ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΥ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1511 Ρόδος, 24/02/2014 -------------------------------------------Ταχ. δ/νση: ∆ιοικητήριο, Πλ.Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος Πληροφορίες : Α.∆ικαίου Τηλέφωνο: (22413) 60544-560 e-mail:[email protected] ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτός διαγωνισµός υποβολής προσφορών µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά για το έργο µε τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν. ∆Ω∆/ΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» Τρόπος Προκήρυξης Έργου: Ανοικτός ∆ιαγωνισµός Νόµισµα: Ευρώ (€) Κριτήριο Αξιολόγησης: Συµφερότερη προσφορά Χρόνος διενέργειας διαγωνισµού: 13-03-2014 Τόπος διενέργειας: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ν . ∆ωδ/σου, Τµήµα Προµηθειών, ∆ιοικητήριο, Ρόδος. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 150.800,00€, συµπεριλ. Φ.Π.Α. (16%) Χρηµατοδότηση : To πρόγραµµα είναι ενταγµένο στην ΣΑΕΠ 067 του Π∆Ε της ΠΝΑΙ έτους 2014. Χρονική διάρκεια έργου: ορίζεται από ενάρξεως της σύµβασης µέχρι τον ∆εκέµβριο 2015. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον Τύπο: 25 -02-2014 1 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (∆ωδ/σου) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ∆ιαγωνισµό µετά σφραγισµένων προσφορών για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν. ∆Ω∆/ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2014 » µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου είναι 150.800,00€, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 16%. Στη προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου συµπεριλαµβάνεται και η προµήθεια των κατάλληλων και εγκεκριµένων από τις αρµόδιες Εθνικές Αρχές σκευασµάτων, τα οποία θα προµηθεύεται µε δική του ευθύνη ο Ανάδοχος. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί την 13 -03- 2014 στις 11:00 π.µ., στην Περιφερειακή ενότητα Ρόδου στο γραφείο 16 του τµήµατος Προµηθειών. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στις 20/03/2014 και ώρα 11.00 π.µ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Προσφορές µη τεθειµένες εντός ασφαλούς σφραγισµένου φακέλου είναι οµοίως µη πληρούσες τις προϋποθέσεις του διαγωνισµού και ούτω επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. Η ισχύς των προσφορών είναι 180 ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε την αναλυτική διακήρυξη, που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι και το Μέρος Β: Τεχνική Περιγραφή – Συγγραφή Υποχρεώσεων. ∆ιευκρινήσεις : Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης αυτής παρέχονται τις εργάσιµες µέρες και ώρες, µέχρι πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών από το τµήµα Προµηθειών, αρµόδια υπάλληλος : κα Α. ∆ικαίου τηλ. επικοιν. : 2241360544-560, fax: 2241360635, e-mail: [email protected] . Για την τεχνική περιγραφή πληροφορίες θα παρέχονται από την κα Μ. Βαλατσού τηλεφ. : 2241364439. Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης, όπου περιέχεται κάθε απαραίτητη πληροφορία, είναι διαθέσιµο στο γραφείο του τµήµατος Προµηθειών και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, www.pnai.gov.gr. 2 ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ- Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ν. ∆ωδ/σου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό µετά σφραγισµένων προσφορών προϋπολογισθείσας δαπάνης 150.800,00 ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 16%, για την εκτέλεση του έργου « ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν. ∆Ω∆/ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2014» µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά. Στόχος του έργου είναι: - Η περιστολή του παράγοντα όχλησης, - Η προφύλαξη του πληθυσµού από τον κίνδυνο ασθενειών των οποίων φορείς είναι τα κουνούπια (Ελονοσία, ιός ∆υτικού Νείλου) - Η διασφάλιση του τουριστικού προϊόντος της ΠΕ ∆ωδ/σου - Η δηµιουργία συνθηκών Τουριστικής Ανάπτυξης και η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής εφαρµογής του έργου, µε την συστηµατική καταπολέµηση των κουνουπιών που θα βασίζεται σε επιστηµονικά τεκµηριωµένες και περιβαλλοντικά συµβατές εφαρµογές. Το έργο θα εκτελεσθεί µε την µέθοδο της προνυµφοκτονίας και τα στάδια που περιλαµβάνονται αναγράφονται στο παράρτηµα της Τεχνικής Έκθεσης που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. Σε όλα τα στάδια θα υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησης και προσαρµογής, εφόσον αυτό απαιτείται µε βάση τα επιδηµιολογικά ή εντοµολογικά δεδοµένα ή άλλα στοιχεία που µπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και ύστερα από αξιολόγηση της κατάστασης. Στο έργο συµπεριλαµβάνεται και η διάθεση των κατάλληλων και εγκεκριµένων από τις αρµόδιες Εθνικές Αρχές προνυµφοκτόνων σκευασµάτων, τα οποία θα προµηθεύεται µε δική του ευθύνη ο Ανάδοχος. Το έργο θα εκτελεσθεί στην Π.Ε. ∆ωδ/σου. Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνογνωσία και υποδοµή ώστε να µπορεί να προβεί σε εφαρµογές ακµαιοκτονίας µε ψεκασµούς υπέρµικρου όγκου ή επιφανειών, εφόσον απαιτηθούν και υπάρξουν οι προβλεπόµενες άδειες. 3 ΑΡΘΡΟ 2 Α. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: Αναθέτουσα Αρχή Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η οποία προκηρύσσει τον διαγωνισµό αυτό, στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές και η οποία θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο την Σύµβαση για την υλοποίηση της πράξης. Προκήρυξη Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από το: Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Μέρος Β: Τεχνική Περιγραφή - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Έργο Έργο µε τίτλο « ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν. ∆Ω∆/ΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα ∆ιακήρυξη. Όργανο Λήψης Αποφάσεων ή Αποφασίζον Όργανο Η Οικονοµική Επιτροπή της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ. Το Όργανο Λήψης Αποφάσεων είναι ο αρµόδιος φορέας που αποφαίνεται δικαιολογηµένα (αποφασίζον όργανο) έναντι ενστάσεων ή/και προδικαστικών προσφυγών που δυνατόν να ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόµενο για παράνοµη πράξη ή παράλειψη της Α.Α. ή επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια της παρούσας Σύµβασης. Επιπλέον το Όργανο Λήψης Αποφάσεων εγκρίνει τα πρακτικά κάθε σταδίου του διαγωνισµού, την απόφαση κατακύρωσης αλλά και κάθε εισήγηση των γνωµοδοτικών οργάνων. Οι αποφάσεις του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων είναι διοικητικές πράξεις εκτελεστού χαρακτήρα και κοινοποιούνται στους διαγωνιζόµενους σε κάθε στάδιο του διαγωνισµού και µέχρι την απόφαση κατακύρωσης, για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών. Μετά την απόφαση κατακύρωσης, Όργανο Λήψης Αποφάσεων ή Αποφασίζον Όργανο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ είναι το Περιφερειακό Συµβούλιο. Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης των Προσφορών και εισήγησης για ανάθεση (Ε.∆.∆.) της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Το αρµόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και την εισήγηση για ανάθεση της προµήθειας συλλογικό γνωµοδοτικό όργανο της Α.Α., το οποίο συγκροτείται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί συγκρότησης, ορισµού µελών και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, αποτελούµενο από τρία ή πέντε µέλη (άρθρο 38 Π.∆. 118/2007). Η Ε.∆.∆ γνωµοδοτεί και για κάθε θέµα που προκύπτει κατά την διενέργεια του διαγωνισµού ως και κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Τα πρακτικά της Ε.∆.∆. ως γνωµοδοτικές ενέργειες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών (Ε.Α.Ε.Π.) της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 4 Το αρµόδιο συλλογικό γνωµοδοτικό όργανο της Α.Α. το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί συγκρότησης, ορισµού µελών και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, για την εξέταση και γνωµοδότηση επί τυχόν προδικαστικών προσφυγών που υποβάλλονται στον παρόντα διαγωνισµό για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α), και το οποίο αποτελείται από τρία ή πέντε µέλη (άρθρο 38 Π.∆. 118/2007) διαφορετικά από τα µέλη της Ε.∆.∆. Πέραν των ανωτέρω, η ΕΑΕΠ γνωµοδοτεί και για κάθε θέµα αρµοδιότητος της που προκύπτει και κατά την εκτέλεση της σχετικής σύµβασης. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Ε.Π.Π.) Το αρµόδιο συλλογικό όργανο, το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί συγκρότησης, ορισµού µελών και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης και το οποίο έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον προµηθευτή και την παραλαβή της υπηρεσίας. Η Ε.Π.Π. είναι τουλάχιστον 3µελής (άρθρο 38 Π.∆. 118/2007). Προσφέρων Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. Εκπρόσωπος Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. Αντίκλητος Το πρόσωπο το οποίο ο Προσφέρων µε υπεύθυνη δήλωσή του, ορίζει ως εναλλακτικό υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα και για κάθε κοινοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή προς αυτόν. Ειδικότερα να δεχθεί κάθε εισαγωγικό δίκης δικόγραφο ως και κάθε επίδοση αποφάσεως αλλά και κάθε δικόγραφο ένδικου µέσου. Στη δήλωση αυτή περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κ.λ.π.). Οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Προσφέροντα γίνονται εγκύρως µόνον προς τον κατά τα ανωτέρω ορισθέντα εκπρόσωπο αυτού, ακόµη και αν δεν έχει γίνει κοινοποίηση προς τον ίδιο τον Προσφέροντα, και δεσµεύουν τον Προσφέροντα. Ο ορισµός αντικλήτου δεν είναι υποχρεωτικός για τους προσφέροντες. Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση φυσικών ή νοµικών προσώπων ή φυσικών και νοµικών προσώπων κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει στην κατά τα αµέσως ανωτέρω αναφερόµενα συνυποβαλλόµενη κοινή Συµβολαιογραφική Πράξη να ορίζεται και το πρόσωπο και τα λοιπά ανωτέρω στοιχεία του αντικλήτου. 5 Ανάδοχος Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. Κατακύρωση Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. Σύµβαση Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης, και την οποία υποχρεούται να υπογράψει ο Ανάδοχος, µέρος της οποίας αποτελούν και οι όροι της παρούσας. Προϋπολογισµός Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως µέγιστη πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόµενου έργου. Συµβατικό Τίµηµα Η τιµή προσφοράς στην συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. οποία θα κατακυρωθεί το έργο Β. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Β1. ∆ηµοσιεύσεις. 1. Η προκήρυξη στάλθηκε µε ηλεκτρονικό µέσο στο Τ.∆.∆.Σ. της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) στις 24-02-2014 και πήρε κωδικό αριθµό δηµοσίευσης 25488. 2. Στον Ελληνικό τύπο δηµοσιεύτηκε :  Σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες, τις «∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» και «ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» στις 28-02-2014 (τελευταία δηµοσίευση).  Σε µία ηµερήσια και δύο εβδοµαδιαίες νοµαρχιακές εφηµερίδες του Νοµού ∆ωδ/σου που έχουν την έδρα τους σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά νησιά, τις : «ΠΡΟΟ∆ΟΣ», «∆ΡΑΣΗ» και «ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ» αντίστοιχα στις 28-02-2014 (τελευταία δηµοσίευση). 3. Η ∆ιακήρυξη στάλθηκε στα Επιµελητήρια της χώρας και στον καθολικό διάδοχο του ΕΟΜΜΕΧ , για ενηµέρωση. 4. Η προκήρυξη αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο Περιφερειακό Μέγαρο Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας ) . 5. Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση (URL) : www.pnai.gov.gr , στην διαδροµή : www.pnai.gov.gr  ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ . 6 6. Τέλος η προκήρυξη, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ») στις 24-02-2014 όπου και έλαβε αριθµό Α∆Α : ΒΙΕ97ΛΞ-4ΓΜ Β2. Έξοδα δηµοσιεύσεων. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο, για µεν τις εφηµερίδες που προβλέπει το άρθρο 4.2 του Π.∆.118/2007 βαρύνουν την Α.Α., για δε τις εφηµερίδες που προβλέπει το άρθρο 3 του Ν.3548/2007 βαρύνουν τον διαγωνιζόµενο που ανακηρύσσεται ανάδοχος (Ν.3801/2009, άρθρο 46). Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις των περιλήψεων που βαρύνουν τον ανάδοχο, αφορά τις εφηµερίδες ΠΡΟΟ∆ΟΣ, ∆ΡΑΣΗ, ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ. ΑΡΘΡΟ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ισχύουσα Νοµοθεσία Η Προκήρυξη, η Σύµβαση καθώς και οι σχέσεις µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου διέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και κυρίως από τις διατάξεις: 1. Τον Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’), άρθρο 239.3 (΄΄Κεντρική σύναψη και εκτέλεση συµβάσεων υπηρεσιών από την Γενική Γραµµατεία Εµπορείου΄΄). 2. Τον Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α) ΄΄Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων΄΄, 3. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε µε τον νόµο 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11-4-2012) και ισχύει. 5. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 6. την αριθµ. 35130/739 (ΦΕΚ Β’ 1291/11.08.2010) Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών ΄΄Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων΄΄. 7 7. τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) ΄΄Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις΄΄, όπως ισχύει, 8. Του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στα σηµεία εκείνα που δεν αντίκειται προς το Π∆ 59/2007 και συµπληρωµατικά προς αυτό. 9. Του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 10.Του Π.∆. 130/2010 (ΦΕΚ 223Α) «Οργανισµός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». 11) Την ανάγκη έγκαιρης εφαρµογής του προγράµµατος καταπολέµησης Κουνουπιών για το 2014. 12) Την 71/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Πρακτικό 4ο /20-0214) για έγκριση διενέργειας του διαγωνισµού. Γενικές Αρχές Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συνεταιρισµούς ή ενώσεις ή κοινοπραξίες πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και στην εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια, εµπειρία και φερεγγυότητα. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης και της νοµοθεσίας. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, είναι αόριστες ή/και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους ή αντιφατικούς προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις ή/και προϋποθέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται αυτοµάτως και αυτοδικαίως και άνευ ανάγκης ειδικής περεταίρω αιτιολογίας. Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και όλες οι κοινοποιήσεις γίνονται στην ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 4 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής του διαγωνισµού, Τµήµα Προµηθειών ∆ωδ/σου, Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος, από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, την 13-03-2014. Ώρα λήξης των προσφορών ορίζεται η 11:00π.µ. της ίδιας ηµέρας. Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε την διαδικασία του επείγοντος (άρ. 10 παρ. 1.α του Π.∆.118/2007) κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης (71/2014) της Α.Α. και η προθεσµία για την διενέργειά του ορίζεται σε δεκαεπτά (17) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Προκήρυξης (δηλ. της Περίληψης της ∆ιακήρυξης) στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Τ.∆.∆.Σ.) της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Οι εν λόγω ηµεροµηνίες έχουν ως κάτωθι : 8 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.∆.∆.Σ. (ΦΕΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) 24-02-2014 28-02-2014 ΑΡΘΡΟ 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Προκήρυξη αυτή αποτελείται από: α. το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι) β. το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων). Το πλήρες τεύχος της Προκήρυξης, διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα : www.pnai.gov.gr της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Επισηµαίνεται ότι η επίσηµη παραλαβή των εγγράφων της Προκήρυξης δεν είναι απαραίτητη για τη συµµετοχή του ενδιαφερόµενου στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, αρκεί η παραλαβή της Προκήρυξης από οποιοδήποτε µέλος αυτής. Όποιος επιθυµεί να παραλάβει την διακήρυξη θα πρέπει να προσκοµίσει στην Α.Α. πλήρη στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµό τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση). Ακόµη, σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά µε τον παρόντα διαγωνισµό έγγραφα (δηλ η απόφαση διακήρυξης και τα παραρτήµατα της) αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται µέσα σε έξι (6) µέρες από την λήψη της σχετικής έγγραφης αίτησης. Οι παραλήπτες των τευχών υποχρεούνται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή τους να τα ελέγξουν από άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας Προκήρυξης από την αρµόδια υπάλληλο κα ∆ικαίου Αντωνία,(e-mail:[email protected]) κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες, µέχρι και πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών, στις οποίες δεν θα συνυπολογίζεται η ηµεροµηνία αίτησης των πληροφοριών ούτε η ηµεροµηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων καθώς και όλες οι απαντήσεις / διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.pnai.gov.gr της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισµού. 9 ΑΡΘΡΟ 6 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισµό καλούνται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που διαθέτουν αποδεδειγµένη εµπειρία στην καταπολέµηση κουνουπιών µε τη µέθοδο της προνυµφοκτονίας, στελεχώνονται από το απαιτούµενο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό (µε τεκµηριωµένη εµπειρία του προσωπικού) και διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό για την οργάνωση και υλοποίηση του έργου της καταπολέµησης κουνουπιών, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Με βάση τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οι δυνάµενοι να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό είναι: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά ,συνεταιρισµοί και δραστηριοποιούνται νόµιµα στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών, σχετικών µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. Καθένα από τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι εις ολόκληρον και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνο για την εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των όρων της σύµβασης που θα υπογραφεί µε την ανάθεση του έργου καθώς και κάθε άλλης νοµικώς δεσµευτικής υποχρέωσης απορρέουσας από την παρούσα και την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και κανονισµούς, για την γνώση των οποίων ευθύνονται εις ολόκληρον τα µέλη της κοινοπραξίας. Στη δήλωση ή στις δηλώσεις, θα αναφέρεται ο επικεφαλής εταίρος και αν είναι αυτός νοµικό πρόσωπο και το φυσικό πρόσωπο εκπρόσωπος αυτού, υπεύθυνο για την κοινοπραξία και το συγκεκριµένο έργο, καθώς και ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής στο έργο κάθε µέλους της κοινοπραξίας. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται το µέρος του έργου που αναλαµβάνει ο κάθε εταίρος. Όλα τα πρόσωπα της ένωσης υποχρεούνται να δηλώνουν ότι καλύπτουν την κατά τα ανωτέρω απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα. Κάθε υποψήφιο σχήµα προσφερόντων µπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για το παραπάνω έργο της παρούσας διακήρυξης µε την υποχρέωση να καταθέσει φάκελο δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς. Κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό µόνο σε ένα σχήµα προσφερόντων της παρούσας διακήρυξης. Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν προσφορά, επί ποινή αποκλεισµού, για το σύνολο του Προγράµµατος (όπως προσδιορίζεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη). Προσφορές που δεν περιλαµβάνουν τµήµατα ή γεωγραφικές περιοχές εφαρµογής του Προγράµµατος ή προσφέρουν µικρότερη χρονική περίοδο εφαρµογής του Προγράµµατος από την οριζόµενη στην παρούσα ∆ιακήρυξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 10 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτοί: Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου µε απόφαση αρµοδίων Υπουργείων. Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆, Ν.Π.Ι.∆ ή ΑΕ του ∆ηµοσίου Τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της. ΑΡΘΡΟ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι Προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, στον σχετικό φάκελο : 1) Υπεύθυνη ∆ήλωση (επί ποινή αποκλεισµού) της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται: τα στοιχεία της προκήρυξης του διαγωνισµού, που συµµετέχουν, ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: • δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήµατα του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/16.03.2007), ήτοι: Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από τις παράνοµες δραστηριότητες, • δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε συναφείς διαδικασίες της πτωχευτικής νοµοθεσίας σχετικές µε προστασία από τους πιστωτές τους. • είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. • είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. • δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 11 αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). • ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 20 της παρούσας. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση περί µη καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα των εδαφίων 1α και 1β του παρόντος άρθρου υποβάλλουν : ● οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Ν.4072/2012) ●● ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. ●●● σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποι του. - Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση των εδαφίων 1α και 1β υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. - Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση των εδαφίων 1α και 1β του παρόντος αφορά κάθε µέλος, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 2) Σε περίπτωση ενώσεων φυσικών ή/ και νοµικών προσώπων, υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται η πρόθεση συµµετοχής στην ένωση και το ποσοστό συµµετοχής του κάθε µέλους. 3) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου (επί ποινή αποκλεισµού). 4) Τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους (επί ποινή αποκλεισµού) και συγκεκριµένα : Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκοµίσει :  Προκειµένου για Α.Ε., βεβαίωση στην οποία να αναφέρονται οι γενόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας και ένα αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού υπογεγραµµένο από τον Πρόεδρο του ∆Σ ή τον νόµιµο αναπληρωτή του.  Προκειµένου για Α.Ε., ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει ∆ηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοίνωση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριµένης εταιρείας.  Προκειµένου για Ι.Κ.Ε., αντίγραφο του καταστατικού της κεφαλαιουχικής εταιρίας και των τροποποιήσεών του από το κατά τόπο αρµόδιο Γ.Ε.Μ.Η., και απόφαση των εταίρων για ορισµό του διαχειριστή, αν δεν ορίζεται στο καταστατικό.  Προκειµένου για Ε.Π.Ε., Πιστοποιητικό Μεταβολών του Πρωτοδικείου και κωδικοποιηµένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. ● Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκοµίζει :  Επικυρωµένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 12  Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού (πιστοποιητικό µεταβολών). Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο καταστατικό εταιρείας που ιδρύθηκε µετά τις 4/4/2011, χορηγείται πιστοποιητικό περί µη λύσεως της εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. - Τα ως άνω νοµιµοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νοµική κατάσταση του συµµετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.  Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του. 5) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα (επί ποινή αποκλεισµού). 6) Άδεια καταπολέµησης τρωκτικών και εντόµων σε κατοικηµένους χώρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (επί ποινή αποκλεισµού). 7) Πιστοποίηση εκτέλεσης παρόµοιων έργων καταπολέµησης κουνουπιών µε την µέθοδο της προνυµφοκτονίας κατά την τελευταία τριετία, συνολικής αξίας ίσης τουλάχιστον µε το προκηρυσσόµενο προϋπολογισµό. Ως παρόµοια θεωρούνται έργα καταπολέµησης κουνουπιών µε την µέθοδο της προνυµφοκτονίας που περιελάµβαναν ψεκαστικές εφαρµογές µε επίγεια µέσα. Να κατατεθούν αντίγραφα των σχετικών συµβάσεων των ανωτέρω έργων (όπου θα αναφέρεται ρητά ο χρόνος υπογραφής, η διάρκεια εκτέλεσης και ο προϋπολογισµός του έργου) και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (επί ποινή αποκλεισµού). 8) Εγγύηση Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό που θα ανέρχεται στο 5% της συνολικής αξίας του προκηρυσσόµενου έργου συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., (δηλ. 7.540,00 €) αναγνωρισµένων πιστωτικών ιδρυµάτων ή Τ.Π.κ.∆. .Η εγγύηση συµµετοχής θα πρέπει να ισχύει έξι (6) τουλάχιστον µήνες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (επί ποινή αποκλεισµού). 9) ∆ήλωση ορισµού Αντικλήτου. Σε περίπτωση ένωσης η δήλωση υπογράφεται από τον ορισµένο κοινό εκπρόσωπο της ένωσης. (δεν είναι υποχρεωτική) 10) Πιστοποίηση διάθεσης επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που αναγράφονται στο Μέρος Β της παρούσας. ∆ήλωση οµάδας έργου, (αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, αποδεικτικά στοιχεία εµπειρίας, τίτλοι σπουδών, άδειες - πτυχία και Υπεύθυνη ∆ήλωση αποδοχής συµµετοχής). (επί ποινή αποκλεισµού). 11) Πιστοποίηση διάθεσης λοιπού εξοπλισµού σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που αναγράφονται στο Μέρος Β. (επί ποινή αποκλεισµού). 12) ∆ικαιολογητικά πιστοποίησης χρηµατοοικονοµικής ικανότητας και συγκεκριµένα ισολογισµοί ή αποσπάσµατα ισολογισµών ή εκκαθαριστικά σηµειώµατα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (επί ποινή αποκλεισµού). ∆ιευκρινίζεται ότι ο προσφέρων θα πρέπει να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων µεγαλύτερο του 100% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση έργου, χωρίς τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση 13 που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση έργου, χωρίς τον ΦΠΑ (επί ποινή αποκλεισµού). 14) Υπεύθυνη δήλωση ανειληµµένων υποχρεώσεων του υποψηφίου, για τυχόν άλλες υποχρεώσεις του ίδιου ή της οµάδας του και των µέσων που θα χρησιµοποιήσει, το ίδιο χρονικό διάστηµα σε άλλες περιοχές. 15) ∆ήλωση οµάδας προσωπικού και τυχόν υπεργολάβων που θα χρησιµοποιηθούν από τον υποψήφιο Ανάδοχο στην εκτέλεση του έργου, συνοδευόµενη από βιογραφικά, τίτλους σπουδών και Υπεύθυνες ∆ηλώσεις αποδοχής συµµετοχής, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή του έργου. Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συµµετέχει στην ένωση. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Η εγγύηση συµµετοχής του ∆ιαγωνιζόµενου που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός 5 ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των υπολοίπων διαγωνιζόµενων επιστρέφονται σε αυτούς εντός 5 ηµερών από την ηµεροµηνία κατακύρωσης του έργου, αφού όµως πρώτα αυτοί υποβάλλουν αίτηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, όπου θα ζητούν την επιστροφή της εγγύησης συµµετοχής και αφού αποστείλουν ειδικώς εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο για να την παραλάβει. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση ελλείψεων των δικαιολογητικών, εκτός από αυτά που ζητούνται επί ποινή αποκλεισµού, και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κυριότητα Η προσφορά αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία υποβάλλεται για τους σκοπούς του διαγωνισµού. του Προσφέροντα και ∆ικαιώµατα Προσφερόντων Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί σε κάθε Προσφέροντα που τυχόν θα αποκλεισθεί ή του οποίου η προσφορά θα απορριφθεί κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, τους λόγους αποκλεισµού ή απόρριψης αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Εξαιρουµένων των περιπτώσεων που ρητώς δεν υπάρχει τοιαύτη υποχρέωση. Ενστάσεις – ∆ιοικητικές Προσφυγές Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής µπορεί να είναι οι εξής: Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής υποψηφίου σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). 14 Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, που προσκοµίζει ο/οι υποψήφιος προς τον οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή Ενστάσεων του ∆ιαγωνισµού, ως εξής: Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού: µέχρι το µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της προκήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, οι οποίες και συνυπολογίζονται. Αν το µισό είναι κλάσµα µονάδος τότε ο χρόνος υπολογίζεται µε πλήρη ηµέρα υπέρ του ενιστάµενου π.χ. επί 7 ηµερών το ½ είναι 3 1/2 και υπολογίζεται το εµπρόθεσµο σε 4 ηµέρες. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων που γνωµοδοτεί αιτιολογηµένως στην Αναθέτουσα Αρχή , η οποία εκδίδει σχετική απόφαση το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισµού. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συµµετοχή οποιουδήποτε υποψηφίου στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων του ∆ιαγωνισµού που γνωµοδοτεί αιτιολογηµένως στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η οποία αποφαίνεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και εκδίδεται σχετική απόφαση. Η ένσταση κατά της συµµετοχής υποψηφίου σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της. Η κοινοποίηση είναι νόµιµη εάν γίνει σε κάθε νόµιµο εκπρόσωπό του κατά τα προεκτιθέµενα. Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται ή στον νόµιµο εκπρόσωπό του. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων του ∆ιαγωνισµού που γνωµοδοτεί αιτιολογηµένως στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία αποφαίνεται και εκδίδει σχετική απόφαση το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 19 της παρούσας, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων του ∆ιαγωνισµού που γνωµοδοτεί αιτιολογηµένως στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η 15 οποία αποφαίνεται και εκδίδει σχετική απόφαση το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω προθεσµίας. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, µε φροντίδα τους. ΑΡΘΡΟ 10 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για έξι (6) µήνες προσµετρούµενους από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσµεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο µόνον εφόσον αυτός την αποδεχθεί. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΟ ΑΙΡΕΣΗ Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση για το σύνολο ή µέρος του προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου. ΑΡΘΡΟ 12 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορές για µέρος του προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 13 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο δακτυλογραφηµένες υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα, ή εφ’ όσον αυτοί δεν µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, παρά µόνον στην Αγγλική. Τα εγχειρίδια και τα τεχνικά πληροφοριακά φυλλάδια που θα συνοδεύουν την προσφορά, µπορούν να υποβάλλονται στην Ελληνική / Αγγλική γλώσσα. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και συγκεκριµένα τρεις (3) φάκελοι: Α) Φάκελος «∆ικαιολογητικά»: Σε δύο (2)αντίτυπα, πρωτότυπο και αντίγραφο. Β) Φάκελος «Τεχνική προσφορά»: Σε δύο (2) αντίτυπα και σε ψηφιακή µορφή(CD). Σε ένα από τα δύο αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, θα 16 αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Κάθε σελίδα του πρωτότυπου πρέπει να είναι υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντος. Γ) Φάκελος «Οικονοµική προσφορά»: Σε δύο (2) αντίτυπα. Σε ένα από τα δύο αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Κάθε σελίδα του πρωτότυπου πρέπει να είναι υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντος. Επί ποινή απορρίψεως τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µπορεί να συµµετέχει στον διαγωνισµό µόνο σε ένα σχήµα προσφερόντων της παρούσας διακήρυξης. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Ο πλήρης τίτλος της Προκήρυξης Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. Οι προσφορές όσων συµµετέχουν στον διαγωνισµό πρέπει να υποβληθούν µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα που αναφέρεται στο άρθρο 4. ΑΡΘΡΟ 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ Α) ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας. Β) ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην Τεχνική Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου, ώστε αυτή να γίνεται πλήρως κατανοητή από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που θα αξιολογήσει τις προσφορές. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιέχει α) Τεχνική έκθεση σχετικά µε την πληρότητα και αρτιότητα του γενικού και ειδικού αντικειµένου σε σχέση µε την διαχείριση, την τεχνική υποστήριξη (µέσα υλοποίησης), την διασφάλιση της ποιότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών. Ειδικότερα θα πρέπει να γίνει αναλυτική αναφορά στα διαθέσιµα µέσα υλοποίησης του έργου και τεκµηρίωση της αναγκαιότητάς τους για την αποτελεσµατική υλοποίηση του έργου. β) Τεχνική έκθεση σχετικά µε την µεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του έργου σε σχέση µε τους στόχους – χρήση αναγνωρισµένων µεθοδολογιών, χρονοδιάγραµµα, ρεαλιστικότητα προσέγγισης, αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα συντονιστή- υπεύθυνου έργου ως και της υπόλοιπης οµάδας έργου. γ) Επιπρόσθετα δικαιολογητικά όπως πιστοποιητικά εκδιδόµενα από ανεξάρτητους οργανισµούς µε τα οποία βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος συµµορφώνεται µε συγκεκριµένα πρότυπα όσον αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να βασίζονται στο κοινοτικό 17 σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου ή σε πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα. Τα παραπάνω αναφερόµενα δεν αποκλείουν την παρουσίαση και οποιονδήποτε άλλων στοιχείων, που ο Υποψήφιος κρίνει σκόπιµο να συµπεριλάβει στην προσφορά του για τον σκοπό αυτό. Αναλυτικά τα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιγράφονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Γ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα περιέχει το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ ολογράφως και αριθµητικά, έναντι του οποίου προτίθεται ο ∆ιαγωνιζόµενος να εκτελέσει το έργο. Η οικονοµική προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο. Οι προσφορές θα πρέπει να προβλέπουν χρονική διάρκεια ισχύος έξι (6) µηνών. Η τιµή για το σύνολο του Έργου (εργασίες, εξοπλισµός, σκευάσµατα, υλικά, κ.α), θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ χωρίς να καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα. Το ποσό της προσφοράς θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς τόσο χωρίς Φ.Π.Α., όσο και συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει. Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγµατοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής βαρύνουν τον Ανάδοχο και συµπεριλαµβάνονται στις τιµές. Στις περιπτώσεις που οι εκπτώσεις στις τιµές των προσφορών είναι µεγαλύτερες του 20% του προϋπολογισµού του έργου, η έκπτωση αυτή πρέπει να τεκµηριώνεται αναλυτικά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες εγγράφως διευκρινήσεις για την τεκµηρίωση του ύψους της προσφερόµενης τιµής και να κρίνει αν αυτές είναι επαρκείς για την αιτιολόγηση της προσφοράς. Μη παροχή των ζητούµενων στοιχείων συνεπάγεται αποκλεισµό από την διαδικασία. ΑΡΘΡΟ 15 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές είναι δυνατό: • να υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή του ∆ιαγωνισµού κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και µέχρι την ώρα διενέργειάς του, είτε • να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή µε οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα κατατίθενται στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, µε ευθύνη του Προσφέροντος. Στην περίπτωση που η κατάθεση γίνει αυτοπροσώπως τότε ο καταθέτης θα πρέπει να διαθέτει εξουσιοδότηση από το αρµόδιο πρόσωπο ή όργανο του Προσφέροντα. 18 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. ΑΡΘΡΟ 16 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί έγκαιρα, γίνεται δηµόσια, από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και µονογράφονται οι επιµέρους φάκελοι. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγύηση συµµετοχής, µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά. Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς µονογράφεται από την επιτροπή και ανοίγεται είτε την ίδια ηµέρα είτε επόµενη ηµέρα, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών και αν δεν υποβληθούν ενστάσεις. Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται εφόσον ο υποψήφιος δεν γίνει δεκτός κατά τον έλεγχο του φακέλου δικαιολογητικών. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού-Αξιολόγησης προσφορών καταγράφει τους Προσφέροντες σε Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης, το οποίο υπογράφει. ΑΡΘΡΟ 17 ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού - Αξιολόγησης προσφορών ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, καθώς και των εγγυήσεων συµµετοχής. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού- Αξιολόγησης προσφορών, εφόσον παραστεί ανάγκη, µπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να παράσχουν διευκρινίσεις σχετικές µε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται. Στην περίπτωση αυτή οι Προσφέροντες υποχρεούνται να παράσχουν τις σχετικές διευκρινίσεις µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν. Προσφορές που δεν περιλαµβάνουν δικαιολογητικά που η ∆ιακήρυξη θεωρεί αναγκαία (επί ποινή αποκλεισµού) αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία. 19 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γενικά Μεταξύ των προσφερόντων που καλύπτουν τις απαιτήσεις των δικαιολογητικών, για την επιλογή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση και αριθµητική βαθµολόγηση της κάθε προσφοράς βάσει των τεχνικών στοιχείων που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι νόµιµα και σύµφωνα µε τους όρους του ∆ιαγωνισµού. Η αξιολόγηση, βαθµολόγηση και κατάταξη των προσφορών θα γίνει µε τα κριτήρια και τη µεθοδολογία που αναλύονται στη συνέχεια. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς Για τις ανάγκες της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού – Αξιολόγησης προσφορών θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία: Θα ελέγξει το περιεχόµενο των τεχνικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε µία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Θα προχωρήσει στη βαθµολόγηση των τεχνικών όρων, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης που περιγράφονται στην επόµενη παράγραφο. Τεχνικές προσφορές που δεν θα συγκεντρώσουν το 50% της βαθµολόγησης στο σύνολό τους και ανά κριτήριο, κρίνονται απορριπτέες. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού - Αξιολόγησης προσφορών : α) είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή /και β) παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης Για την τεχνική βαθµολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα απορριφθούν για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούµενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, θα χρησιµοποιηθεί ο παρακάτω πίνακας µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας ο οποίος διαµορφώνεται ως εξής: Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A ΟΜΑ∆Α Α: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ-ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Τεχνική έκθεση πληρότητας και αρτιότητας 15% αντικειµένου (κατανόηση -σαφήνεια πρότασηςεργαλεία υποστήριξης). Υπηρεσίες διαχείρισης, τεχνικής υποστήριξης και 25% µέσα υλοποίησης του έργου. Αξιοπιστία και διασφάλιση των όρων ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης των προσφερόµενων υπηρεσιών. 1 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ σ1 (40% ) 20 Β 1 2 3 ΟΜΑ∆Α Β: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Προτεινόµενη προσέγγιση και µεθοδολογία, χρήση αναγνωρισµένων µεθοδολογιών και προτύπων για την διατύπωση της προτεινόµενης προσέγγισης χρονοδιάγραµµα, οργάνωση του έργου, ρεαλιστικότητα της προσέγγισης, λήψη µέτρων ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος Αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα του Συντονιστή του Έργου σε σχέση µε το έργο, συντονιστικές δυνατότητες, δυνατότητα ανταπόκρισης σε ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου. ∆οµή – σύνθεση - οργάνωση της Οµάδας Έργου και των Στελεχών της σε σχέση µε το έργο, χρονική διαθεσιµότητά Στελεχών για ενεργό συµµετοχή στο έργο. σ2 (60% ) 25% 15% 20% Η κλίµακα βαθµολογίας του κάθε κριτηρίου είναι από 0-100. Η κλίµακα συνολικής βαθµολογίας της Τεχνικής Προσφοράς είναι από 0-100. Η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς είναι το άθροισµα των γινοµένων της βαθµολογίας του κάθε επιµέρους κριτηρίου επί τον συντελεστή βαρύτητας του καθενός εξ αυτών. ΒΤΠ α = ΒΚ Α1 Χ 0,15 + ΒΚ Α2 Χ 0,25 + ΒΚ Β1 Χ 0,25 + ΒΚ Β2 Χ 0,15 + ΒΚ Β3 Χ 0,20 όπου ΒΤΠ α είναι ο Συνολικός Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντος α, ΒΚ Α1 ο Βαθµός κριτηρίου Α1, ΒΚ Α2 ο Βαθµός κριτηρίου Α2, κλπ Η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80% στην διαµόρφωση της Συνολικής Βαθµολογίας κάθε προσφοράς. Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς Οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν µετά την πάροδο τυχόν ενστάσεων. Η ηµεροµηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές θα γνωστοποιηθούν, µε σχετική απόφαση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού – Αξιολόγησης προσφορών, που θα σταλεί µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές βαθµολογήθηκαν τεχνικά και κρίθηκαν αποδεκτές. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούµενο στάδιο επιστρέφονται από την Αναθέτουσα Αρχή στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί καθώς επίσης επιστρέφονται και οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής. Στις περιπτώσεις που οι εκπτώσεις στις τιµές των προσφορών είναι µεγαλύτερες του 20% του προϋπολογισµού του έργου, η έκπτωση αυτή πρέπει να τεκµηριώνεται αναλυτικά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες εγγράφως περαιτέρω διευκρινήσεις για την τεκµηρίωση του ύψους της προσφερόµενης τιµής και να κρίνει αν αυτές είναι επαρκείς για την αιτιολόγηση της προσφοράς. Η µη 21 παροχή αποδεκτής αιτιολόγησης συνεπάγεται αποκλεισµό από την διαδικασία. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στο γραφείο 16 του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφ. Ενότητας Ρόδου, την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική απόφαση, ενώπιον των εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων των οποίων οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού – Αξιολόγησης προσφορών θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει τον βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Προκήρυξης. Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. Η βαθµολογία της κάθε οικονοµικής προσφοράς προκύπτει από το πηλίκο της χαµηλότερης προσφερθείσας αποδεκτής τιµής προς της τιµή της κάθε προσφοράς ΒΟΠ α = (ΧΠΤ/ ΟΠ α) Χ 100 Όπου ΒΟΠ α είναι ο Βαθµός Οικονοµικής Προσφοράς α, ΧΠΤ είναι η χαµηλότερη προσφερθείσα τιµή και ΟΠ α είναι η τιµή προφοράς α Η αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20% στην διαµόρφωση της Συνολικής Βαθµολογίας κάθε προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 19 ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς και µέχρι την έκδοση της κατακύρωσης, καµία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Προκήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού –Αξιολόγησης προσφορών όµως έχει το δικαίωµα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται στο ΑΡΘΡΟ 18 του Μέρους Α της παρούσας Προκήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα. Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού- Αξιολόγησης προσφορών , µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι µεγαλύτερο των τριών (3) εργασίµων ηµερών. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν. ΑΡΘΡΟ 20 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται ανωτέρω: 22 Α. Οι Έλληνες πολίτες: • Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16-03-2007), για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. • Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε συναφείς διαδικασίες της πτωχευτικής νοµοθεσίας σχετικές µε προστασία από τους πιστωτές τους. • Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους • Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Β. Οι αλλοδαποί: • Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίησή της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/16.03.2007), για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. • Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περίπτωσης 2, του εδ. Α ή υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 3, του εδ. Α του παρόντος άρθρου. • Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 23 Γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά : • Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων Α και Β του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. • Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). • Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης 1 του εδ. Α του παρόντος άρθρου. • Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης 2 του εδ. Γ του παρόντος, της ειδικής εκκαθάρισης του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει ή λοιπά πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Γενικό Εµπορικό Μητρώο ή άλλη αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή. ∆. Οι Συνεταιρισµοί: • Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίησή της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16-03-2007), για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. • Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2 και 3 του εδ. Α του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης 2 του εδ. Β του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 2 του εδ. Γ του παρόντος. • Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 24 Ε. Ενώσεις προµηθευτών: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή, που συµµετέχει στην Ένωση. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω αναφερόµενων δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισµού του υποψηφίου από τον διαγωνισµό και η σύµβαση συνάπτεται µε τον επόµενο, κατά σειρά βαθµολογικής κατάταξης, υποψήφιο, µε τις ίδιες, ως άνω, προϋποθέσεις. Η απαρίθµηση των δικαιολογητικών, τα οποία µπορούν να ζητηθούν, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο είναι περιοριστική. Όταν ο προµηθευτής, ο οποίος προσφέρει την πλέον συµφέρουσα προσφορά δεν προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ανωτέρω τότε η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή, κοκ. ΑΡΘΡΟ 21 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού –Αξιολόγησης προσφορών θα συντάξει πρακτικό που θα περιλαµβάνει αναλυτικά την βαθµολόγηση. Η συνολική βαθµολογία κάθε προσφοράς προκύπτει από άθροισµα των γινοµένων ΒΠ α = ΒΤΠ α Χ 0,80 + ΒΟΠ α Χ 0,20 Όπου ΒΠ α ο συνολικός βαθµός Προσφοράς α, ΒΤΠ α ο βαθµός αξιολόγησης της Τεχνικής προσφοράς και ΒΟΠ α ο βαθµός αξιολόγησης της Οικονοµικής Προσφοράς. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού –Αξιολόγησης Προσφορών υποβάλλει τον Συγκριτικό Πίνακα, µαζί µε τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισµού, στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την Κατακυρωτική απόφαση. Ο προσφέρων που συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική βαθµολογία κηρύσσεται ανάδοχος του έργου. Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον Ανάδοχο, η Σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. ΑΡΘΡΟ 22 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωµα: 25 • • • να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις και το επιβάλλουν σηµαντικοί λόγοι (δηµόσιας υγείας ή δηµοσίου συµφέροντος) ΑΡΘΡΟ 23 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται και υπογράφεται η σχετική Σύµβαση, η οποία ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της Κατακύρωσης. Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση την Κατακύρωση, την Προσφορά και την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα στην προθεσµία που αναφέρει η ανακοίνωση Κατακύρωσης του άρθρου 21 για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας που αναφέρει το έγγραφο, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Στην περίπτωση που ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία που ορίσθηκε στην ανακοίνωση-έγγραφο, κηρύσσεται έκπτωτος. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφ. Νοτίου Αιγαίου µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προµήθειας στον επόµενο κατά σειρά διαγωνιζόµενο . Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαµβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: 1) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής αξίας του προσφεροµένου Έργου, χωρίς Φ.Π.Α. 2) Καθώς και κάθε δικαιολογητικό που αναφέρεται κατά τα προεκτιθέµενα στην παρούσα και λήγει κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης και ταύτα µε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας πρόσκλησης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή Τ.Π.κ. ∆. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 24 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 26 Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή των όλων διαδικασιών ως και της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αποκλειστικώς αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Ρόδο. ΑΡΘΡΟ 25 ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ Χρονοδιάγραµµα παράδοσης Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται έως τις 31-12-2014 αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Αναλυτικά, οι χρονικές απαιτήσεις για το Έργο στις οποίες περιλαµβάνονται και οι χρόνοι παράδοσης των επί µέρους παραδοτέων, παρουσιάζονται στο Μέρος Β της παρούσας προκήρυξης. ΑΡΘΡΟ 26 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το έργο έχει προϋπολογισθείσα δαπάνη 150.800,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (16%) και είναι ενταγµένο στην ΣΑΕΠ067 του Π∆Ε της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Η καταβολή της αµοιβής του Αναδόχου θα γίνει τµηµατικά, ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης του έργου και άµεσα µε την πιστοποίηση των εκτελεσθεισών εργασιών και την καταβολή των αναγκαίων πιστώσεων από τους Φορείς που χρηµατοδοτούν το έργο προς την Αναθέτουσα Αρχή διαφορετικά ουδεµία απαίτηση για κανένα λόγο γεννάται εις βάρος της. Απαίτηση τόκων οποιασδήποτε µορφής και για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται. ΑΡΘΡΟ 27 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ – ΚΑΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σε περίπτωση που συνταχθεί αρµοδίως πρωτόκολλο παρακολούθησης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην τεχνική περιγραφή του έργου, στο οποίο διαπιστώνεται κακή εκτέλεση του έργου µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωµα εκπτώσεως ηµερησίας ποινικής ρήτρας ποσού € 500,00 και για χρονικό διάστηµα µέχρι 5 ηµερών επιπλέον κάθε άλλου δικαιώµατος αυτής κατά τις γενικές διατάξεις ή κατά τους όρους της παρούσας ή της σύµβασης. Επίσης σε περίπτωση που συνταχθούν δύο (2) πρωτόκολλα παρακολούθησης µε τα οποία διαπιστώνεται η κακή εκτέλεση του έργου µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή εκτός από το δικαίωµα επιβολής ηµερησίας ποινικής ρήτρας ποσού € 500,00 µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς τη Σύµβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο µε ταυτόχρονη 27 κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και ενδεχοµένως να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόµενο κατά σειρά αξιολόγησης. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζηµίας που προκύπτει από την διακοπή εκτέλεσης του έργου. Οι ανωτέρω ποινικές ρήτρες κρίνονται ως δίκαιες και εύλογες δεδοµένων των ειδικότερων συνθηκών και της σηµασίας του έργου για το δηµόσιο συµφέρον και ιδίως για την δηµόσια υγεία. ΑΡΘΡΟ 28 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινολογεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. Εάν ο Ανάδοχος ή κάποιος από τους υπεργολάβους, εκπροσώπους ή υπαλλήλους του προσφέρει, συµφωνεί ή δίδει σε οιονδήποτε ατέλεια, δώρο, φιλοδώρηµα ή προµήθεια ως δέλεαρ ή ανταµοιβή για ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας σε σχέση µε τη Σύµβαση, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καταγγείλει τη Σύµβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή και τα εξουσιοδοτηµένα από αυτήν πρόσωπα, οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους παροχής υπηρεσιών ή τεχνογνωσίας του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 29 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, αρκεί να έχουν εγκαίρως γνωστοποιήσει στο άλλο µέρος το γεγονός ανωτέρας βίας και τα στοιχεία από τα οποία αυτό αποδεικνύεται. Αν το γεγονός ανωτέρας βίας αφορά τον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα κατά την διακριτική της ευχέρεια να αναθέσει µέρος ή το σύνολο του έργου σε τρίτον ανάλογα µε τις περιστάσεις, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως αυτό εξειδικεύεται ως δηµόσιο συµφέρον για την προστασία της δηµόσιας υγείας, και για λόγους κατεπείγοντος, και πάντοτε υπό τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας χωρίς στην περίπτωση αυτήν να είναι δυνατόν στον Ανάδοχο να ζητήσει αποζηµίωση ούτε το µέρος της αµοιβής που δεν έχει ακόµη καταβληθεί ή εν 28 γένει οποιοδήποτε ποσό, το οποίο αντιστοιχεί σε µη εκτελεσθέν µέρος έργου ούτε να εγείρει οποιαδήποτε άλλη αξίωση κατά της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 30 ΕΥΘΥΝΕΣ Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το σύνολο του έργου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, την ισχύουσα νοµοθεσία, τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και τους κανόνες επιστήµης και τεχνικής µε στόχο την βέλτιστη εφαρµογή του έργου, την επίτευξη του άριστου αποτελέσµατος µείωσης της όχλησης, µε την µέγιστη δυνατή ασφάλεια και σεβασµό του περιβάλλοντος, καθώς και σύµφωνα µε τους γενικούς κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος της συγκροτήσεως εργοταξίου ή οµάδας τεχνικού συνεργείου πάντα µε επιµέλεια του ιδίου ή επί κοινοπραξίας του υπευθύνου εκπροσώπου ταύτης για τη συγκρότηση λειτουργία κανόνες ασφάλειας εργαζοµένων κλπ τούτου. Τον Ανάδοχο βαρύνουν δαπάνες σχετικές µε αποζηµιώσεις καταστροφών και δαπάνες σχετικές µε αποζηµιώσεις για κάθε θετική και αποθετική ζηµία, διαφυγόντα κέρδη και ατυχήµατα στο προσωπικό που θα απασχοληθεί ή βλάβες σε τρίτα πρόσωπα ή βλάβες στην πανίδα ή βλάβες σε πράγµατα. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη, αστική ή ποινική, για όλα τα παραπάνω ακόµα κι αν συµβούν τυχαία, στο µέτρο που το έργο εκτελείται µε ευθύνη και επιµέλειά του. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο και να εφαρµόζει όλες τις κείµενες νοµικές διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 31 ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση σύµφωνα και µε το άρθρο 27 της παρούσας. 2) Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί και χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 3) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί σαν νοµικό πρόσωπο υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 4) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του. Μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής για λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται: 1) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 2) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, οποιοδήποτε µέρος του έργου, αποτέλεσµα εργασίας ή προϊόν 29 (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα και να µεριµνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύµφωνα µε τη Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την συναινετική και καλόπιστη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αµφισβήτησης ή απαίτησης στη διάρκεια της εξέλιξης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να προσφύγουν στα ∆ικαστήρια της Ρόδου για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήµατος. Ρόδος , 24-02- 2014 Ο Αντιπεριφερειάρχης Φώτης Χατζηδιάκος 30 ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η Τεχνική Περιγραφή περιλαµβάνει το αντικείµενο και τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει ο ανάδοχος που θα προκύψει από τον διαγωνισµό για την εκτέλεση του έργου «Πρόγραµµα Καταπολέµησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ν. ∆ωδ/σου έτους 2014 ». ΑΡΘΡΟ 32 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το έργο µε τίτλο « Πρόγραµµα Καταπολέµησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ν. ∆ωδ/σου έτους 2014» περιλαµβάνει το σύνολο των απαιτούµενων εργασιών µε στόχο την παρακολούθηση των προνυµφών των κουνουπιών στην περιοχή υλοποίησης του έργου, τη διενέργεια ψεκασµών από εδάφους, τον έλεγχο αποτελεσµατικότητας των ενεργούµενων για την προνυµφοκτονία ψεκασµών. Περιοχή εφαρµογής είναι αστικές (ρέµατα, φρεάτια, κ.α.) και περιαστικές (γεωργικές εκµεταλλεύσεις, φυσικά συστήµατα κατακράτησης υδάτων, κ.α.) εστίες των προβληµατικών περιοχών της Π.Ε. ∆ωδ/σου, όπως αυτές καταγράφονται στην µελέτη του Τµηµ. Περιβαλ. Υγιεινής & Υγειον. Ελέγχου της Γενικής ∆/νσης ∆ηµ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που ακολουθεί. Ωφελούµενοι θα είναι το σύνολο του πληθυσµού της Π.Ε. ∆ωδ/σου και ιδιαίτερα οι κάτοικοι των περιοχών που αντιµετωπίζουν έντονο πρόβληµα όχλησης από κουνούπια. Πέραν της µείωσης της όχλησης των κατοίκων και την ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής – διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής (µόνιµων και τουριστών), αναµένονται θετικές συνέπειες και στην ανάπτυξη της Π.Ε. αλλά και στη διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας, διότι ασθένειες όπως ελονοσία και διάφορες ιώσεις µεταδιδόµενες από τα κουνούπια, είναι πιθανόν να εµφανιστούν και να εξαπλωθούν µε ολέθριες συνέπειες για τον άνθρωπο. 31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ∆ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ YΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝ/KOY ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ.∆/νση: Ερυθρού Σταυρού 12 Ταχ.Κώδικας: 85100 Ρόδος Πληροφορίες: Βαλατσού Μ. Τηλέφωνο: 2241364439 E-mail:[email protected] FAX: 2241364448 ΘΕΜΑ: Τεχνικά χαρακτηριστικά προγράµµατος κουνουπιών Π.Ε. ∆ωδεκανήσου έτους 2014. καταπολέµησης 1.Εισαγωγή Η προστασία της δηµόσιας υγείας µετά από την επανεµφάνιση κρουσµάτων ελονοσίας και του ιού του δυτικού Νείλου στη χώρα µας, καθώς και η εξάλειψη της όχλησης και των δυσµενών περιπτώσεων που προκαλεί η παρουσία κουνουπιών τόσο στην αγροτική όσο και στην τουριστική οικονοµία των ∆ωδ/σου , κρίνεται αναγκαία η κατάρτιση και η υλοποίηση προγράµµατος καταπολέµησης κουνουπιών για το έτος 2014. 2.Σκοπός του έργου Το πρόγραµµα αποσκοπεί : α) στην καταπολέµηση των κοινών και ανωφελών κουνουπιών στο υδρόβιο στάδιο (αυγό ,προνύµφη ,νύµφη) µε εφαρµογές τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα σύµφωνα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν . 3.Αντικείµενο του έργου Η εφαρµογή του έργου περιλαµβάνει : -τον συστηµατικό έλεγχο των υδατοσυλλογών που αποτελούν εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών για τον εντοπισµό παρουσίας αυγώνπρονυµφών-νυµφών κουνουπιών -την διενέργεια ψεκασµών στις εστίες , υδατοσυλλογές που φιλοξενούν αβγά, προνύµφες, νύµφες. Εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο κατά την εφαρµογή του προγράµµατος θα πραγµατοποιηθούν ακµαιοκτονίες σύµφωνα µε τις τυχόν ανάγκες που θα προκύψουν. -την παράδοση µηνιαίων αναφορών προόδου του έργου και τελικής έκθεσης πεπραγµένων που θα περιλαµβάνει ενέργειες, αποτελέσµατα και υποβολή προτάσεων για την βελτιστοποίηση του έργου. -∆ιενέργεια δειγµατοληψιών ανά τακτά χρονικά διαστήµατα προκειµένου να διαπιστώνεται η αποτελεσµατικότητα των εφαρµογών. 32 -λεπτοµερή χαρτογράφηση των περιοχών που αναπτύσσονται τα κουνούπια καθώς και των νέων εστιών που τυχόν δηµιουργηθούν ή που θα υποδειχθούν από τους ∆ήµους Το πρόγραµµα εφαρµόζεται µε ψεκασµό από το έδαφος όλων των υπαίθριων εστιών εκκόλαψης που βρίσκονται σε δηµόσιο χώρο οι οποίες είναι κάθε ποσότητα κυρίως στάσιµου νερού όπως: όχθες ποταµών, έλη, άχρηστα πηγάδια, χαντάκια, φραγµένες υδρορροές, ανοικτές αποχετεύσεις και όπου αλλού µπορεί να παραµείνει ποσότητα στάσιµου νερού. Για την επιτυχή εφαρµογή των εντοµοκτονιών κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των ∆ήµων όσον αφορά: α)την υπόδειξη των περιοχών στις οποίες παρουσιάζονται προβλήµατα από την ανάπτυξη κουνουπιών και β) τη χρήση του νερού των εστιών στο οποίο θα εφαρµοστεί ο ψεκασµός. Ενδεικτικά αναφέρουµε περιπτώσεις όπου το νερό µπορεί να χρησιµοποιείται για πότισµα ζώων ή φυτών ή να πρόκειται για οικολογικά προστατευόµενη περιοχή (natura κλπ) ή ύπαρξη κυψελών. 4.Χρονική διάρκεια Οι ψεκασµοί πρέπει να γίνουν κατά τους µήνες Μάρτιο Απρίλιο Μάϊο , Ιούνιο ,Ιούλιο ,Αύγουστο, Σεπτέµβριο και Οκτώβριο. 5.Περιοχές –Θέσεις εφαρµογής Οι περιοχές παρέµβασης του έργου είναι στους ∆ήµους: 1. Ρόδου (µε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες), 2. Μεγίστης, 3. Σύµης, 4. Τήλου, 5. Χάλκης, 6. Κω, 7. Νισύρου, 8. Καλύµνου, 9. Πάτµου, 10. Λέρου, 11. Αστυπάλαιας, 12. Αγαθονησίου, 13. Λειψών, 14. Καρπάθου, 15. Κάσου Οι επιµέρους εργασίες αφορούν: α) Υγροτοπικά συστήµατα (λίµνες, λιµνοθάλασσες, έλη, εκβολές ποταµών, χείµαρροι, αλυκές κ.α.) Συχνότητα εφαρµογών ανά 15νθήµερο β) Περιαστικό σύστηµα (χαβούζες, βιολογικοί και ρέµατα) Συχνότητα εφαρµογών ανά 15νθήµερο γ) Αστικό σύστηµα (φρεάτια οµβρίων, ρέµατα που διασχίζουν οικισµούς, τσιµεντένια κανάλια κλπ, δεξαµενές συλλογής λυµάτων του αποχετευτικού συστήµατος. Συχνότητα εφαρµογής ανά 25 έως 30 ηµέρες 6.Υποχρεώσεις αναδόχου -Η ανάθεση του έργου µπορεί να γίνει, σύµφωνα µε εγκύκλιο του Υπ. Υγείας, µόνο στο όνοµα ατόµου που κατέχει τη σχετική άδεια του Υπ. Γεωργίας και η οποία εκδίδεται για τις ειδικότητες γιατρού, γεωπόνου, φαρµακοποιού, χηµικού, χηµικού µηχανικού, επόπτη δηµόσιας υγείας, τεχνολόγου γεωπόνου φυτικής παραγωγής και τεχνολόγου γεωπόνου θερµοκηπιακών καλλιεργειών. -Σε περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου δεν κατέχει τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει να ορίσει εγγράφως υπεύθυνο επιστήµονα, εφοδιασµένο µε τη σχετική άδεια ο οποίος και θα έχει την ευθύνη της εφαρµογής και του συντονισµού του έργου. Ο υπεύθυνος επιστήµονας θα είναι παρών σε όλες τις εφαρµογές όπως ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία. Επίσης ευθύνη του αναδόχου είναι και η χορήγηση των κατάλληλων µέσων προστασίας στους εργάτες που θ’ απασχολεί όπως ειδικά υποδήµατα (γαλότσες), κατάλληλες µάσκες (για την αποφυγή εισπνοής σταγονιδίων εντοµοκτόνου) και αδιαπότιστη στολή καθώς και η παρακολούθηση του αν 33 τηρούνται οι κανόνες ατοµικής προφύλαξης από τους εργάτες κατά τον ψεκασµό. -Ο αριθµός του αναγκαίου προσωπικού για την εκτέλεση της εργασίας καθώς επίσης και ο µηχανολογικός εξοπλισµός (µηχανήµατα, αυτοκίνητα κλπ) θα πρέπει να είναι ανάλογος προς την σηµαντικότητα του έργου, τον όγκο των εργασιών, τα χρονικά όρια εκτελέσεως της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και τον τόπο εκτελέσεως. Η επιβλέπουσα αρχή δικαιούται να διατάσσει την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου εάν κρίνει τούτο απαραίτητο. -Υποχρέωση επίσης του αναδόχου είναι: η υλοποίηση του αντικειµένου του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο (3). -Τα συνεργεία καταπολέµησης κουνουπιών του αναδόχου οφείλουν να παρουσιάζονται στους ∆ήµους κατά την ηµέρα και ώρα που θα ορίζεται από το πρόγραµµα και θα ενηµερώνουν εγκαίρως την επιτροπή παρακολούθησης του έργου. -Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκπόνηση εβδοµαδιαίου προγράµµατος εργασιών των συνεργείων του, το οποίο θα καταθέτει στην Επιτροπή Ελέγχου έγκαιρα για να καθίσταται πραγµατοποιήσιµος ο έλεγχος από την παραπάνω επιτροπή. -Ο Ανάδοχος πρέπει, µέσω των ∆ήµων, να ενηµερώνει τους µελισσοκοµικούς συνεταιρισµούς πριν από την εφαρµογή του κάθε κύκλου. - Για την επιτυχία του προγράµµατος είναι απαραίτητη η συνεργασία του Αναδόχου µε τις κατά τόπους ∆ηµοτικές Αρχές -Η εφαρµογή του προγράµµατος θα γίνεται παράλληλα σε όλες τις περιοχές και θέσεις εφαρµογής αυτού. Η επίβλεψη του έργου (ψεκασµοί και δοσολογίες φαρµάκων) θα γίνεται από την Επιτροπή παρακολούθησης, σε συνεργασία µε τους ∆ήµους. Τα εγκεκριµένα σκευάσµατα για την καταπολέµηση κουνουπιών είναι αυτά που ορίζονται από την αριθµ.3077/22-3-2012 εγκύκλιο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης την οποία επίσης επισυνάπτουµε . Επισηµαίνεται ότι η επιλογή και η δοσολογία των ψεκαστικών διαλυµάτων που αναφέρονται στην παραπάνω εγκύκλιο είναι αρµοδιότητα των γεωπόνων της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. Σχετικά µε τα εγκεκριµένα εντοµοκτόνα, συνιστούµε, σύµφωνα µε την υπ αριθµ.12919/151288/5-12-2013 εγκύκλιο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων τα παρακάτω: 1. Το προνυµφοκτόνο σκεύασµα Vectobac 12sc µε δραστική ουσία το βιολογικό παράγοντα Bacillus thuringiensis (BTI), έχει οριστική έγκριση κυκλοφορίας στη χώρα µας, βάσει της οποίας επιτρέπεται η χρήση του και σε ορυζώνες. 2. Το προνυµφοκτόνο σκεύασµα BITOR µε δραστική ουσία το βιολογικό παράγονταBacilluw thuringiensis (Bti) είχε οριστική έγκριση στη χώρα µας, βάσει της οποίας επιτρέπεται η χρήση του σε ορυζώνες, η οποία µε την αριθ.12200/141813/19-11-2013 απόφαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ανακλήθηκε. Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση ανάκλησης του ΒΙΤΟΡ, επιτρέπεται η τιµολόγησή του από τον κάτοχο της έγκρισης µέχρι την 01-04-2014 και η διάθεσή του από καταστήµατα λιανικής πώλησης και η χρήση του από τους 34 καταναλωτές (τελικούς χρήστες) µέχρι την 30-09-2014 µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην απόφαση έγκρισής του και όπως αυτή ίσχυε. 3. Το προνυµφοκτόνο σκεύασµα BIOPREN BM 20 EC µε δραστική ουσία s-methoprene έχει προσωρινή έγκριση στη χώρα µας, βάσει της οποίας επιτρέπεται η χρήση του σε ορυζώνες. 4. Προνυµφοκτόνα σκευάσµατα µε δραστική ουσία το ρυθµιστή ανάπτυξης (IGR εντοµοκτόνο) diflubenzuron που έχουν έγκριση κυκλοφορίας στη χώρα µας είναι τα ακόλουθα: α) DU-DIM 15SC, β) DU-DIM 2 DT, γ) DU-DIM 2GR, δ) OPRAH 15 SC, ε) OPRAH 2 DT, στ) LIMAC 2GR 5. Από τα παραπάνω σκευάσµατα µε δραστική ουσία diflubenzuron τα DU-DIM 15 sc και OPRAH 15sc επιτρέπεται η χρήση τους και σε ορυζώνες σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην έγκρισή τους. 6. Τα εγκεκριµένα σκευάσµατα που χρησιµοποιούνται εναντίον των κουνουπιών αλλά όταν αυτά βρίσκονται στο στάδιο του ενήλικου µε υπολειµµατικούς ψεκασµούς επιφανειών (όχι υδάτινων επιφανειών) και µόνο από εδάφους είναι τα ακόλουθα: -- Imperator 25EC µε δραστική ουσία pernethrin 25% w/v -- Icon 2,5 CSµε δραστική ουσία lamda cyhalothrin 2,5% w/v -- STEEL 25 EC µε δραστική ουσία permethrin 25% w/v -- AlphaCypermethrin FARMA-CHEM 6 CS µε δραστική ουσία alphacypermethrin 6% w/v -- K-OTHRINE WP µε δραστική ουσία deltamethrin 2,5% w/w -- Deltamethrin FARMA-CHEM 2,5 WP µε δραστική ουσία deltamethrin 2,5% w/v -- Fendona 6SC µε δραστική ουσία alpha-cypermethrin 6% w/v -- Attack 25WP µε δραστική ουσία permethrin 25% w/v -- Segethrin 2,5 WP µε δραστική ουσία deltamethrin 2,5% w/w Το συγκεκριµένο σκεύασµα είχε οριστική έγκριση στη χώρα µας η οποία µε τη µε αρ.12194/141766/19-11-2013 απόφασή µας ανακλήθηκε. Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση του ETHRIN 2,5 wp, επιτρέπεται η τιµολόγησή του από τον κάτοχο της έγκρισης µέχρι την 01-04-2014 και η διάθεσή του από καταστήµατα λιανικής πώλησης και η χρήση του από τους καταναλωτές (τελικούς χρήστες) µέχρι την 30-09-2014 µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην απόφαση έγκρισής τους και όπως αυτή ίσχυε. -- Canasta 1,5 sc µε δραστική ουσία alpha-cypermethrin 1,5% w/w -- Result 6SC µε δραστική ουσία alpha-cypermethrin 6% w/v -- Ianos 25 EC µε δραστική ουσία Permethrin 25% w/v -- Solfac 50 EW µε δραστική ουσία cyfluthrin 5% w/v -- Solfac 10 WP µε δραστική ουσία cyfluthrin 10% w/w -- Trianos 2,5 WP µε δραστική ουσία deltamethrin 2,5% w/v -- Power AC µε δραστική ουσία alpha-cypermethrin 6,24% w/v -- Dobol microcap 3 SC µε δραστική ουσία bifenthrin 2,97% w/v. Tο συγκεκριµένο σκεύασµα είχε οριστική έγκριση στη χώρα µας η οποία µε την µε αριθµ 168/1477/07-01-13 απόφαση ανακλήθηκε. Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση ανάκλησης του Dobol Microcap 3 CS, επιτρέπεται η πώλησή του από καταστήµατα λιανική πώλησης και η χρήση του από τους καταναλωτές (τελικούς χρήστες) µέρχι την 30-4-14 µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην απόφαση έγκρισής του. 35 -- FICAM W µε δραστική ουσία bendiocarb 80% w/v -- PHOBI – E µε δραστική ουσία etofenprox 30% w/v -- AMCOTHRIN 25 EC µε δραστική ουσία permethrin 25% w/v -- Tetramethrin – ZAPI 1 DP µε δραστική ουσία tetramethrin 1% w/w -- Tetrametrin – ZAPI 1 WP µε δραστική ουσία tetrametrin 1% w/w -- Tetramethrin& PBO – ZAPI 10/10 EC µε δραστικές ουσίες tetramethrin 10% w/v και PBO 10 w/v -- KERBOFOS 25 EC µε δραστική ουσία permethrin 25% w/v -- AMCOSIN µε δραστικές ουσίες tetramethin 2.14% w/v, cepermetrin 10.7% w/v και pbo 5.35% w/v -- SEGEFOS 6 SC µε δραστική ουσία alpha-cypermethrin 6% w/v -- K- Othrine 7,5 sc µε δραστική ουσία deltametrin 0.75% w/v -- BOMBEXR Λ µε δραστικη ουσια Lambda eygalothrin 10% w/v Το συγκεκριµένο σκεύασµα είχε οριστική έγκριση στη χώρα µας η οποία µε την µε αρ. 12196/141771/19-11-2013 απόφασή µας ανακλήθηκε. Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση ανάκλησης του BOMBEXR Λ, επιτρέπεται η τιµολόγησή του από τον κάτοχο της έγκρισης µέχρι την 01-042014 και η διάθεσή του από καταστήµατα λιανικής πώλησης και η χρήση του από τους καταναλωτές (τελικούς χρήστες) µέχρι την 30-09-2014 µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην απόφαση έγκρισής του και όπως αυτή ίσχυε. -- ALPHABAN 10 SC µε δραστική ουσία alpha – cypermethrin 10% w/v -- ELLACOP 6SC µε δραστική ουσία alpha- cypermethrin 6% w/v -- KILLMETHRIN 2,5WP µε δραστική ουσία deltamethrin 2.5%w/w -- DELTAMETRIN NITROARM 2.5 WP µε δραστική ουσία deltamethrin 2.5% w/w -- BLATA 25 EC µε δραστική ουσία permethrin 2.5% w/v -- PERMETRIN NITORFARM 25 EC µε δραστική ουσία permetrhin 25% w/v -- KILLMETHRIN 2,5 SC µε δραστική ουσία deltamethrin 2,5% w/v -- PESGUARD S102 µε δραστική ουσία d-phenothrin 9,975% w/w -- REGVIEM 2,5 CS µε δραστική ουσία Lambda cyhalothrin 2,5% w/v Το συγκεκριµένο σκεύασµα είχε οριστική έγκριση στη χώρα µας η οποία µε την µε αρ. 12199/141812/19-11-2013 απόφασή µας ανακλήθηκε. Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση ανάκλησης του REGVIEM 2,5 CS, επιτρέπεται η τιµολόγησή του από τον κάτοχο της έγκρισης µέχρι την 01-042014 και η διάθεσή του από καταστήµατα λιανικής πώλησης και η χρήση του από τους καταναλωτές (τελικούς χρήστες) µέχρι την 30-09-2014 µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην απόφαση έγκρισής του και όπως αυτή ίσχυε. -- DELTASECT 2,5 SCµε δραστική ουσία deltametrhrin 2,5% w/v -- K-OTHRINE 250 WG µε δραστική ουσία deltamethrin 25% w/w --SOSPIN 25 EC µε δραστική ουσία rermethrin 25% w/v -- AMCOSIN PLUS µε δραστικές ουσίες deltamethrin 2.08% w/v, tetramethrin 3.12% w/v, pbo 6.24% w/v. -- K-noupof 6SC µε δρ<αστική ουσία alpha-cypermethrin 6% w/v 7. Για οποιαδήποτε εξέλιξη προκύψει σε θέµατα εγκρίσεων βιοκτόνων σκευασµάτων για την καταπολέµηση των κουνουπιών µπορείτε να ενηµερώνεστε από την ιστοσελίδα (http://www.minagric.gr/syspest/syspest_bycat_byactive.aspx) 36 Σηµειώνεται ότι: 1) Όλα τα παραπάνω σκευάσµατα πρέπει να χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε την έγκριση κυκλοφορίας τους και την ετικέτα τους και όπως ισχύουν. Οποιαδήποτε χρήση τους που δεν προβλέπεται από την έγκριση κυκλοφορίας τους και την ετικέτα τους απαγορεύεται ρητώς. 2) Οποιαδήποτε άλλα σκευάσµατα (π.χ. φυτοπροστατευτικά προϊόντα) που τυχόν περιέχουν κάποια δραστική ουσία από αυτές που προαναφέρθηκαν αλλά δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας για χρήση εναντίον των κουνουπιών (δηλ. ως βιοκτόνα) απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται για την καταπολέµηση κουνουπιών. 3) Πέραν των εγκεκριµένων σκευασµάτων στη χώρα µας για χρήση εναντίον των κουνουπιών, οποιαδήποτε άλλα βιοκτόνα σκαυάσµατα αναφέρονται στη βιβλιογραφία, επιστηµονικά συγγράµµατα κ.λ.π, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται σε προγράµµατα καταπολέµησης κουνουπιών στη χώρα µας. Εφόσον υπάρξουν αλλαγές των αναφεροµένων φαρµάκων, µετά από νέες εγκυκλίους των Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα Συγκεκριµένα το πρόγραµµα θα εφαρµοστεί στους τοµείς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, καθώς και σε σηµεία που θα προκύψουν από την καταγραφή και χαρτογράφηση εστιών στους ∆ήµους (και τις ∆ηµοτικές Ενότητες) των Π.Ε., που δεν µας υπέδειξαν τοµείς όπου υπάρχουν εστίες ανάπτυξης κουνουπιών. ΡΟ∆ΟΣ ∆ηµοτική Ενότητα Ρόδου -- Το ρέµα φυτωρίου εκτάσεως 12.000 τ.µ. -- Το ρέµα Ροδινιού εκτάσεως 25.000 τ.µ. -- 150 στρέµµατα σε προσέγγιση των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ Ρόδου και των εγκαταστάσεων του αµαξοστασίου στ’ Ασγούρου -- 2.500 φρεάτια οµβρίων υδάτων στα 500 από τα οποία ενδέχεται να υπάρχουν εστίες κουνουπιών ∆ηµοτική Ενότητα Καµείρου 1) Απόλλωνα Α. Βασίλειος ποταµός, που περνά µέσα από τον οικισµό Β. Ρυάκι από την περιοχή Σεσουµέ και καταλήγει στο Βασίλειο ποταµό Γ. Αποχετευτικό οµβρίων υδάτων 2) ∆ιµυλιά Α. Στο χώρο συγκέντρωσης ακαθάρτων αποχέτευσης 3) Καλαβάρδα Α. Στο χώρο συγκέντρωσης ακαθάρτων αποχέτευσης Β. Στην παραλία στον χώρο όπου εκβάλλει ο ποταµός Κωλοβρέχτης Γ. Στον χώρο όπου βρίσκεται η πτηνοτροφική µονάδα «ΖΑΣΠΑ» 4) Πλατάνια Α. Στο χώρο συγκέντωσης ακαθάρτων αποχέτευσης 5) Σάλακος Α. Στον χώρο συγκέντρωσης ακαθάρτων αποχέτευσης 6) Σορωνή 37 Α. Φρεάτια ακαθάρτων οµβρίων 7) Φάνες Α. Περιοχή Αγία Καλλιόπη όπου εκβάλλουν τα νερά αγωγού οµβρίων ∆ηµοτική Ενότητα Πεταλούδων Α. Η κοίτη του ποταµού, µήκους 1500 µ. περίπου Β. Η τάφρος του αεροδροµίου, µήκους 3000 µ. περίπου Γ. 40 φρεάτια οµβρίων υδάτων περίπου ∆. Οι κάδοι απορριµµάτων ∆ηµοτική Ενότητα Καλλιθέας Α. Ρέµατα, κανάλια (περιοχή Έξινη Καλυθιών, φράγµα Άη Γιάννη) Β. Κολυµβητικές δεξαµενές ενοικιαζοµένων δωµατίων και ξενοδοχείων ∆ηµοτική Ενότητα Αταβύρου 1) Έµπωνας Α. Παλιός σκουπιδότοπος Β. Χώρος συγκέντρωσης κλαδιών και υλικών προς καύση Γ. Χώρος βιολογικού καθαρισµού και τµήµα του ρυακιού µετά από αυτόν ∆. Χώρος συγκέντρωσης λυµάτων ελαιουργείου Ε. Περιβάλλοντας χώρος σφαγείου ΣΤ. Φρεάτια οµβρίων υδάτων εντός οικισµού 2) Σιάννα Α. Χώρος βιολογικού καθαρισµού Β. Φρεάτια οµβρίων εντός οικισµού Γ. Χώρος παλιάς χωµατερής 3) Μονόλιθος Α. Χώρος συγκέντρωσης λυµάτων ελαιουργείου Β. Φρεάτια οµβρίων υδάτων εντός οικισµού Γ. Χώρος συγκέντρωσης λυµάτων αποχετευτικού 4) Κρητηνία Α. Παλιό κτίριο Συνεταιρισµού Β. Χώρος συγκέντρωσης λυµάτων αποχετευτικού Γ. Φρεάτια οµβρίων υδάτων εντός οικισµού ∆. Παλαιός σκουπιδότοπος Ε. Σηµεία κατά µήκος της κοίτης του ποταµού στον Λύρο (Κάµειρος – Σκάλα) 5) Άγιος Ισίδωρος Α. Παλιός σκουπιδότοπος Β. Χώρος συγκέντρωσης λυµάτων αποχετευτικού Γ. Χώρος συγκέντρωσης λυµάτων ελαιουργείου ∆. Κτίριο παλιού Σχολείου 6) Μανδρικό Α. Κοίτη ποταµού Μανδρικού Β. Φρεάτια οµβρίων υδάτων εντός οικισµού Γ. Κεντρικός δρόµος από τον οικισµό έως την γέφυρα (µε κατεύθυνση προς Ρόδο – και από τις δύο πλευρές του δρόµου) ∆. Εγκαταλελειµένο φράγµα «ΛΗΡΟΥ» ∆ηµοτική Ενότητα Λίνδου 1) Λάερµα (ρυάκια, ποτάµια και ανοιχτές δεξαµενές ποτίσµατος) 2) Κάλαθος 3) Λίνδος Α. Κεντρική µονάδα βιολογικού καθαρισµού, θέση Βουτσί Λίνδου Β. Αντλιοστάσιο ακαθάρτων λυµάτων µεγάλης παραλίας Λίνδου 4) Πυλώνα 38 Α. Κεραµί Β. Προαύλιο ∆ηµοτικού Σχολείου Πυλώνας Γ. Εξωτερικοί χώροι εκκλησίας Αγ. Γερασίµου ∆. Φρεάτια των οδών της κοινότητας ΚΩΣ Α. Η αλυκή των κοινοτήτων Τιγκακίου – Μαρµαρίου, η οποία σε συνδυασµό µε τις γύρω περιοχές καλύπτει έκταση 1400 στρεµµάτων Β. Ο υδροβιότοπος του ∆. Κω στην περιοχή Ψαλίδι, ο οποίος εκτείνεται σε µια έκταση 165 στρεµµάτων Γ. Η περιοχή Λάµπη του ∆. Κω, η οποία εκτείνεται σε µια έκταση 900 στρεµµάτων ΠΑΤΜΟΣ Α. Οι παραθαλάσσιες περιοχές Κάµπος, Λάµπη, Λεύκες, Γροίκος, ∆ιακόφτι, Χοχλακάς, Χριστός, Πέτρα, Μελόϊ ΚΑΛΥΜΝΟΣ Α. Υπόγειοι κάδοι απορριµµάτων Β. Κάδοι απορριµµάτων Γ. Βιολογικός (Γιαννοχώραφα) ∆. Φράγµατα Ε. Ταµιευτήρες άρδευσης ΣΤ. Ταµιευτήρας διήθησης Ζ. Λιµνοδεξαµενή (Βαθύ) Η. Φρεάτια οµβρίων Θ. Εγκαταλελειµµένα κτίρια. ΧΑΛΚΗ 4 στρέµµατα σε διάφορα σηµεία της νήσου Χάλκης 39 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. Κατάστηµα …………………………. (∆/νση οδός -αριθµός TK fax ) Ηµεροµηνία έκδοσης ……………… ΕΥΡΩ. ………………………………… Προς Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου Πλατεία Ελευθερίας 1, ∆ιοικητήριο Τ.Κ. 85100 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ……….. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. …………………………………….. ………………………(και ολογράφως) υπέρ της εταιρείας ………………………………………………………. ∆\νση …………………………………………………………. δια τη συµµετοχή της εις το διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………………………………………για ……………………………………... σύµφωνα µε την υπ. αρ. - \ την προµήθεια δ\ξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. - Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 40 - Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. - Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………… ( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακ\ξη). Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.- 41 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. Κατάστηµα …………………………. (∆/νση οδός -αριθµός TK fax ) Ηµεροµηνία έκδοσης ……………… ΕΥΡΩ. …………………… Προς Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου Πλατεία Ελευθερίας 1, ∆ιοικητήριο Τ.Κ. 85100 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ……….. - ΄Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. οποίο και µόνο …………………(και ολογράφως) …………..……….. ……. στο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας ………………………………………..∆\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για τη προµήθεια ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής. - Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. - Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. 42 - Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.- 43