ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
2012
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ –ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ - ΔΚΕΣΟ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ανάλυση Αρμοδιοτήτων &
Διάρθρωση Υπηρεσιών Εντεταλμένου Συμβούλου
5
1.1 Αρμοδιότητες Υπηρεσίων Οδικών Έργων Αξόνων (ΠΑΟΔ)
6
1.1.1 Δ9 – Διεύθυνση Οδικών Έργων
7
1.1.2 ΔΚΕΟ - Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Οδοποιίας (νέα έργα)
12
1.1.3 ΔΚΕΣΟ – Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας
14
1.2 Αρμοδιότητες Υπηρεσίων Υδραυλικών Έργων
16
1.2.1 Δ10 – Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων
16
1.2.2 ΔΚΥΕ - Διεύθυνση Κατασκευής Υδραυλικών Έργων
18
1.3 Αρμοδιότητες Υπηρεσίων Κατασκευής και Συντήρησης Έργων
20
1.3.1 ΔΔΕ – Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
20
1.3.2 ΔΕΣΕ - Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων
23
1.3.3 ΔΕΚΕ – Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων
25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
2.1
27
Ιστορικό Μεταφοράς Αρμοδιοτήτων & Προβλήματα που
Αντιμετωπίστηκαν
27
2.1.1 Υπηρεσίες πρώην ΥΠΟΜΕΔΙ (ΥΠΕΧΩΔΕ)
Δ9 – ΔΚΕΟ – ΔΚΕΣΟ - Δ10 – ΔΚΥΕ
27
2.1.2 Υπηρεσίες πρώην Περιφέρειας Αττικής
2.2
(νυν Αποκεντρωμένης Διοίκησης) ΔΔΕ – ΔΕΚΕ – ΔΕΣΕ
31
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος
33
2.2.1 Γραφείο Εντεταλμένου – Οργάνωση
33
2.2.2 Κύριες Δράσεις & Πεπραγμένα
35
2.2.3 Επίτευξη Στόχων
39
I
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
2.3
Ένας Θεμελιώδης Στόχος:
Συνένωση Τεχνικών Υπηρεσιών (ή Νέος Οργανισμός)
41
2.3.1 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Περιφέρειας Αττικής
41
2.3.2 Υφιστάμενος οργανισμός των τεχνικών υπηρεσιών
42
2.3.3 Κριτική αξιολόγηση του υφιστάμενου Οργανισμού
45
2.3.4 Νέα πρόταση Οργανισμού
46
2.3.5 Πλεονεκτήματα του νέου Οργανισμού
53
2.3.6 Μεταβατικό στάδιο
54
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Απολογισμός ανά Υπηρεσία
55
3.1
Δ9 – Διεύθυνση Οδικών Έργων
55
3.2
ΔΚΕΟ - Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Οδοποιίας (νέα έργα)
84
3.3
ΔΚΕΣΟ – Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας
119
3.4
Δ10 – Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων
148
3.5
ΔΚΥΕ - Διεύθυνση Κατασκευής Υδραυλικών Έργων
159
3.6
ΔΔΕ – Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
164
3.7
ΔΕΚΕ - Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων
206
3.8
ΔΕΣΕ - Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων
209
II
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΓΕΝΙΚΑ
Με την συμπλήρωση σχεδόν ενός έτους από την ανάθεση της αρμοδιότητας των ως
άνω διευθύνσεων, επιβάλλεται από την νομοθεσία αλλά και κρίνεται αναγκαίο, να
καταθέσουμε αναλυτικά το έργο που τελέστηκε από τις υπηρεσίες, για την πλήρη
ενημέρωση κάθε Περιφερειακού Συμβούλου όπως και του συνόλου των πολιτών της
Περιφέρειας Αττικής, για τον αναγκαίο έλεγχο των πεπραγμένων μας.
Yπήρξε μια διαρκής και παρατεταμένη υπονόμευση προς τον θεσμό της Αιρετής
Περιφέρειας, από την Κεντρική Διοίκηση, η οποία κορυφώθηκε, αρχικά με την μη
μεταφορά, και εν τέλει – μετά από συνεχείς πιέσεις - την μεταφορά μη επαρκών
πόρων προς την Περιφέρεια Αττικής, για την συντήρηση και λειτουργία σε
ικανοποιητικό βαθμό, του όλου (νευραλγικού) συστήματος, που είναι οι κεντρικές
οδικές αρτηρίες της Περιφέρειας μας, άλλα και τα έργα μείζονος σημασίας όπως
τ’αντιπλυμμηρικά και τα ΧΥΤΥ.
Είναι περιττό ν’ αναφερθεί ότι, εκτός των πολύ σοβαρών θεμάτων που άπτονται
της οδικής ασφάλειας των πολιτών, η μη συντήρηση και κατασκευή σε ικανοποιητικό
βαθμό ενός σύγχρονου και ασφαλούς οδικού δικτύου, συνεπάγεται και τεράστια
οικονομική ζημία για το σύνολο της χώρας, δεδομένου ότι στο βασικό οδικό δίκτυο
της Περιφέρειας Αττικής, διακινείται σχεδόν το σύνολο των εμπορικών αγαθών που
διανέμονται μέσω των οδικών αξόνων που με την σειρά τους ενώνουν μεταξύ τους:
λιμένες, αεροδρόμια, εμπορικά πάρκα, βιομηχανίες κλπ. Το ίδιο συμβαίνει και με τα
μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα ή τα έργα επεξεργασίας των απορριμάτων που η
Περιφέρεια Αττικής «κληρονόμησε» και καλείται ν’αποπερατώσει προς όφελος των
πολιτών της Αττικής.
Σας καταθέτω λοιπόν, αναλυτικά και ανά τομέα δράσης των υπηρεσιών που ο
Εντεταλμένος Σύμβουλος προΐσταται, τις όποιες ενέργειες έγιναν στον στους δώδεκα
μήνες του 2012:
1
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι
τεχνικές
υπηρεσίες
κατασκευής
και
συντήρησης
έργων
υποδομής
περιγράφονται στα άρθρα 29 έως και 42 του Οργανισμού. Συγκροτούνται από μια
Γενική Διεύθυνση στην οποία υπάγονται 19 Διευθύνσεις. Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού και 18 διευθύνσεις παραγωγής έργων.
Συνυπάρχουν τρεις δομές τεχνικών υπηρεσιών.
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος έχει οριστεί για την διοίκηση των δύο εκ
των τριών δομών, οι οποίες και προέρχονται από το ΥΠΟΜΕΔΙ και την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και ενσωματώθηκαν στο οργανόγραμμα των
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.
•
Η πρώτη δομή προσδιορίζεται αποκλειστικά με γεωγραφικά κριτήρια.
Περιλαμβάνει 9 Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων που μαζί με την Γενική
Διεύθυνση οι υπόλοιπες είναι οι εξής:
1. Ανατολική Αττική.
2. Δυτική Αττική.
3. Πειραιάς.
4. Αργοσαρωνικός και Κύθηρα.
5. Βόρειος Τομέας Αθηνών.
6. Νότιος Τομέας Αθηνών.
7. Ανατολικός Τομέας Αθηνών.
8. Δυτικός Τομέας Αθηνών.
•
Η δεύτερη δομή περιλαμβάνει 3 πρώην υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ που
εντάχτηκαν στην κρατική Περιφέρεια το 1997. Επιτελική υπηρεσία με
ρόλο Προϊσταμένης Αρχής είναι η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
(Δ.Δ.Ε.). Οι αρμοδιότητές της περιγράφονται στο άρθρο 31 και είναι
αντίστοιχες με αυτές της επιτελικής υπηρεσίας της πρώτης δομής. «Οι
2
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
αρμοδιότητες
της
Διεύθυνσης
Δημοσίων
Έργων
αφορούν
τον
προγραμματισμό και τη μελέτη της περιφερειακής πολιτικής
κατασκευής έργων καθώς και την εκπόνηση η ανάθεση εκπόνησης και
της έγκρισης των μελετών των έργων αυτών».
Δύο διευθύνσεις, κατασκευής (Τ.ΕΚ.) και συντήρησης οδικών
αξόνων που έχουν καθοριστεί με υπουργικές αποφάσεις (τριτεύον
εθνικό δίκτυο) (ΔΕΕΣΤΕ.) με ρόλο Διευθύνουσας υπηρεσίας.
•
Η τρίτη δομή περιλαμβάνει 5 διευθύνσεις που μεταφέρθηκαν πρόσφατα
στην αιρετή Περιφέρεια από το πρώην ΥΠΕΧΩ.
Η Διεύθυνση Οδικών Έργων (Δ9) επιτελική υπηρεσία όσον αφορά τη
διερεύνηση των αναγκών του οδικού δικτύου και το σχεδιασμό έργων
ανάπτυξης του. Έχει το ρόλο της Προισταμένης Αρχής με Διευθύνουσες
υπηρεσίες τη Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Οδοποιίας (Κ.Ε.) για τα νέα
έργα οδοποιίας και τη Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Συντήρησης
Οδοποιίας (Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.) για τη συντήρηση των υφισταμένων οδικών αξόνων
που καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις (δευτερεύον εθνικό δίκτυο). Η
ΔΚΕΣΟ έχει την αρμοδιότητα συντήρησης της φωτεινής σηματοδότησης στο
λεκανοπέδιο.
Η Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων (Δ10) επιτελική υπηρεσία όσον
αφορά το σχεδιασμό δικτύων αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων, έργων
βιολογικού καθαρισμού και αντιπλημμυρικής προστασίας. Έχει το ρόλο της
Προϊσταμένης Αρχής με διευθύνουσα υπηρεσία τη Διεύθυνση Κατασκευής
Υδραυλικών Έργων (Δ.Κ.Υ.Ε.).
3
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑ/ΣΜΟΥ
Δ.Δ.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
Δ.Ε.Κ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΑΣ
ΝΗΣΩΝ
Δ9
Δ.Ε.Σ.Ε.
Δ.Κ.Ε.Ο.
Δ 10
Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.
Δ.Κ.Υ.Ε.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
4
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ανάλυση Αρμοδιοτήτων & Διάρθρωση Υπηρεσιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ανάλυση Αρμοδιοτήτων &
Διάρθρωση Υπηρεσιών
Εντεταλμένου Συμβούλου
Οι αρμοδιότητες και η διάρθρωση των υπηρεσιών, που μ’εντολή
Περιφερειάρχη διοικούνται από Εντεταλμένο Σύμβουλο, και που σύμφωνα με
τον υπάρχοντα Οργανισμό της Π.Α. λειτούργησαν το έτος 2012, αναλύονται ως
εξής:
1.1
Αρμοδιότητες Υπηρεσίων Οδικών Έργων Αξόνων (ΠΑΟΔ)
1.2
Αρμοδιότητες Υπηρεσίων Υδραυλικών Έργων
1.3
Αρμοδιότητες Υπηρεσίων Κατασκευής και Συντήρησης Έργων
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ανάλυση Αρμοδιοτήτων & Διάρθρωση Υπηρεσιών
1.1
Αρμοδιότητες Υπηρεσίων Οδικών Έργων
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕΣΕ
ΔΚΕΣΟ
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
6
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ανάλυση Αρμοδιοτήτων & Διάρθρωση Υπηρεσιών
1.1.1
Δ9 - Διεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής
Τη Διεύθυνση Οδικών Έργων απαρτίζουν τα εξής τμήματα και γραφεία:
1. Τμήμα Προγράμματος
2. Τμήμα Κατασκευών
3. Τμήμα Συντήρησης
4. Τμήμα Μελετών Κυκλοφορίας και Τεχνικής Υποστήριξης Αττικής
5. Τμήμα Σηματοδότησης και Οδικής Ασφάλειας
6. Τμήμα Μελετών Έργων Οδοποιίας και Τεχνικών Έργων Αττικής
7. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οδικών Έργων ανάγονται αναλυτικότερα
στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:
1. Το Τμήμα Προγράμματος της Δ9 είναι αρμόδιο ιδίως για:
•
Τη μελέτη και έρευνα των αναγκών του οδικού δικτύου της περιοχής της
καθώς και την εκπόνηση ή την ανάθεση εκπόνησης μελετών σχεδιασμού
ανάπτυξης του οδικού δικτύου.
•
Την κατάρτιση των μακροπρόθεσμων προγραμμάτων ανάπτυξης του
οδικού δικτύου και του ετήσιου προγράμματος οδικών έργων και την
εξασφάλιση των πιστώσεων.
2. Το Τμήμα Κατασκευών της Δ9 είναι αρμόδιο ιδίως για:
•
Τη μέριμνα για τη δημοπράτηση, την έγκριση του αποτελέσματος
δημοπρασιών και την παροχή οδηγιών για την υλοποίηση της κατασκευής
των έργων του προγράμματος.
7
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ανάλυση Αρμοδιοτήτων & Διάρθρωση Υπηρεσιών
•
Τη διοίκηση, τη διαχείριση, την εποπτεία και τον έλεγχο της κατασκευής
των έργων. Η εισήγηση επί αιτήσεων θεραπείας. Τη συγκέντρωση στοιχείων
και την τήρηση μητρώου εκτελούμενων έργων.
3. Το Τμήμα Συντήρησης της Δ9 είναι αρμόδιο ιδίως για:
• Την κατάρτιση προγραμμάτων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού
δικτύου καθώς και η δημοπράτηση των έργων.
•
Την εκπόνηση ή την ανάθεση εκπόνησης και τη διοίκηση μελετών
συντήρησης, τη συγκέντρωση στοιχείων και την τήρηση μητρώου έργων
συντήρησης.
•
Τον έλεγχο, τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη εποπτεία των έργων
συντήρησης.
•
Την έγκριση της επιβολής προστίμου σε τρίτους για φθορές επί των οδικών
έργων κατά τις διατάξεις του Νόμου 3481/2006 και κάθε άλλη σχετική
διαδικασία καθώς και τις αρμοδιότητες επιθεωρητή για την εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 24, 25 και 26 του από 25/28.11.29 Π.Δ/τος «περί
κωδικοποιήσεων των περί κατασκευών και συντηρήσεων οδών» όπως αυτές
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα (Νόμος 2696/1999. Νόμος
3481/2006, κ.λπ.).
4. To Τμήμα Μελετών Κυκλοφορίας και Τεχνικής Υποστήριξης Αττικής
της Δ9 είναι αρμόδιο ιδίως για:
•
Την εκπόνηση μελετών διαμόρφωσης ισόπεδων κυκλοφοριακών κόμβων
διαβάσεων.
•
Την
εκπόνηση
μελετών
κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων
σχετικών
με
μονοδρομήσεις τμημάτων οδών ή περιοχών, απαγορεύσεις κίνησης ή
περιορισμούς.
•
Την ανάθεση εκπόνησης και την επίβλεψη μελετών κυκλοφοριακής
οργάνωσης και στάθμευσης.
8
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ανάλυση Αρμοδιοτήτων & Διάρθρωση Υπηρεσιών
•
Τη διεκπεραίωση θεμάτων συνδέσεως παροδίων εγκαταστάσεων στο οδικό
δίκτυο αρμοδιότητας της Διεύθυνσης στις περιπτώσεις που υπάρχει
αρμοδιότητα της κεντρικής υπηρεσίας.
•
Τη διεκπεραίωση θεμάτων σταθμών αυτοκινήτων, στις περιπτώσεις που
απαιτείται έγκριση από κυκλοφοριακή άποψη για τη λειτουργία τους.
•
Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για μελανά σημεία σε οδικούς
κόμβους και οδικά τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της
Διεύθυνσης, τη μελέτη και ανάλυση των στοιχείων αυτών, την πρόταση
μέτρων, ρυθμίσεων και κατασκευών για τη μείωση της επικινδυνότητας
του οδικού δικτύου και τη διεξαγωγή ασφαλέστερης κυκλοφορίας και την
παρακολούθηση εφαρμογής των προτάσεων για αύξηση της οδικής
ασφάλειας.
•
Την τήρηση αρχείου μελετών που καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες του
τμήματος.
•
Όλα τα θέματα που αφορούν τη μελέτη των επιδράσεων των οδικών έργων
στο περιβάλλον και τη μελέτη και ανάλυση μέτρων για ελαχιστοποίηση
των δυσμενών περιβαλλοντικών επιδράσεων των έργων.
•
Τη
συλλογή,
επεξεργασία
και
διατήρηση
αρχείου
για
στοιχεία
κυκλοφοριακών μετρήσεων (φόρτοι, σύνθεση, ταχύτητες, ατυχήματα).
•
Την παροχή τεχνικής υποστήριξης προς άλλες υπηρεσίες (σύνταξη
τεχνικών προδιαγραφών σε θέματα αντικειμένου του τμήματος και παροχή
σχετικών οδηγιών).
•
Την εκπόνηση μελετών εφαρμογής σήμανσης στην περιοχή αρμοδιότητας
της Διεύθυνσης.
5. Το Τμήμα Σηματοδότησης και Οδικής Ασφάλειας της Δ9 είναι αρμόδιο
ιδίως για:
•
Τη διερεύνηση της σκοπιμότητας εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης,
κόμβων ή διαβάσεων πεζών, την ανάθεση εκπόνησης, την εκπόνηση,
επίβλεψη
λειτουργίας
και
έγκριση
φωτεινής
μελετών
εγκατάστασης
σηματοδότησης,
το
και
προγραμμάτων
συντονισμό
φωτεινής
9
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ανάλυση Αρμοδιοτήτων & Διάρθρωση Υπηρεσιών
σηματοδότησης αρτηριών ή δικτύων (αστικού και υπεραστικού οδικού
δικτύου)
και
την
ευθύνη
εφαρμογής
προγραμμάτων
των
Κέντρων
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Φωτεινής Σηματοδότησης της Πρωτεύουσας
και των μεγάλων αστικών κέντρων.
•
Την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών υλικού και λογιστικού εξοπλισμού
καθώς και τεχνικών προδιαγραφών συμπληρωματικού εξοπλισμού για
εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης.
•
Τον προγραμματισμό των αναγκών φωτεινής σηματοδότησης του οδικού
δικτύου αρμοδιότητας της Δ/νσης, σύμφωνα με τις προτάσεις και των
λοιπών μονάδων που απασχολούνται με τη μελέτη, κατασκευή και
συντήρηση οδικών έργων όπως και τις απαραίτητες ενέργειες για την
προμήθεια των απαιτούμενων υλικών, με στόχο την ομοιογένεια του
υλικού, την ευκολία συντήρησης και τη μείωση του κόστους.
•
Τη μέριμνα για την παρακολούθηση της σύγχρονης τεχνολογίας στον
τομέα της φωτεινής σηματοδότησης, τόσο στον εξοπλισμό όσο και στις
τεχνικές ρυθμίσεις, καθώς και τη μέριμνα για την υλοποίηση του
προγράμματος κατασκευής Έργων Φωτ.Σηματοδότησης και την εποπτεία,
τον έλεγχο και την παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες για
την κατασκευή έργων φωτεινής σηματοδότησης.
•
Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για μελανά σημεία σε οδικούς
κόμβους και οδικά τμήματα του αστικού οδικού δικτύου της χώρας, τη
μελέτη και ανάλυση των στοιχείων αυτών, την πρόταση μέτρων ρυθμίσεων
και κατασκευών για τη μείωση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου
και τη διεξαγωγή ασφαλέστερης κυκλοφορίας, και την παρακολούθηση
εφαρμογής των προτάσεων για αύξηση της οδικής ασφάλειας.
•
Την τήρηση αρχείου μελετών φωτεινής σηματοδότησης και οδικών
ατυχημάτων.
10
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ανάλυση Αρμοδιοτήτων & Διάρθρωση Υπηρεσιών
6. To Τμήμα Μελετών Έργων Οδοποιίας και Τεχνικών Έργων Αττικής της
Δ9 είναι αρμόδιο ιδίως για:
•
Όλες τις ενέργειες που αφορούν στην εκπόνηση ή ην ανάθεση εκπόνησης,
την επίβλεψη και τον έλεγχο μελετών οδικών έργων, την έγκρισή τους,
κάθε ενέργεια σχετική με τη διοίκηση ή διαχείριση θεμάτων που αφορούν
τις συμβάσεις μελετών και την τήρηση αρχείου μελετών.
7. Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Δ9 είναι αρμόδιο ιδίως για:
• Την τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.
• Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας.
• Την αρχειοθέτηση.
• Τη μέριμνα για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών
για τις ανάγκες της Διεύθυνσης.
• Την παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες.
• Τη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής ασκεί
για τα έργα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, της αρμοδιότητες Προϊσταμένης ή
Εποπτεύουσας αρχής που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση
των Δημοσίων Έργων, σε συνδυασμό με το Π.Δ. Αποφαινομένων Οργάνων της
Περιφέρειας.
11
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ανάλυση Αρμοδιοτήτων & Διάρθρωση Υπηρεσιών
1.1.2
Δ.Κ.Ε.Ο - Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Οδοποιίας
Τη Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Οδοποιίας απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:
1. Τμήμα Μελετών
2. Τμήμα Κατασκευών και Συντηρήσεων
3. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό
4. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων Οδοποιίας ανάγονται
αναλυτικότερα στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται στα τμήματά της ως
εξής:
1. Το Τμήμα Μελετών της ΔΚΕΟ είναι αρμόδιο ιδίως για:
• Όλα τα θέματα επί τόπου εφαρμογής των μελετών, συμπλήρωσης και
προσαρμογής αυτών όπως επίσης και κατάρτιση συμπληρωματικών
μελετών έργων οδοποιίας.
2. Το Τμήμα Κατασκευών και Συντηρήσεων της ΔΚΕΟ είναι αρμόδιο ιδίως
για:
• Όλα τα θέματα εκτέλεσης και επίβλεψης εργασιών κατασκευής και
συντηρήσεως έργων οδοποιίας.
3. Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό της ΔΚΕΟ είναι αρμόδιο ιδίως για:
• Όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά θέματα όπως επίσης και τη σήμανση και
σηματοδότηση έργων οδοποιίας.
4. Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της ΔΚΕΟ είναι αρμόδιο ιδίως για:
• Την τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.
• Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας.
12
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ανάλυση Αρμοδιοτήτων & Διάρθρωση Υπηρεσιών
• Την αρχειοθέτηση.
• Τη μέριμνα για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών
για τις ανάγκες της Διεύθυνσης.
• Την παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες.
•
Τη
διεκπεραίωση
υπηρεσιακών
θεμάτων
του
προ.σωπικού
της
Υπηρεσίας.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων Οδοποιίας ασκεί τις
αρμοδιότητες «Διευθύνουσας Υπηρεσίας» ή «Εποπτεύουσας Υπηρεσίας»
που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, σε
συνδυασμό με το Π.Δ. Αποφαινομένων Οργάνων της Περιφέρειας.
13
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ανάλυση Αρμοδιοτήτων & Διάρθρωση Υπηρεσιών
1.1.3
Δ.Κ.Ε.Σ.Ο
-
Διεύθυνση
Κατασκευής
Έργων
Συντήρησης
Οδοποιίας
Η Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας αποτελείται από
τα εξής Τμήματα:
1. Τμήμα Συντηρήσεως
2. Τμήμα Σήμανσης, Σηματοδότησης και Ηλεκτροφωτισμού
3. Τμήμα Πρασίνου
4. Τμήμα Εξοπλισμού και Διαχείρισης
5. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
Οι
αρμοδιότητες
της
Διεύθυνσης
Κατασκευής
Έργων
Συντήρησης
Οδοποιίας ανάγονται αναλυτικότερα στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται
στα τμήματά της ως εξής:
1. Το Τμήμα Συντηρήσεως της ΔΚΕΣΟ είναι αρμόδιο ιδίως για:
• Την εκτέλεση από το Τμήμα ή την επίβλεψη εκτέλεσης εργασιών συντήρησης
και βελτίωσης του οδικού δικτύου.
2. Το Τμήμα Σήμανσης, Σηματοδότησης και Ηλεκτροφωτισμού της ΔΚΕΣΟ
είναι αρμόδιο ιδίως για:
•
Την
εκτέλεση
ή
την
επίβλεψη
εκτέλεσης
εργασιών
συντήρησης
και
αποκατάστασης ζημιών σε κάθε είδους υλικό και εξοπλισμό σήμανσης,
σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού των οδών.
3. Το Τμήμα Πρασίνου της ΔΚΕΣΟ είναι αρμόδιο ιδίως για:
• Την εκτέλεση ή την επίβλεψη εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης, επέκτασης
και συντήρησης του πρασίνου των οδών.
14
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ανάλυση Αρμοδιοτήτων & Διάρθρωση Υπηρεσιών
4. Το Τμήμα Εξοπλισμού και Διαχείρισης της ΔΚΕΣΟ είναι αρμόδιο ιδίως
για:
• Τη συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης και τη φύλαξή του.
Την παραλαβή αποθήκευση και διαχείριση κάθε είδους υλικού εφοδίων,
εξοπλισμού
και ανταλλακτικών.
5. Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της ΔΚΕΣΟ είναι αρμόδιο ιδίως
για:
• Την τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.
• Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας.
• Την αρχειοθέτηση.
• Τη μέριμνα για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για τις
ανάγκες της Διεύθυνσης.
• Την παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες.
• Τη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας.
Ο
Προϊστάμενος
Οδοποιίας
ασκεί
της Διεύθυνσης
τις
αρμοδιότητες
Κατασκευής
Έργων
«Διευθύνουσας
Συντηρήσεων
Υπηρεσίας»
ή
«Εποπτεύουσας Υπηρεσίας» που προβλέπονται από τις διατάξεις για την
εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, σε συνδυασμό με το Π.Δ. Αποφαινομένων
Οργάνων της Περιφέρειας.
15
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ανάλυση Αρμοδιοτήτων & Διάρθρωση Υπηρεσιών
1.2
Αρμοδιότητες Υπηρεσίων Υδραυλικών Έργων
1.2.1
Δ10 - Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής
Τη Δ/νση Υδραυλικών Έργων αποτελούν τα εξής τμήματα και γραφεία:
1. Τμήμα Προγράμματος και Μελετών
2. Τμήμα Κατασκευών
3. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
Οι
αρμοδιότητες
της
Διεύθυνσης
Υδραυλικών
Έργων
ανάγονται
αναλυτικότερα στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται στα τμήματά της ως
εξής:
1. Το Τμήμα Προγράμματος και Μελετών της Δ10 είναι αρμόδιο ιδίως
για:
• Τη μελέτη των αναγκών της περιοχής σε υδραυλικά έργα, όπως έργα
αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων, έργα βιολογικού καθαρισμού
και
αντιπλημμυρικά
σε
συνεργασία
με
τους
Οργανισμούς
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και της ΕΥΔΑΠ και τη παροχή τεχνικής στήριξης για την
εκπόνηση πολυετών και ετησίων προγραμμάτων.
• Τη μέριμνα για την εξασφάλιση χρηματοδότησης του Προγράμματος. Τον
ειδικότερο χρονικό προγραμματισμό των χρηματοδοτούμενων έργων σε φάση
μελέτης, απαλλοτρίωσης, δημοπράτησης και κατασκευής.
• Την εκπόνηση από το Τμήμα ή την ανάθεση της εκπόνησης των μελετών,
τον έλεγχο και τη έγκρισή τους, κάθε ενέργεια σχετική με τη διοίκηση και τη
διαχείριση θεμάτων που αφορούν στις συμβάσεις μελετών και η τήρηση
αρχείου μελετών.
16
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ανάλυση Αρμοδιοτήτων & Διάρθρωση Υπηρεσιών
2. Το Τμήμα Κατασκευών της Δ10 είναι αρμόδιο ιδίως για:
• Τη μέριμνα για τη δημοπράτηση, την έγκριση του αποτελέσματος των
δημοπρασιών και τη παροχή οδηγιών για την υλοποίηση της κατασκευής
και συντήρησης των υδραυλικών έργων του προγράμματος.
• Τη διοίκηση, τη διαχείριση, την εποπτεία και τον έλεγχο της κατασκευής
των έργων.
• Την εισήγηση των αιτήσεων θεραπείας.
• Τη συγκέντρωση στοιχείων και την τήρηση μητρώου εκτελούμενων
έργων.
3. Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Δ10 είναι αρμόδιο ιδίως
για:
• Την τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.
• Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας.
• Την αρχειοθέτηση.
• Τη μέριμνα για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών
για τις ανάγκες της Διεύθυνσης.
• Την παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες.
• Τη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής
ασκεί
για
τα
έργα
αρμοδιότητας
της
Διεύθυνσης,
τις
αρμοδιότητες
Προϊσταμένης Αρχής που προβλέπονται για τις διατάξεις για την εκτέλεση των
Δημοσίων Έργων, σε συνδυασμό με το Π.Δ. Αποφαινομένων Οργάνων της
Περιφέρειας.
17
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ανάλυση Αρμοδιοτήτων & Διάρθρωση Υπηρεσιών
1.2.2
Δ.Κ.Υ.Ε - Διεύθυνση Κατασκευής Υδραυλικών Έργων
Τη Διεύθυνση Κατασκευών Υδραυλικών Έργων απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:
1. Τμήμα Μελετών
2. Τμήμα Κατασκευών και Συντηρήσεως
3. Τμήμα Τοπογραφήσεων
4. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
Οι
αρμοδιότητες
της
Διεύθυνσης
Κατασκευής
Υδραυλικών
Έργων
ανάγονται αναλυτικότερα στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται στα τμήματά
της ως εξής:
1. Το Τμήμα Μελετών της ΔΚΥΕ είναι αρμόδιο ιδίως για:
• Όλα τα θέματα επί τόπου εφαρμογής των μελετών, συμπλήρωσης και
προσαρμογής αυτών, καθώς και κατάρτισης συμπληρωματικών μελετών
υδραυλικών και λιμενικών έργων.
4. Τμήμα Κατασκευών και Συντηρήσεως της ΔΚΥΕ είναι αρμόδιο ιδίως
για:
• Όλα τα θέματα εκτέλεσης και επίβλεψης των εργασιών κατασκευής και
συντήρησης υδραυλικών και λιμενικών έργων.
2. Το Τμήμα Τοπογραφήσεων της ΔΚΥΕ είναι αρμόδιο ιδίως για:
• Τις τοπογραφήσεις, χαράξεις και αντίστοιχες ενέργειες για απαλλοτριώσεις
και κάθε τοπογραφική εργασία αναγκαία για τη κατασκευή των έργων. Την
18
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ανάλυση Αρμοδιοτήτων & Διάρθρωση Υπηρεσιών
εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 95 του Ν.Δ. 8/1973 «περί Γενικού
Οικοδομικού Κανονισμού (δόμηση παρά τα ρέματα)».
3. Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της ΔΚΥΕ είναι αρμόδιο ιδίως
για:
• Την τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.
• Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας.
• Την αρχειοθέτηση.
• Τη μέριμνα για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών
για τις ανάγκες της Διεύθυνσης.
• Την παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες.
• Τη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κατασκευής Υδραυλικών Έργων ασκεί τις
αρμοδιότητες «Διευθύνουσας Υπηρεσίας» ή «Εποπτεύουσας Υπηρεσίας»
που προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, σε
συνδυασμό με το Π.Δ. Αποφαινομένων Οργάνων της Περιφέρειας.
19
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ανάλυση Αρμοδιοτήτων & Διάρθρωση Υπηρεσιών
1.3
Αρμοδιότητες Υπηρεσίων Κατασκευής και Συντήρησης
Έργων
1.3.1
Δ.Δ.Ε. - Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
Οι
αρμοδιότητες
της
Διεύθυνσης
Δημοσίων
Έργων
αφορούν
στον
προγραμματισμό και τη μελέτη της περιφερειακής πολιτικής κατασκευής έργων
καθώς και την εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης και την έγκριση των μελετών των
έργων αυτών.
Τη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:
1. Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
2. Τμήμα Υδραυλικών Έργων
3. Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων
4. Τμήμα Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Έργων
5. Τμήμα Οδικής Κυκλοφορίας και Τοπογραφήσεων
6. Τμήμα Προγράμματος και Μελετών
7. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων ανάγονται αναλυτικότερα
στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται στα τμήματά της ως εξής:
1. Το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων είναι αρμόδιο ιδίως για:
•
Τη
συγκέντρωση
και
η
εισήγηση
για
τη
κατάρτιση
προσχεδίων
προγραμμάτων εκτέλεσης έργων.
20
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ανάλυση Αρμοδιοτήτων & Διάρθρωση Υπηρεσιών
• Τα θέματα έργων που χαρακτηρίζονται ως γενικότερης σημασίας σύμφωνα
με τη παρ. 2 περ. δ΄ του αρ. 1 του ν. 3200/1955 και κάθε αρμοδιότητα που
σχετίζεται με την εκτέλεση έργου σε επίπεδο περιφέρειας.
• Τα θέματα σχετικά με τις μελέτες συγκοινωνιακών έργων, κατασκευές
συγκοινωνιακών
έργων,
μελέτες
και
κατασκευές
εργασιών
συντήρησης
συγκοινωνιακών έργων.
• Τα θέματα σχετικά με τις μελέτες έργων οικισμού, κατασκευής έργων
οικισμού και κατασκευής εργασιών συντήρησης κτηριακών έργων.
2. Το Τμήμα Υδραυλικών Έργων είναι αρμόδιο ιδίως για:
• Τα θέματα σχετικά με τις μελέτες υδραυλικών έργων, κατασκευές
υδραυλικών έργων, καθώς και κάθε θέμα που αφορά μελέτες και κατασκευές
εργασιών συντήρησης υδραυλικών και επειγόντων έργων. Η εποπτεία στη
λειτουργία των υδρολογικών σταθμών.
3. Το Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων είναι αρμόδιο ιδίως για:
• Την κατάρτιση προγραμμάτων εγγειοβελτιωτικών έργων. Την κατάρτιση των
αναγκαστικών προκαταρκτικών εκθέσεων όλων των εγγειοβελτιωτικών έργων. Την
έγκριση ανάθεσης εκπόνησης των μελετών.
• Την εκπόνηση προμελετών και μελετών έργων και η εκτέλεσή τους. Την
επιμέλεια της λειτουργίας, συντήρησης και διοίκησης των έργων. Τη συγκρότηση
επιτροπής
παραλαβής
δημοσίου
έργου.
Την
έγκριση
των
αντίστοιχων
πρωτοκόλλων.
4. Το Τμήμα Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Έργων είναι αρμόδιο
ιδίως για:
• Κάθε ηλεκτρομηχανολογικό θέμα μελέτης, κατασκευής και συντήρησης
των έργων.
5. Το Τμήμα Οδικής Κυκλοφορίας και Τοπογραφήσεων είναι αρμόδιο ιδίως
για:
21
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ανάλυση Αρμοδιοτήτων & Διάρθρωση Υπηρεσιών
• Κάθε θέμα που αφορά στην οδική κυκλοφορία, τις μετρήσεις, τη σήμανση
των οδών, τη σηματοδότηση και το φωτισμό αυτών.
• Την εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και
τον έλεγχο από κυκλοφοριακής άποψης των μελετών αντικειμένου της
Διεύθυνσης.
•
Τις
τοπογραφήσεις,
χαράξεις
και
τις
αντίστοιχες
ενέργειες
για
απαλλοτριώσεις, καθώς και κάθε τοπογραφική εργασία αναγκαία για τη μελέτη
και κατασκευή των έργων ή για την αντιμετώπιση πολεοδομικών θεμάτων.
6. Το Τμήμα Προγράμματος και Μελετών είναι αρμόδιο ιδίως για:
• Κάθε θέμα που αφορά στη συγκέντρωση στοιχείων και στη διατύπωση
προτάσεων
για
τη
κατάρτιση
προγραμμάτων
μελέτης,
κατασκευής
και
συντήρησης των έργων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, καθώς και η μέριμνα για
της εξασφάλιση, διάθεση και παρακολούθηση των σχετικών χρηματοδοτήσεων.
• Την συγκέντρωση στατιστικών γενικά στοιχείων επί της εξελίξεως του
προγράμματος μελετών έργων κ.λπ. καθώς και η αποστολή αυτών στις αρμόδιες
υπηρεσίες.
7. Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για:
• Την τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.
• Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας.
• Την αρχειοθέτηση.
• Τη μέριμνα για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για
τις ανάγκες της Διεύθυνσης.
• Την παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες.
• Τη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας.
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δημοσίων Έργων ασκεί, για τα από τις
υπηρεσίες αυτού εκτελούμενα έργα τις κατά τη νομοθεσία περί εκτέλεσης
δημοσίων και άλλων έργων μνημονευόμενες ως αρμοδιότητες προϊστάμενης
αρχής, σε συνδυασμό με το Π.Δ. Αποφαινομένων Οργάνων της Περιφέρειας.
22
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ανάλυση Αρμοδιοτήτων & Διάρθρωση Υπηρεσιών
1.3.2
Δ.Ε.Σ.Ε - Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων
Η Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων είναι αρμόδια για τη συντήρηση
τοπικών βελτιώσεων και τη συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, τη
μελέτη και εκτέλεση σήμανσης και σηματοδότησης, καθώς και τη συντήρηση
του πάσης φύσεως μηχανικού εξοπλισμού.
Τη Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:
1. Τμήμα Συντήρησης
2. Τμήμα Σήμανσης, Σηματοδότησης και Ηλεκτροφωτισμού
3. Τμήμα εξοπλισμού και Διαχείρισης
4. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων ανάγονται
αναλυτικότερα στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται στα τμήματά της ως
εξής:
1. Το Τμήμα Συντήρησης είναι αρμόδιο ιδίως για:
• Τη μελέτη και η εκτέλεση ή η επίβλεψη εκτέλεσης, των εργασιών
συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της.
2. Το Τμήμα Σήμανσης, Σηματοδότησης και Ηλεκτροφωτισμού είναι
αρμόδιο ιδίως για:
• Τη μελέτη και την εκτέλεση ή την επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών
σήμανσης, σηματοδότησης ως και ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου
αρμοδιότητάς της.
3. Το Τμήμα Εξοπλισμού και Διαχείρισης είναι αρμόδιο ιδίως για:
• Τη συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών του πάσης φύσεως μηχανικού
εξοπλισμού και η φύλαξη αυτού.
23
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ανάλυση Αρμοδιοτήτων & Διάρθρωση Υπηρεσιών
• Την παραλαβή και την αποθήκευση των πάσης φύσεως εφοδίων και υλικών
συντήρησης, σήμανσης κ.λπ. καθώς και η διαχείριση και αποθήκευση αυτών
4. Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για:
• Την τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.
• Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας.
• Την αρχειοθέτηση.
• Τη μέριμνα για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για
τις ανάγκες της Διεύθυνσης.
• Την παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες.
• Τη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων ασκεί για τα
έργα που εκτελούνται από την υπηρεσία του της αρμοδιότητες διευθύνουσας
τα έργα υπηρεσίας όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις για την
εκτέλεση των δημοσίων έργων, σε συνδυασμό με το Π.Δ. Αποφαινομένων
Οργάνων της Περιφέρειας.
24
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ανάλυση Αρμοδιοτήτων & Διάρθρωση Υπηρεσιών
1.3.3
Δ.Ε.Κ.Ε. Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων
Η Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων είναι αρμόδια για την επίβλεψη
και τον άμεσο έλεγχο εκτέλεσης.
Τη Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:
1. Τμήμα Μελετών
2. Τμήμα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων
3. Τμήμα Εποπτείας Συγκοινωνιακών Έργων
4. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ελέγχου Κατασκευής Έργων ανάγονται
αναλυτικότερα στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται στα τμήματά της ως
εξής:
1. Το Τμήμα Μελετών είναι αρμόδιο ιδίως για:
• Όλα τα θέματα επί τόπου εφαρμογής των μελετών, συμπλήρωσης και
προσαρμογής αυτών, καθώς και κατάρτισης συμπληρωματικών μελετών έργων
οδοποιίας και λοιπών έργων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
2. Το Τμήμα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων είναι αρμόδιο ιδίως για:
• Την επί τόπου εφαρμογή μελετών, τη συμπλήρωση και προσαρμογή
μελετών υδραυλικών έργων αρμοδιότητάς της.
•
Την
εποπτεία
κατασκευής
και
συντήρησης
υδραυλικών
έργων
αρμοδιότητάς της.
3. Το Τμήμα Εποπτείας Συγκοινωνιακών Έργων είναι αρμόδιο ιδίως για:
25
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Ανάλυση Αρμοδιοτήτων & Διάρθρωση Υπηρεσιών
• Την επί τόπου εφαρμογή των μελετών, τη συμπλήρωση και προσαρμογή
μελετών συγκοινωνιακών έργων, καθώς και την κατάρτιση συμπληρωματικών
μελετών συγκοινωνιακών έργων, την εποπτεία κατασκευής και συντήρησης
συγκοινωνιακών έργων.
4. Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για:
• Την τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.
• Τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας.
• Την αρχειοθέτηση.
• Τη μέριμνα για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για
τις ανάγκες της Διεύθυνσης.
• Την παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες.
• Τη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχου Κατασκευής Έργων (ΔΕΚΕ) ασκεί
για τα έργα που εκτελούνται από την υπηρεσία του τις αρμοδιότητες
διευθύνουσας τα έργα υπηρεσίας όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις
για την εκτέλεση των δημοσίων έργων, σε συνδυασμό με το Π.Δ. Αποφαινομένων
Οργάνων της Περιφέρειας.
26
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου
Περιφερειακού Συμβούλου
2.1
Ιστορικό Μεταφοράς Αρμοδιοτήτων
& Προβλήματα που Αντιμετωπίστηκαν
2.1.1
Υπηρεσίες πρώην ΥΠΟΜΕΔΙ (ΥΠΕΧΩΔΕ) – Δ9, ΔΚΕΟ, ΔΚΕΣΟ, Δ10, ΔΚΥΕ
Οι υπηρεσίες προέρχονται από τον «μάχιμο» μηχανισμό του Υπουργείου
Υποδομών. Συγκεκριμένα ήταν ενταγμένες στην δομή της Γεν. Γραμματείας
Δημοσίων Έργων, και είναι αυτές που αναλαμβάνουν, κατά κύριο λόγο, το βάρος
της οδικής ασφάλειας των πολιτών, όπως και την αντιπλημμυρική θωράκιση των
δικτύων και των πόλεων, σε συνδυασμό με την καλύτερη κατανομή πόρων,
σχεδιασμό και εκτέλεση έργων επί, υπέρ και υπό των οδικών αξόνων της
Περιφέρειας Αττικής.
Είναι λοιπόν, κατανοητό ότι εκτελούν έργο υψίστης σημασίας, το οποίο ως
κύρια ανταποδοτικά οφέλη έχει:
1.
την
οδική
ασφάλεια,
μέσω
της
κατασκευής,
συντήρησης,
αναβάθμισης του δικτύου.
2.
Την διευκόλυνση των μεταφορών επί του οδικού δικτύου, με όλες τις
θετικές συνέπειες στην εθνική οικονομία.
27
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
3.
Την πολιτική προστασία των πολιτών από ακραία καιρικά φαινόμενα
(πλημμύρες, χίονια κλπ).
4.
Την καλυτερη και ασφαλέστερη οδική σύνδεση όλων των περιοχών,
κυρίως απομακρυσμένων ή δύσβατων.
5.
Την περιβαλλοντική προστασία των πόλεων της Αττικής.
Πέραν αυτών, οι δομές προσφέρουν μια ευρύτητα υπηρεσιών προς στους
πολίτες
και
δημόσιους
ή
ιδιωτικούς
φορείς
όπως
για
παράδειγμα
(αναφέρονται κάποιες από τις βασικές):
•
Αδειοδοτήσεις
διελεύσεων
ηλεκτρονικών
υπηρεσιών
και
γενικότερα
δικτύων που «τρέχουν» παράλληλα ή κάθετα με τους οδικούς άξονες.
•
Αδειοδοτήσεις κυκλοφοριακών συνδέσεων.
•
Μελέτη και κατασκευή υδραυλικών και οδικών έργων.
•
Στατιστικά στοιχεία Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας.
Μετά από ένα μεγάλο διάστημα που οι υπηρεσίες λειτουργούσαν εκτός των
πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, μόλις τον Απρίλιο του 2012,
μεταφέρθηκαν τμήματα των πόρων (ως πιστώσεις) που αναλογούν στην
Περιφέρεια Αττικής από τα συναρμόδια Υπουργεία.
Αυτό είχε και έχει ως συνέπεια, πολλές από τις εργολαβίες συντήρησης να
καθυστερούν σημαντικά μέχρι και σήμερα και να μην υπάρχουν ακόμη
ανάδοχοι σε συγκεκριμένους τομείς δράσης, δεδομένου ότι οι διαγωνιστικές
διαδικασίες απαιτούν, για να τηρείται ο νόμος και να υπάρχει διαφάνεια,
χρονοδιαγράμματα ανελαστικά και χωρίς καθυστερήσεις τουλάχιστον εως 6
μήνες και με πραγματικούς πόρους και όχι απλές πιστώσεις, όπως το δημόσιο
λογιστικό ορίζει.
Όμως οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας, κατάφεραν σε πολύ μικρό διάστημα και
χωρίς
ζημία
για
τον
προϋπολογισμό
της
ΠΑ,
με
ιεραρχική
σειρά
επικινδυνότητας, να δημοπρατήσουν πολλά έργα τα οποία βρισκόντουσαν σε
οριακές προθεσμίες και να έχουμε σήμερα αναδόχους σε στρατηγικής σημασίας
συντηρήσεις όπως είναι:
28
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
α) η φωτεινή σηματοδότηση (φανάρια)
β) το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Τηλεματικής
γ) ο ηλεκτροφωτισμός του οδικού δικτύου
Έτσι,
οι
άμεσες
και
έκτακτες
συντηρήσεις,
έγινε
δυνατό
να
πραγματοποιηθούν μετά από την διάθεση της διοίκησης του ποσού των
10εκ. Ευρώ, από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, με ομόφωνες
αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και παράλληλες δημόσιες καταγγελίες του
Περιφερειάρχη κατά των συναρμόδιων υπουργείων και της κυβέρνησης για την
τεράστια καθυστέρηση στην μεταφορά των πόρων για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων 1.
Στην εικόνα φαίνεται, ως παράδειγμα, το μέγεθος του προβλήματος των
φωτεινών σηματοδοτών λίγους μόνο μήνες από την νομοθετική μετάβαση της
αρμοδιότητας στην Π.Α.
1
Βλ. Αναλυτική κατάσταση έργων στο Κεφάλαιο 3 - αρθρ. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
29
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
Χάρτης Βλαβών (ολική πτώση)
σε Φωτεινούς Σηματοδότες την 5/3/2012
(εκτός κέντρου Αθηνών λόγω βανδαλισμών)
30
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
2.1.2
Υπηρεσίες πρώην Περιφέρειας Αττικής (νυν Αποκεντρωμένης
Διοίκησης) ΔΔΕ – ΔΕΚΕ – ΔΕΣΕ
Η δομή αυτή περιλαμβάνει τρείς (3) πρώην υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ που
εντάχτηκαν στην κρατική Περιφέρεια (νυν Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) το
1997. Επιτελική υπηρεσία με ρόλο Προϊσταμένης Αρχής είναι η Διεύθυνση
Δημοσίων Έργων (Δ.Δ.Ε.). Οι αρμοδιότητές της είναι αντίστοιχες με αυτές της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε).
«Οι
αρμοδιότητες
προγραμματισμό
της
και
τη
Διεύθυνσης
Δημοσίων
μελέτη
της
Έργων
αφορούν
περιφερειακής
τον
πολιτικής
κατασκευής έργων καθώς και την εκπόνηση η ανάθεση εκπόνησης και της
έγκρισης των μελετών των έργων αυτών».
Οι άλλες δύο διευθύνσεις, κατασκευής (Δ.Ε.Κ.Ε.) και συντήρησης
οδικών αξόνων (Δ.Ε.Σ.Ε.) που έχουν καθοριστεί με υπουργικές αποφάσεις
(τριτεύον εθνικό δίκτυο) έχουν ρόλο Διευθυνουσών υπηρεσιών.
Οι υπηρεσίες υπαχθήκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στην
Περιφέρεια Αττικής την 1-7-2011 μετά την εφαρμογή του N.3852/2010 Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Η μεταφορά των προγραμματισμένων έργων τους στην Π.Α. δεν έγινε με
ομαλό τρόπο, εφόσον υπήρχαν πιστώσεις και πόροι στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αττικής από διαφορετικούς φορείς (Ταμείο Συνοχής, Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠΑΝ, ΕΣΠΑ, Υπ.Οικονομικών, Ταμείο Εθνικών Οδών
κλπ), από τους οποίους δεν μπορεί σε όλες τις περιπτώσεις να συνεχιστεί η
ομαλή μετάβαση τους στην Περιφέρεια Αττικής, ώστε να μπορούν να
συνεχιστούν με άμεση εξέλιξη αυτά τα έργα.
31
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
Η πολυπλοκότητα, που εσκεμμένα τα συναρμόδια Υπουργεία τηρούσαν,
στην άσκηση πολιτικής των σημαντικών έργων αυτών, έχει φέρει σε πολλές
περιπτώσεις σε αδιέξοδο την Π.Α. που δεν θέλει και δεν μπορεί ν’ αντιμετωπίζει
με αδράνεια και σκοπιμότητες τα σημαντικότερα ίσως έργα υποδομών, που είναι
αυτά των στερεών και υγρών αποβλήτων.
Τα προβλήματα αυτά παρουσιάζονται κυρίως στην πολιτική, νομική αλλά
και χρηματοδοτική εξέλιξη των έργων, ιδίως των απορριμμάτων (Γραμματικό,
Κερατέα, Φυλή, ΚΕΛ Κορωπίου).
Με δεδομένο όμως, την σωστή και ορθολογική διαχείριση των έργων αυτών,
από πλευράς διοίκησης της Π.Α., άρχισε σταδιακά η απεμπλοκή τους από όλα
τα επιμέρους προβλήματα και εντάσσονται πλέον και αυτά στον βασικό
προγραμματισμό 2.
2
Βλ. Αναλυτική κατάσταση έργων στο Κεφάλαιο 3 - αρθρ. 3.6, 3.7, 3.8
32
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
2.2
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος
2.2.1
Γραφείο Εντεταλμένου – Οργάνωση
Ο θεσμός του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου (ΕΠΣ), για τις
αρμοδιότητες των εν λόγω υπηρεσιών, καθιερώθηκε για πρώτη φορά μετά την
ένταξη και την λειτουργία τους στον οργανισμό της αιρετής Περιφέρειας Αττικής,
στα τέλη του 2011.
Συγκεκριμένα, ο ορισμός από τον Περιφερειάρχη Αττικής έγινε έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 159 και ιδίως της παρ 1 περ ιγ του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Ο εντεταλμένος
ανέλαβε καθήκοντα αμέσως μετά την έκδοση σε ΦΕΚ της υπ’αρ.120423/29-112011 Απόφασης, ήτοι στις αρχές του έτους 2012.
Το Γραφείο του ΕΠΣ, οργανώθηκε και εδρεύει στο κεντρικό κτίριο των
υπηρεσιών που βρίσκεται στην οδό Παν. Τσαλδάρη 15 στην Καλλιθέα. Εκεί,
υπάρχει άμεση επαφή με την ιεραρχία των υπηρεσιών και μπορούν να δίνονται
οι εντολές, οι πολιτικές κατευθύνσεις αλλά και η καθημερινή συνεργασία με
τους υπηρεσιακούς και εξωτερικούς παράγοντες.
Εκτός των άνω, ο Εντεταλμένος είναι σε καθημερινή επαφή με το Γραφείο
Περιφερειάρχη,
τους
Αντιπεριφερειάρχες
και
τον
Γενικό
Διευθυντή
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών, που είναι ο υπηρεσιακός
προϊστάμενος των εν λόγω υπηρεσιών οπότε και η συνεργασία μαζί του είναι
συνεχόμενη και σε παραλληλισμό μεταξύ «πολιτικού» και «υπηρεσιακού»
προϊσταμένου.
Στον ΕΠΣ κοινοποιούνται καθημερινά τα έγγραφα των υπηρεσιών που
αφορούν στις διαφορετικές φάσεις των διαγωνισμών των έργων υποδομής, των
συντηρήσεων του οδικού δικτύου και όλων των εν γένει προβλημάτων που
33
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
αφορούν τις υπηρεσίες. Κυρίως όμως αποστέλλονται ή κοινοποιούνται έγγραφα
και αιτήματα πολιτών, δήμων, φορέων και πολιτικών παραγόντων που έχουν να
κάνουν με θέματα έργων και συντηρήσεων αρμοδιότητας του ΕΠΣ. Το έτος 2012
κοινοποιήθηκαν στον ΕΠΣ περί τα 1400 έγγραφα. Ο ΕΠΣ συνέταξε 58
εξερχόμενα έγγραφα πέραν των προφορικών, τηλεφωνικών ή εγγράφων (μέσω
email) συνεννοήσεων ή απαντήσεων.
34
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
2.2.2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
Κύριες Δράσεις & Πεπραγμένα
Ο ΕΠΣ το έτος 2012, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και την Διοίκηση της
Περιφέρειας Αττικής, έχει προβεί κυρίως σε δράσεις για την αντιμετώπιση των
καθημερινών προβλημάτων του οδικού δικτύου και κατά συνέπεια της
ασφάλειας των πολιτών, πέραν αυτών που αναλυτικά προβάλλονται στο
Κεφάλαιο 3.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, κατ’ αρχήν έπρεπε να γίνει γνωριμία του
εντεταλμένου αλλά και του συνόλου του μηχανισμού και της Διοίκησης και των
υπηρεσιών της Π.Α. με το αντικείμενο των νέων υπηρεσιών που προερχόντουσαν
από άλλους φορείς, δομημένους και θεσμοθετημένους με τελείως διαφορετική
αντίληψη αλλά και νομικές και διαδικαστικές μορφές, τέτοιες που χρειάστηκε
ένα υπομονετικό χρονοδιάγραμμα εναρμόνισης τους με τις μορφές της
Αυτοδιοίκησης και των συλλογικών αιρετών οργάνων, για να μπορέσει να τεθεί σε
πλήρη λειτουργία και ν’ αναδιπλωθεί όλος ο μηχανισμός τους.
Αμέσως μετά την μετάβαση του προσωπικού στην Περιφέρεια Αττικής,
άρχισε μια αναλυτική και σε βάθος καταγραφή των προβλημάτων αλλά και των
διαδικαστικών κενών που στις υπηρεσίες δημιουργήθηκαν, λόγω της μεταφοράς
της αρμοδιότητας, αλλά κυρίως ξαναέγινε καταγραφή όλων των οικονομικών
δεδομένων των υπηρεσιών και του οικονομικού αντικειμένου του συνόλου των
αρμοδιοτήτων
που
μεταβιβάστηκε
(λειτουργικές
δαπάνες,
πιστώσεις
εγκεκριμένων ή μη έργων, οφειλές παρελθόντων ετών κλπ).
Σ’ αυτό το σημείο ανακαλύφθηκε πλήρως η αφερεγγυότητα του κεντρικού
κράτους, με την μη μεταφορά των αναγκαίων πόρων και πιστώσεων (όπως το
αρθρ. 102 του Συντάγματος ορίζει) για τις αρμοδιότητες οι οποίες μεταφέρθηκαν
πλέον στην Περιφέρεια Αττικής.
Έτσι το πρόβλημα έφτασε στο ακραίο σημείο όπου, μετά από συνεχείς
επαφές και συσκέψεις, να κατατεθεί την 6-3-2012 Αναφορά – Καταγγελία του
Περιφερειάρχη Αττικής προς την Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
35
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
Αθηνών, με την οποία η Περιφέρεια Αττικής προσέφυγε στη Δικαιοσύνη
προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν ευθυνών από την πλευρά της
Πολιτείας για την μη μεταφορά πόρων προς την Περιφέρεια Αττικής για την
άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων.
Σε συνέχεια της ως άνω αναφοράς του κ. Περιφερειάρχη Αττικής, και λόγω
της πίεσης που ασκήθηκε στο ΥΠ.ΑΝ και το ΥΠΟΜΕΔΙ, μεταφέρθηκαν με
εντυπωσιακά μεγάλη καθυστέρηση περί τα μέσα Απριλίου 2012, τμήματα των
πόρων που αφορούν τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες.
Η Περιφέρεια Αττικής, είναι προφανές λοιπόν, ότι δεν μπορούσε να
ασκήσει αρμοδιότητες, να εκτελέσει νέα έργα και να αναθέσει εργασίες
συντήρησης σε αναδόχους, όταν δεν τις είχαν μεταφερθεί τα αντίστοιχα κονδύλια
από τα συναρμόδια Υπουργεία.
Πέραν αυτών και πάντα στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του πολίτη, η
Περιφέρεια Αττικής κατάφερε χωρίς πόρους και με δικά της μέσα, καθ’
υπέρβαση του ανθρωπίνου δυνατού, ν’ αποκαταστήσει τις βλάβες και να κάνει
τις όποιες επείγουσες επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο.
Να σημειωθεί ότι την ίδια χρονική περίοδο είχαν συντελεστεί οι ακραίοι
βανδαλισμοί στο κέντρο της Αθήνας, με ολικές καταστροφές άνω των 40 κόμβων
φωτεινής σηματοδότησης (φανάρια) και παράλληλα είχαν λήξει όλες οι
συμβάσεις
συντήρησης
προς
αναδόχους:
φωτεινής
σηματοδότησης,
ηλεκτροφωτισμού οδών, κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας κλπ., με τεράστιες
καθημερινές συνέπειες στην ασφάλεια των πολιτών.
36
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
Εικόνες από τις καταστροφές λόγω βανδαλισμών στο κέντρο της Αθήνας
Σε όλη αυτή την περίοδο, οι υπηρεσίες, προέβαιναν καθημερινά σε άρση
εκτάκτων βλαβών σε διαφορετικά σημεία της Αττικής, και χρησιμοποίησαν όλα
τα διαθέσιμα μέσα, συνεργάτες και προσωπικό, για ν’ αντιμετωπιστούν οι
ακραίες συνθήκες λειτουργίας του όλου οδικού συστήματος της Αττικής.
37
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
Η επόμενη κύρια δράση ήταν η γενικότερη ιεράρχηση προτεραιοτήτων
όσον αφορά την μείωση δαπανών, της διαχείρισης των έργων κατασκευής και
συντηρήσεων, αλλά και την εύρεση εσόδων με βασικό σκοπό το «νοικοκύρεμα»
των λειτουργιών. Περιληπτικά αναφέρονται:
•
Μεταφορά των υπηρεσιών και εξοικονόμηση ενοικίων
•
Δημιουργία εσόδων από διαφορετικές πηγές
•
Προγραμματισμός διαδικασιών έργων
•
Χρήση προσωπικού μέσω προγραμμάτων ανέργων
•
Ανακατανομές προσωπικού για κάλυψη ελλείψεων
•
Προγραμματικές συμφωνίες, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, για
πιλοτικές εφαρμογές τεχνολογικού εξοπλισμού
•
Σύνταξη σχεδίου νέου οργανισμού συνενώσεως υπηρεσιών
(βλ. αναλυτικά παρ. 2.3)
38
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
2.2.3
Επίτευξη Στόχων
Μετά την ανάλυση που γίνεται στο παρόν κεφάλαιο των δράσεων της
Διοίκησης μέσω του θεσμού του Εντεταλμένου Συμβούλου, πλέον των δράσεων
των
υπηρεσιών,
που
με
λεπτομέρεια
ξεδιπλώνονται
στο
Κεφάλαιο
3,
συμπερασματικά σημειώνονται οι εξής στόχοι η οποίοι επετεύχθησαν το έτος
2012:
•
Πραγματοποιήθηκε, η μετάβαση των υπηρεσιών και του αντικειμένου,
από τους Φορείς (ΥΠΟΜΕΔΙ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) στην
Αυτοδιοίκηση της Π.Α. με τα επιμέρους προβλήματα όπως αναλύονται,
που δεν εμπόδισαν όμως την βασική προτεραιότητα: την εξυπηρέτηση του
πολίτη.
•
Εξασφαλίστηκαν, μετά από διαρκή αντιπαράθεση με τις δομές του
Κεντρικού Κράτους, πιστώσεις για το έτος 2012, όχι όμως και για το
σύνολο της τετραετίας, θέμα που παραμένει ανοιχτό.
•
Η Π.Α. απέκτησε για πρώτη φορά, άρα και τα όποια λάθη ή αστοχίες
δικαιολογούνται σε μεγάλο τμήμα τους, τεχνικές δομές και διαχείριση
κρίσιμων έργων, υποδομών και υπηρεσιών, οι οποίες σ’ αυτόν τον πρώτο
χρόνο λειτουργίας τους, έχουν να επιδείξουν στους πολίτες της Αττικής
σημαντικό έργο, ισάξιο και σε πολλούς τομείς άριστα οργανωμένο, στην
λειτουργικότητα και την διαφάνεια σε σχέση με τους φορείς προέλευσης
τους.
•
Για
πρώτη
φορά
έγινε
καταγραφή
πλήρης
και
ιεράρχηση
προτεραιοτήτων, δεδομένων των οικονομικών συγκυριών, με βάση την
αναγκαιότητα και την οικονομική ευελιξία έργων και υπηρεσιών, για την
ποιοτική και ποσοτική παράδοση τους στους πολίτες της Αττικής, τα οποία
θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα.
•
Επιλύθηκαν άμεσα προβλήματα ακραίας επικινδυνότητας (βλ. Πτώσεις
σηματοδοτικών
κόμβων,
λειτουργία
ηλεκτροφωτισμού,
αποχιονισμοί,
άμεσες συντηρήσεις οδοστρωμάτων κλπ).
39
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
•
Θεσμοθετήθηκαν
ανταποδοτικές
πηγές
εσόδων
(τέλη
διέλευσης,
αδειοδοτήσεις κλπ) για την αύξηση της αυτοτέλειας των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
•
Έγινε σημαντική μείωση λειτουργικών εξόδων μέσω «νοικοκυρέματος»
με την μείωση ενοικίων, την χρήση εργαζομένων από τα προγράμματα
κοινωφελούς
εργασίας,
την
οριοθέτηση δαπανών
στην
καθημερινή
λειτουργία κλπ.
•
Εναρμονίστηκαν οι διαδικασίες, αλλά και η διαχειριστική αντίληψη
και «νοοτροπίες», των υπηρεσιών των πρώην υπουργιών μ’αυτες της
Αυτοδιοίκησης και αντίστροφα, οδηγώντας τις εμπειρίες όλων των πλευρών
σε μία ενιαία συνάρτηση προς όφελος της κοινωνίας της Αττικής.
•
Δημιουργήθηκαν οι βάσεις, μέσω προγραμματικών συμφωνιών και
καθημερινή επαφή φορέων (υπουργεία, πανεπιστήμια κλπ) με τις δομές
των υπηρεσιών, για τον εκσυγχρονισμό με νέες τεχνολογίες των έργων
υποδομών και των συντηρήσεων τους και για την εύρεση προσφορότερων
και τεχνολογικά άρτιων λύσεων.
•
Δημιουργήθηκαν οι επαφές και συνεργασίες των νέων αυτών δομών της
Περιφέρειας Αττικής, με φορείς και θεσμούς για την αποτελεσματικότερη
διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων και πρόληψη των κινδύνων στο οδικό
δίκτυο
όπως δήμοι,
πολιτική προστασία,
αστυνομία
και
τροχαία,
πυροσβεστική, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ.
•
Χρησιμοποιήθηκαν τα όποια εργαλεία και δομές για την πλήρη
διαφάνεια στην εξέλιξη των έργων και την λειτουργία των υπηρεσιών
(νομικοί σύμβουλοι Π.Α., ελεγκτικό συνέδριο, επιτροπές υπηρεσιών,
ελεγκτές δημόσιας διοίκησης κλπ.) τα οποία σίγουρα δημιουργούν
καθυστερήσεις όμως παρέχουν ένα σημαντικό ανάχωμα στην προστασία
του θεσμού της Αυτοδιοίκησης.
40
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
2.3
Ένας Θεμελιώδης Στόχος:
Συννένωση Τεχνικών Υπηρεσιών (ή νέος Οργανισμός)
2.3.1
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Περιφέρειας Αττικής
Η Περιφέρεια Αττικής έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τις
υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας. Γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση.
Είναι η μικρότερη σε γεωγραφικό μέγεθος ενώ συγκεντρώνει το 35% του
πληθυσμού της χώρας και το 50% της οικονομικής δραστηριότητας. Περιλαμβάνει την πρωτεύουσα, το μεγαλύτερο λιμάνι και το μεγαλύτερο αεροδρόμιο.
Εμφανίζει συμπαγή οικιστικό ιστό με όλα τα χαρακτηριστικά μεγαλούπολης (κυκλοφοριακή συμφόρηση, διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες ανάπλασης του
δομημένου περιβάλλοντος κλπ). Διαθέτει σύνθετα έργα υποδομής, παρουσιάζει
εκρηκτικά προβλήματα διαχείρισης απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων, ενώ
παράλληλα διαθέτει μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους, εκτεταμένο θαλάσσιο
μέτωπο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και μακρά παράδοση στην παραγωγή ιδιαίτερων αγροτικών προιόντων.
Η Περιφέρεια Αττικής έχει σημαντικό ρόλο στην επιλογή την ιεράρχηση,
την παραγωγή και τη συντήρηση των μεγάλων έργων υποδομής, που επηρεάζουν
συνολικά την Αττική. Η διάρθρωση των τεχνικών υπηρεσιών που ασχολούνται με
τα δημόσια έργα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο ρόλο αυτό.
41
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
2.3.2
Υφιστάμενος οργανισμός των τεχνικών υπηρεσιών
Οι τεχνικές υπηρεσίες κατασκευής και συντήρησης έργων υποδομής περιγράφονται στα άρθρα 29 έως και 42 του Οργανισμού. Συγκροτούνται από μια
Γενική Διεύθυνση στην οποία υπάγονται 19 Διευθύνσεις. Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και 18 διευθύνσεις παραγωγής έργων.
Συνυπάρχουν τρεις δομές τεχνικών υπηρεσιών.
•
Η πρώτη δομή προσδιορίζεται αποκλειστικά με γεωγραφικά κριτήρια. Περιλαμβάνει 9 Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων.
1. Ανατολική Αττική.
2. Δυτική Αττική.
3. Πειραιάς.
4. Αργοσαρωνικός και Κύθηρα.
5. Βόρειος Τομέας Αθηνών.
6. Νότιος Τομέας Αθηνών.
7. Ανατολικός Τομέας Αθηνών.
8. Δυτικός Τομέας Αθηνών.
Μια επιτελική υπηρεσία τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων που (άρθρο 40)
«Έχει ως αποστολή το σχεδιασμό των τεχνικών έργων όλης της Περιφέρειας, τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων
που εκτελούνται σε περισσότερες της μιας περιφερειακές ενότητες στην περιοχή αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με αποφάσεις του Περιφερειάρχη.
Συνεργάζεται με τα καθ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, παρέχει οδηγίες
και κατευθύνσεις στις αντίστοιχες διευθύνσεις των περιφερειακών ενοτήτων για την εκτέλεση της αποστολής τους….».
Η δομή τους παραπέμπει στο μοντέλο λειτουργίας των διευθύνσεων τεχνικών υπηρεσιών των πρώην Νομαρχιών. Κύριο χαρακτηριστικό τους γνώρισμα η
ανάθεση του ρόλου της Προισταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας υπηρεσίας
όπως προσδιορίζεται στη νομοθεσία για τα δημόσια έργα στην ίδια υπηρεσία. Το
ρόλο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έχουν τα Τμήματα, με προιστάμενο τον Τμη42
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
ματάρχη, ενώ ο Προιστάμενος της διεύθυνσης έχει το ρόλο της Προισταμένης
Αρχής.
Το πλεονέκτημα της δομής αυτής είναι η ταχεία λήψη αποφάσεων και η
σχετικά απρόσκοπτη διεκπεραίωση των θεμάτων. Σύνταξη μελετών, έγκριση παρατάσεων, Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, παραλαβή έργων, εκδίκαση ενστάσεων
κλπ. Το πλεονέκτημα αυτό είναι σημαντικό για τα μικρά έργα και ιδιαίτερα ευεργετικό για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς τα έργα παραδίδονται γρήγορα στο
κοινωνικό σύνολο.
Η ταύτιση στην ουσία του ελεγχόμενου με τον ελέγχοντα χωρίς μάλιστα ο
ελεγχόμενος να έχει το δικαίωμα της αλληλογραφίας, δημιουργεί σημαντικά
μειονεκτήματα, όχι τόσο ζήτημα διαφάνειας, όσο αδυναμία σχεδιασμού και υλοποίησης έργων μεγάλης κλίμακας.
•
Η δεύτερη δομή περιλαμβάνει 3 πρώην υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ που εντάχτηκαν στην κρατική Περιφέρεια το 1997. Επιτελική υπηρεσία με ρόλο Προισταμένης Αρχής είναι η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων (Δ.Δ.Ε.). Οι
αρμοδιότητές της περιγράφονται στο άρθρο 31 και είναι αντίστοιχες με
αυτές της επιτελικής υπηρεσίας της πρώτης δομής. «Οι αρμοδιότητες της
Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων αφορούν τον προγραμματισμό και τη μελέτη της περιφερειακής πολιτικής κατασκευής έργων καθώς και την
εκπόνηση η ανάθεση εκπόνησης και της έγκρισης των μελετών των έργων
αυτών».
Δύο διευθύνσεις, κατασκευής (Δ.Ε.Κ.Ε.) και συντήρησης οδικών αξόνων
που έχουν καθοριστεί με υπουργικές αποφάσεις (τριτεύον εθνικό δίκτυο)
(Δ.Ε.Σ.Ε.) με ρόλο Διευθύνουσας υπηρεσίας.
•
Η τρίτη δομή περιλαμβάνει 5 διευθύνσεις που μεταφέρθηκαν πρόσφατα
στην αιρετή Περιφέρεια από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ.
Η Διεύθυνση Οδικών Έργων (Δ9) επιτελική υπηρεσία όσον αφορά τη
διερεύνηση των αναγκών του οδικού δικτύου και το σχεδιασμό έργων ανάπτυξης του. Έχει το ρόλο της Προισταμένης Αρχής με Διευθύνουσες
υπηρεσίες τη Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Οδοποιίας (Δ.Κ.Ε.Ο.) για τα
νέα έργα οδοποιίας και τη Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Ο-
43
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
δοποιίας (Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.) για τη συντήρηση των υφισταμένων οδικών αξόνων
που καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις (δευτερεύον εθνικό δίκτυο). Η
ΔΚΕΣΟ έχει την αρμοδιότητα συντήρησης της φωτεινής σηματοδότησης
στο λεκανοπέδιο.
Η Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων (Δ10) επιτελική υπηρεσία όσον
αφορά το σχεδιασμό δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, έργων
βιολογικού καθαρισμού και αντιπλημμυρικής προστασίας. Έχει το ρόλο
της Προισταμένης Αρχής με διευθύνουσα υπηρεσία τη Διεύθυνση Κατασκευής Υδραυλικών Έργων (Δ.Κ.Υ.Ε.).
Ακολουθεί διάγραμμα των υπηρεσιών με βάση των υφιστάμενο Οργανισμό.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ &
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑ/ΣΜΟΥ
Δ.Δ.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.
Δ.Ε.Κ.Ε.
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΗΣΩΝ
Δ9
Δ.Ε.Σ.Ε.
Δ.Κ.Ε.Ο.
Δ 10
Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.
Δ.Κ.Υ.Ε.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
2.3.3
44
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
Κριτική αξιολόγηση του υφιστάμενου Οργανισμού
Οι τεχνικές υπηρεσίες αυτές «μετακινήθηκαν» αυτούσιες από τα αντίστοιχα Υπουργεία και τις Νομαρχίες στην Περιφέρεια Αττικής χωρίς όμως να ακολουθήσει και το αντίστοιχο προσωπικό στο σύνολό του και να επανασχεδιαστούν
οι αρμοδιότητες τους. Έτσι η Δ/νση Τεχνικών Έργων και η Δ.Δ.Ε. έχουν το ίδιο
αντικείμενο. Το ίδιο αντικείμενο έχουν και η Δ9 ως προς τα οδικά έργα και η
Δ10 ως προς τα υδραυλικά έργα. Το οδικό δίκτυο διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες και συντηρείται από διαφορετικές υπηρεσίες.
Από τον μηχανιστικό τρόπο μεταφοράς τους χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι
πραγματικές ανάγκες του νέου σχήματος, δημιουργήθηκαν μια σειρά από προβλήματα όπως
•
Αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών της Περιφέρειας.
•
Σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ της Περιφέρειας, της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ.
•
Κατακερματισμός δυνάμεων μη ορθολογική αξιοποίηση του υπάρχοντος
δυναμικού και σπατάλη πόρων.
•
Τα χαρακτηριστικά αυτά μαζί με τη διασπορά των υπηρεσιών 1, ενισχύουν
την τάση ότι οι τεχνικές υπηρεσίες είναι ένα άθροισμα ετερόκλητων Οργανικών Μονάδων και όχι ένα συνεκτικό σχήμα με ενιαία δράση και αποτελεσματικότητα.
Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2013 θα έχει ήδη συντελεστεί η μετακόμιση των υπηρεσιών σ’ενιαίο
κτίριο
1
45
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
2.3.4
Νέα πρόταση Οργανισμού
Η αιρετή Περιφέρεια Αττικής με την ενσωμάτωση των πρώην Νομαρχιών,
την ένταξη των τεχνικών υπηρεσιών του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ για το λεκανοπέδιο
και αντίστοιχων υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έχει αναλάβει την
ευθύνη για την παραγωγή μιας μεγάλης και ποικιλόμορφης γκάμας έργων υποδομής. Από μικρά έργα σε Δήμους (νησιά, αδυναμία υπηρεσιών κλπ), μέχρι την
κατασκευή νέων οδικών αξόνων, Χ.Υ.Τ.Υ., τη συντήρηση του σημαντικότερου
τμήματος του οδικού δικτύου κλπ., καλύπτοντας ανάγκες του μισού σχεδόν
πληθυσμού της χώρας.
Η δομή των τεχνικών υπηρεσιών θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες αυτές. Άλλες Περιφέρειες έχουν συγκροτήσει τις τεχνικές τους υπηρεσίες
με αποκλειστικά γεωγραφικά κριτήρια, μια ανά Νομό. Αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να εφαρμοστεί με απόλυτο τρόπο στην Αττική.
Με τη νέα πρόταση συνυπάρχουν δυο δομές τεχνικών υπηρεσιών στην ίδια
Γενική Διεύθυνση. Μια επιτελική για το σχεδιασμό οδικών και υδραυλικών έργων μεγάλης κλίμακας, και μια αποκεντρωμένη που βρίσκεται «πιο κοντά» στις
τοπικές κοινωνίες για την παραγωγή έργων μικρότερης κλίμακας όλων των
κατηγοριών.
Η επιτελική δομή περιλαμβάνει 4 Διευθύνσεις.
•
Διεύθυνση Μελετών. Στο αντικείμενο της εντάσσεται η εκπόνηση και η
εποπτεία σύνταξης μελετών μεγάλων έργων σύμφωνα με τον υφιστάμενο
σχεδιασμό, οι διαδικασίες των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων και ο ποιοτικός έλεγχος των έργων κατά τη διάρκεια κατασκευής τους.
•
Διεύθυνση Δημοσίων Έργων. Έχει ρόλο Προισταμένης Αρχής για τα
υπερτοπικής σημασίας συγκοινωνιακά και υδραυλικά έργα και ουσιαστικά αντικαθιστά τις υπηρεσίες Δ.Δ.Ε., Δ/νση Τεχνικών Έργων, Δ9, Δ10.
•
Διεύθυνση Κατασκευής Τεχνικών Έργων. Έχει ρόλο Διευθύνουσας
Υπηρεσίας για τα αντίστοιχα έργα και αντικαθιστά τις υπηρεσίες ΔΕΚΕ,
ΔΚΕΟ, ΔΚΥΕ.
46
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
•
Διεύθυνση Συντήρησης Τεχνικών Έργων. Έχει την ευθύνη συντήρησης των κεντρικών οδικών αξόνων, καθώς και συνολικά της φωτεινής σηματοδότησης του λεκανοπεδίου. Αντικαθιστά τις υπηρεσίες ΔΕΣΕ, ΔΚΕΣΟ.
Η αποκεντρωμένη δομή κατά τα πρότυπα των τεχνικών υπηρεσιών των
πρώην Νομαρχιών περιλαμβάνει 4 διευθύνσεις στην Αθήνα, την Αν.Αττική, τη
Δυτική Αττική και τον Πειραιά με τα νησιά.
Στη δομή αυτή συγχωνεύονται ουσιαστικά οι 9 Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Στην πρόταση περιλαμβάνονται δυο εντελώς νέα τμήματα. Το πρώτο αφορά τον ποιοτικό έλεγχο των έργων. Η αιρετή Περιφέρεια πρέπει να έχει το δικό
της εργαστήριο για έναν ανεξάρτητο ποιοτικό έλεγχο των έργων στα πρότυπα του ΕΣΠΕΛ για τα συγχρηματοδοτούμενα. Το δεύτερο αναλαμβάνει να
καλύψει το κενό της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων.
Τέλος η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού θα πρέπει αναβαθμιστεί αναλαμβάνοντας ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση του μοντέλου ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.
47
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
Στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται
η πρόταση του νέου Οργανισμού:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΔΔΕ, Δ9, Δ10, ΔΤΕ)
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
(ΔΕΚΕ,ΔΚΕΟ,ΔΚΥΕ)
(ΔΚΕΣΟ, ΔΕΣΕ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ &
ΝΗΣΟΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
48
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
Αναλυτική δομή των προτεινόμενων υπηρεσιών
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
•
Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής
•
Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων
•
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης
•
Τμήμα Τεκμηρίωσης
•
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
•
Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών
Διεύθυνση Μελετών
•
Τμήμα Οικοδομικών, Έργων Περιβάλλοντος & Ηλεκτρομηχανολογικών
Έργων
•
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
•
Τμήμα Υδραυλικών & Λιμενικών Έργων
•
Τμήμα Κτηματογραφήσεων - Απαλλοτριώσεων
•
Τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Έργων
•
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες :
Σχεδιασμός, προγραμματισμός οδικών και υδραυλικών έργων
στην Περιφέρεια Αττικής Σύνταξη, εποπτεία έγκριση μελετών,
Απαλλοτριώσεις, Ποιοτικός έλεγχος των έργων.
Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
•
Τμήμα Οικοδομικών, Έργων Περιβάλλοντος & Ηλεκτρομηχανολογικών
Έργων
•
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
49
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
•
Τμήμα Υδραυλικών & Λιμενικών Έργων
•
Τμήμα Σηματοδότησης & Οδικής Ασφάλειας
•
Τμήμα Κτηματογραφήσεων - Απαλλοτριώσεων
•
Τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Έργων
•
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες:
Σχεδιασμός, προγραμματισμός οδικών και υδραυλικών έργων στην Περιφέρεια Αττικής, Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης, Άδειες (κόμβοι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ).
Ρόλος :
Προισταμένη Αρχή
Διεύθυνση Κατασκευής Τεχνικών Έργων
•
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
•
Τμήμα Υδραυλικών & Λιμενικών Έργων
•
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
•
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες:
Εποπτεία κατασκευής οδικών και υδραυλικών έργων στην
Περιφέρεια Αττικής
Ρόλος:
Διευθύνουσα Υπηρεσία
Διεύθυνση Συντήρησης Τεχνικών Έργων
•
Τμήμα Συντήρησης
•
Τμήμα Σήμανσης, Σηματοδότησης & Ηλεκτροφωτισμού
•
Τμήμα Πρασίνου
•
Τμήμα Εξοπλισμού & Διαχείρισης
•
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες:
Συντήρηση & εποπτεία συντήρησης οδικών και υδραυλικών
έργων στην Περιφέρεια Αττικής
Ρόλος :
Διευθύνουσα Υπηρεσία.
50
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Αθήνας
•
Τμήμα Οικοδομικών, Έργων Περιβάλλοντος & Ηλεκτρομηχανολογικών
Έργων
•
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
•
Τμήμα Υδραυλικών Έργων
Αρμοδιότητες:
Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής όλων των έργων στην περιοχή αρμοδιότητας τους.
Ρόλος:
Προισταμένη Αρχή & Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ανατολικής Αττικής
•
Τμήμα Οικοδομικών, Έργων Περιβάλλοντος &Ηλεκτρομηχανολογικών
Έργων
•
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
•
Τμήμα Υδραυλικών & Λιμενικών Έργων
Αρμοδιότητες:
Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής όλων των έργων στην περιοχή αρμοδιότητας τους.
Ρόλος :
Προισταμένη Αρχή & Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δυτικής Αττικής
•
Τμήμα Οικοδομικών, Έργων Περιβάλλοντος & Ηλεκτρομηχανολογικών
Έργων
•
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
•
Τμήμα Υδραυλικών & Λιμενικών Έργων
Αρμοδιότητες:
Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής όλων των έργων στην περιοχή αρμοδιότητας τους
Ρόλος:
Προισταμένη Αρχή & Διευθύνουσα Υπηρεσία.
51
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Πειραιά & Νήσων
•
Τμήμα Οικοδομικών, Έργων Περιβάλλοντος & Ηλεκτρομηχανολογικών
Έργων
•
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
•
Τμήμα Υδραυλικών & Λιμενικών Έργων
Αρμοδιότητες:
Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής όλων των έργων στην περιοχή αρμοδιότητας τους.
Ρόλος:
Προισταμένη Αρχή & Διευθύνουσα Υπηρεσία.
52
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
2.3.5
Πλεονεκτήματα του νέου Οργανισμού
1. Δυνατότητα σχεδιασμού και παραγωγής έργων μεγάλης κλίμακας από
υπηρεσίες επαρκώς στελεχωμένες χωρίς αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων με γνώση της συνολικής εικόνας της Περιφέρειας χωρίς την αποσπασματικότητα της περιορισμένης γεωγραφικής εμβέλειας.
2. Ενιαία διαχείριση και συντήρηση του κεντρικού οδικού δικτύου.
3. Άμεση ανταπόκριση στα τοπικά προβλήματα των περιφερειακών ενοτήτων
και των Δήμων με ταχύτητα στη λήψη και την εκτέλεση αποφάσεων από
τις αποκεντρωμένες τεχνικές υπηρεσίες.
4. Συνολική οικονομία κλίμακας με τον περιορισμό των διευθύνσεων από 19
σε 9.
5. Προγραμματική συνέχεια της δημόσιας διοίκησης σε σχέση με το πολιτικό
σύστημα των αιρετών οργάνων της Περιφέρειας και επομένως δυνατότητα
απρόσκοπτης λειτουργίας στις περιόδους «πολιτικού κενού» ή ακόμη και
πολιτικά διοικητικής ανεπάρκειας.
6. Με τον περιορισμό των θέσεων ευθύνης και τη συγκέντρωση του προσωπικού σε λιγότερες οργανικές μονάδες μειώνονται οι δημόσιες δαπάνες για
τη λειτουργία των υπηρεσιών με ταυτόχρονη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, που θα πρέπει να αποτελεί στόχο σε αντιδιαστολή με τη μείωση
των μισθών.
53
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Απολογισμός Γραφείου Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου
2.3.6
Μεταβατικό στάδιο
• Χάραξη στρατηγικής και διαβούλευση μαζί με τις υπηρεσίες για την
καλύτερη αξιοποίηση του στελεχικού δυναμικού αλλά και τον εμπλουτισμό του οργανισμού.
• Επιλογή κτιρίων με συγκεκριμένα κριτήρια όπως ιδιοκτησιακό καθεστώς, προσβασιμότητα σε συνδυασμό με τη μόνιμη κατοικία του
προσωπικού.
• Όχι μηχανιστική συγχώνευση υπηρεσιών αλλά αξιοποίηση του προσωπικού με βάση την εμπειρία, τις ειδικότητες, τη επιθυμία έτσι
ώστε να είναι πετυχημένη η μετακίνηση του με την αναδιάρθρωση
των υπηρεσιών.
• Φροντίδα για το υπάρχον στελεχικό δυναμικό (εφόσον υπάρξουν
συντάξεις, μετακινήσεις κλπ).
• Εκπόνηση σχεδίου για την συγχώνευση των υπηρεσιών και τη μετακίνηση του προσωπικού. Κρίσιμες παράμετροι μεταφορά αρχείων –
ξεσκαρτάρισμα. Να μην υπάρξει καθυστέρηση στη λειτουργία των
οργανικών μονάδων.
• Ο Οργανισμός εγκρίνεται μέσα στο 2012 και τίθενται στόχοι στις
υπηρεσίες για το 2013. Ολοκληρωμένη αξιολόγηση οργανικών μονάδων, στελεχών και προσωπικού αρχές του 2014.
54
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Απολογισμός ανά Υπηρεσία
3.1
Δ9
- Διεύθυνση Οδικών Έργων
3.1.1
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Α)
Το τμήμα είναι αρμόδιο για:
•
Τη μελέτη και έρευνα των αναγκών του οδικού δικτύου της περιοχής της
καθώς και την εκπόνηση ή την ανάθεση εκπόνησης μελετών σχεδιασμού ανάπτυξης του οδικού δικτύου.
•
Την κατάρτιση των μακροπρόθεσμων προγραμμάτων ανάπτυξης του οδι-
κού δικτύου και του ετήσιου προγράμματος οδικών έργων και την εξασφάλιση
των πιστώσεων.
Κατά την διάρκεια του 2012 έγιναν ενέργειες για τα εξής:
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1
2
Νέα έργα ΔΚΕΣΟ
Νέα έργα ΔΚΕΟ
Προγραμματισμός-Σύνταξη πινάκων
Προγραμματισμός-Σύνταξη πινάκων
Προγραμματισμός για εντασσόμενα έργα στο
ΠΔΕ ή στο ΕΣΠΑ
Σύνταξη πινάκων
Προγραμματισμός - Σύνταξη πινάκων
3
4
5
6
Πιστώσεις
Πιστώσεις
Αναλώσιμα
Μηχανογραφικός εξοπλισμός
7
Πολιτική Προστασία
Προγραμματισμός- Σύνταξη πινάκων
Προγραμματισμός ενεργειών σε θέματα αρμοδιότητας Δ9
Έγγραφα
Έγγραφα
έχουν υποβληθεί
έχουν διεκπεραιωθεί
55
55
55
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
3.1.2
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Β)
Το Β’ Τμήμα που είναι αρμόδιο για:
•
Τη μέριμνα για τη δημοπράτηση, την έγκριση του αποτελέσματος δημο-
πρασιών και την παροχή οδηγιών για την υλοποίηση της κατασκευής των έργων του προγράμματος.
•
Τη διοίκηση, τη διαχείριση, την εποπτεία και τον έλεγχο της κατασκευής
των έργων. Η εισήγηση επί αιτήσεων θεραπείας. Τη συγκέντρωση στοιχείων και
την τήρηση μητρώου εκτελούμενων έργων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, το έτος 2012 η υπηρεσία συνέχισε να διεκπεραιώνει,
σύμφωνα και με της αρμοδιότητες που έχει ως διαδοχή από το ΥΠΟΜΕΔΙ, όλες
τις ενέργειες που αφορούσαν παρελθόντων ετών υποχρεώσεις.
Έτσι λοιπόν, κατά το έτος 2012 εκτέλεσε τις εξής ενέργειες (ανά έργο):
ΚΟ2/10
«Βελτίωση του οδικου τμήματος κόμβου Ιππικού Κέντρου –ΚαλύβιαΛαγονήσι-Ανάβυσσος, Προυπολογισμού : 29.000.000 € , αναδόχου ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ
1. Έγκριση μελέτης ύδρευσης-άρδευσης
2. Έγκριση μελέτης οδοφωτισμού-Φωτ.σηματοδότησης
3. Δικαιολογητικά ένταξης ΕΣΠΑ Δ9/10368/16-2-12
4. Εισήγηση έγκρισης ανάλωσης επί έλασσον δαπάνης στο Τεχν.Υπηρ
Δ9/12565/12
5. Έγκριση για 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε-1Ος Α.Π.Ε (Εισήγηση) Δ9/12680/13-11-2012
56
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
ΚΟ4/07
«Διάνοιξη-Διαπλάτυνση στα τμήματα της οδού Αγ.Άννας από την Ιερά
οδό έως την οδό Ορφέως και την οδό Ορφέως και της οδού
Αγ.Πολυκάρπου από την οδοό Αγ.Άννας έως το ρέμα Προφ.Δανιήλ»
Προυπολογισμού: 9.000.000€, αναδόχου ΚΛ.ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΤΕΒΕ
1. Εισήγηση για παράταση του έργου Δ9/10031/8-2-2012
2. Απόφαση έγκρισης παράτασης προθεσμίας μέχρι 2-12-12 Δ9/10672/21-312
3. Απόφαση απόρριψης ένστασης αναδόχου για διάλυση έργου Δ9/11190/16-12
4. Εισήγηση για διάλυση σύμβασης έργου Δ9/11359/26-7-12
5. Απόφαση Δ9/12598/7-11-12 απόρριψη ένστασης αναδόχου κατά 893/317-12 ΔΚΕΟ
ΚΟ2/09
«Ολοκλήρωση εργασιών ,βελτίωσης, ανακατασκευής και συντήρησης
τμήματος της Παλαιάς Εθνικής οδού Ελευσίνας-Θηβών», Προυπολογισμού: 2.250.000€, αναδόχου ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΤΕΒΕ
1. Απόφαση παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου Δ9/10565/5-3-12
2. Έγκριση για 2ο Α.Π.Ε (Εισήγηση) Δ9/12003/28-9-12
3. Έγκριση οριστικής μελέτης σήμανσης έργου Δ9/11547/29-6-12
4. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής Δ9/12951/12-12-12
57
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
ΚΟ10/09
«Ολοκλήρωση ασφαλτικών εργασιών επί της λεωφ.Ασπροπύργου –
ΝΑΤΟ» Προυπολογισμού : 2.250.000 €, αναδόχου Α.ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ Α.Ε
1. Απόφαση σύστασης επιτροπής Οριστικής παραλαβής Δ9/12415/8-11-12
2. Πρακτικό κλήρωσης επιτροπής οριστικής παραλαβής 29-10-12
ΚΟ6/99
«Ολοκλήρωση Ανακατασκευής οδού Ασπροπύργου (Λ.ΝΑΤΟ) ,τμήμα από
χ.θ 0+000 έως χ.θ 6+000» ,Αναδόχου ΕΝΤΕΧΝΟΣ
1.Απόφαση έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Δ9/10355/28-2-12
2. Απόφαση σύστασης επιτροπής οριστικής παραλαβής Δ9/10054/21-1-12
3.Προσφυγή αναδόχου ΕΝΤΕΧΝΟΥ
ΚΟ1/07
«Συμπληρωτικές εργασίες Λεωφ. Ασπροπύργου (Λ.ΝΑΤΟ)» Προυπολογισμού: 2.880.000 €, αναδόχου ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
1. Απόφαση έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Δ9/11170/25-5-12
2. Απόφαση σύστασης επιτροπής οριστικής παραλαβής Δ9/10539/5-4-12
58
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
ΚΟ3/03
«Ολοκλήρωση Ανακατασκευής οδού Ασπροπύργου (Λ.ΝΑΤΟ), τμήμα από
χ.θ 6+000 έως χθ 12+162». Προυπολογισμού: 14.000.000 €, αναδόχου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ
1. Απόφαση έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Δ9/11824/9-8-12
2. Απόφαση σύστασης επιτροπής οριστικής παραλαβής Δ9/11616/10-7-12
3. Έγκριση για 3ο Α.Π.Ε
4. Πρακτικό κλήρωσης μελών οριστικής παραλαβής
ΚΟ5/99
«Συμπληρωματικές εργασίες στην παράκαμψη Δήμου Μάνδρας και τοπικές βελτιώσεις της Εθνικής οδού
Ελευσίνας-Θήβας στην περιοχή
Αγ.Σωτήρας», Αναδόχου ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΚΑ ΑΕ
1.
Απόψεις Υπηρεσίας στην από 12-11-2010 Προσφυγή του αναδόχου
«Ολοκλήρωση Ασφαλτικών εργασιών από χ.θ 6+000 έως 12+162 και τοπικές παρεμβάσεις βελτιστοποίησης της λειτουργικότητας από χ.θ
0+000 έως 12+162 της Λεωφ. Ασπροπύργου (ΝΑΤΟ)», Προυπολογισμού:
4.700.000
1. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
59
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
Επίσης έγιναν οι κάτωθι ενέργειες για τα έργα:
α/α
1
ΚΟ3/09
2
ΚΟ5/07
3
ΚΟ1/08
4
ΚΟ1/09
5
ΚΟ1/10
6
ΚΟ2/08
7
ΚΟ3/08
ΕΡΓΟ
«Ισόπεδος κόμβος οδού Πέτα-Κουβαρά επί της
Π.Ε.Π Σταυρού-Λαυρίου» αναδόχου «ΑΡΣΙΑ Α.Τ.Ε.».
Απόφαση σύστασης επιτροπής οριστικής παραλαβής
οριστική παραλαβή
«Κατασκευή υπόγειας διάβασης πεζών στην χ.θ
42+500 της παραλιακής οδού Αθηνών-Σουνίου» αναδόχου «ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε»
Απόφαση σύστσης επιτροπής οριστικής παραλαβής
Προσωρινή Παραλαβή
«ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ
ΚΗΦΙΣΟΥ» αναδόχου «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ» .
Εισηγήσεις παρατάσεων προθεσμίας περαίωσης
3ος Α.Π.Ε. (Τ.Α.Π.Ε.)
Ένσταση
Πρακτικό Παραλαβής
«Διαμόρφωση χώρων πρασίνου και περιβάλλοντος
στην περιοχή Λιπάσματα-Κόμβος Τελωνείου της Παραλιακής οδικής σύνδεσης Πειραιά-ΔραπετσώναΚερατσίνι» , αναδόχου «ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε. »
Παρατάσεις προθεσμιών περαίωσης
Εισήγηση 1ου Α.Π.Ε.
Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΟΥ», αναδόχου «ΟΙΚΙΣΤΗΣ Α.Ε.»
Παρατάσεις Προθεσμιών Περαίωσης
Αίτηση Θεραπείας
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.
«Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Ιεράς Οδού
στην περιοχή Περραιβού», αναδόχου «ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ
Α.Ε.»
Επί Έλλασον του 2ου Α.Π.Ε.
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.
Αίτηση Θεραπείας
Έγκριση 3ου Α.Π.Ε.
Πρωτόκολο Προσωρινής Παραλαβης
«Ολοκλήρωση Δεύτερης σύνδεσης Περάματος με Λεωφόρο Σχιστού, τμήμα από οδό Τήνου έως κόμβο με
Λεωφόρο Ικονίου», αναδόχου ΓΚΑΧΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ε.Δ.Ε.
Εγκριση 1ου Α.Π.Ε.
60
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
8
ΚΟ8/09
9
ΚΟ4/07
10
11
«Oλοκλήρωση διαπλάτυνσης και ανακατασκευής της
οδού Πολυκράτους από την οδό Πειραιώς έως ανώνυμη οδό του ΙΜΕ στα όρια των δήμων Αγ. Ι. ΡέντηΜοσχάτου» , αναδόχου «Κ/Ξ ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ
ΑΤΕ-ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε».
Παρατάσεις Προθεσμίας Περαίωσης
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ
ΟΡΦΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΟΔΟ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΡΕΜΑΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ»
Τιμολόγιο Μελέτης
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης
Επιτροπές Παραλαβής σε δάφορα έργα
Απαντήσεις σε διάφορα έγγραφα της Υπηρεσίας
ΚΟ5/07
«Κατασκευή υπόγειας διάβασης πεζών στην χ.θ 42+500 της παραλιακής οδού Αθηνών-Σουνίου», αναδόχου ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε
1.
Ορισμός μελών με κλήρωση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου:
2.
‘Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής
3.
Σύσταση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου
4.
Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου
5.
Ορισμός μελών με κλήρωση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του
έργου
ΚΟ3/05
«Ολοκλήρωση εργασιών Δεύτερης σύνδεσης Περάματος με Λ. Σχιστού – Τμήμα
από οδό Τήνου έως οδό Ελευθερίας Περιοχής Σχιστού» ,προυπολογισμού :
1.200.000,00 ευρώ , αναδόχου «ΕΡΓΩ Α.Τ.Ε».
Έγκριση του 1ου (Τελικού) Α.Π.Ε. του έργου ΚΟ3/05
ΚΟ6/05
«Βελτίωση της οδού Κερατέας - Αναβύσσου» προϋπολογισμού
3.800.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α), αναδόχου «Ελληνική Τεχνική ΑΤΕΒΕ»
:
1.
Βεβαίωση ύπαρξης σχετικής πίστωσης για συμπληρωματική σύμβαση
στο έργο
2.
Αποστολή εισήγησης έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε (Τ.Α.Π.Ε) του έργου
3.
Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε (Τ.Α.Π.Ε) του έργου
61
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
4.
5.
6.
Αποστολή Απόφασης Έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. του έργου
Έγκριση ΠρωτοκόλλουΟριστικής Παραλαβής του έργου
Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του
ΚΟ3/09
«Ισόπεδος κόμβος οδού Πέτα-Κουβαρά επί της Π.Ε.Π Σταυρού-Λαυρίου»,
αναδόχου ΑΡΣΙΑ Α.Τ.Ε
1.
Σύσταση επιτροπής Οριστικής παραλαβής
2.
Ορισμός μελών με κλήρωση της επιτροπής οριστικής παραλαβής
3.
Πρακτικό διεξαγωγής κλήρωσης για τον ορισμό επιτροπής οριστικής παραλαβής
ΚΗΜ-2/09
«Κατασκευή δικτύου Ηλεκτροφωτισμού, Φωτεινής σηματοδότησης κόμβων και τηλεδιαχείρισης Η/Φ στην οδό Ασπροπύργου (Λ. ΝΑΤΟ) από
χ.θ 0+000 έως χ.θ 12+162, αναδόχου ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ»
1.
Σύσταση επιτροπής για την διαπίστωση των βλαβών από ανώτερη βία
2.
Έγκριση πρωτοκόλλου για την διαπίστωση των βλαβών από ανώτερη βία
3.
Πρόσκληση των μελών της επιτροπής για διαπίστωση βλαβών λόγο
ανώτερης βίας
4.
Εξέταση αίτησης θεραπείας και αποστολή στο Περιφερειακό Συμβούλιο
για την διαπίστωση των βλαβών από ανώτερη βία
5.
Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβήςγια την διαπίστωση των βλαβών
από ανώτερη βία
6.
Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβήςγια την διαπίστωση των βλαβών από
ανώτερη βία (Εκκρεμεί η έγκρισή του)
7.
Έλεγχος 3ου ΑΠΕ για την διαπίστωση των βλαβών από ανώτερη βία στο
έργο (Εκκρεμεί η έγκρισή του)
ΣΗΜ 04/12
«Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων Φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής»
1.
Επιτροπή διαγωνισμού για το έργο
62
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
«Ολοκλήρωση Ασφαλτικών Εργασιών από Χ.Θ. 6+000 έως 12+162 και
Τοπικές Παρεμβάσεις βελτιστοποίησης της Λειτουργικότητας από Χ.Θ.
0+000 έως Χ.Θ 12+162 της Λεωφόρου Ασπροπύργου (ΝΑΤΟ)»
1.
Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για το έργο:
2.
Τιμολόγιο μελέτης για το έργο
3.
Προυπολογισμός για το έργο
4.
ΕΣΥ για το έργο
5.
ΤΣΥ για το έργο
6.
Τεχνική περιγραφή για το έργο
ΚΟ1/09
«Διαμόρφωση χώρων πρασίνου και περιβάλλοντος στην περιοχή Λιπάσματα – Κόμβος Τελωνείου της παραλιακής οδικής σύνδεσης Πειραιά –
Δραπετσώνα - Κερατσίνι », προϋπολογισμού : 560.000,00€, αναδόχου
«ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε.»
1.
2.
Αποστολή εισήγησης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε
Έγκριση του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και του 1ου Α.Π.Ε
ΚΟ2/08
«Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Ιεράς Οδού στην περιοχή Περραιβού», προϋπολογισμού : 2.000.000,00 ευρώ , αναδόχου «ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ
Α.Ε.».
α) Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε (Τ.Α.Π.Ε)
β) Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης 100.907,34 € για την κάλυψη των επί πλέον δαπανών του 2ου Α.Π.Ε λόγω αναθεώρησης και του Φ.Π.Α
που αναλογεί.
γ) Εξέταση της από 22-08-2011 (αρ. πρωτ. ΔΚΕΟ/2124/22-08-2011) ένστασης της
αναδόχου.
ΣΗΜ 1/12
Ηλεκτροφωτισμός οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ"Προϋπολογισμού :1.800.000,00 €
1.
Πρακτικό δημοπρασίας του έργου "ΣΗΜ-01/12: Πίνακας προσφορών
συμμετεχόντων κατά σειρά επίδοσης του έργου "
2.
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δημοπρασίας του έργου
3.
Πράξη επιτροπής διαγωνισμού του
4.
Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικών επιστολών διαγωνισμού του έργου
(Τράπεζες & ΤΣΜΕΔΕ)
5.
Απάντηση σε ρώτημα επί της ισχύος του πτυχίου της εργοληπτικής επιχείρησης Α.ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΤΕΕ του έργου
6.
Γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού
63
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
1.
Έκδοση πιστοποιητικού εμπειρίας στην εταιρεία Α. ΣΤΑΜΟΣ Ε.Ε για το
έργο Σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη της δ/νσης Δ9 στην εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών στην
υλοποίηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ – ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΩΝ Σ' ΑΥΤΟΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ “ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ” (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΟΜΒΩΝ)»
2.
Αποστολή της απόφασης τροποποίησης της Ε0683 τροπ. 2
3.
Διαβίβαση απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και αφορά την από
18.1.2010 αίτηση που άσκησε η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε – ΜΟΧΛΟΣ
Α.Ε ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ κατά του Ελληνικού Δημοσίου, για την συμμόρφωση
της Διοίκησης προς την υπ’ αριθμ. 1022/2008 απόφαση του Δ.Ε.Π
3.1.3
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Γ)
Όσον αφορά στα νέα έργα έτους 2012, εκτός από τα αναγραφόμενα στον
κάτωθι Πίνακα, υπάρχει μια αλληλουχία ενεργειών προκειμένου να ολοκληρωθεί η δημοπράτηση ενός έργου από τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης
μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.
Η σύνταξη των τευχών, δηλαδή της διακήρυξης του έργου και της Τεχνικής Μελέτης αυτού, συντάσσονται από την Υπηρεσία (Δ9) σε συνεργασία με
την Δ/νουσα Υπηρεσία για τη παροχή στοιχείων αναγκών
συντήρησης οδο-
στρωμάτων, φωτεινής σηματοδότησης, στηθαίων ασφαλείας, ηλεκτροφωτισμού,
πρασίνου κλπ. με παράλληλες αυτοψίες του προσωπικού για την εξακρίβωση
των στοιχείων.
Μετά τη διαδικασία της έγκρισης από Οικονομική Επιτροπή η διαδικασία του διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου περιλαμβάνει πολλαπλές ενέργειες και έγγραφα προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός (σύσταση επιτροπής, έλεγχος φακέλων προσφοράς, συμμετεχόντων, ανακοινώσεις, πρακτικά, αναφορές, κλπ).
64
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
Και τέλος ο φάκελος του έργου που αποστέλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο απαιτεί αυστηρή ακρίβεια των υποβαλλομένων
δικαιολογητικών για να υπάρξει αποτέλεσμα σε διάστημα ενός μηνός και εφόσον έχει τηρηθεί η σωστή υποβολή των δικαιολογητικών.
Όσον αφορά στα συνεχιζόμενα έργα που είχαν δημοπρατηθεί και συμβασιοποιηθεί από το ΥΠΟΜΕΔΙ εκτός της παρακολούθησης και τον έλεγχο
εφαρμογής της μελέτης κατά τη διάρκεια της κατασκευής παρίσταται ανάγκη
για σύνταξη Συγκριτικών Πινάκων (που συντάσσονται από τη Δ/νουσα Υπηρεσία) και οι οποίοι πρέπει να εγκριθούν αρμόδια είτε πρώτα από το Τεχνικό
Συμβούλιο και μετά από την Οικονομική Επιτροπή, είτε μόνο από την Οικονομική Επιτροπή με ενέργειες (εισήγηση, διαβιβαστικό κλπ) από την Υπηρεσία.
Επίσης παρίσταται ανάγκη χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου
που πάλι παίρνει την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής με όμοια διαδικασία.
Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσής του γίνονται πολλά έγγραφα προς επίλυση
και παροχή οδηγιών διαφόρων θεμάτων που αυτά δεν αναγράφονται στον πίνακα.
Όσον αφορά έργα που είχαν περαιωθεί και εκκρεμούν, η προσωρινή ή
οριστική παραλαβή τους , αυτά καταγράφηκαν σε πίνακα αλλά ως προς το τελικό έγγραφο. Προηγούνται μια σειρά ενεργειών πριν γίνει η έγκρισή τους, (όπως ανακοινώσεις στον Πίνακα της Υπηρεσίας, κληρώσεις, πρακτικά, αυτοψίες, έλεγχος του έργου κλπ).
Επίλυση διαφορών, ενστάσεων και γενικότερα θέματα νομικής φύσεως
των νέων έργων στο στάδιο δημοπράτησης και μετά, είτε για τα νέα έργα στη
φάση δημοπράτησης, είτε για τα εκτελούμενα.
Στο τομέα του τμήματος συντήρησης ανήκει και η έγκριση (θεώρηση)
των πρωτοκόλλων καταλογισμού ζημιών σε εξοπλισμό των οδών από ευθύνη
τρίτων.
65
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Γ) - ΝΕΑ ΕΡΓΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
1
ΣΗΜ05/10
Συντήρηση & άρση
βλαβών εγκαταστάσεων
Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής
2
ΣΗΜ02/12
Yπηρεσίες συντήρησης
ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης Ν. Αττικής
Α/Α
3
4
ΣΟ01/12
ΣΗΜ-
Βελτίωση & αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων, οριζόντιας
& κατακόρυφης σήμανσης, μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας &
τροποποίησης στάθμης
στομίων φρεατίων στο
Πρωτεύον Αστικό Οδικό
Δίκτυο (ΠΑΟΔ) της Περιφέρειας Αττικής
Ηλεκτροφωτισμός οδι-
1) Εισήγηση έγκρισης αποτελέσματος
διαγωνισμού στην Ο.Ε.
2) Αποστολή φακέλου έργου στο Ελεγκτικό Συνέδριο
3) Επικαιροποίηση δικαιολογητικών> Υπογραφή σύμβασης
1) Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
2) Εισήγηση έγκρισης τευχών για Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής
3) Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού με τα σχετικά έγγραφα (ανακοινώσεις, πρακτικά)
4) Εισήγηση έγκρισης αποτελέσματος
διαγωνισμού στην Ο.Ε.
5) Αποστολή φακέλου έργου στο Ελεγκτικό Συνέδριο
6) Επικαιροποίηση δικαιολογητικών> Υπογραφή σύμβασης
1) Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
2) Εισήγηση έγκρισης τευχών για Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής
3) Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού με τα σχετικά έγγραφα (ανακοινώσεις, πρακτικά)
4) Εισήγηση έγκρισης αποτελέσματος
διαγωνισμού στην Ο.Ε.
5) Αποστολή φακέλου έργου στο Ελεγκτικό Συνέδριο
6) Επικαιροποίηση δικαιολογητικών> Υπογραφή σύμβασης
1) Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
66
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
01/12
5
6
7
ΣΟ02/12
ΣΗΜ03/12
ΣΗΜ07/12
κού δικτύου αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ
Συντήρηση και αντικατάσταση παλαιών γεφυρών και λοιπών εγκαταστάσεων σήμανσης, αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ
Λειτουργία και συντήρηση συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας
Ν. Αττικής
Συντήρηση αντλιοστασίων αρμοδιότητας
ΔΚΕΣΟ
2) Εισήγηση έγκρισης τευχών για Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής
3) Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού με τα σχετικά έγγραφα (ανακοινώσεις, πρακτικά)
4) Εισήγηση έγκρισης αποτελέσματος
διαγωνισμού στην Ο.Ε.
5) Αποστολή φακέλου έργου στο Ελεγκτικό Συνέδριο
6) Επικαιροποίηση δικαιολογητικών> Υπογραφή σύμβασης
1) Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
2) Εισήγηση έγκρισης τευχών για Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής
3) Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού με τα σχετικά έγγραφα (ανακοινώσεις, πρακτικά)
4) Εισήγηση έγκρισης αποτελέσματος
διαγωνισμού στην Ο.Ε.
5) Αποστολή φακέλου έργου στο Ελεγκτικό Συνέδριο
6) Επικαιροποίηση δικαιολογητικών> Υπογραφή σύμβασης
1) Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
2) Εισήγηση έγκρισης τευχών για Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής
3) Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού με τα σχετικά έγγραφα (ανακοινώσεις, πρακτικά)
4) Εισήγηση έγκρισης αποτελέσματος
διαγωνισμού στην Ο.Ε.
5) Αποστολή φακέλου έργου στο Ελεγκτικό Συνέδριο
6) Επικαιροποίηση δικαιολογητικών> Υπογραφή σύμβασης
1) Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
2) Εισήγηση έγκρισης τευχών για Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ατ67
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
τικής
3) Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού με τα σχετικά έγγραφα (ανακοινώσεις, πρακτικά)
8
9
10
11
12
ΣΠ01/12
*
Συντήρηση, βελτίωση &
εγκατάσταση πρασίνου
στις νησίδες οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ
1) Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
ΣΗΜ04/12
*
Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων φωτεινής
σηματοδότησης Ν. Αττικής
1) Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
ΣΗΜ08/12
*
Συντήρηση υπόγειων
διαβάσεων πεζών και
οχημάτων, οδικών αξόνων Περιφέρειας Αττικής
1) Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
ΣΟ03/12
Επεμβάσεις τοπικού
χαρακτήρα σε οδόστρωμα, ανυψώσεις
φρεατίων, στηθαία, αρμούς κλπ και σε επείγουσες βλάβες υποδομών & εξοπλισμού
1) Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
ΣΗΜ06/12
Καθολική συντήρηση,
προμήθεια & αλλαγή
λαμπτήρων σε εγκαταστάσεις φωτεινής
σημ/σης, αρμοδιότητας
2) Εισήγηση έγκρισης τευχών για Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής
3) Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού με τα σχετικά έγγραφα (ανακοινώσεις, πρακτικά)
2) Εισήγηση έγκρισης τευχών για Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής
3) Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού με τα σχετικά έγγραφα (ανακοινώσεις, πρακτικά)
2) Εισήγηση έγκρισης τευχών για Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής
2) Εισήγηση έγκρισης τευχών για Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής
3) Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού με τα σχετικά έγγραφα (ανακοινώσεις, πρακτικά)
4) Εισήγηση έγκρισης αποτελέσματος
διαγωνισμού στην Ο.Ε.
5) Αποστολή φακέλου έργου στο Ελεγκτικό Συνέδριο
6) Επικαιροποίηση δικαιολογητικών> Υπογραφή σύμβασης
1) Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
2) Εισήγηση έγκρισης τευχών για Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής
68
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
ΔΚΕΣΟ
13
ΣΟ04/12
Συντήρηση στηθαίων
ασφαλείας σε περιοχές
αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ
1) Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
14
ΣΟ05/12
Διαγράμμιση οδικού
δικτύου Αττικής αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ
1) Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
15
ΣΗΜ05/12
16
ΣΟ07/12
17
ΣΟ06/12
18
ΣΗΜ03/13
Κυκλοφοριακή διαμόρφωση κόμβων & εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στο οδικό
δίκτυο Περιφέρειας Αττικής
Επισκευή & αντικατάσταση κατεστραμμένων
αρμών, εφεδράνων &
λοιπών στοιχείων γεφυρών Περιφέρειας Αττικής
Επισκευή-συντήρηση
ελαστικών πλακών σε
ισόπεδες διαβάσεις του
ΟΣΕ με προκατασκευασμένες ελαστικές πλάκες.
Υπηρεσίες επικοινωνίας
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας Περιφέρειας
Αττικής
2) Εισήγηση έγκρισης τευχών για Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής
1) Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
1) Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
1) Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
1) Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
69
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
Εγκρίσεις πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ΕΡΓΟ
ΣΟ-2/10 «Διαγράμμιση οδικού δικτύου Ν.
Αττικής, αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ »
« Υπηρεσίες Συντήρησης Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων των ανεξάρτητων κόμβων
Φωτεινής Σηματοδότησης του νομού Αττικής»
« Υπηρεσίες Συντήρησης Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων των κόμβων που ελέγχονται
από τα κέντρα Φωτεινής Σηματοδότησης
,Νομού Αττικής
« ΣΗΜ-03/10 : Συντήρηση και άρση βλαβών Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής»
«ΣΗΜ-1/09: Συντήρηση οδοστρωμάτων και
εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής»
«ΣΗΜ-02/10:Καθολική συντήρηση, προμήθεια και αλλαγή λαμπτήρων σε εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης, αρμοδιότητας
Δ.Κ.Ε.Σ.Ο»
«ΣΗΜ-5/08:Καθολική συντήρηση, προμήθεια και αλλαγή λαμπτήρων σε εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης, αρμοδιότητας
Δ.Κ.Ε.Σ.Ο»
ΣΗΜ-5/09 «Συντήρηση, βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση και λειτουργία αυτοτελών
σηματοδοτικών εγκαταστάσεων σε διασταυρώσεις Νοτιοανατολικής περιοχής του Ν.
Αττικής»
ΣΗΜ-6/07 «Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης κεντρικής περιοχής Ν. Αττικής»,
ΣΗΜ-7/08 «Συντήρηση, βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση και λειτουργία σηματοδοτικών εγκαταστάσεων σε διασταυρώσεις του
Ν. Αττικής»
«ΣΗΜ-10/11:Συντήρηση και Άρση Βλαβών
Φωτεινής Σηματοδότησης του Ν. Αττικής»
«ΣΗΜ-08/09: Συμπλήρωση, βελτίωση και
συντήρηση εγκαταστάσεων οδικού ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ στις Νότιες
και Ανατολικές περιοχές του Λεκανοπεδίου
Αττικής»
«ΣΟ-10/06: Συντήρηση και αντικατάσταση
παλαιών γεφυρών κλπ εγκαταστάσεων σήμανσης, αρμοδιότητας Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Προσωρινή παραλαβή
Προσωρινή & Οριστική
παραλαβή
Προσωρινή & Οριστική
παραλαβή
Προσωρινή & Οριστική
παραλαβή
•
Προσωρινή παραλαβή
•
Οριστική παραλαβή
Προσωρινή παραλαβή
Οριστική παραλαβή
•
Προσωρινή παραλαβή
•
Οριστική παραλαβή
Οριστική παραλαβή
Οριστική παραλαβή
Προσωρινή παραλαβή
Οριστική παραλαβή
•
Προσωρινή παραλαβή
•
Οριστική παρα70
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
«ΣΟ-05/09 Διαγράμμιση οδικού δικτύου Ν.
Αττικής αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»
«ΣΗΜ-7/09 Συμπλήρωση, βελτίωση και συντήρηση εγκαταστάσεων οδικού ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ στις Βόρειες
και Δυτικές περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής»
«ΣΗΜ-7/10 Υπηρεσίες Συντήρησης Ηλεκτρονικών Εγκατατάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής»
«ΣΗΜ-4/11 Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων κόμβων που ελέγχονται από τα Κέντρα Φωτεινής Σηματοδότησης, Ν. Αττικής»
«ΣΗΜ-5/11 Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων των ανεξάρτητων
κόμβων
Φωτεινής Σηματοδότησης του Ν. Αττικής»
«ΣΗΜ-4/10 Συντήρηση και Άρση βλαβών
Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής»
«ΣΟ-04/08 Επισκευή και αντικατάσταση
κατεστραμμένων αρμών και λοιπών γεφυρών
Περιφέρειας Αττικής»
«ΣΗΜ-06/08 Συντήρηση υπογείων διαβάσεων πεζών και οχημάτων οδικών αξόνων
Περιφέρειας Αττικής»
«ΣΟ3/08: Συντήρηση οδοστρωμάτων οδικού
δικτύου Νότιας και Δυτικής Αττικής αρμοδιότητας Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.»
«ΣΟ2/08: Συντήρηση οδοστρωμάτων οδικού
δικτύου Βόρειας και Ανατολικής Αττικής
αρμοδιότητας Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.»
«ΣΟ4/10: Επισκευή και αντικατάσταση κατεστραμμένων αρμών και λοιπών στοιχείων
γεφυρών Περιφέρειας Αττικής»
ΣΠ1/10 «Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες των οδών
Mεσογείων, Κηφισίας, Κύμης, Κατεχάκη και
λοιπών οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»
ΣΠ2/10 «Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες των οδών Λ.
Αθηνών, Κηφισού, Σχιστού – Σκαραμαγκά
και λοιπόν οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»
ΣΠ3/10 «Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες των οδών Βουλιαγμένης, Αργυρουπόλεως, Ηλία Ηλιού
και λοιπόν οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»
ΣΠ4/10 «Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες των οδών Πο-
λαβή
Οριστική παραλαβή
Οριστική παραλαβή
Προσωρινή & Οριστική
παραλαβή
Προσωρινή & Οριστική
παραλαβή
Προσωρινή & Οριστική
παραλαβή
Προσωρινή παραλαβή
Οριστική παραλαβή
Οριστική παραλαβή
Προσωρινή παραλαβή
Οριστική παραλαβή
Προσωρινή παραλαβή
Προσωρινή & Οριστική
παραλαβή
Προσωρινή & Οριστική
παραλαβή
Προσωρινή & Οριστική
παραλαβή
Προσωρινή & Οριστική
παραλαβή
71
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
σειδώνος, Εθνάρχου Μακαρίου και λοιπών
οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»
ΣΠ5/10 «Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες στις νησίδες
των Λ. Βάρης – Κορωπίου και Λ. Λαυρίου»
ΣΠ6/10 «Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες Γ. Λαμπράκη,
Π. Ράλλη, Χαμοστέρνας, Συγγρού, Πειραιώς
και λοιπόν οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»
«Εφαρμογή προγράμματος αποχιονισμού
2010-2011 στους οδικους άξονες αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»
«Συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου
Αιγάλεω (Ιεράς Οδού και Προσβάσεων)»
«ΣΟ7/03 : Συντήρηση εθνικών οδών και
λοιπών βοηθητικών οδικών αξόνων βορειοδυτικής περιοχής Αττικής»
«ΣΟ2/07 :Επισκευή ,συντήρηση και αντικατάσταση κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας καθώς και τοποθέτηση νέων στο οδικό δίκτυο της Νότιας και Ανατολικής Αττικής»
«Ασφαλτόστρωση και βελτίωση των οδών του
Δήμου Αγίων Αναργύρων»,
«ΣΟ10/04 : Συντήρηση και αντικατάσταση
κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας και
τοποθέτηση νέων σε Εθνικούς και λοιπούς
άξονες αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»
«ΣΟ1/08 :Επισκευή ,συντήρηση και αντικατάσταση κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας καθώς και τοποθέτηση νέων στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής»
«ΣΟ6/06 :Επισκευή ,Συντήρηση και αντικατάσταση κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας καθώς και τοποθέτηση νέων στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής»
Προσωρινή & Οριστική
παραλαβή
Προσωρινή & Οριστική
παραλαβή
Προσωρινή & Οριστική
παραλαβή
Οριστική παραλαβή
Προσωρινή & Οριστική
παραλαβή
Προσωρινή παραλαβή
Οριστική παραλαβή
Οριστική παραλαβή
Προσωρινή & Οριστική
παραλαβή
Προσωρινή παραλαβή
72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
Εγκρίσεις Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών
α/α
1
ΕΡΓΟ
«ΣΗΜ-06/10: Υπηρεσίες Συντήρησης Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Νομού Αττικής»
2
«ΣΟ-3/08: Συντήρηση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Νότιας και Δυτικής Αττικής
αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»,
«ΣΟ-10/09: Συντήρηση αντλιοστασίων, υπόγειων διαβάσεων και αντιρρυπαντική προστασία επιφανειών υπογείων διαβάσεων πεζών και οχημάτων »,
«ΣΗΜ-1/10: Κυκλοφοριακή διαμόρφωση
κόμβων και εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ν.
Αττικής»
«ΣΗΜ-6/11: Συντήρηση και Άρση βλαβών
Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής»
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
«ΣHM-8/09: Συμπλήρωση, βελτίωση και
συντήρηση εγκαταστάσεων οδικού ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. στις Νότιες και Ανατολικές περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής»,
«ΣΗΜ-5/09 Συντήρηση, βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση και λειτουργία αυτοτελών
σηματοδοτικών εγκαταστάσεων σε διασταυρώσεις Νοτιοανατολικής περιοχής του Ν.
Αττικής»
«ΣΗΜ-10/11 Συντήρηση και άρση βλαβών
Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής»
ΣΠ1/10 «Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες των οδών
Mεσογείων, Κηφισίας, Κύμης, Κατεχάκη και
λοιπών οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»
ΣΠ3/10 «Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες των οδών Βουλιαγμένης, Αργυρουπόλεως, Ηλία Ηλιού
και λοιπόν οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»,
ΣΠ4/10 «Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες των οδών Ποσειδώνος, Εθνάρχου Μακαρίου και λοιπών
οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»
ΣΠ6/10 «Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες Γ. Λαμπράκη,
Π. Ράλλη, Χαμοστέρνας, Συγγρού, Πειραιώς
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
•
1ος ΑΠΕ
•
2ος ΑΠΕ με συμπληρωματική σύμβαση
•
3ος ΑΠΕ
ος
2 ΑΠΕ (ΤΑΠΕ)
2ος ΑΠΕ
2ος ΑΠΕ
•
3ος ΑΠΕ
•
4ος ΑΠΕ (ΤΑΠΕ)
2ος ΑΠΕ
Τ.Α.Π.Ε.
•
1ος ΑΠΕ
•
2ος ΑΠΕ
2ος ΑΠΕ
2ος ΑΠΕ
2ος ΑΠΕ
2ος ΑΠΕ
73
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
13
14
15
16
και λοιπόν οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»,
ΣΠ1/07 «Συντήρηση πρασίνου καθαρισμός
νησίδων και παράπλευρων χώρων των οδικών αξόνων, Μεσογείων, Κηφισίας και λοιπών οδών αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»,
«ΣΟ6/10: Συντήρηση - βελτίωση οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Νότιο - Ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής»
«ΣΟ2/09: Συντήρηση - βελτίωση οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Νότιο-Ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής»
«ΣΟ3/08 : Συντήρηση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Νότιας και Δυτικής Αττικής
αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»,
4ος ΑΠΕ
2ος ΑΠΕ
1ος ΑΠΕ
2ος ΑΠΕ
74
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
Εισηγήσεις Οικονομικής Επιτροπής
α/α
ΕΡΓΟ
ΣΗΜ 4/08 : «Λειτουργία και Συντήρηση
Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν.
Αττικής»
«ΣΟ6/10: Συντήρηση - βελτίωση οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Νότιο-Ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής»
«ΣΗΜ-06/10: « Υπηρεσίες Συντήρησης Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Νομού Αττικής»,
«ΣΗΜ-4/08: Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής»
«ΣHM-7/09: Συμπλήρωση, βελτίωση και
συντήρηση εγκαταστάσεων οδικού ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. στις Βόρειες και Δυτικές περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής»
«ΣΟ2/07 :Επισκευή ,συντήρηση και αντικατάσταση κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας καθώς και τοποθέτηση νέων στο οδικό δίκτυο της Νότιας και Ανατολικής Αττικής»,
«ΣΟ10/04:Συντήρηση και αντικατάσταση
κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας και
τοποθέτηση νέων σε Εθνικούς και λοιπούς
άξονες αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»
«ΣΟ2/09: Συντήρηση - βελτίωση οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και τροποποίηση στάθμης στομίων φρε-
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
εκτέλεση 4ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών
• παράτασης της συνολικής προθεσμίας
περαίωσης εργασιών
• 1ος ΑΠΕ
• 2ος ΑΠΕ
•
παράτασης της
συνολικής προθεσμίας
περαίωσης εργασιών
•
1η Συμπληρωματική Σύμβαση συμπληρωματικών εργασιών που περιλαμβάνονται στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
Εργασιών
• 1η παράταση της
συνολικής προθεσμίας
περαίωσης εργασιών
• 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας
περαίωσης εργασιών
• Έγκριση 2ου ΑΠΕ με
1η Συμπληρωματική
Σύμβαση συμπληρωματικών εργασιών
2ου και Τελικού Α.Π.Ε.)
Και διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης
έγκριση του
Tτροποποιητικού Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών (Tροπ.
Τ.Α.Π.Ε.)
Νέου Ανασυνταγμένου
Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών (Τ.Α.Π.Ε.)
• 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(1ου Α.Π.Ε.)
75
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
ατίων στο Νότιο-Ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής»,
«ΣΟ1/09: Συντήρηση - βελτίωση οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Βόρειο-Δυτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής»
«ΣHM-7/09: Συμπλήρωση, βελτίωση και
συντήρηση εγκαταστάσεων οδικού ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. στις Βόρειες και Δυτικές περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής»,
«ΣHM-8/09: Συμπλήρωση, βελτίωση και
συντήρηση εγκαταστάσεων οδικού ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. στις Νότιες και Ανατολικές περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής»,
«ΣΗΜ-06/10: « Υπηρεσίες Συντήρησης Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Νομού Αττικής»,
«ΣΟ1/08 Επισκευή – συντήρηση και αντικατάσταση κατεστραμμένων μεταλλικών
στηθαίων ασφαλείας καθώς και τοποθέτηση
νέων, στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής»
«ΣΗΜ-1/03 Υπηρεσίες Επικοινωνίας για το
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και
Ελέγχου Κυκλοφορίας Νομού Αττικής»,
«Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση
κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας καθώς και τοποθέτηση νέων στις
Βόρειες και Δυτικές περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής αρμοδιότητας Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.»
• παράτασης της συνολικής προθεσμίας
περαίωσης εργασιών
• Παράτασης Προθεσμίας Εργασιών έως
31-3-2012
• Παράτασης Προθεσμίας Εργασιών έως
31-8-2012
• Έγκριση 2ου ΑΠΕ
• 2ου και Τελικού
Α.Π.Ε
• Διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης
2ου και Τελικού Α.Π.Ε
έγκριση παράτασης της
συνολικής προθεσμίας
περαίωσης
Εισήγηση Έγκρισης
ΤΑΠΕ
Εισήγηση για έγκριση
1ου ΑΠΕ
Εισήγηση για έγκριση
του 2ου ΑΠΕ στην Οικονομική Επιτροπή
76
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
Εισηγήσεις στο Τεχνικό Συμβούλιο
α/α
ΕΡΓΟ
«ΣΟ-04/12: Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής»
«Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση
κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας καθώς και τοποθέτηση νέων στις
Βόρειες και Δυτικές περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής αρμοδιότητας Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.»,
«ΣΟ-10/09: Συντήρηση αντλιοστασίων, υπόγειων διαβάσεων και αντιρρυπαντική προστασία επιφανειών υπογείων διαβάσεων πεζών και οχημάτων »
«ΣΗΜ-02/12: Υπηρεσίες Συντήρησης Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
προσθήκη όρων στην
διακήρυξη του εξειδικευμένου έργου Παροχής Υπηρεσιών
ανάλωσης «επί έλασσον» δαπανών
ανάλωσης «επί έλασσον» δαπανών
προσθήκη όρων στην
διακήρυξη του εξειδικευμένου έργου Παροχής Υπηρεσιών
77
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
3.1.4
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Δ’)
ΤΜΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ε’)
Στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η Περιφέρεια Αττικής μέσω του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, πραγματοποιεί
σειρά δράσεων τόσο αυτοτελώς όσο και σε συνεργασία με άλλους φορείς ή κατόπιν αιτημάτων πολιτών, οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω:
α.
Σε συνεργασία με τον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, πραγματοποιούνται Διπλωματικές εργασίες με χρήση των δεδομένων που συλλέγονται από το ΚΔΚ, γύρω από το
αντικείμενο της οδικής ασφάλειας
β.
Αποστολή μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο στις 24 πινακίδες μεταβλητών
μηνυμάτων που είναι τοποθετημένες σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας για την έγκαιρη προειδοποίηση των οδηγών σε περιπτώσεις ατυχημάτων. Η έγκαιρη προειδοποίηση συμβάλλει (ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες
όπου η ορατότητα είναι χαμηλή και οι ταχύτητες αυξημένες) στην άυξηση
του επιπέδου της οδικής ασφάλειας
γ.
Σε οδικούς κόμβους όπου η κυκλοφορία είναι αυξημένη, ύστερα από κυκλοφοριακή διερεύνηση, εκπονούνται μελέτες φωτεινής σηματοδότησης για
την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων
δ.
Σε σημεία όπου διαπιστώνονται αυξημένη κίνηση πεζών τοποθετούνται σηματοδοτούμενες διαβάσεις πεζών για την ασφαλή διέλευση τους
ε.
Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, τόσο κυκλοφοριακών (κυκλοφοριακοί
φόρτοι, ταχύτητες κίνησης) όσο και οδικών ατυχημάτων και ανάλυση τους
σε βάθος χρόνου. Στόχος είναι η διαπίστωση της εξέλιξης τους στο χρόνο
αλλά και των συσχετισμών μεταξύ τους αλλά και με διάφορες οικονομικόκοινωνικές συγκυρίες (π.χ. οικονομική κρίση).
78
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
ΕΙΔΗ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ - 2012
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Δ.Κ. ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
URL: www.patt.gov.gr
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΜΕΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ Κ.Δ.Κ. ΑΠΌ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΠΌ ΤΟ Κ.Δ.Κ.
Στα πλαίσια της Λειτουργίας του Κ.Δ.Κ.έγιναν τα παρακάτω:
1.Υλοποίηση Νέας Διαδρομής της οποίας οι χρόνοι
υπόλογίζονται και παρουσιάζονται μέσω των πινακίδων Π.Μ.Μ. (Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων)
2. Παραμετροποίηση και ένταξη στο Σύστημα (15)
Νέων Θέσεων Μέτρησης Κυκλοφοριακών Δεδομένων
3. Πραγματοποιήθηκαν (2) Επιστημονικές Δημοσιεύσεις-Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ - ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΙΣ Π.Μ.Μ.-"AMBER
& SILVER ALERT"
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Βελτίωση Κυκλοφοριακών Συνθηκών μέσω επεμβάσεων στην Φ/Σ σε οδικούς άξονες:
1.Λ. Κηφισίας (Στα τμήματά της που ανήκουν στους
Δήμους Ν. Ψυχικού-Φιλοθέης , Χαλανδρίου)
2. Λ. Μαραθώνος (Σε όλο το μήκος της)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ "ΜΕΤΡΟ"
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ,( ΕΝΑΝΤΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ
ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
2
1
2
4
1
5
208
9
46
8
2
89
5
1
167
1
2
2
79
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ:
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΑΝ - ΑΡΧΕΙΟ:
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ:
14
7
5
1
582
1862
1772
90
80
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
3.1.5
ΤΜΗΜΑ Μελετών Έργων Οδοποιΐας και Τεχνικών Έργων Αττικής (ΣΤ)
Το Τμήμα ΣΤ΄ της Δ/νσης Δ9 ενεργοποιήθηκε την 01-05-2012.
Από 01-05-2012 μέχρι 14-12-2012:
1. Εχρεώθησαν προς ενέργεια στο Τμ.ΣΤ΄: 35 έγγραφα.
2. Έκλεισαν με ενέργεια του Τμ.ΣΤ΄: 21 έγγραφα.
3. Οίκοθεν ενέργειες τμήματος ΣΤ΄: 11 έγγραφα.
Σημαντικές ενέργειες Τμήματος ΣΤ΄.
1. Διόρθωση και έγκριση οριστικής μελέτης σήμανσης του έργου «ΚΟ2/09:
Ολοκλήρωση εργασιών βελτίωσης – ανακατασκευής και συντήρησης τμήματος
της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας-Θήβας».
2. Έγκριση στατικής μελέτης θεμελίωσης των ορθοστατών των ηχοπετασμάτων
στην θέση του 5ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Αγ.Ιωάννη Ρέντη, του έργου
«ΚΟ1/10: Συμπληρωματικά έργα αντιθορυβικής προστασίας στην Λεωφόρο
Κηφισού».
3. Διόρθωση και έγκριση Μελέτης Προσωρινής Εργοταξιακής Σήμανσης και
Ασφάλισης, λόγω διάλυσης της εργολαβίας του έργου «ΚΟ4/07: Διάνοιξη – διαπλάτυνση στα τμήματα της οδού Αγ.Άννας από την Ιερά Οδό έως την οδό Ορφέως και της οδού Αγ.Πολυκάρπου από την οδό Αγ.Άννας έως το ρέμα του
Προφήτη Δανιήλ».
4. Εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακής διαμόρφωσης στο 25ο χλμ. της Λεωφ.Μαραθώνος, στο ύψος του Επαγγελματικού Λυκείου Ραφήνας.
5. Εκπόνηση στατικής μελέτης ανακατασκευής δύο μεταλλικών κλιμάκων στην
Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου (Χ.Θ. 17+100), στα πλαίσια του έργου «ΣΟ-04/12:
Συντήρηση στηθαίων ασφαλείας σε περιοχές αρμοδιότητος ΔΚΕΣΟ».
6. Έγκριση Μελέτης Οδοποιΐας της Ελευθ.Λεωφ.Σταυρού - Ραφήνας: Τοπική
διαπλάτυνση του κλάδου ΑΑ του Α/Κ2 (Αγ.Γερασίμου) και κυκλοφοριακή αναδιαρρύθμιση εγκάρσιας οδού Α/Κ2.
81
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ9
7. Προτάσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Ν.3852/2010 – Καλλικράτης
στην Περιφέρεια Αττικής, (μεταξύ των οποίων περιελαμβάνετο και η «Είσπραξη
τελών από παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών»).
8. Κατάθεση προτάσεων για θεσμικά και λειτουργικά ζητήματα Περιφέρειας
Αττικής.
9. Προτάσεις για έσοδα Περιφέρειας Αττικής από ετήσια μισθώματα κυκλοφοριακών συνδέσεων πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων με το οδικό δίκτυο
της Περιφέρειας.
Σημαντικές ενέργειες Τμήματος ΣΤ΄σε συνεργασία με το Τμήμα Β΄.
1. Έγκριση Οριστικής Μελέτης Ύδρευσης του έργου ΚΟ2/10: «Βελτίωση του
οδικού τμήματος : Κόμβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Λαγονήσι – Ανάβυσσος».
2. Έγκριση Οριστικής Μελέτης Οδοφωτισμού του έργου ΚΟ2/10.
3.1.6
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Ζ)
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ
1481
2
ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙ
892
3
ΟΙΚΟΘΕΝ
1389
Πρωτοκόλληση - χρέωση & διανομή εγγράφων. Διεκπεραίωση εγγράφων.
Παραβολή εγγράφων. Αρχειοθέτηση εγγράφων.
Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους υπαλλήλους της
Δ/νσης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Δ/νσεις της Περιφέρειας.
Αναρτήσεις αποφάσων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων του προσωπικού και καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών του
Διακίνηση αλληλογραφίας με άλλους οργανισμούς, υπηρεσίες Περιφέρειας Αττικής όπως και άλλα ΔΕΗ, ΜΕΤΡΟ
82
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
3.2
ΔΚΕΟ
-
Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Οδοποιίας
Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 εκτελέστηκαν εργασίες με επίβλεψη της
Δ.Κ.Ε.Ο. σε επτά (7) έργα:
1. ΚΟ2/10 Βελτίωση του οδικού τμήματος κόμβος ιππικού κέντρου – Καλύβια – Λαγονήσι – Ανάβυσσος.
2. ΚΟ1/09 Διαμόρφωση χώρων πρασίνου και περιβάλλοντος στην περιοχή
Λιπάσματα – κόμβος Τελωνείου της παραλιακής οδικής σύνδεσης Πειραιά
– Δραπετσώνα – Κερατσίνι.
3. ΚΟ1/10 Συμπληρωματικά έργα αντιθορυβικής προστασίας στη Λεωφόρο
Κηφισού.
4. ΚΟ8/09 Ολοκλήρωση διαπλάτυνσης και ανακατασκευής της οδού Πολυκράτους από οδό Πειραιώς έως ανώνυμη οδό του Ι.Μ.Ε. στα όρια των Δήμων Αγ. Ι. Ρέντη – Μοσχάτου.
5. ΚΟ1/08 Έργα αντιθορυβικής προστασίας στη Λεωφόρο Κηφισού.
6. ΚΟ2/09 Ολοκλήρωση εργασιών βελτίωσης – ανακατασκευής και συντήρησης τμήματος της Π.Ε.Ο Ελευσίνας – Θηβών.
7. ΚΟ4/07 Διάνοιξη – διαπλάτυνση στα τμήματα της οδού Αγ. Άννης από την
Ιερά οδό έως την οδό Ορφέως και της οδού Αγ. Πολυκάρπου από την Αγ.
Άννης έως το ρέμα Προφήτη Δανιήλ.
Ο συνολικός αρχικός προϋπολογισμός των έργων στον οποίο περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους αποζημιώσεις προς τρίτους (αρχαιολογία, Οργανισμοί
Κοινής Ωφέλειας κλπ) ανέρχεται σε 54.225.000 €
Η
εγκεκριμένη
συνολική
συμβατική
τους
δαπάνη
ανέρχεται
σε
32.644.960,26 €.
84
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
Η απορρόφηση πιστώσεων διαμέσου λογαριασμών –πιστοποιήσεων και λοιπών δαπανών για το έτος 2012 ανέρχεται σε 6.500.322,11 €.
Κατά τη διάρκεια του έτους ολοκληρώθηκε η κατασκευή των πέντε (5) έργων
1. ΚΟ1/09 Διαμόρφωση χώρων πρασίνου και περιβάλλοντος στην περιοχή
Λιπάσματα – κόμβος Τελωνείου της παραλιακής οδικής σύνδεσης Πειραιά – Δραπετσώνα – Κερατσίνι.
2. ΚΟ8/09 Ολοκλήρωση διαπλάτυνσης και ανακατασκευής της οδού Πολυκράτους από οδό Πειραιώς έως ανώνυμη οδό του Ι.Μ.Ε. στα όρια των Δήμων Αγ. Ι. Ρέντη – Μοσχάτου.
3. ΚΟ1/08 Έργα αντιθορυβικής προστασίας στη Λεωφόρο Κηφισού.
4. ΚΟ2/09 Ολοκλήρωση εργασιών βελτίωσης – ανακατασκευής και συντήρησης τμήματος της Π.Ε.Ο Ελευσίνας – Θηβών.
5. ΚΟ1/10 Συμπληρωματικά έργα αντιθορυβικής προστασίας στη Λεωφόρο
Κηφισού.
Το έργο ΚΟ4/07 «Διάνοιξη – διαπλάτυνση στα τμήματα της οδού Αγ. Άννης
από την Ιερά οδό έως την οδό Ορφέως και της οδού Αγ. Πολυκάρπου από την
Αγ. Άννης έως το ρέμα Προφήτη Δανιήλ» παρέμεινε ημιτελές έπειτα από τη λύση
της σύμβασης για λόγους που σχετίζονται με τις διαδικασίες απαλλοτρίωσης. Το
ποσοστό του φυσικού αντικειμένου που εκτελέστηκε είναι 52%
Η απομάκρυνση των πρώην ιδιοκτητών των απαλλοτριωμένων εκτάσεων ολοκληρώθηκε και το υπολειπόμενο έργο επαναδημοπρατείται.
Για το έργο ΚΟ2/10 Βελτίωση του οδικού τμήματος κόμβος ιππικού κέντρου – Καλύβια – Λαγονήσι – Ανάβυσσος, έχει εκτελεστεί το 32% του φυσικού
αντικειμένου
και
η
απορρόφηση
πιστώσεων
του
ΕΣΠΑ
ανέρχεται
σε
3.917.775,53€.
Η εκτέλεση των εργασιών πραγματοποιείται με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση
με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα και αναμένεται η ολοκλήρωση του χωρίς παράταση προθεσμίας.
Τα στοιχεία των υπό εκτέλεση έργων παρουσιάζονται στον πίνακα I.
85
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
Για την κατασκευή των έργων απασχολήθηκαν 60 περίπου εργαζόμενοι,
δημιουργήθηκαν 10 νέες προσωρινές θέσεις εργασίας, ενώ οι έμμεσες θέσεις εργασίας που αφορούν επιχειρήσεις και υπηρεσίες για υλικά, μηχανήματα κλπ
που απαιτούνται στα έργα, εκτιμώνται σε 150.
Το κοινωνικό και οικονομικό όφελος από την κατασκευή των έργων εντοπίζεται:
•
Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
•
Στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
•
Στην αναβάθμιση του πρωτεύοντος οδικού δικτύου της Αττικής.
Τα ηχοπετάσματα επί της Λ. Κηφισού μειώνουν σημαντικά την ηχορύπανση
για τους περίοικους.
Η βελτίωση σε τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού Ελευσίνας - Θηβών μειώνει
καθοριστικά την επικινδυνότητα της οδού και συμβάλλει στην αύξηση της χρήσης της από βαρέα μεταφορικά οχήματα.
Τα έργα στην περιοχή του Ελαιώνα (Πολυκράτους, Αγ. Άννης) συμβάλλουν
στην ανάπλαση της περιοχής του Ελαιώνα.
Η νέα χάραξη που παρακάμπτει τα Καλύβια Θορικού και συνδέει της Αττική Οδό με την παραλιακή Λ. Ποσειδώνος – Σουνίου συνεισφέρει στη βελτίωση
του οδικού δικτύου της Αττικής συνολικά.
Η διαπλάτυνση – ανάπλαση της Λ. Καλυβίων – Λαγονησίου με την μετατροπή ενός παλαιού αγροτικού δρόμου σε σύγχρονο αστικό αυτοκινητόδρομο με
ποδηλατόδρομο, λωρίδες πρασίνου και σύγχρονα πεζοδρόμια μεταβάλλει πλήρως την εικόνα της περιοχής και διαμορφώνει νέα οικονομικά δεδομένα.
Η Υπηρεσία συνεισέφερε στον προγραμματισμό και την ωρίμανση των εξής
έργων:
1. Ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της οδού Αγίας Άννας από την
Ιερά οδό έως την οδό Ορφέως και της οδού Αγ. Πολυκάρπου από την
οδό Αγ. Άννας έως το ρέμα Προφήτη Δανιήλ.
86
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
2. Ολοκλήρωση ασφαλτικών εργασιών από χ.θ. 6+000 έως χ.θ. 12+162 και
τοπικές παρεμβάσεις βελτιστοποίησης της λειτουργικότητας από χ.θ.
0+000 έως χ.θ. 12+162 της Λεωφόρου Ασπροπύργου (ΝΑΤΟ).
3. Έργα αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα) στους οδικούς άξονες
2012.
4. Παράκαμψη Μάνδρας και τοπικές βελτιώσεις της Π.Ε.Ο. Ελευσίνας –
Θηβών από χ.θ. 11+900 έως χ.θ. 16+000.
5. Παράπλευρο οδικό δίκτυο Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου.
6. Ολοκλήρωση εργασιών στη συμβολή της Λεωφόρου Τατοίου με Αττική
Οδό στο Δήμο Μεταμόρφωσης.
7. Ανακατασκευή – διαπλάτυνση Λεωφόρου Φυλής από Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπήρων έως Προαστιακό Σταθμό Καματερού.
Τα στοιχεία των έργων που προγραμματίζονται, παρουσιάζονται στον πίνακα II.
Για τον σχεδιασμό των έργων της επόμενης πενταετίας προτείνονται καταρχήν τα εξής :
1. Διάνοιξη – Διαπλάτυνση της οδού Αγίας Άννας από Ορφέως έως Πέτρου
Ράλλη.
2. Διάνοιξη – Διαπλάτυνση της οδού Μαρκόνι από Λ. Καβάλα έως Ιερά Οδό.
3. Υπογειοποίηση της Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη στον Κορυδαλλό από την οδό
Ταξιαρχών έως την οδό Ατταλείας.
4. Διαπλάτυνση της Λεωφ. Λιoσίων.
5. Ανακατασκευή του φωτισμού της υπόγειας διάβασης στη συμβολή των
οδών Χαμοστέρνας και Πειραιώς.
6. Ολοκλήρωση του οδοφωτισμού της οδού Καλυβίων – Αναβύσσου
Τα στοιχεία των έργων που σχεδιάζονται, παρουσιάζονται στον πίνακα III.
Πραγματοποιήθηκαν περιοδικοί έλεγχοι και αντίστοιχες ενέργειες σε δεκαπέντε (15) έργα που βρίσκονταν στη φάση συντήρησης τους πριν την οριστική
παραλαβή τους.
87
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
Οι μηχανικοί της υπηρεσίας συμμετείχαν ως τακτικά η αναπληρωματικά
μέλη σε 52 επιτροπές παραλαβής η διαγωνισμού.
Μέχρι τη σύνταξη του παρόντος είχαν διεκπεραιωθεί ως εξερχόμενα έγγραφα 790 ενέργειες της υπηρεσίας.
Κατά τη διάρκεια του έτους επιχειρήθηκε η επέκταση της χρήσης των Η/Υ
σε όλο το προσωπικό και η βελτίωση της διαδικασίας του ελέγχου της ποιότητας
των έργων.
Στόχοι για το 2013 είναι :
1. Η δημιουργία βιβλιοθήκης και αρχείου σχεδίων και πολεοδομικών κατευθύνσεων για την Αττική.
2. Η κωδικοποίηση της διαδικασίας του ελέγχου της ποιότητας των έργων.
3. Η συμμετοχή της υπηρεσίας στο σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των
νέων έργων για την επόμενη πενταετία.
Στο παράρτημα παρουσιάζονται οι πίνακες και περιγράφονται τα έργα με
τις σχετικές φωτογραφίες.
88
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
ΕΡΓΟ 1 – KO2/10
«Βελτίωση του οδικού τμήματος κόμβος ιππικού κέντρου – Καλύβια –
Λαγονήσι – Ανάβυσσος».
Προϋπολογισμός Έργου
30.700.000,00 €
Εγκεκριμένη δαπάνη :
18.895.463,74 €
Απορρόφηση (14/12/2012) :
Εκτιμώμενη απορρόφηση 2012
Ποσοστό φυσικού αντικειμένου:
3.955.873,60 €
5.800.000 €
32%
Το φυσικό αντικείμενο αφορά
Στην κατασκευή και βελτίωση οδικού τμήματος από Λ. Λαυρίου χ.θ. 0+000
(170μ. μετά τον Κόμβο Ιππικού Κέντρου - Σκοπευτηρίου) έως χ.θ. 16+225,41
(θέση Αγ. Παντελεήμονας οδού Καλυβίων - Αναβύσσου)
Στην σύνδεση του οδικού τμήματος στη χ.θ. 2+300,00 με Καλύβια μήκους
1.131 μέτρα.
Το συνολικό πλάτος του οδικού τμήματος προβλέπεται 10,50 μέτρα και περιλαμβάνει μία λωρίδα πλάτους 3,75μ. ανά κατεύθυνση και έρεισμα πλάτους
1,50μ. ανά κατεύθυνση.
Στην βελτίωση της υφιστάμενης οδού που έχει μήκος 2.084,00 μ. με αφετηρία τη χ.θ. 0+000 στη συμβολή της παραλιακής οδού "Βάρκιζα - Σούνιο" και
πέρας τη χ.θ. 2+084,00 στη διασταύρωση με την οδό Καλυβίων - Αναβύσσου.
Το συνολικό πλάτος του καταστρώματος της λεωφόρου Καλυβίων - Λαγονησίου είναι 22μ. και περιλαμβάνει 2 λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,75μ., 2
λωρίδες στάθμευσης πλάτους 2,5μ.,2 ρείθρα πλάτους 0,25μ., 2 πεζοδρόμια
πλάτους 3,70μ. και κατασκευή μεσαίας νησίδας πλάτους 1,60μ.
Επίσης στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνεται η ανακατασκευή δικτύων και οι
δαπάνες για τον ηλεκτροφωτισμό, τις απαλλοτριώσεις και την αρχαιολογία.
89
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
Με την ολοκλήρωση του έργου θα κατασκευαστούν 22.000 τ.μ. πλακοστρώσεις,
πλήρες δίκτυο ηλεκτροφωτισμού για μήκος 2 χλμ. και υποδομή ηλεκτροφωτισμού για μήκος 6 χλμ, 2 χλμ. διπλού αγωγού ύδρευσης, 2 χλμ. αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων, 150.000 τ.μ. αντιολισθηρού τάπητα κυκλοφορίας.
Εξασφαλίζεται έτσι:
•
Η ταχύτερη και ασφαλέστερη διέλευση των κατοίκων της περιοχής αλλά
και του ευρύτερου πληθυσμού που χρησιμοποιεί το οδικό δίκτυο της περιοχής για τις μετακινήσεις του και για την προσέγγιση του λιμανιού του
Λαυρίου
•
Η απρόσκοπτη μετακίνηση των ΑΜΕΑ με την κατασκευή μεγάλου πλάτους πεζοδρομίων εκατέρωθεν της Λεωφόρου Καλυβίων - Λαγονησίου και
την κατασκευή ραμπών πρόσβασης.
•
Μικρότερη εκπομπή καυσαερίων λόγω της ομαλότερης κυκλοφορίας των
οχημάτων και προστασία του περιβάλλοντος από διάβρωση λόγω της κατασκευής αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και συντελεί στη μείωση της ανεργί-
ας της ευρύτερης περιοχής αφού για την κατασκευή και ολοκλήρωση του δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης προσωπικού κυρίως από κατοίκους των
όμορων Δήμων αλλά και ειδικευμένο προσωπικό από πλευράς αναδόχου.
90
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘ.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΕΡΓΟ: ΚΟ2/10: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΜΒΟΣ ΙΠΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΚΑΛΥΒΙΑ – ΛΑΓΟΝΗΣΙ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
- ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ»
Δ.Κ.Ε.Ο.
91
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘ.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ-
ΕΡΓΟ: ΚΟ2/10: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜ-
ΣΜΟΥ
ΒΟΣ ΙΠΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΚΑΛΥΒΙΑ – ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΑΝΑΒΥΣ-
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΣΟΣ»
Δ.Κ.Ε.Ο.
92
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
ΕΡΓΟ 2 – KO1/09
«Διαμόρφωση χώρων πρασίνου και περιβάλλοντος στην περιοχή Λιπάσματα Κόμβος Τελωνείου της παραλιακής οδικής σύνδεσης Πειραιά - Δραπετσώνα Κερατσίνι»
Προϋπολογισμός Έργου :
560.000,00 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη :
522.860,44 €
Απορρόφηση έως 14/12/2012 :
522.118,29 €
Εκτιμώμενη απορρόφηση 2012 : 522.118,29 €
Με την παρούσα εργολαβία εκτελέστηκαν οι παρακάτω εργασίες:
Καθαρισμός χώρων πρασίνου από τα ακατάλληλα εδαφικά υλικά και συμπλήρωση τους με φυτική γή.
Πλακοστρώσεις των μικρών τριγωνικών νησίδων σε όλη τους την επιφάνεια
και των μεγάλων νησίδων και πλατυσμάτων περιμετρικά, σύμφωνα με τα σχέδια
της Υπηρεσίας.
Ασφαλτικές εργασίες σε δρόμους του Δήμου Δραπετσώνας ήτοι:
Φρεζάρισμα και διάστρωση νέου ασφαλτικού 1) στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στο τμήμα της από την οδό Μηχαληνού μέχρι την οδό Κοντοπούλου, 2)
στην οδό Κοντοπούλου στο τμήμα της από την οδό 25ης Μαρτίου μέχρι τη νέα
γέφυρα.
Ανακατασκευή της οδού Μηχαληνού στο τμήμα της από την οδό Γρ. Λαμπράκη μέχρι την οδό Κοντοπούλου
Εργασίες περίφραξης χώρων επιφανείας 1.400 m2 κάτω από τη νέα γέφυρα
της οδού Κοντοπούλου
Διάστρωση σκυροδέματος C16/20 με σιδηρούν πλέγμα Τ131, στο δάπεδο
της υπό περίφραξη επιφάνειας.
93
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘ.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΕΡΓΟ: ΚΟ1/09: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕ-
ΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ-ΚΟΜΒΟΣ ΤΕ-
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΛΩΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-
Δ.Κ.Ε.Ο.
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ»
94
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
ΕΡΓΟ 3 – KO1/10
"Συμπληρωματικά έργα αντιθορυβικής προστασίας στη Λεωφόρο Κηφισού’’»
Προϋπολογισμός Έργου
Εγκεκριμένη δαπάνη :
1.750.000,00 €
945.000 €
Απορρόφηση (14/12/2012) :
822.055,54 €
Εκτιμώμενη απορρόφηση 2012
822.055,54 €
Ποσοστό φυσικού αντικειμένου:
100%
Αντικείμενο του έργου κατά την υπογραφή της σύμβασης είναι η τοποθέτηση διάφανων πολυακρυλικών ηχοπετασμάτων στο ρεύμα προς Πειραιά στο Δήμο
Αγ. Ιωάννη Ρέντη σε τμήματα της λεωφόρου από την οδό Περικλέους έως και μετά το 5ο Δημοτικό Σχολείο στην οδό Μανδηλαρά ,στο Δήμο Νέας Χαλκηδόνας σε
τμήματα της λεωφόρου από Χ.Θ 6+744 και μετά και στο Δήμο Μεταμόρφωσης
στο ρεύμα της λεωφόρου προς Λαμία σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ακουστικές
μελέτες.
Τοποθετήθηκαν 580 μ.μ. ηχοπετασμάτων.
Τα ηχοπετάσματα επί της Λ. Κηφισού μειώνουν σημαντικά την ηχορύπανση
για τους περίοικους.
95
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΕΡΓΟ:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
ΚΟ 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΙΚΙΣΤΗΣ ΑΕ
1.ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ –ΔΕΞΙΑ Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ –ΛΑΜΙΑΣ ΥΨΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
96
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
2. ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ –ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ –ΛΑΜΙΑΣ ΥΨΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
97
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
3.ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ –ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ
ΥΨΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
98
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
4.ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ –ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
99
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
ΕΡΓΟ 4 – ΚΟ8/09
«Ολοκλήρωση διαπλάτυνσης και ανακατασκευής της οδού Πολυκράτους από την οδό Πειραιώς μέχρι την ανώνυμη οδό του Ι.Μ.Ε. στα
όρια των Δήμων Αγ. Ι. Ρέντη και Μοσχάτου».
Προϋπολογισμός Έργου
865.000,00 €
Εγκεκριμένη δαπάνη :
894.672,04 €
Απορρόφηση (14/12/12) :
373.542,07 €
Εκτιμώμενη απορρόφηση 2012
700.000,00 €
Ποσοστό φυσικού αντικειμένου:
100%
Με την εργολαβία αυτή έγινε διαπλάτυνση και ανακατασκευή της
υπάρχουσας οδού Πολυκράτους από την οδό Πειραιώς μέχρι την Ανώνυμη οδό που οδηγεί στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (Ι.Μ.Ε.), προκειμένου να αποτελέσει τη συνδετήρια οδό του «Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνικός Κόσμος» του Ι.Μ.Ε. με τον κυκλοφοριακό άξονα της οδού Πειραιώς.
Η οδός Πολυκράτους για μήκος 250 μέτρων από την οδό Πειραιώς
έχει πλέον δύο λωρίδες αμφίδρομης κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ. εκάστη χωρίς διαχωριστική νησίδα, ζώνη στάθμευσης σε κάθε κατεύθυνση
πλάτους 3,00 μ. και πεζοδρόμια πλάτους 3,00 μ. στη βόρεια πλευρά,
1,50 μ. στη νότια πλευρά.
Κατασκευάστηκαν: αγωγός αποχέτευσης ακαθάρτων για 250 μ, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων 1.650 τ.μ. και αντιολισθηρός τάπητας κυκλοφορίας 4.500 τ.μ. και πλήρες δίκτυο ηλεκτροφωτισμού σε όλο το μήκος.
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου απασχολήθηκαν 15 εργαζόμενοι (μηχανικοί, εργοδηγοί, χειριστές μηχανημάτων και εργάτες), ενώ για
διάστημα περίπου 6 μηνών δημιουργήθηκαν επιπλέον 2 νέες θέσεις εργασίας για αρχαιολόγο και εργατοτεχνίτη αρχαιολογίας, λόγω των αρχαιοτήτων που ανευρέθηκαν.
100
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘ.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ.Κ.Ε.Ο.
ΕΡΓΟ: ΚΟ8/09: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΟΔΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟ Ι.Μ.Ε. ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ – ΜΟΣΧΑΤΟΥ »
101
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
ΕΡΓΟ 5 - KO1/08
"Έργα αντιθορυβικής προστασίας στη Λεωφόρο Κηφισού’’
Προυπολογισμός:
8.550.000,00 €
Εγκεκριμένη Δαπάνη :
3.976.827,73 €
Απορρόφηση (14-12-2012) :
3.860.973,09 €
Εκτιμώμενη απορρόφηση 2012 :
3.860.973,09
Ποσοστό φυσικού αντικειμένου : 100%
Αντικείμενο του έργου
Αντικείμενο του έργου κατά την υπογραφή της σύμβασης είναι η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων σε τμήματα της λεωφόρου Κηφισού, τα οποία ανήκουν στους δήμους Μοσχάτου, Αιγάλεω, Ν.Χαλκηδόνας και Μεταμόρφωσης, από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 10+500, καθώς και στον κλάδο Κ4 του ανισόπεδου κόμβου Λ.Ποσειδώνος – Λ.Κηφισού ,(από Λαμία προς Πειραιά),
και η αποκατάσταση τυχόν φθορών και ελλείψεων σε αυτά που έχουν τοποθετηθεί με παλαιότερη εργολαβία.
Η συνολική επιφάνεια των ηχοπετασμάτων τοποθετήθηκαν ανέρχεται
σε 11.886,00 τετρ. μέτρα.
Δ. Ωφέλεια – Αποτελεσματικότητα
Τα ηχοπετάσματα επί της Λ. Κηφισού μείωσαν σημαντικά την ηχορύπανση του κυκλοφοριακού θορύβου για τους περιοίκους
102
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘ.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟ-
ΕΡΓΟ: ΚΟ1/08: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ-
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΣΙΑΣ ΣΤΗ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ»
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ.Κ.Ε.Ο.
103
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
ΕΡΓΟ 6 – KO2/09
«Ολοκλήρωση εργασιών βελτίωσης – ανακατασκευής και συντήρησης
τμήματος της Π.Ε.Ο. Ελευσίνας – Θηβών»
Προϋπολογισμός Έργου
2.800.000,00 €
Εγκεκριμένη δαπάνη :
1.595.335.800,37 €
Απορρόφηση(14/12/12) :
1.594.129,45
Εκτιμώμενη απορρόφηση 2012
1.594.129,45 €
Ποσοστό φυσικού αντικειμένου:
€
100%
Κατασκευάστηκε ασφαλτικός τάπητας Α260, Α265 και αντιολισθηρός
τάπητας 40.000 τ.μ. από τη Χ.Θ. 16+000 έως Χ. Θ.21+300 της Π.Ε.Ο. Ελευσίνας – Θηβών.
Τοποθετήθηκαν στηθαία ασφαλείας σε μήκος 800 μ, και πινακίδες
σήμανσης.
Το κοινωνικό όφελος του έργου είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας, καθότι κατασκευάστηκε μια πρόσθετη λωρίδα κυκλοφορίας και διαπλατύνθηκε το τμήμα από Χ.Θ. 36+700 έως Χ.Θ. 38+200 από 6,50 μέτρα σε 11,25
μέτρα.
104
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘ.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΕΡΓΟ: ΚΟ2/09: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩ-
ΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΣΗΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗ-
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΗΒΩΝ»
Δ.Κ.Ε.Ο.
105
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
ΕΡΓΟ 7 – KO4/07
«Διάνοιξη – διαπλάτυνση στα τμήματα της οδού Αγ. Άννας από την
Ιερά Οδό έως την οδό Ορφέως και της οδού Αγ. Πολυκάρπου από
την οδό Αγ. Άννας έως το ρέμα Προφ.Δανιήλ».
Προϋπολογισμός Έργου
9.000.000,00 €
Εγκεκριμένη δαπάνη :
5.814.800,94 €
Απορρόφηση(14/12/12) :
2.978.182,85 €
Εκτιμώμενη απορρόφηση 2012
3.160.000,00 €
Ποσοστό τελικού φυσικού αντικειμένου:
52%
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Με την υπόψη εργολαβία προβλέπεται να διαμορφωθούν :
1) Η οδός Αγ. Άννης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, κεντρική νησίδα και πεζοδρόμια(συνολικό πλάτος οδού 23μ)
2) Η οδός Αγ. Πολυκάρπου με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, κεντρική νησίδα και πεζοδρόμια (συνολικό πλάτος οδού 20μ)
3) Η διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων.
Για να ολοκληρωθούν οι παραπάνω οδοί απαιτείται να γίνει διαπλάτυνσή τους με εργασίες χωματουργικών ,οδοστρωσίας και ασφαλτικών.
Επόμενο είναι ότι για την διαπλάτυνση των οδών απαλλοτριώνεται ικανού πλάτους περιοχή και κατεδαφίζονται υπάρχοντα κτίρια και κατασκευές.
Επίσης θα γίνει κατασκευή τεχνικών - υδραυλικών έργων.
Στη
σημερινή
κατάσταση
υπάρχουν
εγκατεστημένα
δίκτυα
Ο.Κ.Ω(Φυσικό αέριο, ΔΕΗ Υψηλή – μέση- χαμηλή τάση, ΟΤΕ) τα οποία θα
αποξηλωθούν και θα τοποθετηθούν εκ νέου, σε θέσεις που ορίζει η τυπική
διατομή.
106
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ:
Με την υπόψη εργολαβία κατεδαφίστηκε το 98% των ιδιοκτησιών και
μετατοπίστηκαν αγωγοί ΔΕΗ μέσης και χαμηλής τάσης περίπου το 45% του
συνόλου.
Υλοποιήθηκε αγωγός αποχέτευσης ακαθάρτων για 520μ, καθώς και
αγωγοί ομβρίων σε σύνολο 2690μ. Έγιναν πλακοστρώσεις πεζοδρομίων για
3139μ2, και πλήρη εργοταξιακή σήμανση.
Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου απασχολήθηκαν 15 εργαζόμενοι (μηχανικοί , αρχαιολόγος, εργοδηγοί, χειριστές μηχανημάτων και εργάτες) ενώ για διάστημα περίπου 3 μηνών δημιουργηθήκαν επιπλέον 2 νέες
θέσεις εργασίας για έναν αρχιτέκτονα και έναν εργατοτεχνίτη της αρχαιολογίας που αποτύπωναν αρχαιότητες που ανευρέθηκαν.
107
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘ.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΑΓΙΑΣ ΑΑΝΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡ-
ΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ (Κ04/07)»
Δ.Κ.Ε.Ο.
108
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘ.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΑΓΙΑΣ ΑΑΝΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡ-
ΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ (Κ04/07)»
Δ.Κ.Ε.Ο.
109
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘ.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΑΓΙΑΣ ΑΑΝΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡ-
ΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ (Κ04/07)»
Δ.Κ.Ε.Ο.
110
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘ.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΑΓΙΑΣ ΑΑΝΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡ-
ΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ (Κ04/07)»
Δ.Κ.Ε.Ο.
111
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘ.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΑΓΙΑΣ ΑΑΝΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡ-
ΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ (Κ04/07)»
Δ.Κ.Ε.Ο.
112
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘ.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΑΓΙΑΣ ΑΑΝΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡ-
ΤΙΣΜΟΥ
ΦΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ (Κ04/07)»
Δ.Κ.Ε.Ο.
113
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΚΕΟ
Το παράρτημα περιλαμβάνει πίνακες για τα έργα που εκτελούνται
από τη Δ.Κ.Ε.Ο.
114
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (Δ.Κ.Ε.Ο.)
ΠΙΝΑΚΑΣ I
Έργα που εκτελούνται το 2012
Α/Α
Τίτλος Έργου
Φυσικό αντικείμενο
που υλοποιήθηκε το
2012
Σύμβαση
Προϋπολογισμός
Έργου
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης
Εγκεκριμένη
Δαπάνη
Απορρόφηση 1- 1 2012
έως 14-12-2012
Παρατηρήσεις
Ποσοστό
1
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΙΠΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
30.700.000,00
12/10/2011
18.895.463,74
32%
3.917.775,53
Αναμένεται η
ολοκλήρωση του
εντός της συμβατικής προθεσμίας
2
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ-ΚΟΜΒΟΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
560.000,00
5/2/2010
522.860,44
_
122.337,68
Περαιώθηκε
3
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ
ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΟΥ
1.750.000,00
12/5/2011
945.000,00
95%
822.055,54
Περαιώθηκε
4
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΌ ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟ ΤΟΥ
Ι.Μ.Ε. ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ -ΜΟΣΧΑΤΟΥ
865.000,00
30/6/2010
894.672,04
80%
132.670,00
Περαιώθηκε
5
ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ
8.550.000,00
15/5/2009
3.976.827,73
50%
744.565,91
Περαιώθηκε
115
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
6
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
Π.Ε.Ο. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΗΒΩΝ
7
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΓ. ΑΝΝΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΡΦΕΩΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΑΓ. ΑΝΝΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΡΕΜΑ
ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ
ΣΥΝΟΛΟ
2.800.000,00
9.000.000,00
54.225.000,00
26/5/2010
12/5/2008
1.595.335,37
5.814.800,94
32.644.960,26
40%
10%
503.117,45
Περαιώθηκε
257.800,00
Λύση της σύμβασης. Έχει εκτελεστεί το 52% των
εργασιών.
6.500.322,11
116
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ - ΔΚΕΟ
Έργα που προγραμματίζονται και έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Α/Α
1
2
Τίτλος Έργου
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΗΝ
ΟΔΟ ΟΡΦΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ
ΔΑΝΙΗΛ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ.
6+000 ΕΩΣ Χ.Θ.12+162 & ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ
Χ.Θ.0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 12+162 ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΝΑΤΟ)
3
ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ) ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 2012
4
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΜΑΝΔΡΑΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ Π. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ
Χ.Θ. 11+900 ΕΩΣ Χ.Θ. 16+000
Ένταξη
Ποσό /2012
Κωδικός
Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός
Στάδιο Ωρίμανσης
Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου
5.200.000,00 2012ΕΠ08500085
6.250.000,00
Αναμένεται η δημοπράτηση
Ιούνιος 2014
400.000,00 2012ΕΠ08500203
5.000.000,00
Δημοπράτηση εντός 2012
Φεβρουάριος 2014
400.000,00 2012ΕΠ08500204
2.000.000,00
Αναμένεται η δημοπράτηση / Περιβαλλοντικοί όροι
Δεκέμβριος 2013 / Δεκέμβριος 2014
10.000.000,00
Εκκρεμεί η σύνταξη τευχών δημοπράτησης. Επανακήρυξη απαλλοτρίωσης
Δεκέμβριος 2015
50.000,00 2012ΕΠ08500208
117
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΟ
5
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
100.000,00 2012ΕΠ08500209
12.000.000,00
Εκκρεμεί η σύνταξη και έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης.
Τεύχη δημοπράτησης
6
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΤΑΤΟΪΟΥ ΜΕ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.
100.000,00 2012ΕΠ08500212
1.800.000,00
Σύνταξη τευχών
δημοπράτησης
Ιούνιος 2014
7
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΠΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
ΕΩΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
10.000.000,00
Εκκρεμεί η σύνταξη μελετών κόμβου, κτηματολογίου, περιβαλλοντική
μελέτη
Μάιος 2015
50.000,00 2012ΕΠ08500213
Σεπτέμβριος 2014
118
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
3.3
ΔΚΕΣΟ
-
Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας
3.3.1
Τμήμα Συντηρήσεως (Α)
Παρά την έλλειψη προσωπικού και μέσων, το προσωπικό το τμήματος έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του οδικού δικτύου
(ΠΑΟΔ):
1. Εποπτεία Πρωτεύοντος Αστικού Οδικού Δικτύου - ΠΑΟΔ (δυο φορές τον
μήνα)
2. Αυτοψίες για χορήγηση και αποκατάσταση αδειών Τομής
3. Εγκρίσεις κυκλοφοριακών συνδέσεων πρατηρίων υγρών καυσίμων, χώρων
στάθμευσης, ΚΤΕΟ, Εμπορικών Κέντρων και γενικώς όπου απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση ,στους δρόμους αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.
4. Έκτακτες αυτοψίες λόγω ατυχημάτων, καιρικών συνθηκών, καταγγελιών
πολιτών, σημάτων Τροχαίας κλπ.
5. Επιβλέψεις έργων οδοποιίας, στηθαίων ασφαλείας και όποιου τεχνικού
έργου εκτελείται από την Υπηρεσία μας.
6. Τα συνεργεία αυτεπιστασίας προέβησαν στα παρακάτω
• 240 επεμβάσεις για αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτος.
(μετά από γραπτές εντολές )
• 50 επεμβάσεις για αποκατάσταση φθορών.
(μετά από προφορικές εντολές)
• Καθαρισμούς νησίδων - απομακρύνσεις - σκουπιδιών
• Καθαρισμοί οδοστρώματος από λάδια
• Απομάκρυνση αντικειμένων ,και νεκρών ζώων ,από το οδόστρωμα .
7. Εκτελέσθηκαν εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων με τις κάτωθι εργολαβίες:
119
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
Σ06/10
«Συντήρηση – Βελτίωση, οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και τροποποίησης στάθμης στομίων φρεατίων στο Νότιο Ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής»
Στα πλαίσια αυτής της εργολαβίας έγιναν συντηρήσεις συνολικού μήκους
οδοστρώματος 15.000,00 μέτρων στα παρακάτω τμήματα :
•
ΝΕΟΑΚ (ρεύμα προς Αθήνα) από γέφυρα Σαρανταποτάμου
έως κόμβο Δαφνίου (Μονή Δαφνίου)
•
ΝΕΟΑΚ (ρεύμα προς Κόρινθο) από Δαφνί έως Γέφυρα Σχιστού
•
Λεωφ. Αθηνών (ρεύμα προς Αθήνα): α) κόμβος Σατωβριάνδου
β) κόμβος Θηβών
•
Λεωφ. Αθηνών (ρεύμα προς Κόρινθο) :α) Κόμβος Θηβών , β)
από Κάδμου έως Φαβιέρου
•
Επισκευή Στηθαίων ασφαλείας : Λ. Κατεχάκη – Αλίμου: και
στα δυο ρεύματα
Νέο Οδοστρώμα - ΝΕΟΑΚ (ρεύμα προς Κόρινθο) από Δαφνί έως Γέφυρα Σχιστού
120
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
ΣΟ 02/09
«Συντήρηση – Βελτίωση, οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και τροποποίησης στάθμης στομίων φρεατίων στο Νότιο Ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής»
Στα πλαίσια αυτής της εργολαβίας έγιναν συντηρήσεις συνολικού μήκους
οδοστρώματος 13.260,00 μέτρων
•
Λ.Λαυρίου (ρευμα προς Λαύριο ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΟΥΒΑΡΑ) (ρεύμα προς Αθήνα ΑΠΟ Λ.ΓΑΛΗΝΗΣ)
•
Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ρευμα προς Γλυφάδα ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)
(ρευμα προς Αθηνα ΑΠΟ ΟΔΟ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ- ΣΟΥΛΙΟΥ)
•
Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ (ρευμα προς Πειραιά ΑΠΟ Λ.ΑΛΙΜΟΥ – Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ)
(ρευμα προς Γλυφάδα ΑΠΟ ΦΛΟΙΣΒΟ – Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ)
•
Λ.ΑΘΗΝΩΝ ρευμα προς Κόρινθο
ΑΠΟ ΔΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ- ΕΙΣΟΔΟΣ ΙΟΚΙΣΜΟΥ ΑΦΑΙΑΣ
ΑΠΟ ΑΡ.242 – Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
(ρευμα προς Αθήνα ΑΠΟ ΟΔΟ ΦΑΒΙΕΡΟΥ - 60,00μ ΜΕΤΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ)
•
Επισκευή Στηθαίων ασφαλείας: Στην Παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος,
στην Βάρης – Βάρκιζας και Λ.Συγγρού
121
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
Νέο Οδοστρώμα - ρευμα προς Γλυφάδα ΑΠΟ ΦΛΟΙΣΒΟ – Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ
ΝΕΟΑΚ (ρεύμα προς Κόρινθο) από Δαφνί έως Γέφυρα Σχιστού
122
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
Σ02/01
«Συντήρηση – Βελτίωση, οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και τροποποίησης στάθμης στομίων φρεατίων στο Βόρειο Δυτικό
τμήμα της Περιφέρειας Αττικής»
Στα πλαίσια αυτής της εργολαβίας έγιναν συντηρήσεις συνολικού μήκους οδοστρώματος 23.100,00 μέτρων
•
ΝΕΟΑΚ
(και στα δυο ρεύματα ) από γέφυρα Σχιστού έως έξοδο Ελευ-
σίνας
•
Λ.Σχιστού (και στα δυο ρεύματα ) τμηματικά
•
Λ.Κηφισσού ( και στα δυο ρεύματα ) τμηματικά
•
Επισκευή στηθαίων ασφαλείας : Στην Λ.Κηφισσού και στη Λ.Σχιστού
Επισκευή στηθαίων ασφαλείας Λ. Σχιστού
123
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
Οικονομικός Απολογισμός Α Τμήματος ΔΚΕΣΟ
Στον οικονομικό απολογισμό που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα διευκρινίζουμε ότι για τα έργα Σ06/10, Σ01/09 και Σ02/09 πληρώθηκαν εργασίες που
εκτελέσθηκαν κατά τη διάρκεια του 2012, ενώ για όλα τα υπόλοιπα έργα πληρώθηκαν υποχρεώσεις για παρελθόντα έτη.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΟ6-10
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟΝ
Α/Λ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ
347.559,35
79.938,65
427.498,00
3
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
337.081,30
77528,7
414.610,00
4
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
558.329,27
128.415,73
686.745,00
5
ΟΔΟΣΤΡ/ΤΩΝ
718.897,56
165.346,44
884.244,00
6
ΟΔΩΝ Π.Α.Ο.Δ.
ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ
2.413.097,00
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΟ1-09
ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ
335.723,58
77216,42
412.940,00
12
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
139.211,38
32.018,62
171.230,00
13
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
127.317,07
29.282,93
156.600,00
14
ΟΔΟΣΤΡ/ΤΩΝ
ΟΔΩΝ Π.Α.Ο.Δ.
ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ
740.770,00
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΟ2-09
ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ
132.588,45
30495,34
163.083,79
4
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
395.898,73
91.056,71
486.955,44
5
1.186.894,07
272.985,64
1.459.879,71
6
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΔΟΣΤΡ/ΤΩΝ
ΟΔΩΝ Π.Α.Ο.Δ.
ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2.109.918,94
124
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
ΣΟ6-06
278.614,63
52.936,78
331.551,41
82.886,20
30.208,41
113.094,61
5
444.646,02
5.708.431,96
ΣΟ10-04
120.000,00
ΣΟ2-07
50.000,00
ΣΟ1-08
22.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
5.900.431,96
125
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
3.3.2
Τμήμα Σήμανσης, Σηματοδότησης και Ηλεκτροφωτισμού (Β)
Α. Το συνεργείο οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, παρόλο που δεν
είχε στο σύνολο τα απαιτούμενα για την διεξαγωγή των εργασιών του (έλλειψη
καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων, τσέρκια για την τοποθέτηση των πινακίδων, ανταλλακτικά για τα αυτοκίνητα και λοιπών μικροϋλικών)
1. Τοποθέτησε χίλιες διακόσιες τριάντα (1230) ρυθμιστικές πινακίδες, εξήντα
τρεις (63) πινακίδες κινδύνου και τριακόσιες ενενήντα (390) πληροφοριακές πινακίδες.
2. Αντικατέστησε τριακόσιους (300) ιστούς στήριξης πινακίδων.
3. Προέβη στη διαγράμμιση δεκαοχτώ χιλιάδων (18.000) τετραγωνικών μέτρων σε κόμβους φωτεινής σηματοδότησης και λεωφόρους του ΠΑΟΔ.
Β. Το συνεργείο Ηλεκτροφωτισμού & Γενικών Επισκευών του Β’ Τμήματος
εκτέλεσε εργασίες με τα συνεργεία αυτεπιστασίας της Υπηρεσίας. Για μεγάλο
χρονικόδιάστημα δεν υπήρχαν καύσιμα για την κίνηση των οχημάτων της Υπηρεσίας, δεν υπάρχει επάρκεια υλικών, επάρκεια μηχανημάτων έργου λόγω με
μεταφοράς πιστώσεων και προ πάντων επάρκεια προσωπικού. (βλ.πίνακα)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΡΣΗΣ
ΒΛΑΒΩΝ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ
Α/Α
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΜΟΝΑΔΑ
1
ANT/ΣΗ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
84
τεμ.
2
ΑΝΤ/ΣΗ ΡΕΛΕ
12
τεμ.
3
ΑΝΤ/ΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ
2
τεμ.
4
ANT/ΣΗ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
10
τεμ.
5
ΑΡΣΗ ΒΡΑΧ/ΤΩΝ ΣΕ ΠΙΛΛΑΡ ΑΠΟ ΚΑΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
13
τεμ.
6
ΕΝΤ/ΣΜΟΣ & ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΡΑΧ/ΤΩΝ
70
τεμ.
7
ΑΠΟΚ/ΣΗ ΠΕΣΜΕΝΩΝ - ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ
14
τεμ.
8
ΑΠΟΚ/ΣΗ ΠΕΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
19
τεμ.
9
ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΌ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΔΕΚΤΗ
10
τεμ.
4
τεμ.
21
τεμ.
5
τεμ.
10
ΑΠΟΚ/ΣΗ ΠΕΣΜΕΝΟΥ ΠΙΛΛΑΡ
11
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
12
ΑΠΟΞΥΛΩΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
126
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
125
τεμ.
ΑΠΟΞΥΛΩΣΗ ΜΠΡΑΤΣΩΝ
1
τεμ.
15
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΙΣΤΩΝ
1
τεμ.
16
ΑΥΤΟΨΙΑ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΑΣΕΩΝ ΔΕΗ
11
τεμ.
17
ΑΠΟΚ/ΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΌ ΠΕΣΜΕΝΟΥΣ
ΙΣΤΟΥΣ
10
τεμ.
18
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΩΝ
104
τεμ.
19
ΑΥΤΟΨΙΑ- ΠΕΣΜΕΝΕΣ ΑΥΤ/ΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΕΗ
43
τεμ.
20
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
4
τεμ.
21
ΑΝΑΜΜΕΝΑ ΑΠΌ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΒΛΑΒΗΣ
14
τεμ.
22
ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΠΥΛΩΝΑ
1
τεμ.
23
ΑΝΤ/ΣΗ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΔΕΗ
16
τεμ.
24
ΑΝΤ/ΣΗ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΔΕΚΤΗ
12
τεμ.
25
ΑΥΤΟΨΙΑ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ
2
τεμ.
26
ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΗΣΗ & ΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
2
τεμ.
27
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
3
τεμ.
28
ΑΝΤ/ΣΗ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
586
m
29
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΩΛΗΝΑ 2''
96
m
30
ΕΝΤ/ΣΜΟΣ ΚΛΟΠΗΣ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
6
τεμ.
31
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
1
τεμ.
32
ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ
3
τεμ.
33
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΥΡΩΝ ΠΙΛΑΡ
55
τεμ.
34
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
5
τεμ.
35
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
17
m2
36
ΚΟΠΗ ΙΣΤΩΝ
5
τεμ.
37
ΣΤΕΡΑΙΩΣΗ ΠΙΛΑΡ
5
τεμ.
13
ΑΠΟΞΥΛΩΣΗ ΑΦΙΣΩΝ-ΠΑΝΟ
14
ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ
36
ΚΑΜΜΕΝΕΣ ΑΣΦ. ΔΕΗ
3
τεμ.
37
ΕΝΤ/ΣΜΟΣ ΒΡΑΧ/ΤΩΝ
2
τεμ.
38
ΑΥΤΟΨΙΑ-ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
2
τεμ.
39
ΑΥΤΟΨΙΑ-ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΥΤ/ΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
2
τεμ.
40
ΑΝΤ/ΣΗ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
336
m
41
ΑΝΤ/ΣΗ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ & ΚΑΛΩΔΙΩΝ
3
τεμ.
42
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
1
τεμ.
ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
1
ΛΑΜΠΕΣ 250 W Na
120
τεμ.
127
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
224
τεμ.
ΜΕΤ/ΣΤΕΣ 250 W Na
13
τεμ.
4
ΜΕΤ/ΣΤΕΣ 400 W Na
52
τεμ.
5
ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΤΡΑΓΓ. ΠΗΝΕΙΟΥ 400 W Na
5
τεμ.
6
ΠΥΡΟΔΟΤΗΡΕΣ 2 άκρων
96
τεμ.
7
ΣΤΑΡΤΕΡ 501
48
τεμ.
8
ΝΤΟΥΙ Ε40
3
τεμ.
9
ΝΥΜ 3Χ1,5mm
236
m
10
ΝΥΜ 5Χ16+1,5mm
100
m
11
ΚΛΕΜΕΝΣ 16mm
32
σειρές
12
ΚΛΕΜΕΝΣ 25mm
6
σειρές
13
ΡΕΛΕ 63Α
10
τεμ.
14
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 63Α
3
τεμ.
15
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΔΕΗ
175
τεμ.
16
ΦΥΣΙΓΓΙΑ 25Α
10
τεμ.
17
ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35Α
17
τεμ.
18
ΦΥΣΙΓΓΙΑ 63Α
48
τεμ.
19
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΝΕΟΖΕΤ
130
τεμ.
20
ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ ΔΙΠΛΕΣ
38
τεμ.
21
ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
71
τεμ.
22
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 400 W Na
3
τεμ.
23
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
3
τεμ.
24
ΠΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
11
τεμ.
25
ΜΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
3
τεμ.
26
ΜΟΥΦΕΣ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
3
τεμ.
27
ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
6
τεμ.
28
ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
6
τεμ.
29
ΠΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΔΕΗ
3
τεμ.
30
ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
189
τεμ.
31
ΓΚΟΦΡΕ
50
τεμ.
32
ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ
8
τεμ.
33
ΝΥΥ 4Χ10mm
586
m
34
ΝΥΥ 5Χ16+1,5mm
5
m
35
ΠΕΤΣΕΤΑΚΙΑ
3
τεμ.
36
ΣΩΛΗΝΕΣ 2'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6μετρες
16
τεμ.
2
ΛΑΜΠΕΣ 400 W Na
3
128
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
Γ. Τα συνεργεία Φωτεινής Σηματοδότησης
Η κύρια δράση τους είναι: η επιτήρηση, η συντήρηση, η άρση βλαβών και εν γένει η απρόσκοπτη λειτουργία 450 σηματοδοτικών εγκαταστάσεων διαφόρων τεχνολογιών που ευρίσκονται στους κεντρικούς δρόμους της Περιφέρειας Αττικής
και η συντήρηση, ο προγραμματισμός και η άρση βλαβών των ρυθμιστών των
εγκαταστάσεων αυτών.
Επίσης, αυτά λειτουργούν την 24ωρη βάρδια άρσης βλαβών των ως άνω σηματοδοτικών εγκαταστάσεων.
1. Συνεργείο Άρσης Βλαβών - Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης
(Βάρδια) 24ης λειτουργίας
Έδρα: Γ Σεπτεμβρίου 100 ( Πλατεία Βικτωρίας- κτίριο ΟΤΕ )
Δραστηριότητες που εκτελεί:
α) προγραμματισμένο έλεγχο κόμβων (μετάβαση-αυτοψία-αποκατάσταση)
β) αποκατάσταση βλαβών εξειδικευμένου χαρακτήρα, σε ρυθμιστές και στο εξωτερικό δίκτυο των κόμβων.
Διαχειρίζεται, κατανέμει, τις αναγγελίες βλαβών (Τροχαία / φορείς / πολίτες
/ συνεργείο αποκατάστασης βλαβών εξωτερικού δικτύου) πραγματοποιώντας τις
σχετικές αυτοψίες οι οποίες καταγράφονται στο βιβλίο εγγραφών.
Οι υπάλληλοι του ανωτέρω συνεργείου επίσης έχουν, την οδήγηση και τον
έλεγχο των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Βάρδιας.
Το σύνολο των βλαβών που αποκατεστάθησαν από 1-1-2012 έως και 3112-2012 ήταν 1850 επί συνόλου 457 σηματοδοτικών κόμβων.
2. Συνεργείο Άρσης Βλαβών - Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ
τεμ. 50
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ)
τεμ 233
129
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ (ΠΕΖΩΝ)
τεμ. 249
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ (ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΩΝ) τεμ 7
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΜΠΟΥΤΟΝ
τεμ 44
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΣΕ
42 ΚΟΜΒΟΥΣ
ΠΑΚΤΩΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ
τεμ 11
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
τεμ 17
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΜΒΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΧΝΙΩΝ
11
τεμ (περίπου) 350
τεμ (περίπου) 2000
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
(περίπου) 150
(φαναριών, περίπου) 250
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΝΤΟΥΙ
(περίπου) 100
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΑΠΟΞΗΛΩΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ
ΤΕΜ. 18
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ
(περίπου)
150
130
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
Δ. Δράσεις επιβλέψεων κύριων Έργων Τμήματος Β’ έτους 2012
ΔΡΑΣΗ 1
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ ΣΗΜ 04/08
ΣΗΜ 4/08 «Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης
Κυκλοφορίας Ν. Αττικής»
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ :
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ:
4.639.777,60 € (με ΦΠΑ)
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ :
Από 22.03.2010 έως 20-11-2012
ΤΙΤΛΟΣ :
Το έργο χρηματοδοτήθηκε αρχικά από πιστώσεις του
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (έργο 1981 ΣΕΟ6800000 της ΣΑΕ 068). Στην συνέχεια, μετά τη μεταβίβαση των σχετικών αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής, χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 2012
(ΣΑΕΠ085,
τροποποίηση
0,
Κωδικός
Έργου
2012ΕΠ08500064) σύμφωνα με την Απόφαση της
09/04/2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν.Αττικής.
Αναλυτικότερα:
1. Η επιτήρηση, συντήρηση, άρση βλαβών και εν γένει η
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ
απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού και των λογιΕΡΓΟΥ :
σμικών του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ)
που είναι εγκατεστημένο στο ισόγειο του κτηρίου του
ΟΤΕ επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 102 – 108 στην Αθήνα και του Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης
και Ελέγχου της Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) που είναι εγκατεστημένος στο ισόγειο του κτηρίου της ΓΑΔΑ επί της
οδού Λ. Αλεξάνδρας στην Αθήνα, καθώς και του λοιπού
εξοπλισμού (Η/Υ servers, video switch matrix, καταγραφείς, video wall, οθόνες, θέσεις εργασίας, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός κ.λ.π.) που είναι υποστηρικτικός
στη λειτουργία των κέντρων (ΚΔΚ & ΘΕΠΕΚ) και στη
λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας.
2.
Η επιτήρηση, συντήρηση, άρση βλαβών και εν γένει η απρόσκοπτη λειτουργία όλου του εξοπλισμού που
συνιστά το Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας, που είναι εγκατεστημένος στο πεδίο (208 κάμερες επίβλεψης
κυκλοφορίας, 24 πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων, 79
κάμερες βίντεο ανίχνευσης, 1500 περίπου ανιχνευτές
κυκλοφορίας, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός μετάδοσης
βίντεο και δεδομένων)
3.
Η επάνδρωση του ΚΔΚ με εξειδικευμένο προσωπι131
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
κό από Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς και Χειριστές
του Συστήματος με εμπειρία και το οποίο προσωπικό
υποστηρίζει τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής
(Τμήμα Σηματοδότησης και Οδικής Ασφάλειας της
Διεύθυνσης Δ9,) στη λειτουργία του ΚΔΚ, στην εκπόνηση
μελετών φωτεινής σηματοδότησης (για νέες σηματοδοτικές εγκαταστάσεις και για την τροποποίηση της λειτουργίας των υφιστάμενων για διευκόλυνση της κυκλοφορίας
και την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων)
και εν γένει στη διαχείριση της κυκλοφορίας.
Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας ( Κ.Δ.Κ. )
132
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
Εικόνα κάμερας βίντεο ανίχνευσης (VD) από Κ.Δ.Κ.
Φωτογραφία των θέσεων μέτρησης από το Concert
133
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
Φωτογραφία Πινακίδας Μεταβλητών Μηνυμάτων
Φωτογραφία Κάμερας Επίβλεψης Κυκλοφορίας
134
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
ΔΡΑΣΗ 2
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ ΣΗΜ 05/10
ΤΙΤΛΟΣ :
ΣΗΜ 5/10 «Συντήρηση και Άρση Βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Νομού Αττικής»
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ:
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ :
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ – ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
2.912.995,78 € (με ΦΠΑ)
Από 08-05-2012 έως 08-05-2013
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από τις Πιστώσεις του Ε.Φ.
01071 του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής
ΚΑΕ 945901017
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού φωτεινής σηματοΕΡΓΟΥ :
δότησης Αναλυτικότερα:
1. Η επιτήρηση, η συντήρηση, η άρση βλαβών και εν γένει η απρόσκοπτη λειτουργία 1500 σηματοδοτικών εγκαταστάσεων που ευρίσκονται στους κεντρικούς δρόμους
της Περιφέρειας Αττικής και η συντήρηση, ο προγραμματισμός και η άρση βλαβών των ρυθμιστών των εγκαταστάσεων αυτών.
2. Η επιτήρηση του καλωδιακού ή ασύρματου δικτύου
με το οποίο επικοινωνούν οι ρυθμιστές με τα Κέντρα,
τους σταθμούς επιτήρησης-αναγγελίας βλαβών ρυθμιστών ή άλλες συσκευές.
135
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
ΔΡΑΣΗ 3
ΤΙΤΛΟΣ :
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΗΜ 06/10
ΣΗΜ 6/10 "Υπηρεσίες Συντήρησης Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής"
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ :
ΠΑΡΟΧΟΣ :
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ:
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ :
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ :
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Signalbau Huber Hellas ΑΕ
2.594.336,30 € (με ΦΠΑ)
Από 08-04-2011 έως 28-08-2012
Το έργο χρηματοδοτήθηκε αρχικά από πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (έργο 1981 ΣΕΟ6800000 της ΣΑΕ 068). Στην συνέχεια, μετά τη μεταβίβαση των σχετικών αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής, χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 2012
(ΣΑΕΠ085, τροποποίηση 0, Κωδικός Έργου
2012ΕΠ08500065) σύμφωνα με την Απόφαση της
09/04/2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού φωτεινής σηματοδότησης Αναλυτικότερα:
1. Η επιτήρηση, η συντήρηση, η άρση βλαβών και εν
γένει η απρόσκοπτη λειτουργία των Κέντρων Φωτεινής
Σηματοδότησης Αθηνών, Πειραιά και Αλίμου.
2.
Η επιτήρηση της λειτουργίας 1500 σηματοδοτικών εγκαταστάσεων που ευρίσκονται στους κεντρικούς
δρόμους της Περιφέρειας Αττικής και η συντήρηση, ο
προγραμματισμός και η άρση βλαβών των ρυθμιστών
των εγκαταστάσεων αυτών.
3.
Η επιτήρηση του καλωδιακού ή ασύρματου δικτύου με το οποίο επικοινωνούν οι ρυθμιστές με τα
Κέντρα, τους σταθμούς επιτήρησης-αναγγελίας βλαβών ρυθμιστών ή άλλες συσκευές.
ΔΡΑΣΗ 4
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΡΑΣΗ 5
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
136
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
Εικόνες Κέντρου Φωτεινής Σηματοδότησης Αθηνών
137
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
3.3.3
Τμήμα Γραμματείας (Γ)
Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 εκτελέστηκαν από την Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.:
στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της ΔΚΕΣΟ κατά το έτος 2012 πραγματοποιήθηκαν τα εξής:
1) Αριθμός πρωτοκόλλου εγγράφων 10.500
2) Αριθμός απεσταλμένων εγγράφων 9.400
Ενέργειες Γραμματειακής υποστήριξης ΔΚΕΣΟ (αρχειοθέτηση, αναρρωτικές- κανονικές άδειες κ.λ.π.)
3.3.4
Τμήμα Εξοπλισμού και Διαχείρισης (Δ)
Το Τμήμα Εξοπλισμού και Διαχείρισης διενήργησε τις ακόλουθες δράσεις
για το έτος 2012, στα πλαίσια των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του :
1) Συντήρηση αντλιοστασίων: ελλείψει εργολαβίας καθ’ όλο το έτος τα δέκα
(10) πρωτεύοντα αντλιοστάσια υπογείων διαβάσεων οχημάτων συντηρήθηκαν
από υπαλλήλους του τμήματος, με τη βοήθεια τεχνικών από το Συνεργείο Φωτεινής Σηματοδότησης
2) Συντήρηση υπογείων διαβάσεων πεζών: ελλείψει επίσης εργολαβίας καθ’
όλο το έτος οι σαράντα δύο (42) διαβάσεις πεζών καθαρίζονταν από υπαλλήλους
του τμήματος (μόνο αυτές της Λ. Συγγρού, Λ. Αθηνών και Λ. Ποσειδώνος και για
το πρώτο πεντάμηνο αυτές της Λ. Κηφισού, στη συνέχεια ο αρμόδιος υπάλληλος
μετακινήθηκε στο Τμήμα Πρασίνου). Για τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού
αυτών βοήθησε το Συνεργείο Ηλεκτροφωτισμού και το Συνεργείο Φωτεινής Σηματοδότησης.
138
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
3) Συνεργείο επισκευών οχημάτων και Γραφείο Κίνησης: ελλείψει πιστώσεων για αγορά ανταλλακτικών μερίμνησε κατά το δυνατό για τη συντήρηση των
οχημάτων της Υπηρεσίας καθώς και για την επισκευή των τεσσάρων (4) επιβατικών που μεταβιβάσθηκαν (με ενέργειες του Τμήματος) στην Περιφέρεια Αττικής
σε συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης Οχημάτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
Τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο μετά την εξασφάλιση Χ.Ε.Π. για
προμήθεια ανταλλακτικών και πληρωμή εξωτερικών συνεργείων (15.000,00€)
εργάσθηκε πυρετωδώς και κατάφερε να επισκευάσει/συντηρήσει σχεδόν όλα τα
οχήματα που χρησιμοποιούνται άμεσα. Μερίμνησε επίσης για τη διαχείριση του
Χ.Ε.Π. για καύσιμα (20.000,00 €) που εξασφαλίσθηκε για την Υπηρεσία και τον
εφοδιασμό με καύσιμα των οχημάτων της Υπηρεσίας καθώς και αυτών των
Δ/νσεων Δ9 και Δ10 για όσο διάστημα διήρκησε το ποσό. Το Γραφείο Κίνησης
μερίμνησε για την έκδοση των δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων κίνησης
των υπηρεσιακών οχημάτων.
4) Εργολαβίες: Εξοφλήθηκε ποσό 85.791,92€ για πληρωμή του τελικού λογαριασμού του έργου ΣΟ 10/09 αναδόχου ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε και έγινε το Δεκέμβριο η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου. Το Σεπτέμβριο έγινε και η
οριστική παραλαβή του έργου ΣΗΜ 06/08.
5) Αποθήκες Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.:
•
Στην Αποθήκη Ταύρου συνεχίστηκε κανονικά η αποθήκευση και διαχείριση των υλικών των Συνεργείων Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης.
•
Στην Αποθήκη Κεραστινίου, με τη βοήθεια και υπαλλήλων από το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας από τον Οκτώβριο και μετά ξεκίνησε και
συνεχίζεται η λεπτομερής απογραφή των υλικών, κυρίως αυτών που είναι
139
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
αποθηκευμένα επί μακρόν και σε ανοικτούς χώρους, για τα οποία δεν
υπήρχαν επαρκή στοιχεία.
6) Προμήθειες υλικών: το Τμήμα ορίσθηκε περί το τέλος του έτους υπεύθυνο
για τα θέματα προμηθειών και ασχολήθηκε με την προμήθεια και παραλαβή
χρώματος διαγράμμισης (μπλε, κίτρινου και λευκού) διαλυτικού, τσερκιών και
κλιπς στήριξης πινακίδων σήμανσης, πινακίδων-κιβωτίων και στύλων στήριξης
αυτών, υλικών πρασίνου και μέσων προστασίας για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς
Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, ψυχρού ασφαλτομίγματος και άλλων παραλαβών υλικών που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.
7) Εργοτάξιο - 3 Γέφυρες
Παρουσιάζεται μία σύντομη περιγραφή της λειτουργίας και των προβλημάτων του εργοταξίου της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. στην περιοχή Τρεις Γέφυρες του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού της Περιφέρειας Αττικής.
Περιγραφή του χώρου
Το Εργοτάξιο στις Τρεις Γέφυρες βρίσκεται στον ανισόπεδο κόμβο της Λ.
Κηφισού και της οδού Λιοσίων. Είναι ισόγειος κλειστός χώρος έκτασης άνω των
3.000 m2 , κάτω από το υπερυψωμένο οδόστρωμα της Λ. Κηφισού και πάνω από
το κλειστό τεχνικό διέλευσης της ποταμού Κηφισού. Η είσοδός του βρίσκεται
ανάντι της Λ. Κηφισού στους Αγ. Αναργύρους και χωρίζεται με μεταλλική θύρα
σε δύο μεγάλους χώρους: στον πρώτο βρίσκονται περιμετρικά χώροι γραφείων,
χώροι αποθηκών και μηχανουργείων, τουαλέτες και ένας χώρος κυλικείουεστιατορίου που ελάχιστα πια χρησιμοποιείται· ο δεύτερος χώρος είναι εσώτερος
και ενιαίος. Χρησιμοποιείται από το 1995.
Το εργοτάξιο αυτό χρησιμοποιείται από τα συνεργεία αυτεπιστασίας της Υπηρεσίας μας ως χώρος εργασίας και ως χώρος στάθμευσης των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργων ως εξής :
•
Συνεργείο Τομών - Φθορών: σταθμεύει τα υπηρεσιακά οχήματα που
χρησιμοποιεί, αποθηκεύει προσωρινά παλέτες με κιβώτια έτοιμου ψυχρού
ασφαλτομίγματος (που μεταφέρονται από τις αποθήκες Κερατσινίου της
Υπηρεσίας μας) και φυλάσσει σε μία από τις αποθήκες τα χειροκίνητα ερ140
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
γαλεία και άλλο εξοπλισμό που χρησιμοποιεί. Συνολικά από το συνεργείο
αυτό εδρεύουν στο εργοτάξιο δεκατρείς (13) υπάλληλοι.
•
Συνεργείο Σήμανσης - Διαγράμμισης: σταθμεύει τα υπηρεσιακά οχήματα που χρησιμοποιεί και φυλάσσει σε μια αποθήκη τα χειροκίνητα εργαλεία του. Συνολικά από το συνεργείο αυτό εδρεύουν στο εργοτάξιο δεκαοκτώ (18) υπάλληλοι.
•
Συνεργείο Ηλεκτροφωτισμού: σταθμεύει τα υπηρεσιακά οχήματα που
χρησιμοποιεί. Συνολικά από το συνεργείο αυτό εδρεύουν στο εργοτάξιο
τέσσερις (4) υπάλληλοι.
•
Συνεργείο Φωτεινής Σηματοδότησης: σταθμεύει μερικά από τα υπηρεσιακά οχήματα που χρησιμοποιεί (τα υπόλοιπα σταθμεύουν στο χώρο
του κτιρίου Ο.Τ.Ε. στην οδό Γ´ Σεπτεμβρίου όπου βρίσκεται το Κέντρο Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης).
•
Συνεργείο Επισκευής Οχημάτων: χρησιμοποιεί το χώρο για να επισκευάζει τα οχήματα της Υπηρεσίας για όσες επισκευές διενεργούνται από
το συνεργείο της Υπηρεσίας, σταθμεύει τα οχήματα που προορίζονται για
επισκευή από εξωτερικά συνεργεία και χρησιμοποιεί χώρους ως αποθήκες
υλικών, εργαλείων και ειδικού εξοπλισμού μηχανολογικών επισκευών και
φανοποιΐας. Συνολικά από το συνεργείο αυτό εδρεύουν στο εργοτάξιο επτά
(7) υπάλληλοι.
•
Συνεργείο Γενικών Επισκευών: σταθμεύει το όχημα που χρησιμοποιεί
και φυλάσσει σε αποθήκη υλικά και εργαλεία. Στο εργοτάξιο εδρεύουν και
οι δύο (2) υπάλληλοι αυτού του συνεργείου.
Συνολικά στο χώρο του εργοταξίου εδρεύουν σαράντα εννέα (49) υπάλληλοι της
Υπηρεσίας μας.
141
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
Προβλήματα
Ο χώρος αυτός είναι καίριας σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της
Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. και εξυπηρετεί πολλές και άμεσες ανάγκες αυτής. Εμφανίζει όμως
σήμερα σοβαρά προβλήματα συντήρησης τα οποία άπτονται των γενικών προβλημάτων έλλειψης πιστώσεων και προσωπικού που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία.
Συγκεκριμένα:
1) Υπάρχει σύστημα πυρασφάλειας, το οποίο παραμένει χωρίς συντήρηση για
περίπου ένα έτος και είναι άγνωστο αν λειτουργεί σωστά. Με έγγραφο έχει ζητηθεί έγκριση πίστωσης για την εν λόγω συντήρηση.
2) Λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού της Υπηρεσίας ο χώρος δε φυλάσσεται κατά τις βραδινές ώρες (παραμένουν υπάλληλοι μέχρι τις απογευματινές ώρες
και έπειτα κλειδώνεται).
3) Το μεγαλύτερο μέρος του βορινού τοίχου αποτελούνται από υαλοπίνακες. Λόγω έλλειψης φύλαξης αλλά και γενικών προβλημάτων της περιοχής μέρος
αυτών έχει σπάσει από πέτρες που πετούν άγνωστοι κατά τις βραδινές κυρίως
ώρες. Αυτό εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων
και του εξοπλισμού που φυλάσσεται στο χώρο. Ανυπολόγιστη ζημιά μπορεί
να προκληθεί ανά πάσα στιγμή αν κάποιος πετάξει π.χ. εύφλεκτα υλικά μέσα
στο χώρο, αφού η πρόσβαση από την πλευρά αυτή είναι εύκολη και η φύλαξη ανεπαρκής. Με έγγραφο έχει ζητηθεί έγκριση πίστωσης για αγορά γαλβανισμένου συρματοπλέγματος, που θα τοποθετηθεί στην επιφάνεια των σπασμένων υαλοπινάκων από συνεργείο της Υπηρεσίας μας.
4) Ο χώρος του εργοταξίου βρίσκεται σε κακή κατάσταση από άποψη καθαριότητας. Στον εσώτερο ενιαίο χώρο βρίσκονται πεταμένα άχρηστα υλικά και
μπάζα σε σωρούς και όλος ο χώρος χρειάζεται εκτεταμένο καθαρισμό του δαπέδου και των τοίχων.
5) Δεν υπάρχει συνεργείο καθαρισμού για τα γραφεία και τις τουαλέτες του εργοταξίου. Με έγγραφο την έγκριση πίστωσης για αγορά υλικών καθαρισμού και
παροχή υπηρεσιών απολύμανσης - μυοκτονίας του χώρου.
142
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
Συμπεράσματα – προτάσεις
Ο χώρος του Εργοταξίου Τρεις Γέφυρες της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. εξυπηρετεί άμεσες ανάγκες των συνεργείων αυτεπιστασίας της Υπηρεσίας που άπτονται της οδικής ασφάλειας του κοινού και της συντήρησης του Πρωτεύοντος Αστικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας μας, συνολικού μήκους άνω των 560 χλμ.
Με τη μεταβίβαση με το Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215/τ.Α´/30 -9-2011) των σχετικών
αρμοδιοτήτων και του εξοπλισμού, κτιρίων, οχημάτων κλπ. στην Περιφέρεια Αττικής αυτή κατέχει ένα χρήσιμο εργοταξιακό χώρο, εξοπλισμένο και σε μικρή
απόσταση από το κέντρο της Αθήνας, ο οποίος αν διαχειριστεί σωστά μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και από άλλες υπηρεσίες και για άλλους συναφείς σκοπούς,
προς εξοικονόμηση προσωπικού και πόρων.
Ο χώρος πρέπει άμεσα να επισκευασθεί και να συντηρηθεί σωστά, διότι
αποτελεί ανθυγιεινό χώρο για το προσωπικό που εργάζεται σε αυτόν.
143
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
3.3.3
Τμήμα Πρασίνου (Ε)
Το Τμήμα Πρασίνου της ΔΚΕΣΟ κατά το έτος 2012 παρά την έλλειψη
προσωπικού και μέσων έχει συντηρήσει τους κάτωθι οδικούς άξονες (καθαριότητα-άρδευση καθώς και επιλεκτικά κλαδέματα για άρση επικινδυνότητας διερχόμενων πεζών και οχημάτων):
1.Λ.Κηφισίας
2.Λ.Μεσογείων
3.Λ.Λαυρίου
4.Λ.Βάρης-Κορωπίου
5. Λ.Ποσειδώνος
6. Λ.Συγγρού
7.Λ.Χαμοστερνας
8.Λ.Αθηνών
9.Λ.Π.Ράλλη
10.Λ.Σχιστού και
11.Λ.Βουλιαγμένης.
•
Ειδικότερα έγινε τμηματική συντήρηση στις:
I.
Λ.Λαυρίου
II.
Λ.Κηφισίας
III.
Λ.Μεσογείων σε συνεργασία με τον Δήμο Αγ.Παρασκευής λόγω της διεξαγωγής του Μαραθωνίου (σχετική ευχαριστήρια επιστολή του ΣΕΓΑΣ)
IV.
V.
Λ.Βάρης-Κορωπίου
Λ.Ποσειδώνος σε συνεργασία με τους Δήμους Π.Φαλήρου, Μοσχάτου και
Γλυφάδας
VI.
VII.
Λ.Συγγρού παράπλευρα σε συνεργασία με τον Δ.Καλλιθέας και
Λ.Βουλιαγμένης σε συνεργασία με όμορους Δήμους.
144
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας
Σημαντικότατη, τους τρείς τελευταίους μήνες του 2012, ήταν η συμβολή των
εργαζομένων από το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι υποβοήθησαν αξιόλογα το έργο του τμήματος πρασίνου, όπως και
σε άλλες δράσεις που το τμήμα καλέστηκε ν’ αντιμετωπίσει όπως: στην συντήρηση πρασίνου του Πεδίου του Άρεως και του Αττικού Πάρκου, στον καθαρισμό των
υπογείων διαβάσεων, τον καθαρισμό φρεατίων, την μεταφορά αρχείων και εξοπλισμού για την μετακόμιση των υπηρεσιών, την αρχειοθέτηση και ξεκαθάρισμά
αντικειμένων προς καταστροφή και την γενικότερη συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες για την κάλυψη κενών.
Κλάδεματα και καθαρισμός νησίδας στην Λ.Ποσειδώνος
145
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
Κηπουρικές εργασίες στο Πεδίο Άρεως
146
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία - ΔΚΕΣΟ
Καθαρισμοί φρεατίων
147
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ10
3.4
Δ10
- Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων
Η Διεύθυνση Δ10 είναι η Υπηρεσία για την εξέλιξη των υπό δημοπράτηση
μελετών και εργολαβιών τα οποία δημοπρατήθηκαν το έτος 2012 ή θα δημοπρατηθούν με ευθύνη του τμήματος κατασκευών της Δ/νσής. Έχει πραγματοποιήσει
τα εξής για τις παρακάτω μελέτες και έργα.
Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία:
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΡΚΟΝΙ- ΑΓ.ΑΝΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ Λ. ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΤΑΥΡΟΥ , ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΦ.
ΔΑΝΙΗΛ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΗΦΙΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΡΦΕΩΣ ΑΠΌ ΠΡΟΦ. ΔΑΝΙΗΛ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ.
ΑΝΝΑΣ (ΜΕ ΔΜΕΟ-3)
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
•
Ολοκλήρωση και έγκριση πρόδρομης έκθεσης για το ρέμα Πρ. Δανιήλ.
•
Εκπόνηση προμελέτης διευθέτησης γειτονικών ρεμάτων εντός κατοικημένων περιοχών.
•
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ10 ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ (ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) (ΜΑΟ 10)
148
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ10
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
•
Ολοκλήρωση εκπόνησης και έγκρισης Oριστικής μελέτης συλλεκτήρα
ομβρίων υδάτων της οδού Χρ. Σμύρνης στο Δήμο Μοσχάτου (μήκος συλλεκτήρα 731μ. ορθογωνικής διατομής 1,50 μ. έως 2,50 μ. από οπλισμένο
σκυρόδεμα και μήκος 1.523,60 μ. δευτερεύοντος δικτύου με κυκλικούς
αγωγούς τσιμεντοσωλήνων διατομής D=0,50μ. έως 0,80 μ.
•
Ολοκλήρωση εκπόνησης και έλεγχος Oριστικής μελέτης για κατασκευή
δικτύου ομβρίων υδάτων στην περιοχή της οδού Αλατσάτων στο Δ. Ν. Ιωνίας.
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ10 (ΜΑΟ 11)
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
•
Ολοκλήρωση Τοπογραφικής Αποτύπωσης της εισόδου της Δ/νσης Εγκληματολογικού του Υπουργ. Προστασίας του Πολίτη στην οδό Αντιγόνης
του Δ. Αθηναίων (4,39 στρ.)(έχει εγκριθεί)
•
Ολοκλήρωση Τοπογραφική Αποτύπωση ευρύτερης περιοχής της οδού
Χρ. Σμύρνης του Δ. Μοσχάτου (67,18 στρ.)(έχει εγκριθεί)
•
Οι επί πλέον Τοπογραφικές Μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί αλλά και
αυτές που εκπονούνται αναφέρονται στο χώρο των πρόσθετων σημειώσεων.
•
Ολοκλήρωση Τοπογραφικής Αποτύπωσης περιοχής οδού Αλατσάτων στο
Δ. Ν. Ιωνίας (20,54 στρ.)(έχει εγκριθεί)
•
Ολοκλήρωση Τοπογραφικής Αποτύπωσης περιοχής οδού Γλαύκωνος του
Δ. Αθηναίων (5,45 στρ.)(έχει εγκριθεί)
•
Ολοκλήρωση Τοπογραφικής Αποτύπωσης για τις ανάγκες της μελέτης
διευθέτησης του ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) (790μ.)(έχει εγκριθεί)
•
Ολοκλήρωση Μελ. κτηματολογίου για οριοθ. Ρ. Αγ. Ιωάννη (6.125μ.)(έχει
εγκριθεί)
•
Ολοκλήρωση Τοπογραφικής Αποτύπωσης περιοχής Λεωφ. Βασ. Σοφίας
στο Δ. Αθηναίων(έχει σταλεί εισήγηση για έγκριση στην Οικον. Επιτροπή)
149
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ10
•
Ολοκλήρωση Τοπογραφικής Αποτύπωσης περιοχής οδού Λαϊου και Κεδρηνού στο Δ. Αθηναίων(έχει σταλεί εισήγηση για έγκριση στην Οικον. Επιτροπή)
•
Ολοκλήρωση Τοπογραφικής Αποτύπωσης περιοχής οδού Ορφέως στο Δ.
Αθηναίων(έχει σταλεί εισήγηση για έγκριση στην Οικον. Επιτροπή)
•
Ολοκλήρωση Τοπογραφικής Αποτύπωσης περιοχής οδού Ηλέκτρας στο
Δ. Αθηναίων (γίνεται έλεγχος της μελέτης)
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΜΑΟ 13)
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
•
Έγκριση των Πρακτικών του διαγωνισμού και ανάθεση.
•
Υποβολή προγάμματος ποιότητας μελέτης, χρονοδιάγραμμα, προγράμματος υποστηρικτικών μελετών, εισηγητική έκθεση.
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ)
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
•
Σύνταξη των τευχών δημοπράτησης της Μελέτης.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ι.(ΑΠ 78/12)
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
•
Έγκριση τευχών δημοπράτησης και σύστασης επιτροπής Διαγωνισμού .
150
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ10
•
Διενεργήθηκε Δημοπρασία την 24-7-2012.
•
Έγκριση του Πρακτικού του Διαγωνισμού.
•
Αναμένεται η υπογραφή εργολαβικού συμφωνητικού, ολοκληρώθηκε ο
προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
•
Έγκριση παραχώρησης αρμοδιότητας από Κ.Σ.Ε. για κατασκευή του έργου.
•
Ολοκλήρωση σύνταξης και έγκρισης τευχών Δημοπράτησης.
•
Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α.
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟ ΕΩΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΣΕ ΜΗΚΟΣ 1,5 Km.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
•
Έγκριση παραχώρησης αρμοδιότητας από Κ.Σ.Ε. για κατασκευή του έργου.
•
Ολοκλήρωση σύνταξης και έγκρισης τευχών Δημοπράτησης.
•
Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
151
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ10
•
Έγκριση παραχώρησης αρμοδιότητας από Κ.Σ.Ε. για κατασκευή του έργου.
•
Ολοκλήρωση σύνταξης και έγκρισης τευχών Δημοπράτησης.
•
Σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης χρηματοδότησης από το Ε.Σ.Π.Α.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ι.(ΑΠ 79/12)
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
•
Έγκριση τευχών δημοπράτησης και σύστασης επιτροπής Διαγωνισμού .
•
Η Δημοπρασία διεξήχθη την 11-12-2012.
Επίσης οι ενέργειές μας για το έτος 2012, σχετικά με τις παρακάτω εν εξελίξει
εργολαβίες στα πλαίσια των υποχρεώσεών ως Προϊσταμένη Αρχή:
«Εργασίες συντήρησης, επέκτασης υφιστάμενου δικτύου ομβρίων και
αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, Εργολαβία Ι» ΑΠ 69/09
Ποσό σύμβασης συνολικό ποσό με ΦΠΑ: 376.378,97
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Για έγκριση 1ου ΑΠΕ. Εκκρεμεί η εξέτασή της από την Οικονομική Επιτροπή
λόγω μη τροποποίησης του ΠΔΕ.
συνολικό ποσό προτεινόμενου ΑΠΕ με ΦΠΑ: 382.576,46 €
152
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ10
«Εργασίες συντήρησης, επέκτασης υφιστάμενου δικτύου ομβρίων και
αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες σε δήμους της Περιφέρειας Αττικής» ΑΠ 71/10
Ποσό σύμβασης συνολικό ποσό με ΦΠΑ: 553.500,00 €
απόφαση έγκρισης παράτασης:
560/24-4-2012 Απόφ. Οικον. Επιτροπής Πε-
ριφ. Αττικής
εγκεκριμένη νέα ημερομηνία παράτασης: 2-5-2013
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Για έγκριση Μελέτης Εφαρμογής του έργου. Εγκρίθηκε με το από 25-6-2012
Πρακτικό της 8ης συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Για έγκριση 1ου ΑΠΕ. Απόφαση έγκρισης: 1348/31-8-2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
συνολικό ποσό με ΦΠΑ: 553.500,00 €
153
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ10
«Καθαρισμός –συντήρηση - κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών ομβρίων αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες και επέκταση υφιστάμενου δικτύου ομβρίων στην Περιφέρεια Αττικής» ΑΠ 75/10
Ποσό σύμβασης συνολικό ποσό με ΦΠΑ: 283.269,00 €
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών. Απόφαση έγκρισης
παράτασης:898/22-6-2012 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Περιφ. Αττικής
εγκεκριμένη νέα ημερομηνία παράτασης: 24-9-2012
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ-ΔΡΟΜΟ ΑΘΗΝΑ - ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ (Χ.Θ. 7+166 ΕΩΣ Χ.Θ. 13+383)»
Ποσό σύμβασης συνολικό ποσό με ΦΠΑ: 22.102.488,55 €
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Για έγκριση 2ου ΑΠΕ. Απόφαση έγκρισης: 719/18-5-2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
συνολικό ποσό με ΦΠΑ: 23.074.039,97 €
Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως εργασιών.Aπόφαση έγκρισης
παράτασης 1824/2-11-2012 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Περιφ. Αττικής
εγκεκριμένη νέα ημερομηνία παράτασης: 31-12-2013
154
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ10
«Ολοκλήρωση αποκατάστασης των ζημιών στην κοίτη του Κηφισού στο
τμήμα του μεταξύ Τριών Γεφυρών και Τεχνικού Συμβολής Κηφισού και
ρέματος Αχαρνών»,
Η με αρ. πρωτ. Δ10/22995/22-10-2012 Απόφαση Δ10 έγκρισης του 2ου ΑΠΕΤακτοποιητικού (ΤΑΠΕ) της εργολαβίας ΑΠ63/08
συνολικού προϋπολογισμού
2.134.490,02€ (με ΦΠΑ).
«Καθαρισμός-συντήρηση-κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών
ομβρίων - αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Περιφέρεια Αττικής. Εργολαβία Ι»,
Η με αρ. πρωτ. Δ10/22541/26-4-2012 Απόφαση Δ10 έγκρισης του 1ου ΑΠΕ της
εργολαβίας ΑΠ73/10 συνολικού προϋπολογισμού 349.965,56€ (με ΦΠΑ).
Οι ενέργειές για το έτος 2012, σχετικά με τις παρακάτω υπό δημοπράτηση εργολαβίες στα πλαίσια των υποχρεώσεών ως Προϊσταμένη Αρχή, είναι οι παρακάτω:
1. Η με αρ. πρωτ. Δ10/22727οίκ./1-6-2012 Εισήγηση προς την Οικονομική
Επιτροπή για την έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Βασικών Συλλεκτήρων & Συλλεκτήρων Απορροής Ομβρίων Υδάτων
της Οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και πέριξ στον Δήμο Μοσχάτου», προϋπολογισμού 2.200.000,00€ (με ΦΠΑ).
Τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την με αρ. πρωτ. 856/8-6-2012
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.
2. Η με αρ. πρωτ. Δ10/22744οίκ./7-6-2012 Εισήγηση προς την Οικονομική
Επιτροπή για την έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης του έργου ΑΠ 78/12
155
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ10
«Καθαρισμός –συντήρηση - κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και
αγωγών ομβρίων - αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Περιφέρεια Αττικής», προϋπολογισμού 922.500,00 € (με το Φ.Π.Α.).
Τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την με αρ. πρωτ. 866/13-6-2012
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.
3. Η με αρ. πρωτ. Δ10/22767οίκ./14-6-2012 Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση Αποστολής Περίληψης Διακήρυξης και Σύστασης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου ΑΠ 78/12 «Καθαρισμός –
συντήρηση - κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών ομβρίων - αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Περιφέρεια Αττικής», προϋπολογισμού 922.500,00 € (με το Φ.Π.Α.), η οποία εγκρίθηκε
με την με αρ. πρωτ. 897/22-6-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής.
4. Η με αρ. πρωτ. Δ10/23200οίκ./16-11-2012 Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης και Αποστολής
Περίληψης Διακήρυξης του έργου ΑΠ 79/12 «Καθαρισμός –συντήρηση κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών ομβρίων - αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Περιφέρεια Αττικής», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € (με το Φ.Π.Α.), η οποία εγκρίθηκε με την με αρ.
πρωτ. 2024/23-11-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.
5. Η με αρ. πρωτ. Δ10/23225οίκ./29-11-2012 Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση Σύστασης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου ΑΠ 79/12 «Καθαρισμός –συντήρηση - κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών ομβρίων - αποκατάσταση ζημιών από
πλημμύρες στην Περιφέρεια Αττικής», προϋπολογισμού 1.000.000,00
€ (με το Φ.Π.Α.), η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 2196/7-12-2012
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.
156
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ10
Εγκρίθηκαν οι παρακάτω συστάσεις Επιτροπών Παραλαβής και πρωτόκολλα Οριστικής & Προσωρινής Παραλαβής έργων:
-Η με αρ. πρωτ. Δ10/22590/3-8-2012 (Ορθή Επανάληψη 17-9-2012) Απόφαση
Δ10 Σύστασης της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής της εργολαβίας ΑΠ73/10
«Καθαρισμός-συντήρηση-κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών
ομβρίων - αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Περιφέρεια Αττικής. Εργολαβία Ι».
-Η με αρ. πρωτ. Δ10/23147/3-12-2012 Απόφαση Δ10 έγκρισης του Πρωτοκόλλου
Προσωρινής Παραλαβής της εργολαβίας ΑΠ73/10 «Καθαρισμός-συντήρησηκατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών ομβρίων - αποκατάσταση
ζημιών από πλημμύρες στην Περιφέρεια Αττικής. Εργολαβία Ι».
-Η με αρ. πρωτ. Δ10/22350/25-6-2012 Απόφαση Δ10 Σύστασης της Επιτροπής
Οριστικής Παραλαβής της εργολαβίας ΑΠ67/09 «Καθαρισμός-συντήρησηκατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών ομβρίων - αποκατάσταση
ζημιών από πλημμύρες στην Περιφέρεια Αττικής. Εργολαβία Ι».
-Η με αρ. πρωτ. Δ10/22867/3-8-2012 Απόφαση Δ10 έγκρισης του Πρωτοκόλλου
Οριστικής Παραλαβής της εργολαβίας ΑΠ67/09 «Καθαρισμός-συντήρησηκατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών ομβρίων - αποκατάσταση
ζημιών από πλημμύρες στην Περιφέρεια Αττικής. Εργολαβία Ι».
-Η με αρ. πρωτ. Δ10/22933/25-9-2012 Απόφαση Δ10 Σύστασης της Επιτροπής
Προσωρινής Παραλαβής της εργολαβίας ΑΠ72/10 «Ολοκλήρωση υφιστάμενου
συλλεκτήρα όμβριων υδάτων υψηλών περιοχών Μοσχάτου-ΚαλλιθέαςΝέας Σμύρνης στην οδό Ελευθερίας».
157
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – Δ10
-Η με αρ. πρωτ. Δ10/22510/3-8-2012 Απόφαση Δ10 Σύστασης της Επιτροπής
Προσωρινής Παραλαβής της εργολαβίας ΑΠ63/08 «Ολοκλήρωση αποκατάστασης των ζημιών στην κοίτη του Κηφισού στο τμήμα του μεταξύ Τριών Γεφυρών και Τεχνικού Συμβολής Κηφισού και ρέματος Αχαρνών».
-Η με αρ. πρωτ. Δ10/22495/9-8-2012 Απόφαση Δ10 Σύστασης της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής της εργολαβίας ΑΠ63/08 «Εργασίες συντήρησης, επέκτασης υφισταμένου δικτύου ομβρίων και αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής (ΑΠ 65/09)».
158
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΚΥΕ
3.5
ΔΚΥΕ
- Διεύθυνση Κατασκευής Υδραυλικών Έργων
3.5.1 Ολοκληρωμένα Έργα
Τα έργα που ολοκληρώθηκαν από την Υπηρεσία μέσα στο 2012 είναι τα
εξής παρακάτω:
ΑΠ73/10
Τίτλος εργολαβίας: «Καθαρισμός-συντήρηση-κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής
και αγωγών ομβρίων - αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Περιφέρεια
Αττικής.» Εργολαβία Ι (ΑΠ73/10).
Προυπολογισμός : 922.500,00€
Προυπολογισμός σύμβασης με ΑΠΕ: 349.965,55€
Ανάδοχος : ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ
Η εργολαβία ξεκίνησε στις 28-01-2011 και ολοκληρώθηκε στις 28-01-2012.
Οι εργασίες που εκτελέστηκαν ήταν εργασίες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής, επισκευής φρεατίων υδροσυλλογής, καθαρισμού κατά περίσταση αγωγών
ομβρίων και άμεση επέμβαση σε σημεία που εμφανίζονται πλημμυρικά προβλήματα.
159
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΚΥΕ
ΑΠ64/08
Τίτλος εργολαβίας : «Ολοκλήρωση έργων αναδιευθέτησης ποταμού Κηφισού στο
τμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ.1+400 και καθαρισμός κοίτης από Χ.Θ.0 -700
έως Χ.Θ. 2+000 και των παραλιακών συλλεκτήρων» (ΑΠ64/08)
Προυπολογισμός: 12.257.000,00€
Προυπολογισμός σύμβασης με ΑΠΕ: 9.869.938,35€
Ανάδοχος : ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Η εργολαβία ξεκίνησε στις 09-09-2009 και ολοκληρώθηκε στις 09-02-2012.
Οι εργασίες που εκτελέστηκαν ήταν :
α) Ολοκλήρωση έργων αναδιευθέτησης ποταμού Κηφισού από τα φερτά υλικά
που έχουν αποτεθεί στο εν λόγω τμήμα. Περιλαμβάνει επίσης τον καθαρισμό
από τα αποτεθειμένα
φερτά της χοάνης εκβολής και της θαλάσσιας λεκάνης μεταξύ της χοάνης και
του κυματοθραύστη προστασίας.
β) Ολοκλήρωση της κοιτόστρωσης του πυθμένα από τη Χ.Θ. 0+500 έως Χ.Θ.
0+720
γ) Ολοκλήρωση των προκατασκευασμένων και χυτών πετασμάτων στην ανατολική και δυτική παρειά του Κηφισού Ποταμού.
δ) Ολοκλήρωση της συμβολής του Βασικού Συλλεκτήρα Ρέντη που περιλαμβάνει
την κατασκευή του.
ε) Χρωματισμοί ακροβάθρων -στηθαίων
ζ) Αποπεράτωση υπολειπομένων εργασιών προγενέστερης εργολαβίας.
160
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΚΥΕ
ΑΠ75/10
Τίτλος εργολαβίας : «Καθαρισμός-συντήρηση-κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών ομβρίων στην Περιφέρεια Αττικής.» (ΑΠ75/10)
Προυπολογισμός:809.340,00€
Προυπολογισμός σύμβασης με ΑΠΕ: 283.269,00€
Ανάδοχος : ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ
Η εργολαβία ξεκίνησε στις 24-08-2011 και ολοκληρώθηκε στις 24-09-2012.
Οι εργασίες που εκτελέστηκαν ήταν εργασίες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής, επισκευής φρεατίων υδροσυλλογής, καθαρισμού κατά περίσταση αγωγών
ομβρίων και άμεση επέμβαση σε σημεία που εμφανίζονται πλημμυρικά προβλήματα
Η απορρόφηση στα τρία αυτά έργα το 2012 ήταν 2.177.956,32 €
161
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΚΥΕ
3.5.2 Εκτελούμενα Έργα
Τα έργα που εκτελούνται από την Υπηρεσία μέσα στο 2012 είναι τα εξής:
ΑΠ57/08
Τίτλος εργολαβίας: «Αποκατάσταση αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων παράλληλα
στον αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Σχηματάρι, τμήμα Μεταμόρφωση-Βαρυμπόμπη
(Χ.Θ. 7+166 έως Χ.Θ.13+383» (ΑΠ57/08)
Προυπολογισμός: 45.815.000,00€
Προυπολογισμός σύμβασης με ΑΠΕ: 23.074.039,97€
Ανάδοχος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.
Η εργολαβία ξεκίνησε στις 27-11-2008 και θα ολοκληρωθεί στις 31-12-2013.
Οι εργασίες που εκτελούνται είναι :
α) Κατασκευή του Παρακηφίσιου Συλλεκτήρα Ακαθάρτων συνολικού μήκους
~6.000μ από σωλήνες οπλισμένου σκυροδέματος Σειράς 150, με διατομές
Φ1600 και Φ1500, με ανοικτή εκσκαφή στο μεγαλύτερο τμήμα του και με διάτρηση χωρίς τομή του εδάφους σε δύο τμήματα συνολικού μήκους 370μ.
β) Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών ακαθάρτων, συνολικού μήκους~11.000μ
γ) Αποκατάσταση υφιστάμενων αγωγών ομβρίων από σωλήνες οπλισμένου σκυροδέματος Σειράς 150 διαμέτρων Φ400 έως Φ800, συνολικού μήκους~500μ
162
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΚΥΕ
ΑΠ71/10
Τίτλος εργολαβίας : «Εργασίες συντήρησης, επέκτασης υφισταμένου δικτύου ομβρίων και αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες σε Δήμους στην Περιφέρεια
Αττικής». (ΑΠ71/10)
Προυπολογισμός: 907.500,00€
Προυπολογισμός σύμβασης με ΑΠΕ: 553.500,00€
Ανάδοχος : ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΠΑΛΑΣ
Η εργολαβία ξεκίνησε στις 09-12-2010 και θα ολοκληρώθει στις 02-05-2013.
Οι εργασίες που εκτελούνται είναι :
α) Εργασίες για την αντιμετώπιση κατολίσθησης και αστάθειας του πρανούς του
Κηφισού στο
Δήμο Μεταμόρφωσης
β) Κατασκευή αγωγών και φρεατίων ομβρίων.
γ) Αποκατάσταση ζημιών λόγω πλημμυρών σε ρέματα σε περιοχές της Αττικής.
Η απορρόφηση στα δύο αυτά έργα το 2012 ήταν 4.449.847,57€
Επίσης :
Διεκπεραιώθηκαν ως σήμερα 983 εξερχόμενα έγγραφα από την Υπηρεσία.
Εξετάστηκαν περίπου 80 καταγγελίες και αιτήματα πολιτών και άλλων Υπηρεσιών σχετικά με ρέματα και άλλα υδραυλικά θέματα.
163
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
3.6
ΔΔΕ
- Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
Η Διεύθυνση Δημοσίων Εργων έχει υπαχθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στην Περιφ. Αττικής την 1-7-2011 μετά την εφαρμογή του
N.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ασκεί αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής (παρακολούθηση εξέλιξης φυσικού αντικειμένου των έργων, δημοπρασίες νέων έργων, τήρηση διαδικασίας απαλλοτριώσεων, έγκριση ΑΠΕ και παρατάσεων ολοκλήρωσης, κλπ., που απορρέουν από την νομοθεσία περί δημοσίων έργων) των έργων που εκτελούν οι Διευθύνουσες Υπηρεσίες ως εξής:
166
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
1.
«Κατασκευή Α’ Φάσης 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής»
Προϊσταμένη Αρχή : Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής
Διευθύνουσα Υπηρεσία : Ε..Δ.Σ.Ν.Α.
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ
ΤΟΜΗ – ΗΛΕΚΤΩΡ
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Ε..Δ.Σ.Ν.Α.
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
12/7/2007- 20/9/2013
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΕΝΑΡΞΗ
εκ. €:
ΛΗΞΗ
48,55
εκ. €:
80,45
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ
εκ. €:
εκ. €:
72,48
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ-
7,97
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΡΟΦΗΣΗ
εκ. €:
7,10
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012
25/07/12:90% - 25/11/12:92%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ
165
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
166
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
o Αντικείμενο του είναι η μελέτη και η κατασκευή των επιμέρους έργων
για τη λειτουργία με τη μέθοδο των κυττάρων, οριζοντιογραφικής έκτασης 350στρεμμάτων, συνολικού όγκου 9.365.000, καθώς και των έργων
προσωρινής επικάλυψης της Α’ Φάσης του ΧΥΤΑ.
o ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ 1η Σ.Σ
o Αντικείμενο της είναι η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών που αφορούν
στην επέκταση της λεκάνης των κυττάρων Α3 και Α4, σε οριζοντιογραφική έκταση 18 στρεμμάτων εντός των ορίων της συγκεκριμένης ΟΕΔΑ
Φυλής, καθώς και στη διερεύνηση και εκβάθυνση της λεκάνης έτσι ώστε να εξασφαλισθεί επαύξηση της χωρητικότητας του ΧΥΤΑ κατά
6.500.000 κυβ. μέτρα και συνακόλουθη παράταση του χρόνου ζωής
του κατά 2,5 έτη περίπου.
o Όσον αφορά στις απαλλοτριώσεις του έργου έχει εκδοθεί η αριθμ
371/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που αφορά την αναγνώριση δικαιούχων και τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης η οποία ανέρχεται στο ποσό των 200€/τ.μ.
Έχει δημιουργηθεί ζήτημα με την ταυτοποίηση των δασικών εκτάσεων
το οποίο και εξετάζεται νομικά.
o Τμήμα του έργου έχει παραληφθεί διοικητικά, ενώ στο υπόλοιπο έργο
συνεχίζονται οι εργασίες.
167
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
2. «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ»
Προϊσταμένη Αρχή : Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δήμος Λαυρεωτικής
o Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
o Σύμβαση : 6.706.347,91 €
o Ημερομηνία Σύμβασης : 19/02/2010
o Φυσικό αντικείμενο του έργου : Το έργο έχει σαν αποτέλεσμα τη λειτουργική ανάπλαση και αισθητική αναβάθμιση της κεντρικής περιοχής
του Δήμου Λαυρεωτικής που θα την μετατρέψει σε ένα ενοποιημένο πολυλειτουργικό χώρο εμπορικών δράσεων αναψυχής και περιπάτου με
τη μείωση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων και την παράλληλη αύξηση
των πεζοδρόμων και του διαθέσιμου πρασίνου. Για το σκοπό αυτό δημιουργείται ένα πλέγμα πεζοδρομήσεων με πέργκολες καθιστικά και νησίδες πρασίνου καθώς και κατάλληλα φωτιστικά προσαρμοσμένα στην
αισθητική του χώρου. Επίσης γίνεται αποκατάσταση των όψεων του νεοκλασικου διατηρητέου κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου
καθώς και συντήρηση δι' ασφαλτοστρώσεως των φθαρμένων οδοστρωμάτων στην περιοχή εκτέλεσης του έργου που είναι η κεντρική πλατεία του
Λαυρίου και η έκταση που περικλείεται σε βάθος δύο οικοδομικών τετραγώνων γύρω από την πλατεία. Αυτή τη στιγμή έχει εκτελεστεί το 60%
του φυσικού αντικειμένου του έργου.
o Οικονομικό Αντικείμενο του έργου: Για το έργο έχουν εγκριθεί μέχρι
στιγμής 9 πιστοποιήσεις συνολικού ύψους 4.219.493,14 € και έχουν
πληρωθεί μέχρι και την 8η δηλαδή 3.126.925,13 €
168
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
169
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
3.
Χώρος υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) στην ΟΕΔΑ βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού
Προϊσταμένη Αρχή : Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ.Ε.Κ.Ε.
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΠΔΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ
Κ/Ξ ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕ
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕΚΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
31/10/2007- 30/6/2013
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ-ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ Π-ΜΑΚΡΗΣ Ν
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
ΜΑΡΚΟΤΣΗΣ ΕΠ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
εκ. €: 19,43
εκ. €: 23,12
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ
εκ. €:15,35
εκ. €: 7,77
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
εκ. €:5,39
20/8/12: 79% - 25/11/12: 81%
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ
170
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
171
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
o Την 28-2-2012 μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν
οι κάτοικοι του Γραμματικού το Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε την
προσωρινή διακοπή των εργασιών για την κατασκευή του έργου.
o Με τις αποφάσεις 6428/2012 και 6429/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απερρίφθησαν τα ασφαλιστικά μέτρα και έγινε επανέναρξη των εργασιών 13-7-2012.
o Υποβλήθηκε Ειδική Δήλωση Βλάβης από τον Ανάδοχο. Συγκροτήθηκε
Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών που έχει εκδώσει πρωτόκολλο, κατά του
οποίου υποβλήθηκε ένσταση. Η ένσταση εξετάστηκε από την Προϊσταμένη Αρχή και την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής η οποία
εξέδωσε την υπ’ αρ. 2277/18-12-2012 Απόφαση.
o Έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση σε τέσσερις ιδιοκτησίες και έχουν
προσκομιστεί νέα συμβόλαια για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες τα οποία ελέγχονται από τον Τεχνικό Σύμβουλο του έργου.
o Δεν έχει ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση της αντιπυρικής περιμετρικής
ζώνης για το κυρίως έργο και οι απαλλοτριώσεις των οδών πρόσβασης
Βορείου και Νοτίου άξονα.
o Για τα υπόλοιπα κατασκευαστικά προβλήματα που παρουσιάζονται στο
έργο η υπηρεσία μας βρίσκεται στο στάδιο της αντιμετώπισής των προκειμένου να εξευρεθεί λύση και να ολοκληρωθεί το έργο ομαλά .
172
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
4. Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής νοτιοανατολικής Αττικής θέση «Βραγώνι» Κερατέας – Λαυρεωτικής
Προϊσταμένη Αρχή : Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ.Ε.Κ.Ε.
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΠΔΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ-
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΗΣ
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕ
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤ-
ΔΕΚΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
26/05/2008 -
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ-ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ Π-
28/12/2012
ΜΑΡΚΟΤΣΗΣ ΕΠ
ΕΝΑΡΞΗ
εκ. €:
ΛΗΞΗ
14,90
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
εκ. €:0,79
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
εκ. €:
17,85
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ
εκ. €:
0,79
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
εκ. €: 0,00
25/8/2012: 5,8% -25/11/2012:5,8%
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ
173
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
174
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
o Έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση σε δύο ιδιοκτησίες των οποίων οι κάτοικοι προσκόμισαν συμβόλαια.
o Το έργο δεν εκτελείται εξ’ αιτίας των αντιδράσεων των κατοίκων.
o Με το α.π. 73198/29-8-2011 έγγραφό της η Δ.Ε.Κ.Ε. ενημερώνει τον
Ανάδοχο ότι «δεν είναι σκόπιμη πλέον η διατήρηση οποιουδήποτε προσωπικού και εξοπλισμού σε ετοιμότητα».
o Υπεβλήθη Όχληση για Θετικές Ζημιές και εκ των υστέρων ένσταση λόγω
σιωπηρής απόρριψης της όχλησής του στη Δ.Ε.Κ.Ε., για τα οποία δεν
είχε λάβει γνώση η Προϊσταμένη Αρχή.
o Κατόπιν τούτου συντάχθηκε σχέδιο ΑΠΕ από τη Δ.Ε.Κ.Ε. και υπεβλήθη
στην Προϊσταμένη Αρχή (ΔΔΕ), ο οποίος επεστράφη λόγω ελλιπών στοιχείων προς διόρθωση.
o Υπεβλήθη αίτηση θεραπείας κατά της σιωπηρής απόρριψης της ένστασης.
o Επανυπεβλήθη σχέδιο νέου ΑΠΕ από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στις
28-11-2012 το οποίο είναι υπό εξέταση.
175
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
5. Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων
(ΧΑΔΑ) Λαυρίου-Παιανίας Περιφέρειας Αττικής
Προϊσταμένη Αρχή : Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ.Ε.Κ.Ε.
ΕΣΠΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ
ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.Ε.Κ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
04/11/2010-28/7/2013
Ε. ΣΦΑΚΑΚΗΣ – Π. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ Ν.
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
εκ. €: 5,69
εκ. €: 1,92
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ
εκ. €: 0,06
εκ. €: 1,92
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
εκ. €: 0,06
22/8/12: 0% - 25/11/12:0%
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ
176
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
o
Έχει εγκριθεί ΑΠΕ.
o
Επίκειται η ολοκλήρωση μελέτης από τη ΔΕΗ μετακίνησης Δικτύου της.
177
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
6. Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων
(ΧΑΔΑ) Μαλακάσας, Βιλίων, Αυλώνα και Οινόης Περιφέρειας
Αττικής
Προϊσταμένη Αρχή : Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ.Ε.Κ.Ε.
ΕΣΠΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ
ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΛΙΜΕΝΙΚΗ
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.Ε.Κ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
04/11/2010-04/07/2012
Ε. ΣΦΑΚΑΚΗΣ – Π. ΜΟΥΣΤΑ-
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
ΚΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ Ν.
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
εκ. €:
5,17
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
εκ. €:
2,06
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ
ΑΠΕ
εκ. €:
1,90
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
εκ. €:
1,15
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012
εκ. €:
0,16
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
20/8/12:90% - 20/9/12:92%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ
178
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
o
Εχουν ολοκληρωθεί οι αποκαταστάσεις όλων των ΧΑΔΑ αυτής
της ομάδας
o
Υπολείπονται οι εργασίες φύτευσης και σταθεροποίησης πρανών
179
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
7. Αποχέτευση όμβριων υδάτων Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας
Προϊσταμένη Αρχή : Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ.Ε.Κ.Ε.
ΕΣΠΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ
ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε.
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Δ.Ε.Κ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
02/07/2010-10/06/2013
Ε. ΣΦΑΚΑΚΗΣ – Π. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
Σ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
εκ. €:
4,68
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
εκ. €:
1,09
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ-
εκ. €:
2,14
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ
εκ. €:
1,04
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΡΟΦΗΣΗ
εκ. €:
0,30
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012
22/8/12:60% - 28/11/12:60%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ
180
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
o
Μετά από αίτημα του Δήμου διακόπηκαν οι εργασίες κατά την
θερινή περίοδο, αλλά έχουν ξεκινήσει στις 16-9-2012.
181
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
8. Συλλεκτήρες ομβρίων οδών Αθηνάς Κεφαλληνίας Ζακύνθου
Κοινότητας Σαρωνίδας
Προϊσταμένη Αρχή : Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ.Ε.Κ.Ε.
ΕΣΠΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ
ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε.
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δ.Ε.Κ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΑΡΚΩΤΣΗΣ ΕΠ.
18/11/2010-30/6/2013
ΕΝΑΡΞΗ
εκ. €:
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ.
ΛΗΞΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
3,98
εκ. €:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
εκ. €:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΡΟΦΗΣΗ
εκ. €:
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ
1,56
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
1,07
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012
1,77
ΑΠΟΡ-
εκ. €:
0,20
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
20/8/12:88% - 28/11/12:95%
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ
182
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
o
Ολοκληρώθηκαν 100% οι κυβωτοειδείς αγωγοί
o
Έχει υποβληθεί ΑΠΕ με Συμπληρωματική Σύμβαση και αναμένονται συμπληρωματικά στοιχεία από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
183
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
9. Κατασκευη αγωγων απορροης ομβρίων υδάτων οδού Αγ. Παρασκευής κ.λπ. – Δήμου Ανοιξης
Προϊσταμένη Αρχή : Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ.Ε.Κ.Ε.
ΕΣΠΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ
ΕΡΓ.ΗΛ. ΑΤΕ
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕΚΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
22/2/2011 - 17/3/2012
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
εκ. €:
ΛΗΞΗ
3,38
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
εκ. €: 1,59
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
εκ. €:1,59
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012
εκ. €:
1,68
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ
εκ. €:
0,09
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
20/8/2012: 98% - 28/11/2012:
98%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ
184
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
o
Λόγω επικείμενης δημιουργίας Υποέργου Αρχαιολογίας υπάρχει
αναμονή στη εξέλιξη των εργασιών
185
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
10.
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του
Δήμου Δροσιάς
Προϊσταμένη Αρχή : Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ.Ε.Κ.Ε.
ΕΣΠΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ
ΕΡΓ.ΗΛ. ΑΤΕ
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕΚΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
04/04/2011 - 04/04/2013
ΣΦΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
εκ. €:
ΛΗΞΗ
6,30
εκ. €:
3,10
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ
εκ. €: 1,33
εκ. €:
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
εκ. €:0,00
20/8/2012: 53% - 28/11/2012: 58%
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ
1,77
o
Πλήρης τοποθέτηση 1300μ αγωγών απορροής ομβρίων
o
Έχει υποβληθεί ΑΠΕ και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και αναμένονται συμπληρωματικά στοιχεία από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
186
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
11.
Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης οικισμών Καρατζά - Αγ. Ελένης - Άνω Φαναρίου
Προϊσταμένη Αρχή : Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ.Ε.Κ.Ε.
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ KAI ΒΕΛΤΙ-
ΕΣΠΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ
ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ
Δ.Ε.Κ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
03-02-2011
ΕΝΑΡΞΗ
17-03-2013
ΛΗΞΗ
ΕΛ. ΠΛΙΑΚΑ-Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
εκ. €: 2,45
εκ. €: 1,37
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ
εκ. €: 0,60
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
εκ. €: 0,42
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012
o
εκ. €: 0,74
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
20/8/12:38% - 28/11/12:39%
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ
Οι εργασίες έχουν σταματήσει λόγω Αρχαιολογίας
187
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
12.
Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμά-
των (ΧΑΔΑ) Τροιζήνας (2) Πόρου(2) Σαλαμίνας και Μεθάνων Περιφέρειας Αττικής
Προϊσταμένη Αρχή : Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ.Ε.Κ.Ε.
ΕΣΠΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
Κ/Ξ
ΜΠΟΝΑΤΟΣ
ΣΤΕΦ-
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ
ΕΥ.-
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. &ΣΙΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Π.Ε. ΝΗΣΩΝ
ΔΕΚΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
10/11/2010- 10/7/2012
ΜΑΡΚΟΤΣΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
εκ. €:
ΛΗΞΗ
2,30
εκ. €:
1,12
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ
εκ. €: 1,10
εκ. €:
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΡΟΦΗΣΗ
εκ. €:
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012
ΑΠΟΡ-
0,02
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
28/10/12: 99%-26/11/12:99%
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ
188
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
o
Το έργο έχει ολοκληρωθεί και επίκειται η οριστική παραλαβή
του
o
Το ΧΑΔΑ Σαλαμίνας δεν θα υλοποιηθεί λόγω προβλημάτων με το
ιδιοκτησιακό καθεστώς.
189
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
Το Τμήμα Υδραυλικών Εργων έχει επιπλέον αρμοδιότητες Διευθύνουσας
Υπηρεσίας
όπως
ορίζεται
στην
απόφαση
την
με
α.π.
Τ.Υ.
8221.Τ56/03/06/13-12-2006 απόφαση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας/ Γενικής Γραμματείας Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής/ Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών για τον ορισμό αποφαινομένων οργάνων εκτέλεσης των Λιμενικών
έργων και τα οποία είναι:
1. Συμπληρωματικά έργα αλιευτικού καταφυγίου Ραφήνας
Προϊσταμένη Αρχή : Ο.Λ.Ραφήνας
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Υδραυλικών Έργων της Δ.Δ.Ε.
ΕΤΠΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΗΜ-ΕΡ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
Α.Ε./
Κατασκευή
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
31/1/2007- 6/9/2008
εκ. €:
ΔΗΜΕΡ-
ΣΤ.ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ
Κ/Ξ
ΛΗΞΗ
1,93
ΔΟΞΑΚΙΔΗΣ Σ.
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
εκ. €:
1,85
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ
εκ. €: 1,75
εκ. €: 0,10
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
εκ. €: -
25/06/12:100% - 25/07/12:100%
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ
190
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
o
Οριστική παραλαβή στις 15-2-2012
191
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
2. Αναβάθμιση και βελτίωση κρηπιδωμάτων λιμένα Ραφήνας
Προϊσταμένη Αρχή : Ο.Λ.Ραφήνας
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Υδραυλικών Έργων της Δ.Δ.Ε.
ΕΤΠΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
Τ.Ε. Κυριακόπουλος Όθωνας και ΣΙΑΟ.Ε.
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
21/12/2007- 20/11/2009
ΔΟΞΑΚΙΔΗΣ Σ.
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
εκ. €:
ΛΗΞΗ
0,82
εκ. €:
0,66
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ
εκ. €: 0,66
εκ. €: 0,00
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
o
Το έργο έχει παραληφθεί οριστικά στις 30-10-2012
192
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
3. Συμπληρωματικά έργα επισκευής και αξιοποίησης δυτικών
κρηπιδωμάτων λιμένα Πόρου
Προϊσταμένη Αρχή : Δήμος Πόρου
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Υδραυλικών Έργων της Δ.Δ.Ε
ΕΤΠΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
26/6/2008- 30/9/2010
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ Χ.
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
εκ. €:
ΛΗΞΗ
3,41
εκ. €:
3,34
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ
εκ. €: 3,34
εκ. €: 0,00
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
o
Οριστική παραλαβή στις 4-4-2012
193
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
4. Λειτουργικές παρεμβάσεις στο λιμένα Άγιας Μαρίνας
Προϊσταμένη Αρχή : Δ.Δ.Ε
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Υδραυλικών Έργων της Δ.Δ.Ε.
ΕΤΠΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
13/2/2009- 12/11/2010
ΔΟΞΑΚΙΔΗΣ Σ.
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
εκ. €:
ΛΗΞΗ
2,80
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
εκ. €: 1,46
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
εκ. €:
1,46
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ
εκ. €: 0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
194
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
o
Επίκειται η οριστική παραλαβή του έργου
195
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
5. Επισκευή προβλήτας Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων γραμμής Ερέτριας – Ωρωπού στη Σκάλα Ωρωπού
Προϊσταμένη Αρχή : Δ.Δ.Ε.
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Υδραυλικών Έργων της Δ.Δ.Ε.
ΠΔΕ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
31/1/2007- 6/9/2008
ΕΝΑΡΞΗ
εκ. €:
ΛΗΞΗ
0,30
ΔΟΞΑΚΙΔΗΣ Σ.
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
εκ. €:
0,37
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ
εκ. €: 0,26
εκ. €: 0,11
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
εκ. €: -
25/06/12:100% - 25/07/12:100%
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ
196
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
o
Εγινε διοικητική παραλαβή και επίκειται η προσωρινή και οριστική παραλαβή
197
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
6. Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης οικισμών Ανω Φαναριού – Δρυόπης- από Καλλονή» του Δήμου Τροιζήνας
Προϊσταμένη Αρχή : Δ.Δ.Ε.
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Υδραυλικών Έργων της Δ.Δ.Ε.
ΕΣΠΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ
V.R.N. S.A.
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ-NHΣΩΝ
Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
23/12/2010-23/12/2012
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ Χ.
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
εκ. €:
ΛΗΞΗ
2,35
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
εκ. €:
1,05
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
εκ. €:
1,05
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012
εκ. €:
1,43
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ
εκ. €:
0,38
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
25/06/12:70% - 29/11/12:92%
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ
ΦΥΣ.
ΑΝΤ/ΝΟΥ
198
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
o
Εχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου σε ποσοστό
92%.
o
Θα εξεταστεί στην Οικονομική Επιτροπή αίτημα για παράταση
εργασιών έως τις 15-2-2013
199
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
7. Βιολογικός καθαρισμός Κυθήρων
Προϊσταμένη Αρχή : Δ.Δ.Ε.
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Υδραυλικών Έργων της Δ.Δ.Ε.
ΠΔΕ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
Κ/Ξ ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΜΙΝΤΖΑΣ Ν.
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
16/7/2007- 31/5/2010
ΔΟΞΑΚΙΔΗΣ Σ. – ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
εκ. €:
ΛΗΞΗ
2,28
εκ. €:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ
εκ. €: 2,26
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΦΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
2,26
ΑΠΟΡΡΟ-
εκ. €: 0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
200
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
Το έργο έχει παραληφθεί οριστικά στις 6-6-2012
Στα πλαίσια αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής, η ΔΔΕ παρακολουθεί τα εξής υποέργα:
1. Τεχνικός σύμβουλος για την υποστήριξη του έργου «ΧΥΤΑ. στην ΟΕΔΑ.
Ανατολικής Αττικής στη θέση ‘‘Βραγώνι’’ Κερατέας - Λαυρεωτικής»
2. Τεχνικός σύμβουλος για την υποστήριξη του έργου «Κατασκευή Α’ φάσης 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής»
3. Τεχνικός σύμβουλος για την υποστήριξη του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ
στην ΟΕΔΑ.Β.Α. Αττικής στη θέση “Μαύρο Βουνό Γραμματικού»
4. Μέτρα δημοσιότητας για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ στην ΟΕΔΑ.Β.Α. Αττικής στη θέση “Μαύρο Βουνό Γραμματικού»
5. Μετρά δημοσιότητας για το έργο «ΧΥΤΑ. στην ΟΕΔΑ. Ανατολικής Αττικής στη θέση ‘‘Βραγώνι’’ Κερατέας - Λαυρεωτικής»
6. Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο του ΧΥΤΑ Γραμματικού
201
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
Στα πλαίσια αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής, η ΔΔΕ πραγματοποιεί προσωρινές και οριστικές παραλαβές έργων των οποίων Διευθύνουσα
Υπηρεσία ήταν η ΔΕΚΕ ή η ΔΕΣΕ, αλλά το φυσικό τους αντικείμενο ολοκληρώθηκε πριν το 2012, όπως:
o
Βελτίωση λειτουργικότητας και προσβασιμότητας κοινοχρήστων χώρων - αναβαθμιση αστικού περιβάλλοντος του Δήμου Δροσιάς
o
Δημιουργία ποδηλατοδρόμων στην Οδό Ρόδων με μετατροπή της σε
ήπιας κυκλοφορίας, στο Δήμο Εκάλης
o
Αποκατάσταση από σεισμό στα Κύθηρα
o
Κατασκευή αποθήκης στην Κάζα
o
Στηθαία ασφαλείας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφ. Αττικής,
κ.λπ.
202
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
Επίσης, ως Προϊσταμένη Αρχή, η ΔΔΕ διεξάγει δημοπρασίες έργων:
1. «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας»
ΕΣΠΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ
-
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
εκ. €:
εκ. €:
113
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
εκ. €:
-
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
-
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ
εκ. €:
113
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
203
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
Έχουν σταλεί στοιχεία στο Ελεγκτικό Συνέδριο για Προσυμβατικό έλεγχο.
2. «Περιβαλλοντική αποκατάσταση παραλίας Θορικού»
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΖΩΗΣ
ΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ
-
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
εκ. €:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
εκ. €:
εκ. €:
4,21
-
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ
ΑΠΕ
-
εκ. €:
-
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟ-
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗ-
ΦΗΣΗ
ΣΗ
Έχουν κατατεθεί στις 25-10-2012 τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για έλεγχο ούτως ώστε να υπογραφεί η Σύμβαση.
3.
«Συντήρηση και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας πρώην Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Άλλες τρεις μελέτες ΔΕΣΕ βρίσκονται σε στάδιο ελέγχου των μελετών που έχουν
διαβιβαστεί από την ΔΕΣΕ προς δημοπράτηση :
o
«Συντήρηση, βελτίωση κατά τμήματα του οδικού άξονα Μαλακάσα –
Μαρκόπουλο Ωρωπού – Σκάλα Ωρωπού (παραλία)
o
Βελτίωση κατά τμήματα του οδικού άξονα Κηφισιά – Άνοιξη – Άγιος
Στέφανος – Καλέτζι – Μαραθώνας
204
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΔΕ
o
Ανακατασκευή οδοστρώματος της Ε.Ο. Ελευσίνας – Θήβας στον
κόμβο Μάνδρας
Η ΔΔΕ ασκεί αρμοδιότητες θεώρησης και έγκρισης μελετών
ιδιωτικών λιμενικών έργων και κτηματολογικών στοιχείων για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας από τις Κτηματικές Υπηρεσίες σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» καθώς
και την αριθμ. 139/2002 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
205
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΕΚΕ
3.7
ΔΕΚΕ
- Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων
Η Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (ΔΕΚΕ) Περ.Αττικής είναι αρμόδια
για την επίβλεψη και τον άμεσο έλεγχο εκτέλεσης εργασιών έργων Αρμοδιότητας
της Περιφέρειας Αττικής.
Ως αντικείμενο έχει όλα τα θέματα επί τόπου εφαρμογής των μελετών έργων
οδοποιίας, συμπλήρωσης και προσαρμογής αυτών, καθώς και κατάρτισης
συμπληρωματικών μελετών έργων οδοποιίας και λοιπών έργων αρμοδιότητας της
Διεύθυνσης Ε.Κ.Ε..
Την επί τόπου εφαρμογή μελετών υδραυλικών έργων, τη συμπλήρωση και
προσαρμογή μελετών υδραυλικών έργων, την εποπτεία
κατασκευής και
συντήρησης υδραυλικών έργων αρμοδιότητάς της Διεύθυνσης Ε.Κ.Ε.. Έχει
επίσης αντικείμενο τη συμπλήρωση και προσαρμογή μελετών συγκοινωνιακών
έργων, καθώς και την κατάρτιση συμπληρωματικών μελετών συγκοινωνιακών
έργων, την εποπτεία κατασκευής και συντήρησης συγκοινωνιακών έργων, τη
στελέχωση επιτροπών παραλαβής δημοσίων έργων και την έγκριση των
αντίστοιχων πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής αυτών.
Την επί τόπου εφαρμογή μελετών περιβαλλοντικών έργων (ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ), τη
συμπλήρωση και προσαρμογή μελετών περιβαλλοντικών έργων, την εποπτεία
κατασκευής περιβαλλοντικών έργων αρμοδιότητάς της Διεύθυνσης Ε.Κ.Ε., τη
στελέχωση επιτροπών παραλαβής δημοσίου έργου και την έγκριση των
αντίστοιχων πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής αυτών.
Τη γραμματειακή υποστήριξη των ανωτέρω ήτοι τη διεκπεραίωση και
διακίνηση της αλληλογραφίας, την αρχειοθέτηση, τη μέριμνα για την προμήθεια
γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης, την
παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες, τη διεκπεραίωση υπηρεσιακών
θεμάτων του προσωπικού της Υπηρεσίας.
206
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΕΚΕ
Μετά τα παραπάνω επισυνάπτεται πίνακας έργων τα οποία επέβλεψε η ΔΕΚΕ
2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ
3
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤ
ΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤ
ΑΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΡΟΣΙΑΣ
4
ΟΜΒΡΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
5
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΟΜΒΡΙΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΛΑΙΑΣ
ΦΩΚΑΙΑΣ
6
7
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΩΡΩΝ
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(ΧΑΔΑ)
ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ,
ΒΙΛΙΩΝ, ΑΥΛΩΝΑ
ΚΑΙ ΟΙΝΟΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΩΡΩΝ
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(ΧΑΔΑ) ΛΑΥΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΚ/ΝΩΝ
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΠΙΣΤ/ΜΕΝΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ
ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΦΑΣΗ
ΕΡΓΟΥ
3.382.500,00
1.685.563,35
1.613.205
1.591.033
72.358
ΣΕ
ΕΞΕΛΙΞ
Η
6.304.202,00
3.103.668,18
1.332.479
1.127.235
1.771.189
ΣΕ
ΕΞΕΛΙΞ
Η
1.592.112,92
1.479.675,28
1.478.112
1.478.112
1.564
ΟΛΟΚΛ
ΗΡΩΘΗ
ΚΕ
3.980.798,32
1.767.609,47
1.564.008
1.564.008
203.601
ΣΕ
ΕΞΕΛΙΞ
Η
4.680.000,00
2.136.237,97
1.093.563
1.093.563
1.042.675
ΣΕ
ΕΞΕΛΙΞ
Η
5.170.000,00
2.063.839,54
1.904.500
1.904.500
159.340
ΣΕ
ΕΞΕΛΙΞ
Η
5.690.000,00
1.980.206,13
51.729
51.729
1.928.477
ΣΕ
ΕΞΕΛΙΞ
Η
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
1
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΑΓΩΓΩΝ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΛΠ.» στο Δήμο
Διονύσου, περιοχή
Άνοιξης
ΔΗΜΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ
ΩΡΟΠΟΥ, ΜΑΝΔΡΑΣ
Α
/
Α
ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
ΛΑΥΡΙΟΥ
κατά το έτος 2012.
207
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
1
3
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ
AΡΩΝΙΑΔΙΚΑ –
ΜΗΤΑΤΑ-ΦΡΑΤΣΙΑ
ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ"
ΣΥΝΟΛΑ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, ΠΟΡΟΥ,
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
1
2
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΒΕΛΤΙΩΣΗ –
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ»
1.098.279
19.856
ΟΛΟΚΛ
ΗΡΩΘΗ
ΚΕ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
1
1
KATAΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ
ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚ
ΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ
ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
1.098.279
14.897.557,52
17.856.718,91
983.797
983.797
16.872.922
ΣΕ
ΑΝΑΜΟ
ΝΗ
ΕΞΕΛΙΞΕ
ΩΝ
ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ
1
0
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΓΩΓΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΚΑΡΑΤΖΑ-ΑΓΙΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ-ΑΝΩ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ
1.118.134,21
2.450.000,00
1.369.772,73
629.045
597.017
740.728
ΣΕ
ΕΞΕΛΙΞ
Η
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
9
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΧΩΡΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΑΦΗΣ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚ
ΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΘΕΣΗ "ΒΡΑΓΟΝΙ"
ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»
2.300.000,00
19.434.262,00
23.127.774,86
15.361.637
15.051.489
7.766.138
ΣΕ
ΕΞΕΛΙΞ
Η
ΩΡΟΠΙΩΝ
8
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΩΡΩΝ
ANEΞΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(ΧΑΔΑ)
ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ (2)
ΠΟΡΟΥ(2)
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΘΑΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ»
2.201.500,00
1.956.930,00
1.939.412
1.939.412
17.518
ΟΛΟΚΛ
ΗΡΩΘΗ
ΚΕ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΕΚΕ
2.050.000,00
1.429.770,63
1.383.945
1.383.945
45.825
ΟΛΟΚΛ
ΗΡΩΘΗ
ΚΕ
74.132.932,76
61.075.901,26
30.433.711,07
29.864.118,30
30.642.190,19
208
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΕΚΕ
3.8
ΔΕΣΕ
- Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων
Αναφορικά με τον απολογισμό του έργου της ΔΕΣΕ για το έτος 2012
Αυτοψίες για βλάβες δικτύου –Αποκαταστάσεις
Πραγματοποιήθηκαν 171 αυτοψίες για ανίχνευση βλαβών δικτύου εκ των
οποίων 68 αφορούσαν το δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης-Διαγράμμισης,
ενώ οι υπόλοιπες 103 αφορούσαν το οδικό δίκτυο (οδόστρωμα-στηθαία
ασφαλείας) .
Πραγματοποιήθηκαν επίσης 50 αποκαταστάσεις βλαβών στο δίκτυο εκ
των οποίων :

46 αφορούσαν δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού , Σήμανσης-Διαγράμμισης (81
Km και 28 διαβάσεις)

4 αφορούσαν το οδικό δίκτυο (συνεργεία αυτεπιστασίας) .
Πρέπει να επισημανθεί ότι όλο το 2012 δεν είχε ενεργοποιηθεί ο
εξοπλισμός της ΔΕΣΕ αυτοκίνητα και (οχήματα και μηχανήματα Έργου),
δεδομένου ότι τον Δεκέμβριο ολοκληρώθηκε η Α Φάση ενσωμάτωσής τους στο
δυναμικό της Περιφέρειας Αττικής (διοικητικά). Επίσης επισημαίνεται ότι τον
Δεκέμβριο άρχισε η χορήγηση καυσίμων σε 3 οχήματα (από τα 20 ενεργά
οχήματα και μηχανήματα έργου).
Πρωτόκολλα Βλάβης εξοπλισμού οδικού δικτύου
Συντάχθηκαν 8 πρωτόκολλα φθοράς εξοπλισμού οδικού δικτύου ΔΕΣΕ
εκ των οποίων 4 αφορούσαν Ηλεκ/σμό και 4 εξοπλισμό οδού (στηθαίασήμανση).
209
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΕΚΕ
Άδειες τομής οδοστρώματος
Χορηγήθηκαν 12 άδειες τομής οδοστρώματος στο οδικό δίκτυο ΔΕΣΕ
και πραγματοποιήθηκαν 22 αυτοψίες ελέγχου αποκατάστασης τομών.
Σύνταξη μελετών για Δημοπράτηση Έργων – Εκτέλεση Έργων

Συντάχθηκαν 3 μελέτες για απευθείας ανάθεσης έργου προϋπολογισμού
20.000 € εκάστη, και ολοκληρώθηκαν 2 αντίστοιχα έργα:

Τοποθέτηση στύλων ηλεκτροφωτισμού στην Παραλιακή Λεωφόρο Σουνίου

Αντικατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας σε τμήματα του
οδικού δικτύου της ΔΕΣΕ περίπου 800 μ μήκους στηθαίων ασφαλείας).

Συντάχθηκαν
4
μελέτες
–
τεύχη
Δημοπράτησης
(προϋπολογισμού
1.000.000 €, 120.000€, 600.000 € και 73.800 € αντίστοιχα) για
κατασκευή έργων συντήρησης οδικού δικτύου και προωθήθηκαν για
έγκριση στην ΔΔΕ.

Συντάχθηκαν τεύχη - μελέτη και δημοπρατήθηκε εργολαβία γενικής
συντήρησης του οδικού δικτύου της ΔΕΣΕ προϋπολογισμού 1.500.000 €
και ευρίσκεται σε διαδικασία εξέτασης ενστάσεων.
Προμήθειες υλικών
Χρώμα διαγράμμισης (λευκό) 8040 Kg
Υάλινα σφαιρίδια 2740 Κg
Ψυχρό ασφαλτόμιγμα 600 κάδοι (25 Κg Χ 600= 1500Κg)
Χρώμα διαγράμμισης (μπλέ) 2000Κg
Πετρέλαιο κίνησης 5.774,67 lt
Πετρέλαιο θέρμανσης 290 lt
Αλάτι 310 tn
210
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΕΚΕ
Μηχανολογικός εξοπλισμός (οχήματα - μηχανήματα Έργου)
Εκδόθηκαν οι άδειες μεταβίβασης με τις πινακίδες κυκλοφορίας των
μηχανημάτων έργου.
Για τα υπόλοιπα οχήματα εκκρεμεί η μεταβίβασή τους στην Δ/νση
Μεταφορών του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας.
Επίσης εκκρεμεί η επισκευή και ο τακτικός έλεγχος των οχημάτωνμηχανημάτων έργου και έχει προταθεί η προμήθεια πετρελαίου στο εργοτάξιο
του Καπανδριτίου.
211
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΕΚΕ
Πίνακες οχημάτων στόλου ΔΕΣΕ
Είδος
αυτοκι
νήτου
μηχαν
ήματος
Αυτοκίν
ητα
επιβατι
κά
Ημιφορ
τηγά
Φορτηγ
ά
Μάρκα
αυτοκινήτου
μηχανήματος
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Αριθμός
Ισχύς
κυκλοφορία κινητήρα
ς-(Αρ.
(HP)
πλαισίου)
Έτος
κυκλοφορία
ς-άδειες
Κατάστ
αση
λειτου
ργίας
DACIA
ΚΗΗ 1056
UU1KSDOF
540811892
1600κ.ε.,11H Έτος 2009
P
ΠΕΡΙΦ.ΤΑΜΕ
ΙΟ
καλή
SUZUKI JEEP
VITARA
ΚΥ 9324
JSAJ
1054V00500
946
1995κ.ε.,14H Έτος 2009
P
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
.ΑΤΤΙΚΗΣ
καλή
NISSAN
διπλοκάμπινο
ΚΥ 6321
VWADBFL
012148338
18HP
Έτος 2002
Δ.Ε.Σ.Ε.
καλή
NISSAN
διπλοκάμπινο
(Μέγαρα)
KY 6703
VWADBFL
022164798
18HP
Έτος 2003
ΥΠΕΧΩΔΕ,
ΓΓΔΕ
καλή
NISSAN
μονοκάμπινο
ΚΥ 3083
VWASBFTL
011139684
18HP
Έτος 2001
Δ.Ε.Σ.Ε.
καλή
IVECO
εκχιονιστικό
ΚΥ 6752
ZCFB1JJB
102409907
ΚΥ 6056
SMVZHX4NG
VC
200046
35HP
Έτος 2003
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
.ΑΤΤΙΚΗΣ
Έτος 1999
ΥΠΕΧΩΔΕ,
ΓΓΔΕ
καλή
ΚΥ 5537
VF640ABE
0000028
33HP
Έτος 1991
ΥΠΕΧΩΔΕ
καλή
BEDFORD
(Μέγαρα)
Καδοφό RENAULT
ρα
35HP
καλή
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Εκχιονιστικά, καδοπλυντήριο,φορτηγά
212
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΕΚΕ
ΜΑΡΚΑ
ΜΗΧ/ΤΟΣ
ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ
ΑΣ
ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΙΣΧΥΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΕΤΟΣ 1ΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
1..IVECO
εκχιονιστικ
ό
ΚΥ ΜΕ 3189
26675
240ΗΡ, 025HP
Έτος 2004
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
.ΑΤΤΙΚΗΣ
2. IVECO
πλύσης
κάδων
ΚΥ 3186
0146
182HP, 064ΗΡ
Έτος 2003
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
.ΑΤΤΙΚΗΣ
ακινησία
3. JET
BROOM
ΚΥ ME 396
520.5411.1.078
280HP,265HP
καλή
4.
MERCEDE
S
ΚΥ ME 162
403123-10004413
ΟΧΗΜ/ΤΟΣ
115 ΜΗΧ/ΤΟΣ
80HP
Έτος 1997
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
.ΑΤΤΙΚΗΣ
Έτος 1979
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
.ΑΤΤΙΚΗΣ
KY ME 165
403123-10004404 ΟΧ.
112 ΜΗΧ/ΤΟΣ
80HP
Έτος 1979
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
.ΑΤΤΙΚΗΣ
Μέτρια
UNIMOG
5.
MERCEDE
S
UNIMOG
6. INTERNATIONAL
7. SAMSUNG
Φορτωτές,πολυμηχάνημα
ΚΥ ME 199
130HP
3600006000071
0
ΚΥ ΜΕ 397
167HP
MBY0215021A0
40
8. FOREDIL
MACHINE
(Κάζα)
ΚΥ ME 3188
07176
100HP
9. GRADER
SHM 4ΝΒ
ΚΥ ME 3181
3200450109
150HP
ΚΑΤΑΣΤΑΣ
Η
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ
ΑΣ
καλή
μέτρια
Έτος 1986
ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
καλή
Έτος 1997
ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
καλή
Έτος 2004
καλή
ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Έτος 2002
ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
καλή
213
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
Εντεταλμένου Συμβούλου Διευθύνσεων
Δ9 – Δ10 – ΔΔΕ – ΔΚΕΟ – ΔΚΥΕ – ΔΕΣΕ – ΔΕΚΕ – ΔΚΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Απολογισμός ανά Υπηρεσία – ΔΕΚΕ
Καδοφόρο
ΚΥ ME 399
150HP
Έτος 1998
καλη9521
ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
υψος
YF640ACC0000
3.60μ
06939
Μηχάνημα Διαγράμμισης οδών
11.
ΚΥ ΜΕ 3182
138HP
Έτος 2002
καλή
RENAULT
VF652AFA00002
ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
6517
01030002
Σάρωθρο
12. UNIVECO
ME KY 3183
110HP
Έτος 2002
μέτρια
40.6.SE
125
ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
10. RENAULT
Διάφορα
α. Κυκλοφοριακές συνδέσεις. Χορηγήθηκε 1 και εκκρεμεί η χορήγηση 2.
β. Η ΔΕΣΕ συμμετείχε, με επί τόπου παρουσία προσωπικού της , σε τεχνική
ημερίδα και επί τόπου στην δημιουργία αντιολισθητικού οδοστρώματος και
διαγράμμισης σε δίκτυό της με μεθόδους σφαιροβολής και υδροβολής.
γ. Αποχιονισμός
-Τον χειμώνα του 2012 (Ιανουάριος –Μάρτιος), συμμετείχε προσωπικό της
ΔΕΣΕ σε επιφυλακές και αποχιονισμούς με συνεργεία της, στο οδικό δίκτυο
αρμοδιότητάς της (28 ημέρες από 10-1-2012 έως 14-3-2012)
-Συντάχθηκε (και κοινοποιήθηκε στην Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας) Σχέδιο Δράσης και Ενεργειών ΔΕΣΕ για αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών αποχιονισμού περιόδου 2012-2013.
ΣΤ Γραμματεία
Αριθμός εισερχομένων εγγράφων : 1814
Απαντήθηκαν : 1645
214

Αγαπητοί, Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαµε να σας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τμήμα Κορομηλιά - Κρυσταλλοπηγή

εγκυκλιος 4 - meatnews.gr

προγραμμα κεντρικου συνεδριου - κεντρικη σκηνη

Περιφέρεια Αττικής

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ

Καθορισμός δυναμικότητας και πρόσθετη πράξη

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ

κατανομη εργων περιφερειας αττικης 2011