµα και µη επανεγγράψιµα,
•
οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που θα υποπέσει στην αντίληψή της.
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβληµα σε κάποιο µέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον
υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει νέο, σύµφωνα µε τις
προαναφερθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) ηµερών από την µε απόδειξη
παραλαβής, έγγραφη ενηµέρωση.
Β4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών
Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
Προσφορά.
Για την επιλογή της συµφερότερης Προσφοράς η αρµόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:
•
Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν
απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων
προϋποθέσεων συµµετοχής
•
Αξιολόγηση των οικονοµικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε
προηγούµενο στάδιο της αξιολόγησης
•
Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της συµφερότερης Προσφοράς για κάθε
Τµήµα του Έργου µε βάση τον ακόλουθο τύπο:
Λi=(70)*(Bi/Bmax)+(30)*(Kmin/Ki)
Όπου:
46
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Bmax
Η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
Bi
Η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i
Kmin
Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή
Ki
Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i
Λi
Το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία
Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µεγαλύτερο Λ.
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα
οποία τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και τη βαθµολόγηση των
τεχνικών Προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής σε δύο
(2) αντίτυπα.
Β4.1.3 Βαθµολόγηση τεχνικών Προσφορών
Η Βαθµολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα "Κριτήρια Αξιολόγησης", όπως
αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα της παρ. Β.4.1.4.
Όλα τα επί µέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα 100 έως 120 βαθµούς.
Η βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων:
•
είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις / προδιαγραφές
[απαράβατοι όροι],
•
αυξάνεται έως 120 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και
λοιπές απαιτήσεις της Διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές
ή/και λοιπές απαιτήσεις της Διακήρυξης.
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή
βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά
ψηφία, και η συνολική βαθµολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων
βαθµολογιών όλων των κριτηρίων.
Β4.1.4 Οµάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου,
θα γίνει µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
47
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
A/A
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συντελεστής
βαρύτητας
(%)
Σχετικές παρ. Α
Μέρους & Πινάκων
Συµµόρφωσης
1
Συνολική Προσέγγιση Κατανόησης του Έργου
(25%)
1.1
Κατανόηση απαιτήσεων, στόχου και έκτασης του
αντικειµένου
5%
Α2.1, Α2.2, Α2.3,
Α2.4, Α3 και C3
1.2
Προσαρµογή προσέγγισης σε σχέση µε το περιβάλλον
ανάπτυξης και λειτουργίας του Έργου
10%
Α1.1, Α1.2, Α2.2,
Α2.3, Α2.4 , Α3.1,
Α3.2, Α3.3, Α3.4,
Α3.5, Α3.12 και C3
1.3
Παρεχόµενες υπηρεσίες, εργαλεία και τεχνικές
10%
Α1.2.5, Α3.4, Α3.5,
Α3.6, Α3.7, Α3.8,
Α3.9, Α3.10, Α3.11,
Α3.12, Α3.13, Α4.1
έως και Α5.5, C3
2
Ποιότητα της µεθοδολογικής και τεχνολογικής
προσέγγισης υλοποίησης
(50%)
2.1
Μεθοδολογία διαχείρισης και υλοποίησης του έργου
10%
Α1.1.4, Α1.2, Α2.3,
Α2.4, Α3.2, Α3.4,
Α3.5, Α3.7, Α5 και C3
2.2
Συνολική λύση στις επιχειρησιακές και τεχνολογικές
απαιτήσεις και προδιαγραφές του έργου
30%
Α2.1, Α2.3, Α2.4, Α3
και C3
2.3
Ποιότητα των υπηρεσιών σε όλο τον κύκλο ζωής του
έργου
10%
Α1.2.4, Α2.3, Α2.4,
A3.3, Α3.4, Α3.5,
A3.7, Α3.13, Α4.1 έως
Α4.6 και C3
3
Οργάνωση Υλοποίησης, Λειτουργία Διοίκησης Έργου
και Μεταφορά τεχνογνωσίας
(25%)
3.1
Οργανωτική Αποτελεσµατικότητα του σχήµατος διοίκησης
και υλοποίησης Έργου
5%
Α1.2.2, Α1.2.3, A2.4
Α3.7, Α3.13, Α3.14 Α5.2 και C3
3.2
Διακυβέρνηση και επικοινωνία µε όλους τους συντελεστές
του Έργου
5%
Α2.4, Α3.7, Α3.14 Α5.2 , Α5.3, Α5.4 και
C3
3.3
Δείγµα υλοποίησης
15%
Α2.4, Α3.5, Α3.6,
Α3.12, Α4.1, A4.2,
A4.3, A4.6, C3,
C5.1.1, C5.1.2
ΣΥΝΟΛΟ
100%
48
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Β4.1.5 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισµού
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισµού και της Αξιολόγησης των
Προσφορών, µε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να
κατακυρωθεί το Έργο, καλείται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσµίας που δεν
µπορεί να είναι µικρότερη των είκοσι (20) ηµερών (Ν. 3614/2007, άρθρο 25) από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (βλ.
Β2.4), προκειµένου αυτά να ελεγχθούν από αρµόδια Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο.
Σε ηµεροµηνία που θα καθορίζεται µε την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζονται οι Φάκελοι
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του υποψηφίου Αναδόχου του Έργου, µονογράφονται δε από την
αρµόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία κάθε Φακέλου κατά φύλλο. Στη διαδικασία αυτή
καλούνται να παραστούν όσοι έχουν υποβάλει παραδεκτή τεχνική και οικονοµική
Προσφορά.
Η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο αρµόδιο όργανο
της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται µε σχετική του απόφαση και µε µέριµνα του
γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του.
Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί
εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισµός , να υποβάλει τα απαραίτητα
Δικαιολογητικά και Νοµιµοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της Σύµβασης, τα οποία θα είναι
σύµφωνα µε την επιστολή της πρόσκλησης.
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο
αποκλεισµού προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής Συµµετοχής του. Σε αυτή την
περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόµενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των
διαγωνιζοµένων υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται
η διαδικασία ως ανωτέρω.
Β4.2 Απόρριψη Προσφορών
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής.
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες
από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Έλλειψη δικαιώµατος συµµετοχής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. Β2.2.
2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της
παρ. Β2.3.
3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων
συµµετοχής της παρ. Β2.6.
4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο.
5. Χρόνος παράδοσης Έργου µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο.
6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει µε
σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή.
49
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης.
8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της Διακήρυξης.
9. Προσφορά που η προσφερόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας είναι µικρότερης χρονικής
διάρκειας από την ελάχιστη ζητούµενη και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουµένων
υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας.
10. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο
διαγωνισµό.
11. Προσφορά που αφορά µόνο σε µέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των
ζητούµενων υπηρεσιών/προϊόντων.
12. Υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική Προσφορά: Πριν την απόρριψη µιας τέτοιας
Προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης
της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία της µεθόδου παροχής
υπηρεσίας / τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις / τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις
οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία / την πρωτοτυπία / καινοτοµία
της προτεινόµενης λύσης). Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι
προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
13. Προσφορά η οποία εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερόµενου κόστους σε είδος,
προϊόν ή υπηρεσία, ή σε µερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο µέρος πλην των αντιτύπων της
Οικονοµικής Προσφοράς.
14. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του Έργου.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που
βρίσκεται ο Διαγωνισµός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι
συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισµού του Υποψηφίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρούσα.
Β4.3 Προσφυγές
Προσφυγές κατά της Διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντος σ' αυτόν και
της νοµιµότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται
σύµφωνα τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Ο Ν.3886/2010 ορίζει ότι, κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η
συγκεκριµένη σύµβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµιά από παράβαση της νοµοθεσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει προσωρινή
δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνοµης πράξης της αναθέτουσας αρχής ή της
υπογραφείσας σύµβασης και επιδίκαση αποζηµίωσης.
Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο ενδιαφερόµενος οφείλει, µέσα σε προθεσµία
δέκα (10) ηµερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και
πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του.
Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15)
ηµερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιµη, λαµβάνει τα
50
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
κατάλληλα µέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, τεκµαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής
προσφυγής.
Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10)
ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσµία για την
άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσµία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων
κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής
αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως µε την ως άνω προσωρινή
διαταγή.
Β4.4 Αποτελέσµατα - Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισµού
Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη Προσφοράς,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των
υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής. Η κατακύρωση (Άρθρο 5
παρ. 2, ν. 3886/2010) γίνεται αφού παρέλθουν 10 ηµέρες για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής µε αφετηρία την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στους
ενδιαφεροµένους (λοιπούς υποψηφίους).
Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού του Έργου στον ανάδοχο γνωστοποιείται σε αυτόν και
στους λοιπούς συµµετέχοντες.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισµό σε κάθε
στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:
1. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της
διαδικασίας,
2. εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό,
3. εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε
συνεννόηση των Διαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού,
4. εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση Έργο.
Σε περίπτωση µαταίωσης του Διαγωνισµού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα
αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Β5. Κατάρτιση Σύµβασης - Γενικοί Όροι Σύµβασης
Β5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύµβασης - Εγγυήσεις
1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύµβαση.
2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις Προσφορές τους, δεν
δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
3. Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που
περιλαµβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το
51
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της
παρούσας. Το κείµενο της Σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων της εκτός
προφανών ή πασίδηλων παραδροµών. Για θέµατα, που δεν θα ρυθµίζονται ρητώς από τη
Σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική
Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονοµική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη,
εφαρµοζοµένων επίσης συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
4. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα
σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων του ελέγχου
των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύµβασης
προσκοµίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συµβατικού τιµήµατος µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
5. Αν περάσει η προθεσµία των ανωτέρω δέκα (10) ηµερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύµβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση
Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, µπορεί να κηρυχθεί
έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συµµετοχής, χωρίς
άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την
ανάθεση της Σύµβασης στον επόµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η απόφαση
αυτή λαµβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε µέτρο για την αποκατάσταση
κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής.
6. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα (βλ. C.1.2).
7. Η Εγγύηση Συµµετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύµβαση,
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και µέσα
σε δέκα (10) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης. Οι Εγγυήσεις Συµµετοχής των
υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται µέσα σε τρεις ( 3 ) ηµέρες από την
παρέλευση της προθεσµίας για την άσκηση της προβλεπόµενης ενδικοφανούς προσφυγής
ή του προβλεπόµενου ένδικου βοηθήµατος ή, σε περίπτωση απόρριψης του
προβλεπόµενου ένδικου βοηθήµατος , εντός τριών (3) ηµερών από την κοινοποίηση της
σχετικής απόφασης στην αναθέτουσα αρχή..
8. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής επιστρέφονται
µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση
των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους και µετά την κατάθεση της
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας.
9. Εάν µετά την κατακύρωση του Διαγωνισµού και πριν από την παράδοση
εξοπλισµού/έτοιµου λογισµικού, στο πλαίσιο της πρότασης επικαιροποίησης, έχουν
ανακοινωθεί νεότερα µοντέλα/ εκδόσεις, αποδεδειγµένα ισχυρότερα και καλύτερα από
εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποδεχθεί, να τα προµηθεύσει αντί των προσφερθέντων, µε
την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση.
10. Η Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συµφωνίας των συµβαλλόµενων
µερών στο πλαίσιο της Διακήρυξης .
52
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Β5.2 Τρόπος Πληρωµής - Κρατήσεις
Ο τρόπος πληρωµής είναι ο ακόλουθος:
a) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής έως είκοσι τοις εκατό (20%) του συµβατικού τιµήµατος
(µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) µετά από αίτηµα του Αναδόχου, µετά την υπογραφή της
Σύµβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγµένης
σύµφωνα µε το υπόδειγµα (βλ. C.1.3). Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη από την
ηµεροµηνία λήψης µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του Έργου, επιβαρυνόµενη
µε το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών βάσει των
διατάξεων του άρθρου 84 του ν. 2362/95 "Περί Δηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των
Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις" όπως εκάστοτε ισχύει. Ο τόκος θα
παρακρατείται κατά την εξόφληση. Για τον υπολογισµό του τόκου θα λαµβάνεται υπόψη το
ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του Δηµοσίου 12µηνης διάρκειας που θα
ισχύει κατά την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξηµένο κατά 0,25
ποσοστιαίες µονάδες. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσµευτεί άπαξ και θα
επιστραφεί µε την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου.
b) Τµηµατικές πληρωµές ανά εξάµηνο, σύµφωνα µε τα ποσοστά επί του αντίστοιχου
συµβατικού τιµήµατος που αναφέρονται στον Πίνακα της παραγράφου Α3.13 της
παρούσας Διακήρυξης, µετά την παραλαβή των αναγραφόµενων στον ίδιο Πίνακα
παραδοτέων της κάθε σύµβασης, αφού παρακρατηθεί ο µε τον παραπάνω τρόπο
υπολογισθείς τόκος, επί της εισπραχθείσας προκαταβολής, για το χρονικό διάστηµα από
την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής µέχρι την ηµεροµηνία της πληρωµής. Εφόσον
έχει ληφθεί προκαταβολή, αυτή θα αποσβεσθεί µε τις τελευταίες πληρωµές.
Η πληρωµή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωµή.
Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
βάσει Ν.2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β5.3 Εκτελωνισµός - Φόροι
Οι φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Β5.4 Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας
Για την καλή λειτουργία κάθε Τµήµατος του Έργου, µετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (βλ. υπόδειγµα C.1.4), η
αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 3% του συµβατικού τιµήµατος µη
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου των
παραδοτέων της σύµβασής του. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει
οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο ανάλογα µε τα όσα περιγράφονται στην παράγραφο
Α4.2 της παρούσας Διακήρυξης.
Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται µετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα από
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
53
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Β5.5 Ποινικές Ρήτρες - Έκπτωση Αναδόχου
Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής
του. Σε περίπτωση καθυστέρηση παράδοσης ενδιάµεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού
από υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται
κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω:
1. Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν
παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης:
•
Ποσοστό 0,2% επί της συµβατικής τιµής των παραδοτέων που καθυστερούν, εφόσον
αυτά είναι διακριτά κοστολογηµένα στην οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου.
•
Ποσοστό 0,02 % του συµβατικού τιµήµατος του Έργου, σε κάθε άλλη περίπτωση.
2. Σε περίπτωση που οι επιβαλλόµενες ποινικές ρήτρες υπερβούν το 3% του τιµήµατος του
έργου, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει
ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της
Σύµβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση.
5. Σε περίπτωση έκπτωσης, εφαρµόζονται αθροιστικά οι κυρώσεις που προβλέπονται
στον Κανονισµό Προµηθειών του Δηµοσίου (ΠΔ 118/2007) άρθρο 34, παράγραφος 5,
εδάφια α, β και ε.
6. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη
Σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις.
7. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και µε τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση
υπέρβασης τυχόν τµηµατικών προθεσµιών ή µη ολοκλήρωσης φάσεων ή µη παράδοσης
παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραµµα του Έργου, από υπαιτιότητα του
Αναδόχου.
8. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύµβαση, θα
επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την
εποµένη πληρωµή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από
την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
9. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τµηµατικές
προθεσµίες µόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί µέσα στη συνολική
προθεσµία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραµµα. Οι ρήτρες καθυστέρησης
που επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν
τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσµίας που έχουν
επιβληθεί.
10. Σε περίπτωση επέκτασης του χρονοδιαγράµµατος της Σύµβασης, οι ποινικές ρήτρες θα
εξακολουθούν να υπολογίζονται βάσει του αρχικού χρονοδιαγράµµατος της Σύµβασης.
54
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
11. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα µέλη της
Ένωσης, τα οποία συµφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω
ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα µέλη της Ένωσης.
12. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση
της, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν
συµβατικό τίµηµα.
13. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης παραδοτέου ή µέρους αυτού, µε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή του µε άλλο, που να είναι
σύµφωνο µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται µε την
απόφαση αυτή, σύµφωνα µε τις αντικειµενικές απαιτήσεις της Πράξης. Σε περίπτωση που
η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του ταχθέντος χρόνου ο ανάδοχος θεωρείται
εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
14. Εάν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα στην
προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις
Β5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου
1. Τριάντα (30) ηµέρες µετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό
πρόγραµµα εργασιών (Πρόγραµµα υλοποίησης του Έργου) στην Αναθέτουσα Αρχή. Εάν
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο καταστατικό του Έργου
τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και
θα για εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. Το Πρόγραµµα υλοποίησης του
Έργου δεν ταυτίζεται µε τη Μελέτη Εφαρµογής ή άλλα παραδοτέα που προβλέπεται να
παραδοθούν στη διάρκεια του Έργου.
2. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά
µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του Έργου.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο
Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την
αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.
4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από µέλη της Οµάδας
Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την
παρούσα Σύµβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε
τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
5. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά του,
επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν
την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως
στις απαιτήσεις της Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα
συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της
Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυόµενων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους της Οµάδας
Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο
55
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
πρόσωπο, αντίστοιχης εµπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση µέλους της Οµάδας
Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου,
δύναται να γίνει µόνο µετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και µόνο µε άλλο
πρόσωπο αντίστοιχων προσόντων ή εµπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει
την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την αντικατάσταση.
6. Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή
λύσουν τη συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το
χρονικό διάστηµα, µέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους
και αφετέρου να αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, µε άλλους
αντίστοιχης εµπειρίας και προσόντων µετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της
Αναθέτουσας Αρχής.
8. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύµβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει
υπεργολαβικά σε τρίτους µέρος ή το σύνολο του αντικειµένου της Σύµβασης, ούτε να
υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε
περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
προσκοµίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συµφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε
καµία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του
υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή
υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συµβατικά µε τα τρίτα αυτά πρόσωπα.
Εάν το συµβατικό τίµηµα εκχωρηθεί εν όλω ή εν µέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε
περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συµβατικές σχέσεις µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν µέρει υπέρ της Τράπεζας το
εκχωρούµενο τίµηµα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, αποµείωση συµβατικού
τιµήµατος, αναστολή εκτέλεσης της σύµβασης, διακοπή σύµβασης, καταλογισµός ρητρών,
συµβιβασµός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία ευθύνη έναντι της εκδοχέως
Τράπεζας. Επισηµαίνεται ότι εκχώρηση- µεταβίβαση της σύµβασης συντελείται µόνο για
ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο, χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτηµα του
Αναδόχου όσο και την εγκριτική απόφαση / συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής και ότι η
τελευταία γνωστοποιεί τυχόν εκχώρηση - µεταβίβαση στην αρµόδια Διαχειριστική Αρχή.
Επισηµαίνεται ότι ο σοβαρός λόγος δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να προσβάλει τα
δικαιώµατα των συνυποψήφιων αναδόχων που µετείχαν στη διαδικασία και που θα έχουν
δικαίωµα στην ανάθεση της σύµβασης µετά από τυχόν έκπτωση του Αναδόχου. Θα πρέπει
να υφίσταται νόµιµη αιτία που επιβάλλει την υποκατάσταση του αναδόχου από
συγκεκριµένο τρίτο όπως π.χ. συγχώνευση µε απορρόφηση. Μόνη η πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της σύµβασης στο πρόσωπο εκείνου
που υποκαθιστά δεν αρκεί δεδοµένου ότι οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται και από το
δεύτερο στη σειρά κατάταξης υποψήφιο ανάδοχο.
9. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης ή της
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή,
για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε
αιτίας και αν προέρχεται, αλλά µέχρι το ύψος του ποσού της Σύµβασης.
56
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει
στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρµόζει το λογισµικό σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη φύση
των δεδοµένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται.
12. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή
από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει
υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόλησης ή οποιαδήποτε άλλη
αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
13. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των
ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός
Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την
ολοκλήρωση του Έργου.
14. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης
της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους.
15. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί να
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα
µέλη του Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη
δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια
του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα
Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς,
µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η
συνέχιση ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής,
η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου µέλους οι
προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύµβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου,
όταν αυτός αποτελείται από µία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική
διαχείριση, τότε η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω
γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι
Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη
Σύµβαση.
16. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισµικού, οι οποίες
παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισµικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία µε
αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του συγκεκριµένου λογισµικού και σε κάθε
57
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
ανανέωση του να προσκοµίζει επιστολή του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει την υποχρέωση του προς τον Φορέα όσον αφορά
στην ενηµέρωση του σχετικού λογισµικού µε νέες εκδόσεις. Διασφάλιση καλής λειτουργίας
των εφαρµογών. Αποκατάσταση των ανωµαλιών λειτουργίας του λογισµικού εφαρµογών
(bugs). Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του Φορέα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
επιλύει τα προβλήµατα εντός τριών ηµερών από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν
προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεµβάσεις τρίτων. Παράδοση αντιτύπων όλων των
µεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του υλικού και
λογισµικού.
17. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν
από τους Κανονισµούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 - 10)
(ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήµανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/
εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισµού/ λογισµικού/ ιστοσελίδων,
ενηµέρωση Φορέα και εκπαιδευοµένων σχετικά µε τον τρόπο χρηµατοδότησης της
εκπαίδευσης).
18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούµενες αδειοδοτήσεις στο
πλαίσιο υλοποίησης του Έργου.
Β5.7 Υπεργολαβία.
Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/
υπεργολάβους που έχει συµπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση
γνωστοποίηση της διακοπή αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του Έργου θα
συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη/υπεργολάβο συνεπικουρούµενο από πιθανά
νέους συνεργάτες/ υπεργολάβους µε σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, µετά από
προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου
και προκειµένου να δοθεί η σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο
πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις µε τις
οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος.
Επισηµαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει αιτιολογηµένα από τον Ανάδοχο την
αντικατάσταση υπεργολάβου και για τους λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή
θα τον απέκλειε από τη διαγωνιστική διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο Β.2 Αποκλεισµός
Συµµετοχής της Διακήρυξης (αν δηλαδή ο υπεργολάβος πτωχεύσει κοκ), αν περιέλθει σε γνώση
των συγκεκριµένων πληροφοριών σχετικά µε την προσωπική του κατάσταση.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο
Ανάδοχος.
Β5.8 Εµπιστευτικότητα
Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει
την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
58
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του Έργου που θα
εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα:
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς
τρίτος προς την Αναθέτουσα Αρχή - υπερκείµενος ή υποκείµενος αυτού - να µπορεί να έχει
πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούµενη δική του έγκριση
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια ως προς τις εµπιστευτικές πληροφορίες και τα
στοιχεία που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εµπιστευτικές
πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόµα και αν δεν
έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εµπιστευτικά. Η τήρηση εµπιστευτικών
πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείµενες διατάξεις και το νοµοθετικό
πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάµιλλη της εµπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον
δικό του Οργανισµό και για τις δικές τους πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εµπλοκή των συµφερόντων του µε τα
συµφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει µε τη λήξη της Σύµβασης όλα τα
στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν την Αναθέτουσα Αρχή, να
τηρεί µια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην
υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο
πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιµα από
άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε
προσωπικά δεδοµένα ατόµων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και
παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόµη και µετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην
Αναθέτουσα Αρχή και στα άτοµα που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν,
κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούµενων αρχείων προκειµένου να
αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου µε βάση τα
αναφερόµενα στη Σύµβαση.
5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσει ότι και οι
υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συµµορφώνονται µε τις
παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι σε περίπτωση
υπαιτιότητας του Αναδόχου στην µη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεµύθειας,
ο Ανάδοχος θα καταβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση µε το ποσό της
αµοιβής του από τη Σύµβαση. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να
απατήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζηµίας
6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσµεύεται να τηρεί εµπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που
τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες
και τεχνογνωσία ή δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη
«εµπιστευτικό έγγραφο». Σε καµία περίπτωση η εµπιστευτικότητα δεν δεσµεύει την
Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Η εµπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεµούς δίκης, ένστασης,
διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο µέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα µέρη,
τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.
59
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος Β : Γενικοί και Ειδικοί Όροι διαγωνισµού.
Β5.9 Πνευµατικά δικαιώµατα
Όλα τα αποτελέσµατα - µελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το Έργο, o
πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδοµένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί
απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν
ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο µε δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική
ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που µπορεί να τα διαχειρίζεται πλήρως και να τα
εκµεταλλεύεται (όχι εµπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευµατικά δικαιώµατα.
Τα αποτελέσµατα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόµιµων εκπροσώπων της Αναθέτουσας
Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την µε οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης.
Σε περίπτωση αρχείων µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
συνοδεύσει την παράδοσή τους µε έγγραφη τεκµηρίωση και µε οδηγίες για την ανάκτηση /
διαχείρισή τους.
Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώµατα πνευµατική ιδιοκτησίας που θα παραχθούν
κατά την εκτέλεση του Έργου και δεν εµπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους µεταβιβάζονται
από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα είναι πλέον ο αποκλειστικός
δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά αναφεροµένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του
λογισµικού µε κάθε µέσο και µορφή, εν όλω ή εν µέρει, την εξουσία φόρτωσης, εµφάνισης στην
οθόνη, εκτέλεσης µεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του
Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύµβασης.
Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος δεν θα διατηρεί κανένα είδος διανοητικού δικαιώµατος το οποίο
θα συναρτάται καθ' οιονδήποτε τρόπο µε τη χρήση και ενσωµάτωση των συµβατικών του
παραδοτέων από άλλους Αναδόχους, για την υλοποίηση εφαρµογών (βλ. παράγραφο: Συνοπτικά
στοιχεία Έργου του τεύχους Α της παρούσας Διακήρυξης). Επίσης, δεσµεύεται ότι θα παραδώσει
πλήρως τα παραδοτέα της σύµβασής του, σε κατάλληλη µορφή και συνοδευόµενα από την
απαιτούµενη τεκµηρίωση προκειµένου αυτά να ενσωµατωθούν, σύµφωνα µε τον προορισµό τους,
στις εφαρµογές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της Πράξης από άλλους Αναδόχους ή και από
τον ίδιο, εάν απαιτηθεί.
Β5.10 Εφαρµοστέο Δίκαιο - Διαιτησία
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που
τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύµβασης που θα
υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα
δικαστήρια Έδεσσας , εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να
προβλεφθεί στη Σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία
σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει
τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια
κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο
60
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο
ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ,
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ, ΗΧΟΥ , ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αναθέτουσα Αρχή: ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Προϋπολογισµός:
Πλέον Δικαιώµατα Προαίρεσης:
492.520,32
(χωρίς ΦΠΑ)
40.000,00
( χωρίς ΦΠΑ)
Διάρκεια:
14
µήνες
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής
κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 17/12/13Κωδικός ΟΠΣ:
300385
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος C: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης
ΜΕΡΟΣ C: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης
Πίνακας Περιεχοµένων
ΜΕΡΟΣ C: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
C1.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
3
C1.1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3
C1.2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4
C1.3 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
5
C1.4 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
6
C1.5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
7
C2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
8
C3.ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
10
C3.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
10
C4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
12
C4.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ, ΗΧΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
12
C5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ.
15
C5.1 ΔΕΙΓΜΑΤΑ.
15
C5.1.1 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.
15
C5.1.2 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΝ
15
C5.2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
19
2
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος C: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης
ΜΕΡΟΣ C: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης
C1.Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών
C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΤΟΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16
58200 ΕΔΕΣΣΑ
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ
………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό
της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού)….…………. µε αντικείµενο
«Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου , παραγωγή βίντεο, γραφικών
εικαστικών παρεµβάσεων, Ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
συνολικής αξίας τετρακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ και τριάντα δύο
λεπτών( µη συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ) , σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... Διακήρυξή
σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον
ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για
κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς
τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος
πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).
3
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος C: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, µε την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο Δηµόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης,
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΤΟΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16
58200 ΕΔΕΣΣΑ
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως
και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός …….
Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
……
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας
του διαγωνισµού) …………. µε αντικείµενο «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση
περιεχοµένου , παραγωγή βίντεο, γραφικών εικαστικών παρεµβάσεων, Ψηφιακών εκθεµάτων,
ήχου φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις» συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό
τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύµφωνα µε τη µε
αριθµό................... Διακήρυξή σας.
4
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος C: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας
ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο Δηµόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης,
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΤΟΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16
58200 ΕΔΕΣΣΑ
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός ………………….
Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
……
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συµβατικής αξίας µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύµφωνα µε τη σύµβαση µε
5
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος C: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης
αριθµό...................και τη Διακήρυξή σας µε αριθµό………., στο πλαίσιο του διαγωνισµού της
(συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού) …………. για εκτέλεση του έργου
«Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου , παραγωγή βίντεο, γραφικών
εικαστικών παρεµβάσεων, Ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή
όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και µέχρι του ποσού των ευρώ (συµπληρώνετε το ποσό το
οποίο καλύπτει η συγκεκριµένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της
προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση
Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας
……………, υπέρ της οποίας εγγυόµαστε σε εφαρµογή των σχετικών άρθρων του Κανονισµού
Προµηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας
ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΤΟΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16
58200 ΕΔΕΣΣΑ
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αρ. ............... για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός …….
Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
6
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος C: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
……
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και µέχρι του ποσού των ευρώ......................... (<συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε
διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ>), για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της
σύµβασης µε αριθµό ……… που αφορά την «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση
περιεχοµένου , παραγωγή βίντεο, γραφικών εικαστικών παρεµβάσεων, Ψηφιακών εκθεµάτων,
ήχου φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις» συνολικής αξίας ……………………. σύµφωνα µε τη µε
αριθµό ……………. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας
ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο Δηµόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης,
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης...........................
Προς: ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΤΟΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16
58200 ΕΔΕΣΣΑ
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αρ. ............... για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ
7
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος C: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός …….
Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
……
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και µέχρι του ποσού των ευρώ.........................(συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε
διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης
του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό................... που αφορά την «Ανάπτυξη λογισµικού και
παραµετροποίηση περιεχοµένου , παραγωγή βίντεο, γραφικών εικαστικών παρεµβάσεων,
Ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις» συνολικής αξίας
..................................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό ……… Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής. Το
ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας
ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο Δηµόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης,
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
C2. Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυµο:
Όνοµα:
Πατρώνυµο:
Μητρώνυµο:
8
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος C: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης
Ηµεροµηνία
Γέννησης:
__ /__ / ____
Τόπος Γέννησης:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
Διεύθυνση Κατοικίας:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνοµα Ιδρύµατος
Τίτλος Πτυχίου
Ηµεροµηνία
Απόκτησης
Πτυχίου
Ειδικότητα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόµενο, από τον υποψήφιο
Ανάδοχο, σχήµα διοίκησης Έργου)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1
Έργο (ή Θέση)
Εργοδότης
Ρόλος και Καθήκοντα στο
Έργο (ή Θέση)
Απασχόληση στο
Έργο
Περίοδος (από
2
ΑΜ
– έως)
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
__ /__ / ___
1
2
Ως ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.
Αφορά τους πραγµατικούς ανθρωποµήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόµενοι σε ισοδύναµα ανθρωποετών, – Δεν
ταυτίζεται µε τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο.
9
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος C: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης
C3.Πίνακες Συµµόρφωσης
Ο Διαγωνιζόµενος συµπληρώνει τους πίνακες συµµόρφωσης που αφορούν το Τµήµα (ή τα
Τµήµατα), καθώς επίσης και τον πίνακα συµµόρφωσης γενικών χαρακτηριστικών και τεχνολογιών
όλων των Τµηµάτων του έργου. Ο Διαγωνιζόµενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των
δεδοµένων που δηλώνει.
C3.1 Πίνακας συµµόρφωσης προδιαγραφών
Σχετικό άρθρο
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Α2.3
Στόχοι και Έκταση του
Έργου
ΝΑΙ
Α2.4
Κρίσιµοι παράγοντες
επιτυχίας του Έργου
ΝΑΙ
Α3.1
Βασικές παράµετροι
σχεδιασµού
NAI
Α3.2
Συνοπτική περιγραφή
εκθεσιακού
προγράµµατος.
ΝΑΙ
Α3.3
Απαιτήσεις
Αρχιτεκτονικής
συστήµατος
ΝΑΙ
Α3.4
Χρηστικότητα
περιβάλλοντος
ιστότοπου
ΝΑΙ
Α3.5
Περιβάλλον ιστότοπου
ΝΑΙ
Α3.6
Φωτογραφικές λήψεις
(shots) - Λήψεις
κινούµενης εικόνας
(video)
ΝΑΙ
Α3.7
Παραγωγή ψηφιακών
videos /
Documentaries
ΝΑΙ
Α3.8
Παραγωγή
τρισδιάστατων
µοντέλων
ΝΑΙ
(Α3.3.1 –
Α3.3.4)
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
10
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος C: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης
Σχετικό άρθρο
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Α3.9
Ψηφιακά εκθέµατα –
αντικείµενα
ΝΑΙ
Α3.10
Εκπαιδευτικές δράσεις
ΝΑΙ
Α3.11
Ηχητική επένδυση
εκθεµάτων
ΝΑΙ
Α3.12
Ειδικές προδιαγραφές
έργου
ΝΑΙ
Α3.13
Πίνακας παραδοτέων
ΝΑΙ
Α3.14
Διαλειτουργικότητα
ΝΑΙ
Α3.15
Πολυκαναλική
προσέγγιση
ΝΑΙ
Α3.16
Ανοικτά δεδοµένα
ΝΑΙ
Α3.17
Απαιτήσεις ασφαλείας
ΝΑΙ
Α3.18
Απαιτήσεις ευχρηστίας
συστήµατος
ΝΑΙ
Α3.19
Απαιτήσεις
προσβασιµότητας
ΝΑΙ
Α3.20
Χρονοδιάγραµµα και
Φάσεις Έργου
ΝΑΙ
Α3.21
Σηµαντικά Ορόσηµα
υλοποίησης Έργου
ΝΑΙ
Α4.1
Υπηρεσίες
Εκπαίδευσης
ΝΑΙ
Α4.2
Υπηρεσίες Πιλοτικής
και Δοκιµαστικής
Παραγωγικής
Λειτουργίας
ΝΑΙ
Α4.3
Υπηρεσίες Εγγύησης
«Καλή Λειτουργίας».
ΝΑΙ
Α4.4
Τήρηση
ΝΑΙ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
11
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος C: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης
Σχετικό άρθρο
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
προδιαγραφών
ποιότητας υπηρεσιών
Α5
Μεθοδολογία
Διοίκησης και
Υλοποίησης Έργου
ΝΑΙ
Α5.1
Μέθοδοι και Τεχνικές
Υλοποίησης και
Υποστήριξης
ΝΑΙ
Α5.2.
Οργανωτικό σχήµα
Διοίκησης και
υλοποίησης του
αντικειµένου του
Έργου.
ΝΑΙ
C4. Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς
C4.1 Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο,
γραφικών εικαστικών παρεµβάσεων, Ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου φωτογραφήσεις
και ψηφιοποιήσεις
Αριθµός Προσφοράς
{συµπληρώνεται από την Υπηρεσία}
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΑΞΗ:
ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ,
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ, ΗΧΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Προϋπολογισµός:
00000
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:
Αριθµ. Προκήρυξης ΨΣ00/00/2013
ΚΑΙ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ
Το κατ’ αποκοπήν τίµηµα της προσφοράς µας για το έργο «Ανάπτυξη λογισµικού και
παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών εικαστικών παρεµβάσεων,
Ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις», όπως περιγράφεται στη
12
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος C: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης
Διακήρυξη, ανέρχεται σε…………………………………………………………………
µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ που αναλογεί ανέρχεται σε…………………………….
……………………………………………………., ήτοι η συνολική αµοιβή µας θα ανέλθει σε
…………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
Συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Ηµεροµηνία:
Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος
1
Ψηφιακά videos
(Ελλάδα)
(€)
εργασίας
Τιµή Μονάδας
Ποσότητα
µέτρησης.
Παραδοτέου.
Μονάδα
Περιγραφή
.
Δράση
Παραδοτέου
Α/Α
Κωδικός.
C4.2 Πίνακας οικονοµικής προσφοράς (προς συµπλήρωση).
Δαπάνη
(€)
Δεκαοκτώ (18)
001
ολοκληρωµένα τελικά
Min.
140
Min
80
Τεµάχιο
304
Τεµάχιο
3.230
Τεµάχιο
250
ψηφιακά videos
Οκτώ (8)
2
Ψηφιακά videos
(Εξωτερικό)
002
Ολοκληρωµένα
τελικά ψηφιακά
videos
3
4
5
6
7
Ψηφιακά εκθέµατα
Φωτογραφικές
λήψεις
Τρισδιάστα
µοντέλα
Εκπαιδευτικές
δράσεις
Ηχητική επένδυση
003
004
005
006
007
Ψηφιακά εκθέµατα
Φωτογραφικές
λήψεις
Τρισδιάστατα
µοντέλα
Έξι (6) Εκπαιδευτικές
δράσεις
Ηχητική επένδυση
Ανθρωποµήνας
Τεµάχιο
1
13
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
(€)
εργασίας
Τιµή Μονάδας
Ποσότητα
µέτρησης.
Παραδοτέου.
Μονάδα
Περιγραφή
.
Δράση
Παραδοτέου
Α/Α
Κωδικός.
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος C: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης
Δαπάνη
(€)
Web
programming,
αρχιτεκτονική
δοµή, διαχείριση
8
περιεχοµένου και
πληροφορίας,
008
Προγραµµατισµός
Ανθρωποµήνας
009
Σχεδιασµός
Ανθρωποµήνας
ανάπτυξη
προγραµµατισµού,
γέφυρες, web
design
Σύλληψη, σενάριο,
σχεδιασµός και
σχεδιαστικό ύφος,
interface design,
9
τυπογραφική
διευθέτηση,
σχεδιασµός και
δόµηση
πληροφορίας
Μερικό σύνολο:
ΦΠΑ 23%:
Γενικό σύνολο:
14
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος C: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης
C5. Παραρτήµατα που αφορούν το Έργο.
C5.1 Δείγµατα.
C5.1.1 Δείγµατα Οπτικοποίησης Περιεχοµένου.
Τα δείγµατα οπτικοποίησης περιεχοµένου (βλ. Τµήµα Α - Α3.4 & Α3.5) σκοπό έχουν να
παρουσιάσουν τον τρόπο µε τον οποίο οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό αντιλαµβάνονται την
απόδοση του εκθεσιακού σεναρίου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο σχηµατικό διάγραµµα
διάρθρωσης των «στοιχείων» που αποτελούν τις θεµατικές του µουσείου.
Αφορούν πρωτότυπα «draft templates» των βασικών οθονών του µουσείου και περιλαµβάνουν:
•
Δενδροειδή απεικόνιση της διαχείρισης των θεµατικών.
•
Στοιχεία οπτικοποίησης – αισθητικής προσέγγισης των βασικών οθονών.
•
Στοιχεία τυπογραφίας – µικροτυπογραφίας.
•
Βασικά εικονοσύµβολα πλοήγησης.
•
Χρωµατική παλέτα.
•
Στοιχεία εικόνας που αποτυπώνουν το πως αντιλαµβάνονται τον εικονικό χώρο που
αποτελεί το περιβάλλον πλοήγησης στις αίθουσες - θεµατικές του µουσείου.
Τα ψηφιακά υπόβαθρα που θα χρησιµοποιηθούν για τις συνθέσεις και την παρουσίαση των
παραπάνω, αποτελούν ελεύθερη επιλογή των διαγωνιζοµένων.
Ο τρόπος παρουσίασης επίσης αποτελεί ελεύθερη επιλογή των διαγωνιζοµένων, θα
αποτυπώνεται είτε σε αρχεία στατικής εικόνας (µέχρι δέκα), είτε κινούµενης εικόνας (showreel max
120seconds) ή συνδυασµός των παραπάνω και θα συνοδεύεται από κείµενο παρουσίασης –
τεκµηρίωσης της πρότασης, µέγιστης έκτασης 1.500 λέξεων.
Τα αρχεία θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική µορφή και σε διαφορετικές µορφές αρχείων ανάλογα µε
τον τύπο της παρουσίασης που θα επιλέξουν οι διαγωνιζόµενοι (πχ. jpeg, pdf, mp4, doc.), αλλά
και σε έντυπη (Α4 – Α3) για όσες από τις παραπάνω µορφές αρχείων είναι εφικτό.
Να σηµειωθεί ότι ως «draft templates» νοούνται πρωτότυπες συνθέσεις και όχι benchmarks ή best
practices (περιπτώσεις αριστείας) άλλων ιστοχώρων – ιστοσελίδων.
C5.1.2 Δείγµατα λήψεων
Η εµπειρία και η υψηλή ποιοτική στελέχωση της οµάδας που θα δηµιουργηθεί για την υλοποίηση
του τµήµατος του έργου (βλ. Τµήµα Α - Α3.6), αποτελεί εξαιρετικά αποφασιστικό παράγοντα για
την επιτυχία του όλου εγχειρήµατος – έργου. Για την απόδειξη της τεχνικής αρτιότητας της
εκτέλεσης των λήψεων και το «στιλ» της φωτογράφησης, οι διαγωνιζόµενοι απαιτείται να
προσκοµίσουν τα παρακάτω δείγµατα:
•
λήψεις (360ο) της µαρµάρινης προτοµής του Αλέξανδρου που βρίσκεται στο µουσείο της
Πέλλας, καθώς και
15
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος C: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης
•
του «τοίχου µε τα κονιάµατα» που εκτίθεται στο ίδιο µουσείο.
Τα δείγµατα θα διενεργηθούν στο Μουσείο της Πέλλας σε προκαθορισµένη ηµεροµηνία, έπειτα
από τη σχετική αδειοδότηση που θα χορηγήσει ο φορέας προς τους διαγωνιζόµενους, οι οποίοι θα
εκδηλώσουν εγγράφως (σύµφωνα µε το υπόδειγµα) το ενδιαφέρον τους να συµµετάσχουν στο
διαγωνισµό.
Το αίτηµα θα αποσταλεί στην έδρα της Υπηρεσίας και θα περιλαµβάνει, τα στοιχεία του
διαγωνισµού, τα ονόµατα του επικεφαλής και των στελεχών του συνεργείου των λήψεων, τον
εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί (φώτα, ανακλαστήρες κλπ.) τις απαιτήσεις παροχής ρεύµατος,
την προτεινόµενη ηµεροµηνία (µέχρι τρεις) διενέργειας των λήψεων και τον απαιτούµενο χρόνο
παραµονής των στελεχών της οµάδας έργου στο µουσείο.
Οι λήψεις θα διενεργηθούν εντός του ωραρίου λειτουργίας του µουσείου.
Τα δείγµατα θα προσκοµιστούν στην επιτροπή του διαγωνισµού σε ψηφιακή µορφή και σε υψηλή
ανάλυση, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές λήψεων και τις τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισµού της
ενότητας Α.3.6, ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση των λήψεων (εµπορική ή µη
ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/ΦΕΚ 3046/Β/30-12-2011) από τους διαγωνιζόµενους.
16
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος C: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης
Υπόδειγµα:
προς τη
ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16
58200 ΕΔΕΣΣΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών εικαστικών
παρεµβάσεων, Ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, ....................................................................
ζητώ να µου χορηγήσετε άδεια για τη φωτογράφηση των κάτωθι:
•
της µαρµάρινης προτοµής του Αλέξανδρου που βρίσκεται στο µουσείο της Πέλλας,
•
του «τοίχου µε τα κονιάµατα» που εκτίθεται στο ίδιο µουσείο,
προκειµένου να παραχθούν τα απαιτούµενα δείγµατα, για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό µε θέµα:
«Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου , παραγωγή βίντεο, γραφικών εικαστικών
παρεµβάσεων, Ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις ».
Οι λήψεις διενεργούνται αποκλειστικά και µόνον για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και δεν πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο εµπορικό ή µη σκοπό – χρήση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
(ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/ΦΕΚ 3046/Β/30-12-2011).
Στοιχεία αιτούντος:
Επωνυµία:
Διεύθυνση:
Νόµιµος
Εκπρόσωπος:
Στοιχεία
επικοινωνίας:
Στοιχεία
Προσωπικού:
Προτεινόµενες
ηµεροµηνίες για τη
Τηλέφωνο
1.
............
2.
............
3.
...........
η
1:
Fax
η
2:
e-mail
η
3:
17
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο: «Ανάπτυξη λογισµικού και παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών,
εικαστικών παρεµβάσεων, ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις»
Μέρος C: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης
διενέργεια των
λήψεων:
Απαιτήσεις
εξοπλισµού χώρου:
Ηµεροµηνία
Υπογραφή εκπροσώπου
Σφραγίδα
18
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
C5.2 Σχέδιο Σύµβασης
«[ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ]»
Στη Έδεσσα σήµερα ....................................µεταξύ :
ΑΦΕΝΟΣ της ΙΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων που εδρεύει στη Έδεσσα
(Αριστοτέλους 16, Έδεσσα, 58200 Ελλάδα) και εκπροσωπείται νόµιµα από την Αγγελική Κοτταρίδη
, εφεξής καλούµενη «Αναθέτουσα Αρχή»,
ΑΦΕΤΕΡΟΥ του
.............................. που εδρεύει στην (ή
της Κοινοπραξίας .................................................................. µε τον διακριτικό τίτλο
............................................... που εδρεύει στην ..........................................................
η οποία έχει συσταθεί µε την υπ' αριθµ ............................... Συµβολαιογραφική πράξη
σύστασης κοινοπραξίας του Συµ/φου ...................... ,) και εκπροσωπείται νόµιµα για
την υπογραφή της παρούσας από το
υπ'
αρ ...................................
, σύµφωνα και µε το
ειδικό πληρεξούσιο, του συµβολαιογράφου
....................................... , εφεξής καλούµενη «Ανάδοχος»
και αφού έλαβαν υπόψη τους:
Την διακήρυξη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη δηµοπράτησης του διεθνούς διαγωνισµού για την
επιλογή Αναδόχου µε το σύστηµα της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς,
για το έργο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ,
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ,
ΗΧΟΥ , ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» το οποίο αποτελεί µέρος της Πράξης
«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ»,
1. Την τεχνική και οικονοµική προσφορά του Αναδόχου για το Τµήµα ............................του
παραπάνω έργου,
2. Τον φάκελο του διαγωνισµού του ανωτέρω έργου και την υπ’ αριθµ…………. Απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία γίνεται η οριστική κατακύρωση του αποτελέσµατος του
ως άνω διαγωνισµού,
3. Την ΥΔΕΠ «ΨΣ»/Β/……………………προέγκριση της Σύµβασης που εκδόθηκε από την
Εδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο οποίο η ανωτέρω Πράξη
είναι ενταγµένη.
4. Το χρονοδιάγραµµα της προσφοράς του Αναδόχου που ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από τον
Εργοδότη το οποίο επικαιροποιήθηκε µε ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών αυτήν της
υπογραφής της παρούσας.
Συµφώνησαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
Τα τεύχη που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα είναι δεσµευτικά για τα µέρη και αποτελούν
αναπόσπαστο τµήµα της Σύµβασης, καθιστάµενα τα εξής συµβατικά τεύχη (στο εξής «Συµβατικά
Τεύχη»). Για όσα ζητήµατα δεν γίνεται στην παρούσα Σύµβαση θα ισχύουν τα προβλεπόµενα στα
συµβατικά τεύχη µε την κάτωθι σειρά ισχύος:
a. Η σύµβαση
b. Η διακήρυξη
c. Οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες περιλαµβάνονται στο Μέρος Α της
διακήρυξης
d. Η οικονοµική προσφορά
e. Η τεχνική προσφορά
f.
Τα λοιπά στοιχεία προσφοράς του αναδόχου.
Τυχόν διευκρινήσεις που έχουν δοθεί επί των ως άνω τευχών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
ιεραρχούνται ανάλογα µε το συµβατικό τεύχος το οποίο αφορούν.
Διευκρινίζεται ότι:
1) Κατά την ιεράρχηση της νοµικής ισχύος των κειµένων, η σύµβαση κατισχύει κάθε άλλου
κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή
ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών (άρθρο 24 παράγραφος 3 του
Π.Δ. 118/2007), πλην όµως σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου η
διακήρυξη του διαγωνισµού έχει χαραχτήρα κανονιστικής διοικητικής πράξης και δεσµεύει
µε τους όρους τους οποίους περιέχει τόσο την Αναθέτουσα Αρχή που διενεργεί το
διαγωνισµό, όσο και τους διαγωνιζόµενους. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της
διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισµού είτε κατά την συνοµολόγηση της
συµβάσεως που καταρτίζεται µετά τη διενέργεια του διαγωνισµού επάγεται ακυρότητα της
διαδικασίας ή της σύµβασης. Οι όροι της σύµβασης οφείλουν να αντανακλούν την
απόφαση ένταξης, τα τεχνικά δελτία και τα τεύχη δηµοπράτησης.
2) Όριο στις διευκρινίσεις αποτελεί η µη ουσιώδης τροποποίηση των όρων της Προκήρυξης. Η
Αναθέτουσα Αρχή ενεργεί µε γνώµονα την αρχή της ίσης µεταχείρισης όλων των
υποψηφίων αναδόχων και δίνει κατά το µέτρο του δυνατού αντικειµενικές και απρόσωπες
απαντήσεις αποφεύγοντας να τις συνδέει µε ερωτήµατα συγκεκριµένων υποψηφίων.
Σελίδα 20 από 26
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΑΘΕΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την «Ανάπτυξη λογισµικού και
παραµετροποίηση περιεχοµένου, παραγωγή βίντεο, γραφικών, εικαστικών παρεµβάσεων,
ψηφιακών εκθεµάτων, ήχου, φωτογραφήσεις και ψηφιοποιήσεις », κατά τα ειδικότερα
προβλεπόµενα στα Συµβατικά Τεύχη.
ΑΡΘΡΟ 3 ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το τίµηµα που υποχρεούται να καταβάλλει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του
Έργου (Οικονοµικό Αντάλλαγµα) είναι σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά του η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα της παρούσας σύµβασης……………….€.
(ολογράφως:…………………………………………………….. (ευρώ) πλέον ΦΠΑ 23% (ή όσο ισχύει
κατά τον χρόνο κάθε πληρωµής).
Δεν προβλέπεται τιµαριθµική ή άλλη αναπροσαρµογή του οικονοµικού ανταλλάγµατος.
Το Οικονοµικό Αντάλλαγµα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως
αυτές απορρέουν από τα Συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού και από τις συνθήκες του έργου.
Ο τρόπος πληρωµής του Αναδόχου θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο Β5.2 της
Διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο Ανάδοχος θα εκπληρώσει όλες τις Συµβατικές του υποχρεώσεις σύµφωνα µε το
χρονοδιάγραµµα που υπέβαλε µε την τεχνική προσφορά του και εγκρίθηκε από τον Εργοδότη,
ήτοι εντός …….. µηνών από την ηµέρα υπογραφής της παρούσας (ή από την ηµεροµηνία………σε
περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης του αναδόχου για υπογραφή της σύµβασης ως ΠΔ
118/2007) και µε τις ενδιάµεσες προβλεπόµενες από το χρονοδιάγραµµα τµηµατικές προθεσµίες.
Σε κάθε περίπτωση η παρούσα σύµβαση δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι την πλήρη οικονοµική
εκκαθάριση και µετά την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης ο Ανάδοχος προσκόµισε στον Εργοδότη την
υπ' αρ εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας συνολικού
ύψους..............................Ευρώ που αντιπροσωπεύει το 10% του συνολικού οικονοµικού
Σελίδα 21 από 26
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
ανταλλάγµατος, χωρίς Φ.Π.Α. και το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στο
ΠΔ 118/2007. Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποτελεί την εγγύηση καλής εκτέλεσης του
Αναδόχου για την παρούσα Σύµβαση και αποδίδεται όπως το ΠΔ 118/2007 ορίζει.
2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόµισε ο Ανάδοχος καταπίπτει:
a. Όπου ρητώς το προβλέπεται από τα Συµβατικά Τεύχη, και το ΠΔ 118/2007
b. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδες όρους της Σύµβασης και των
Συµβατικών Τευχών.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύµβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει
υπεργολαβικά σε τρίτους µέρος ή το σύνολο του αντικειµένου της Σύµβασης, ούτε να
υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η
οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση
εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει στην
Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συµφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καµία δε ανάλογη
περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται
συµβατικά µε τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συµβατικό τίµηµα εκχωρηθεί εν όλω ή εν µέρει σε
Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συµβατικές σχέσεις
µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν µέρει υπέρ της Τράπεζας το
εκχωρούµενο τίµηµα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, αποµείωση συµβατικού
τιµήµατος, αναστολή εκτέλεσης της σύµβασης, διακοπή σύµβασης, καταλογισµός ρητρών,
συµβιβασµός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. Σε
περίπτωση Κοινοπραξίας ισχύουν τα αναφερόµενα στο Β5.6 της Διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 7
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 8
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ
Όλες οι επιδόσεις, τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα καθώς και οι ειδοποιήσεις που
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Σύµβασης, θα επιδίδονται ή θα υποβάλλονται
εγγράφως στον νόµιµο εκπρόσωπο του άλλου µέρους.
Σελίδα 22 από 26
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
Ο Ανάδοχος ορίζει αντίκλητο στον …………………………………....................................................µε
διεύθυνση ……………………………....................................................................................................
Η επίδοση / γνωστοποίηση / κοινοποίηση προς αυτόν οποιωνδήποτε εγγράφων θα θεωρείται ως
νόµιµη επίδοση / γνωστοποίηση / κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια
τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και
να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του.
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του Έργου που θα
εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα:
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς
τρίτος προς την Αναθέτουσα Αρχή - υπερκείµενος ή υποκείµενος αυτού - να µπορεί να έχει
πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούµενη δική του έγκριση.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια ως προς τις εµπιστευτικές πληροφορίες και τα
στοιχεία που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εµπιστευτικές
πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόµα και αν δεν
έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εµπιστευτικά. Η τήρηση εµπιστευτικών
πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείµενες διατάξεις και το νοµοθετικό
πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάµιλλη της εµπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον
δικό του Οργανισµό και για τις δικές τους πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εµπλοκή των συµφερόντων του µε τα
συµφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει µε τη λήξη της Σύµβασης όλα τα
στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν την Αναθέτουσα Αρχή, να
τηρεί µια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην
υλοποίηση και διοίκηση του Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο
πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιµα από
άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε
προσωπικά δεδοµένα ατόµων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και
παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόµη και µετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην
Αναθέτουσα Αρχή και στα άτοµα που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν,
κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούµενων αρχείων προκειµένου να
αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου µε βάση τα
αναφερόµενα στη Σύµβαση.
Σελίδα 23 από 26
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσει ότι και οι
υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συµµορφώνονται µε τις
παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι σε περίπτωση
υπαιτιότητας του Αναδόχου στην µη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεµύθειας, ο
Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση µε το ποσό της αµοιβής
του από τη Σύµβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει από
τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζηµίας.
6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσµεύεται να τηρεί εµπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που
τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες
και τεχνογνωσία ή δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη
«εµπιστευτικό έγγραφο». Σε καµία περίπτωση η εµπιστευτικότητα δεν δεσµεύει την
Αναθέτουσα Αρχή προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Η εµπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεµούς δίκης, ένστασης,
διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο µέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα µέρη,
τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.
ΑΡΘΡΟ 10
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδοτέων µέχρι την ηµεροµηνία Οριστικής
Παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από
κάθε βάρος και δικαίωµα τρίτου.
2. Ο Ανάδοχος δεν διατηρεί κανένα είδος διανοητικού δικαιώµατος το οποίο συναρτάται καθ'
οιονδήποτε τρόπο µε τη χρήση και ενσωµάτωση των συµβατικών του παραδοτέων από
άλλους Αναδόχους, για λογαριασµό του Μουσείου Μπενάκη, για την υλοποίηση
εφαρµογών.
3. Ο Ανάδοχος δεσµεύεται ότι θα παραδώσει πλήρως τα παραδοτέα της σύµβασής του, σε
κατάλληλη µορφή και συνοδευόµενα από την απαιτούµενη τεκµηρίωση προκειµένου αυτά
να ενσωµατωθούν, σύµφωνα µε τον προορισµό τους, στις εφαρµογές που θα αναπτυχθούν
στο πλαίσιο της Πράξης από άλλους Αναδόχους ή και από τον ίδιο, εάν απαιτηθεί.
4. Τα δικαιώµατα επί του Βασικού Λογισµικού που τυχόν παραδίδει ο Ανάδοχος, παραµένουν
στους νόµιµους δικαιούχους. Με την οριστική παραλαβή, η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά τη µη
αποκλειστική άδεια χρήσης τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχει νοµίµως
θέσει ο κατά περίπτωση κατασκευαστής τους.
5. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράµµατα, σχέδια,
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή
υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση
της Σύµβασης, όπως διαγράµµατα σχέδια, προδιαγραφές κλπ. είναι εµπιστευτικά και
ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, µόλις
ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και
Σελίδα 24 από 26
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από της
Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί µε δικές του δαπάνες και µέσα στις αναγκαίες
αντικαταστάσεις λογισµικού και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές
επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωµάτων τρίτων προσώπων, που αποδεδειγµένα
ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωµα επ' αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εµποδίζεται στην
χρήση τους λόγω αποδεδειγµένης ύπαρξης δικαιωµάτων τρίτων προσώπων επ' αυτών,
παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας.
7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας.
8. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο
για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε δικαιώµατα επί του λογισµικού, η Αναθέτουσα Αρχή
οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό
της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός
βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού
του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων,
αφετέρου υποχρεούται να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική
ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου
µέσου.
ΑΡΘΡΟ 11
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο Β5.4 της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 12
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η παρούσα Σύµβαση, τα παραρτήµατα και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη όπως αναφέρονται
στο Άρθρο 1 είναι η µόνη συµφωνία µεταξύ των µερών. Για τα θέµατα που ρητώς δεν
ρυθµίζονται στην παρούσα, ισχύον τα αναφερόµενα στα Συµβατικά Τεύχη που
επισυνάπτονται στην παρούσα.
2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύµβασης, δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύµβασης.
3. Η εκ µέρους του Εργοδότη, µη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώµατα του, δεν µπορεί
να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωµα αυτό, ούτε αποκλείει άσκηση του στο µέλλον.
4. Οι επικεφαλίδες των άρθρων της παρούσας τίθενται αποκλειστικά και µόνο για σκοπούς
διευκόλυνσης και δεν διαδραµατίζουν ρόλο στην ερµηνεία του κειµένου
Σελίδα 25 από 26
ΑΔΑ: ΒΛΛΘΓ-52Ν
ΑΡΘΡΟ 13
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Η παρούσα Σύµβαση και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη, διέπονται αποκλειστικά από το Κοινοτικό και
το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρµοδιότητα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας
Αρχής.
Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, τα συµβαλλόµενα µέρη, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος µε την
επωνυµία……………………………………………………………………………….. υπέγραψαν αυτή
τη συµφωνία µε τέσσερα (4) αντίτυπα, η οποία τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της.
ΤΑ ΜΕΡΗ
Υπογράφεται από τον
Υπογράφεται από τον
Σελίδα 26 από 26

odigos xrimatodotisis elke 2012 - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο ∆ΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ

∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο ∆ΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ

Κατεβάστε την προσφορά με την λίστα των βιβλίων

Πρόγραµµα Σπουδών

εδώ. - Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Διαβάστε εδώ το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο της