JENERATÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ (İznik

JENERATÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ
(İznik Kooperatifi)
Birliğimizce, kapalı zarf veya faks ile fiyat teklifi alınmak suretiyle, S.S. 699 Sayılı İznik
Zeytin Tarım Satış Kooperatifimizde kullanılmak üzere “Jeneratör” alınacaktır.
1. Şartnamenin Konusu;
S.S. 699 Sayılı İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifimizde, şehir şebekesi kesildiğinde yedek
enerji ihtiyacını karşılamak üzere, prime 375 kVA’lık (standby 412 kVA) “Jeneratör” alınmasıdır.
Jeneratör alımı ile ilgili daha fazla ayrıntı, açıklama ve yapılacak işler, ekli “Teknik
Şartname de” belirtilmiştir.
2. Tanımlar;
İş bu şartnamede,
2.1. S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik, Birlik veya
İşveren)
2.2. S.S. 699 Sayılı İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi (Kooperatif)
2.3. İhaleye katılan Firma veya Şahıslar (Yüklenici, Müteahhit veya Firma)
2.4. Jeneratör alımı işlerinin bütünü ise (Jeneratör) olarak anılacaktır.
3. Fiyat Teklifi;
Yüklenici firma, jeneratör alımı ile ilgili, malzememe ve ekipmanların temini, nakliye, montaj,
işçilik vs. dahil, KDV hariç anahtar teslimi, aşağıdaki şekilde fiyat verecektir.
Anahtar Teslimi Fiyat : ....................... TL.
Fiyat tekliflerinde, jeneratör imalinde kullanılacak malzeme/ekipmanların adı, marka/modeli,
menşei, birim fiyatı, toplam bedeli vs. açıkça belirtilecektir.
Döviz bazında fiyat verilmesi halinde, fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası Döviz Satış
Kurları esas alınacaktır. Ödemeler döviz olarak yapılacak ve iş bitiminde kur farkı
uygulanmayacaktır.
Açık eksiltme yapılmayacağından, firmaların nihai tekliflerini vermeleri gerekmektedir.
Fiyat teklifleri en az 10 gün opsiyonlu olacaktır.
4. Fiyat Teklifi Verme Tarihi;
Fiyat teklifi vermek isteyen firmaların, tekliflerini en geç 19.08.2014 SALI günü
saat: 12.00'ye kadar, Satınalma Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.
Postadaki gecikmelerden Birliğimiz sorumlu olmayacaktır.
5. Tekliflerin Değerlendirilmesi;
Fiyat teklifleri, Birliğimizce opsiyon süresi içerisinde değerlendirilecek ve ihaleyi kazanan
firma bildirilecektir.
6. Ödeme ve Fatura Adresi;
6.1. Ödeme;
Jeneratörün, her türlü işlemi bitmiş ve çalışır vaziyette teslimini müteakip, fatura karşılığı
30 gün içerisinde yapılacaktır.
6.2. Fatura Adresi;
S.S. 699 Sayılı İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi
Orhangazi Cad. No: 58 İznik / BURSA
Vergi D.: İznik - Vergi N.: 066 002 21 34
./..
-27. Teminat;
Firmadan, sipariş tarihini müteakip en geç 10 gün içerisinde, ihale bedelinin %10'u
oranında kesin ve süresiz teminat alınacaktır. Süresiz teminat verilememesi halinde, en az 1 yıl
süreli teminat verilecek ve söz konusu teminat Birliğimizce iade edilene kadar, süresinin bitimine
en az 1 ay kala, en az bir’er yıl süreler ile uzatılacaktır.
8. Teminatın İadesi;
Yüklenici firmanın, taahhüdünü iş bu şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirmesi
ve garanti süresinin bitmesinden sonra, firmanın SGK ve Vergi Dairesinden borcu yoktur
belgesi getirmesi halinde, 30 gün içerisinde iade edilecektir.
9. Teslimat ve Montaj;
Yüklenici firma jeneratörü, sipariş tarihini müteakip en geç kaç gün içerisinde teslim
edeceğini, fiyat teklifinde açıkça belirtecektir. Jeneratör, belirtilen süre içerisinde her türlü işlemi
bitmiş ve kullanıma hazır vaziyette aşağıda belirtilen adreste yapılacaktır.
S.S. 699 Sayılı İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi
Orhangazi Cad. No: 58
İznik / BURSA
Tel: (0224) 757 12 30 – 757 12 01
Şebeke panosu ile jeneratörün transfer panosu arasındaki bütün bağlantılar ve
jeneratörü devreye alma işleri firmaca yapılacaktır.
10. Gecikme;
Jeneratörün tesliminde gecikme olması halinde, Marmarabirlik’ce gecikilen her takvim günü
için 1.000,00 TL. gecikme cezası alınmak suretiyle, yüklenici firmaya toplam 10 gün ek süre
verilebilir.
Yüklenici firmanın gecikmeli sürede de teslimatını tamamlamaması halinde, iş bu
şartnamenin “Siparişin İptali” başlıklı ilgili maddesi hükümleri uygulanacaktır.
11. Garanti;
Firma, söz konusu işlerin bütünü için, ürün garantileri ve kullanıcı hataları hariç minimum
2 yıl garanti ile 10 yıl boyunca ücretli yedek parça ve bakım garantisi vermeyi taahhüt etmiştir.
Garanti süresince periyodik bakım yapılması gerekmesi halinde, yapılacak bu bakımlar
(doğal olarak aşınan parçalar, sarf malzemeleri ve kullanıcı hataları hariç) ücretsiz yapılacaktır.
Garanti süresi, işin çalışır vaziyette teslimini müteakip başlayacaktır.
12. Arızalara Müdahale;
Yüklenici firma, garanti süresi içerisinde arıza oluştuğunda, bildirim tarihini müteakip azami
48 saat içerisinde arızaya müdahale edecektir.
Arızaya belirtilen süre içerisinde müdahale edilecek ve karşılıklı mutabakat sonucu
işverence verilen süre içerisinde de arıza giderilecektir. Belirtilen süre içerisinde müdahale
yapılmadığı ve/veya arıza giderilmediği taktirde, gecikilen her gün için 500,00 TL./Gün gecikme
cezası alınacaktır. Gecikme süresi bildirim tarihini müteakip toplam 10 günü geçemez.
13. İade;
Jeneratörün, iş bu şartnamede belirtilen hükümlere uygun olmaması veya verimli
çalışmaması halinde, söz konusu jeneratör, hiçbir ihtara gerek kalmaksızın Marmarabirlikçe iade
edilecektir. Jeneratörün iade edilmesi halinde, firmaya her hangi bir ödeme yapılmayacak, yapılmış
ise geri alınacaktır.
./..
-3Firma, söz konusu jeneratörü, bildirim tarihini müteakip en geç 15 gün içerisinde, bütün
masrafları kendisine ait olmak üzere geri alacaktır. Belirtilen süre içerisinde firmaca geri
alınmaması halinde Marmarabirlik, bütün masrafları firmaya ait olmak üzere, jeneratörü uygun bir
yere naklettirecektir.
14. Siparişin İptali;
Firma, iş bu şartnamenin herhangi bir maddesine uymadığı taktirde, sipariş ihtara gerek
kalmaksızın Marmarabirlik’ce tek taraflı olarak iptal edilecek ve firmanın vermiş olduğu teminat irad
kaydedilecektir.
Ayrıca şartname hükümlerine uyulmamasından dolayı, jeneratörün başka bir firmaya ihale
edilmesi durumunda, Birliğimizin uğrayacağı zarar verilen teminat miktarını aşıyor ise firma aradaki
farkı bildirim tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.
15. Çevre Güvenliği ve Hukuki Sorumluluk;
Yüklenici, yüklendiği işi yaparken çevreye, çevredeki binalara, üçüncü kişilere, kamusal
yapı ve alanlara zarar vermemek için her türlü önlemi almak ve gerekli uyarıları yapmak
zorundadır.
İşin yapılması sırasında veya sonrasında anılan zararların doğması halinde, Marmarabirlik
tarafından zarar görenlere ödenecek her türlü bedel ve tazminatın Marmarabirlik tarafından
yükleniciye rücu edileceğini, yüklenici kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, anılan zararlardan doğacak
idari veya mali sorumlulukların tamamı yükleniciye aittir.
16. İşçi Çalıştırma;
Yüklenici firma, jeneratör imali, nakliyesi, montajı vs. ile ilgili işleri kendi personeline
yaptıracaktır. Kendi kadrosunda bulunan bu personel ile Marmarabirlik arasında hizmet akdi ilişkisi
olmadığından, söz konusu personele karşı, ilgili kanunlar ve Sosyal Sigortalar mevzuatından
doğan her türlü yükümlülükler ile bu personelin maaş, SGK primleri, vergileri ve her türlü özlük
hakları firma tarafından karşılanacaktır.
Firma, işçi sağlığı ve iş güvenliği hükümlerini eksiksiz olarak yerine getirecektir.
17. Yer Görme;
İsteyen firmalar, fiyat teklifi vermeden önce jeneratörün konulacağı yeri görebilirler.
18. Alternatif Teklif;
Firmalar, Birliğimizce tespit edilen kapasitelerin altına inmemek şartıyla, kendi jeneratör
tekliflerini de verebiliriler.
19. İhaleye Katılım Belgeleri;
İhaleye katılacak olanların, fiyat teklifleri ile birlikte aşağıdaki belgeleri de vermeleri
gerekmektedir.
19.1. Ayrıntılı fiyat teklifi,
19.2. İmza sirküsü veya yetki belgesi, (fotokopisi olabilir.)
19.3. Ticaret Odası veya benzeri kuruluşlardan alınan faaliyet belgesi, (fotokopisi olabilir.)
19.4. Referans listesi,
19.5. Jeneratör imalinde kullanılacak malzeme ve ekipmanların dökümü, özellikleri, menşei
ve kalite belgeleri vs.,
20. Bilgi Alma;
Jeneratör ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için, Birliğimiz Entegre Tesisler Müdürlüğüne müracaat
edilmesi gerekmektedir.
./..
-421. Siparişin Devri;
Verilecek sipariş, Marmarabirlik’in izni olmadan kesinlikle başka firma ya da şahıslara
devredilemez.
22. Mücbir Sebepler;
Kanunun tarif ettiği mücbir sebepler taraflar için geçerlidir.
23. İhale tarihinden sonra girdilere veya diğer maliyet unsurlarından birine gelecek olan
zam fiyatlara yansıtılmayacaktır. İhale fiyatı kesindir.
24. Yapılacak işten dolayı doğacak uyuşmazlıkların hallinde yetkili mahkemeler Bursa
Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
25. İş bu şartname ile firmanın fiyat teklifi arasında aykırılık oluğu taktirde, bunlardan
Marmarabirlik lehine olan uygulanacaktır.
26. İhaleye iştirak eden firmaların, iş bu şartnameyi okuyup içeriğini kabul ettikleri varsayılır.
27. Birliğimiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp/yapmamakta veya
dilediğine yapmakta serbesttir.
ADRES : MARMARABİRLİK
Bursa-İzmir Karayolu 29. Km.
Başköy/BURSA
Tel
: (0224) 449 00 10 (10 Hat)
Faks :
" 449 00 30-31
YER GÖRME BELGESİ
S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği/ Marmarabirlik’in, aşağıda
belirtilen bağlı birimine alınacak olan “Jeneratör” ile ilgili, söz konusu jeneratörün
kurulacağı yer, aşağıda belirtilen Müteahhit/Firma tarafından yerinde görülüp incelenmiş
olup, iş bu belge aşağıda tatbiki imzası bulunan Müteahhit/Firma yetkilisine verilmiştir.
Tarih
:
Yer Adı
: S.S. 699 Sayılı İznik
Zeytin Tarım Satış Kooperatifi
Müteahhit/Firma
Ünvanı-Açık Adresi-Yetkili
Kooperatif
Kaşe/İmza

Download Report