Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αριθ. Πρωτ: 3673/21-11-2014
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει : Δημόσιο Τακτικό Ανοικτό
Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου , που θα αναλάβει το έργο :
«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ:
ΤΩΝ WC (Λαχαναγοράς –Κρεαταγοράς- χώρος Α΄ Τελωνείου)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΦΥΛΑΚΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.»
με κριτήριο αξιολόγησης: την χαμηλότερη τιμή.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με :
1.Τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών (ΥΛΙΚΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ –
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) της Κ.Α.Θ. Α.Ε., τους Γενικούς και Ειδικούς όρους που επισυνάπτονται στην
παρούσα Διακήρυξη και της οποίας αποτελούν αναπόσπαστα μέρη.
2.Το Ν. 3144/2003 άρθρο 21 παρ. 12 (ΦΕΚ 111/Α/8.5.2003) «Κοινωνικός διάλογος για την
προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3470/2006 άρθρο και όπως ισχύει σήμερα
3.Την υπ’ αριθμ. 464/6/21-11-2014 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Α.Θ. Α.Ε. έγκριση της Διακήρυξης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια του έργου είναι ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της ΚΑΘ Α.Ε. για
παράταση για ένα ( 1 ) ακόμη έτος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ
1
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ -ΤΩΝ WC (Λαχαναγοράς –
Κρεαταγοράς- χώρος Α΄ Τελωνείου)- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ
ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ- ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΦΥΛΑΚΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.», για ένα έτος με το δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της ΚΑΘ Α.Ε.
για παράταση για ένα ( 1 ) ακόμη έτος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, ανέρχεται σε:
€ Καθαρή αξία
125.000,00€
€ Φ.Π.Α. 23%.
28.750,00€
€ Σύνολο
153.750,00€
όπως αναλύεται κατωτέρω στην Διακήρυξη.
Δηλ. αναλυτικά
για το 1ο έτος
€ Καθαρή αξία
62.500,00€
€ Φ.Π.Α. 23%.
14.375,00 €
ου
€ Σύνολο 1 έτους
76.875,00€
Για το έτος προαίρεσης
€ Καθαρή αξία
62.500,00 €
€ Φ.Π.Α. 23%.
14.375,00 €
€ Σύνολο έτους προαίρεσης 76.875,00€
Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων στο
διαγωνισμό: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ -ΤΩΝ WC (Λαχαναγοράς –Κρεαταγοράς- χώρος Α΄ Τελωνείου)ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΚΚΛΗΣΙΑ- ΦΥΛΑΚΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.»
λαμβάνεται υπόψη ως χρονικό διάστημα υπολογισμού η 21/2/2015 και για δύο (2) έτη, δηλαδή από
21/2/2015 έως 20/2/2017{ ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της ΚΑΘ Α.Ε. για
παράταση για ένα (1) ακόμη έτος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 23/12/2014 , ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, στα γραφεία της
Κ.Α.Θ. Α.Ε., Ν. Μενεμένη, ΤΚ 546 28, Θεσσαλονίκη, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του
Διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη Διακήρυξη από τη γραμματεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε.,
προσερχόμενοι στα γραφεία της εταιρείας, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.
μέχρι και την 19/12/2014, είτε να λάβουν γνώση της Διακήρυξης από την ιστοσελίδα της Κ.Α.Θ.
Α.Ε. (http://www.kath.gr). Η Κ.Α.Θ. Α.Ε., αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει
την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν
μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων
2
που λαμβάνονται μέσω του site. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ της έγγραφης
Διακήρυξης που διατίθεται από τα γραφεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και εκείνης της ιστοσελίδας της Κ.Α.Θ.
Α.Ε., υπερισχύει σε κάθε περίπτωση εκείνη που διατίθεται εγγράφως από τα γραφεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού της Κ.Α.Θ. Α.Ε.:
α) με αποστολή όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00-14.00 στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε
τρόπο, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι, αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού
δηλ. έως την
22/12/2014 και
β) με αυτοπρόσωπη υποβολή κατά την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ο οποίος
θα διεξαχθεί την 23/12/2014.
Στοιχεία επικοινωνίας: Επιτροπή Διαγωνισμού – Γραμματεία Κ.Α.Θ. Α.Ε.
Τηλ: 2310-764023 , Fax: 2310-760076, e-mail: [email protected].
Ημερομηνία
αποστολής
της
περίληψης
της
Διακήρυξης, στον ημερήσιο τύπο : 21-11-2014
3
ΜΕΡΟΣ Α΄ :
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1.
ΕΙΔΟΣ
Δημόσιος Τακτικός Ανοικτός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες Προσφορές, με κριτήριο αξιολόγησης:
τη χαμηλότερη τιμή Προσφοράς σε Ευρώ
Προσφορά στο επίσημο νόμισμα της χώρας (ΕΥΡΩ) για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει το
έργο «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ -ΤΩΝ WC (Λαχαναγοράς –Κρεαταγοράς- χώρος Α΄ Τελωνείου)ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΚΚΛΗΣΙΑ- ΦΥΛΑΚΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.» με
σφραγισμένες προσφορές .
ΑΡΘΡΟ 2.
Για τους σκοπούς της παρούσας Διακήρυξης εφαρμόζονται οι εξής ορισμοί:
α. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
- ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ν.ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310764023
- FAX: 2310760076
- E-MAIL: [email protected]
β. ΑΝΑΔΟΧΟΣ/ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώθηκε ο
Διαγωνισμός και θα κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση και να παρέχει τις υπηρεσίες καθαριότητας.
γ. ΣΥΜΒΑΣΗ : Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (της
ΚΑ.Θ. Α.Ε. και του αναδόχου παρόχου των υπηρεσιών) για τις προκηρυσσόμενες υπηρεσίες
καθαριότητας. H σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη του
Διαγωνισμού και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Η σύμβαση αυτή θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της ΚΑΘ
Α.Ε. για παράταση για ένα ( 1 ) ακόμη έτος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις .
δ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ της σύμβασης είναι η ελληνική.
ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση
των νομίμως υποβληθείσων προσφορών θα διενεργηθεί την 23/12/2014 στην έδρα της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
στη
Ν. Μενεμένη - Θεσσαλονίκη ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, που έχει
συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
Αποκλείεται περαιτέρω παράταση, πέραν της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας.
4
ΑΡΘΡΟ 3.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή για την «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ -ΤΩΝ WC (Λαχαναγοράς –Κρεαταγοράς- χώρος Α΄
Τελωνείου)-
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ
ΧΩΡΟΙ
ΤΩΝ
ΠΥΡΗΝΩΝ
ΤΗΣ
ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ- ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΚΚΛΗΣΙΑ- ΦΥΛΑΚΙΩΝ ΤΗΣ
Κ.Α.Θ. Α.Ε.» για ένα έτος με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της ΚΑΘ Α.Ε. για παράταση για ένα
(1) ακόμη έτος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
ΑΡΘΡΟ 4.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αντίτυπα της Διακήρυξης αυτής δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη γραμματεία της
Κ.Α.Θ. Α.Ε., και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier, μέχρι την 19/12/2014.
Επιπροσθέτως παραλαβή μπορεί να γίνει με εγγραφή σε αποθηκευτικό χώρο ψηφιακής εγγραφής με
ευθύνη του ενδιαφερόμενου .
Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή της Διακήρυξης θα γίνει έναντι καταβολής στην Κ.Α.Θ. Α.Ε. ποσού
20,00€ και παραλαβής σχετικής απόδειξης παραλαβής με αριθμό πρωτοκόλλου.
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την προσκόμιση του προαναφερόμενου
σχετικού αριθμού πρωτοκόλλου και η μη προσκόμιση αυτού, μαζί με το συνοδευτικό έγγραφο
υποβολής (συνοδευτική επιστολή), εκτός του ενιαίου φακέλου κρίνεται ως απαράδεκτη και ως εκ
τούτου θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού.
Επιπροσθέτως δύναται οι ενδιαφερόμενοι να
καταθέτουν το ανωτέρω ποσό στον υπ’ αριθμ.
6085040030660 λογαριασμό της Κ.Α.Θ. Α.Ε. στην Τράπεζα Πειραιώς της Ελλάδος , όπου θα
αναφέρεται ευκρινώς το όνομα του καταθέτη.
Το ποσό, δεν επιστρέφεται.
Το ηλεκτρονικό αρχείο της Διακήρυξης θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα (www.kath.gr). Τυχόν
διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν θα δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και
αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές.
Η αναζήτηση των διευκρινίσεων-τροποποιήσεων θα γίνεται με βάση τον αριθμό της Διακήρυξης.
Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω courier, η Κ.Α.Θ. Α.Ε. δεν έχει καμία απολύτως
ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας
σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν
οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην η Κ.Α.Θ. Α.Ε. και να ζητήσουν νέο πλήρες
αντίγραφο.
5
Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του
παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες
ΑΡΘΡΟ 5.
Συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του Διαγωνισμού,
δίδονται μόνο εφόσον ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους, και μόνο εγγράφως και ενυπογράφως,
μετά από σχετικό γραπτό αίτημα των ενδιαφερομένων. Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από
τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού
μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 23
παρ. 2 περ. α΄ της παρούσης Διακήρυξης, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της
εκπνοής της ως άνω προθεσμίας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές
πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής
των προσφορών χωρίς ο προσφέρων να έχει δυνατότητα υποβολής της ένστασης του άρθρου 23 παρ
2 περ α΄ της παρούσας.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
Θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σχετικά με όλες τις διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες
που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους (μέσω fax ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
αναφέροντας το θέμα και τον αριθμό της Διακήρυξης) εντός του προαναφερθέντος διαστήματος και
εφόσον έχουν παρασχεθεί έγκαιρα και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας (fax, e-mail).
Επίσης τυχόν Συμπληρωματικές Πληροφορίες και διευκρινίσεις θα δημοσιεύονται και στην
ιστοσελίδα (www.kath.gr). και αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Κ.Α.Θ. Α.Ε. και θα κατατίθενται
στην γραμματεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε. όπου θα ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού.
Αναφέρεται ότι αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου παραλήπτη η ενημέρωσή του για τυχόν
διευκρινίσεις – τροποποιήσεις. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους
διοίκησης της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
Οι παρεχόμενες από την Κ.Α.Θ. Α.Ε. διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της
Διακήρυξης.
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της Διακήρυξης του
Διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
Η άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού δεν κωλύει τη συμμετοχή σε αυτόν.
6
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) προϋποθέτει και αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι
ο διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση της παρούσας Διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του
Διαγωνισμού, καθώς και των επί τόπου συνθηκών της παροχής της προμήθειας και εγκατάστασης .
Παράλειψη του αναδόχου για την πλήρη ενημέρωσή του και τη συλλογή κάθε πληροφορίας και
στοιχείου που αφορά στους όρους του παρόντος Διαγωνισμού, καθώς και την εκτέλεση και συνθήκες
παροχής της προμήθειας και εγκατάστασης δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη
συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
ΑΡΘΡΟ 6.
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η παραλαβή της Διακήρυξης γίνεται με ευθύνη κάθε Υποψηφίου είτε αυτοπροσώπως είτε με
ταχυμεταφορά (courier) με δαπάνη του υποψηφίου. Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης
μέσω ταχυμεταφοράς (courier), η Κ.Α.Θ. Α.Ε. δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και
σωστή παράδοση της Διακήρυξης.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο
με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως Επωνυμία, Διεύθυνση, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Φαξ, Email) έτσι
ώστε η Κ.Α.Θ. Α.Ε. να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για
την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’
αυτής.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος παραλάβει την Διακήρυξη από το διαδίκτυο , η Κ.Α.Θ. Α.Ε. δεν
έχει καμία υποχρέωση να ενημερώσει για τυχούσες αλλαγές ή διευκρινήσεις πέραν αυτών που θα
αναρτήσει στο site www.kath.gr .
Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου και τις ενδεχόμενες
συνέπειές τους, την ευθύνη φέρει ο Υποψήφιος.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας, καθώς και
τον συνολικό αριθμό σελίδων της Διακήρυξης και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να
το γνωρίσουν εγγράφως στη Κ.Α.Θ. Α.Ε. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά
της Διακήρυξης
του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος
αντιγράφου αυτής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 7.
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον Διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν :
(1) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη
Νομοθεσία της Ελλάδος ή κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού
7
Οικονομικού Χώρου (EOX) ή κρατών μελών που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. και έχουν
την κεντρική διοίκησή τους ή την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του
Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος – μέλος που έχει την Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή τέλος σε τρίτες χώρες που έχουν
συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.
(2) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, εφόσον
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.
(3) Συνεταιρισμοί
Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να
πράξει αυτό εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον τούτο ζητηθεί από την ΚΑΘ Α.Ε. ή η
λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Β. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα πρέπει:
Να είχαν αναλάβει την τελευταία τριετία την καθαριότητα μεγάλων κτιριακών συγκροτημάτων,
χώρων διακίνησης εμπορευμάτων, Δημοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α., Δημοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και μεγάλων ιδιωτικών
Επιχειρήσεων.
Γ. ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ:
1)
Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των επιπροσθέτων όρων συμμετοχής.
2)
Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από Διαγωνισμούς Υπηρεσιών του Δημοσίου με
απόφαση της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.
3)
Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε Δημόσιους Διαγωνισμούς με
απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα.
4)
Όσοι έχουν εις βάρος των, αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σύμφωνα με το
άρθρο 43 του π.δ. 60/07 καθώς και για: υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία,
δόλια χρεωκοπία, παράβαση του αγορανομικού κώδικα σχετική με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
5)
Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή φόρων,
εισφορών, κοινωνικής ασφάλισης και τελών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή την
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκαταστημένοι .
6)
Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί
με κάθε μέσο από την Κ.Α.Θ. Α.Ε. .
7)
Όσοι τελούν υπό πτώχευση ή εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και όσοι τελούν υπό διαδικασία πτώχευσης ή
8
εκκαθάρισης (κοινή του Ν. 2190/20 ή ειδική του Ν. 1892/90) ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή
οποιαδήποτε ανάλογη διαδικασία σύμφωνα με την ελληνική
νομοθεσία ή την νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης τους .
8)
Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις ή βρίσκονται σε αντίστοιχες με τις παραπάνω καταστάσεις.
9)
Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
10)
Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις
ΑΡΘΡΟ 8.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Ο κάθε συμμετέχων δύναται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό με υπεργολάβους. Στην
περίπτωση αυτή ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει , επί ποινή αποκλεισμού , να καταθέσει υπεύθυνη
δήλωση του ιδίου αλλά και του υπεργολάβου του περί συμμετοχής του στον διαγωνισμό με
υπεργολάβο καθώς και τα αντίστοιχα απαιτούμενα έγγραφα – παραστατικά για τον υπεργολάβο,
όπως περιγράφονται κατωτέρω.
1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Σε περίπτωση που συμμετέχων, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, έχει την έδρα του εκτός Θεσσαλονίκης
υποχρεούται, με την προσφορά του στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, να ορίσει εγγράφως,
νόμιμο εκπρόσωπο και αντίκλητο στη Θεσσαλονίκη, από την υποβολή της συμμετοχής και καθ’ όλη
τη διάρκεια της διενέργειας του Διαγωνισμού και της παροχής της προμήθειας.
Στην περίπτωση δικαιολογητικών που είτε δεν επικυρώνονται είτε είναι από έγγραφα προερχόμενα
από το διαδίκτυο, κτλ, θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ότι είναι πιστά αντίγραφα εκ των
πρωτοτύπων.
Σε κάθε περίπτωση όλες οι κατηγορίες των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, θα υποβάλλουν το
γραμμάτιο είσπραξης του τέλους συμμετοχής στο διαγωνισμό (ύψους 20,00€) καθώς και την σχετική
απόδειξη παραλαβής της Διακήρυξης με αριθμό πρωτοκόλλου.
Επισημαίνεται
ότι
η
συμμετοχή
στο
διαγωνισμό
προϋποθέτει
την
προσκόμιση
του
προαναφερόμενου σχετικού αριθμού πρωτοκόλλου και του γραμματίου είσπραξης και η μη
προσκόμιση αυτών, μαζί με το συνοδευτικό έγγραφο υποβολής (συνοδευτική επιστολή), εκτός
του ενιαίου φακέλου κρίνεται ως απαράδεκτη και ως εκ τούτου θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού.
9
Όλοι οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού , μαζί με
την προσφορά τους σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
Α. Έλληνες Πολίτες
1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. και
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.
2.Παραστατικά νόμιμης εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια
αντιπροσώπων.
3. Έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται, από το οποίο
να προκύπτει η δραστηριότητα της επιχείρησης/εταιρείας σε παροχή παρόμοιας
προμήθειας ή και υπηρεσίας.
4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών, εκκαθαριστικά σημειώματα και Ε3
των 3 προηγούμενων οικονομικών χρήσεων (2011-2012-2013) από τα oποία να
προκύπτει ότι ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τριετίας, είναι τουλάχιστον
ίσος με το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού (άνευ Φ.Π.Α.).
Οι ισολογισμοί, τα εκκαθαριστικά σημειώματα και τα Ε3 θα συνοδεύονται από
υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών από παροχή προμήθειας παρεμφερούς
αντικειμένου .
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος συμμετέχει με υπεργολάβο ή σε κοινοπραξία
τότε θα προσμετρηθεί και ο κύκλος εργασιών του υπεργολάβου ή του κάθε μέλους
της κοινοπραξίας αντίστοιχα.
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά
με τη προμήθεια, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο
τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά
επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα λειτουργίας του.
5 . Αντίγραφα φορολογικών εντύπων Ε3 τελευταίας τριετίας( χρήσης 2011-20122013). Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα
σχετικά με τη προμήθεια, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση
κατά νόμο φορολογικών εντύπων Ε3 τελευταίας τριετίας, υποβάλλει τα αντίστοιχα
κατά το διάστημα λειτουργίας του.
6. Δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των συνθηκών και της χωροταξίας της ΚΑΘ
Α.Ε.
10
7. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι
προσφέροντες.
β. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι
προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της
29.1.1998, σελ. 1).
2. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο
3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358
της 31.12.1998, σελ. 2).
3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C
316 της 27.11.1995, σελ. 48).
4. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991,
σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ.
76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το
ν. 3424/2005 (Α΄305).
5. Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας.
6. Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας .
γ. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν
τελούν:
1. σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε ανάλογη
κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.
2. Υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του Ν.
1892/90 και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
11
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.
δ.
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους
είναι:
1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
ε. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους
είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.
στ. Nα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
1. Δεν έχουν επιβληθεί νομικοί περιορισμοί λειτουργίας στην επιχείρηση
από φορείς του δημοσίου.
2. Δεν έχει επιβληθεί στο συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από
Διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.
3. Δεν έχουν απολέσει το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους
διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ , ΝΠΙΔ ή Α.Ε του
Δημοσίου, καθώς επίσης ότι δεν έχουν αποκλειστεί από αντίστοιχη Αρχή της
χώρας όπου έχουν την έδρα τους.
Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο
λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό
διάστημα.
4. Ότι δεν έχουν διαπράξει παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία,
την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας, ούτε έχουν διαπράξει
επαγγελματικό παράπτωμα
συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική
τους ιδιότητα, ούτε έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις του άρθρ. 68 § 6 Ν. 3863/2010
όπως ισχύει.
ζ.
Nα δηλώνεται ότι:
1.
Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
Διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ότι
παραιτούνται από κάθε δικαίωμα προσβολής της Διακήρυξης με νόμιμα μέσα στα
Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια.
2. Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους ( σχετικά με έξοδα
που κατέβαλαν για την δημιουργία και κατάθεση του φακέλου της προσφοράς
τους ) για την οποιαδήποτε απόφαση της Κ.Α.Θ. Α.Ε. σχετικά με το αποτέλεσμα
του Διαγωνισμού.
12
3.
Αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη
προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο της
κατακύρωσης σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.
Β. Αλλοδαποί
1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. και
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.
2. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων.
3. Έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται, από την οποία
να προκύπτει η δραστηριότητα της επιχείρησης/εταιρείας σε παροχή παρόμοιας
προμήθειας.
4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών, εκκαθαριστικά σημειώματα και Ε3
των 3 προηγούμενων οικονομικών χρήσεων (2011-2012-2013) από τα oποία να
προκύπτει ότι ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τριετίας, είναι τουλάχιστον
ίσος με το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού (άνευ Φ.Π.Α.).
Οι ισολογισμοί, τα εκκαθαριστικά σημειώματα και τα Ε3 θα συνοδεύονται από
υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών από παροχή προμήθειας παρεμφερούς
αντικειμένου .
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος συμμετέχει με υπεργολάβο ή σε κοινοπραξία
τότε θα προσμετρηθεί και ο κύκλος εργασιών του υπεργολάβου ή του κάθε μέλους
της κοινοπραξίας αντίστοιχα.
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με
τη προμήθεια, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο
τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά
επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα λειτουργίας του.
5 . Αντίγραφα φορολογικών εντύπων Ε3 τελευταίας τριετίας( χρήσης 2011-20122013). Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά
με τη προμήθεια, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο
φορολογικών εντύπων Ε3 τελευταίας τριετίας, υποβάλλει τα αντίστοιχα κατά το
διάστημα λειτουργίας του.
6. Δήλωση ότι έλαβε γνώση όλων των συνθηκών και της χωροταξίας της ΚΑΘ
Α.Ε.
7. Υπεύθυνη δήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην
οποία:
13
α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν
οι προσφέροντες.
β. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι
προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για :
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της
29.1.1998, σελ. 1).
2. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο
3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της
31.12.1998, σελ. 2).
3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C
316 της 27.11.1995, σελ. 48).
4. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991,
σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ.
76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το
ν. 3424/2005 (Α΄305).
5. Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας.
6. Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
γ. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν
τελούν:
1. σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη
κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.
2. Υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του
Ν. 1892/90 και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης κατά την νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης τους .
δ. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους
14
είναι:
1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
ε. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους
είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας
του Διαγωνισμού.
στ. Nα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
1. Δεν έχουν επιβληθεί νομικοί περιορισμοί λειτουργίας στην επιχείρηση
από φορείς του δημοσίου.
2. Δεν έχει επιβληθεί στο συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από
διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας καθώς επίσης ότι δεν έχουν αποκλειστεί από αντίστοιχη Αρχή
της χώρας όπου έχουν την έδρα τους .
3. Δεν έχουν απολέσει το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους
διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠΔΠ , ΝΠΙΔ ή Α.Ε του
Δημοσίου.
Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο
λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό
διάστημα.
4. Ότι δεν έχουν διαπράξει παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας, ούτε έχουν διαπράξει
επαγγελματικό παράπτωμα
συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους
ιδιότητα, ούτε έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις του άρθρ. 68 § 6 Ν. 3863/2010 όπως
ισχύει.
ζ. Να δηλώνεται ότι :
1. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
Διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ότι
παραιτούνται από κάθε δικαίωμα προσβολής της Διακήρυξης με νόμιμα μέσα στα
Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια.
2. Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους, για την
οποιαδήποτε απόφαση της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
σχετικά με το αποτέλεσμα του
Διαγωνισμού.
3. Αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη
προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο της
15
κατακύρωσης σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.
Σε περίπτωση που από κάποια χώρα βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδεται κάποιο έγγραφο
ή πιστοποιητικό, από τα ανωτέρω απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από
υπεύθυνη
δήλωση
ενώπιον
αρμόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής
αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής
ή προέλευσης.
Γ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
1. Ημεδαπά Νομικά πρόσωπα
.
Α. Τα Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή ΙΚΕ υποβάλλουν:
Όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν και οι Έλληνες Πολίτες και επιπροσθέτως :
ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας.
ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρείας.
Πρόσφατο κωδικοποιημένο, καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή.
Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να
προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης
αυτού.
Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο Διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε
συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.
Μετοχολόγιο ή αντίστοιχα βιβλίο εταίρων εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες από το
οποίο θα προκύπτει ότι μέλη ή μέτοχοί των, δεν μετέχουν στο Διαγωνισμό και ως μέλη ή μέτοχοι
συμμετέχουσας στο Διαγωνισμό άλλης ατομικής επιχείρησης ή προσωπικής εταιρείας ή Ε.Π.Ε. ή
ανώνυμης εταιρείας ή ως μέλος συμμετέχουσας στο Διαγωνισμό ένωσης προσώπων ή Κοινοπραξίας
ή ΙΚΕ, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής.
Β. Tα Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) υποβάλλουν:
Όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν και οι Έλληνες Πολίτες και επιπροσθέτως:
Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και
όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.
Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις
16
περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. , Ε.Ε. , ΙΚΕ και από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο, στις περιπτώσεις Α.Ε.
2. Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
Όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν και οι αλλοδαποί Πολίτες.
Επιπροσθέτως, ανάλογα με τη μορφή τους, υποβάλλουν αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και
πιστοποιητικά, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από
τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα
μητρώα εταιρειών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που
ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς.
Σε περίπτωση που από κάποια χώρα βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδεται κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό
από τα ανωτέρω απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή
προέλευσης.
Δ. Συνεταιρισμοί
Κατά περίπτωση, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που προβλέπονται για Έλληνες Πολίτες –
Αλλοδαπούς Πολίτες και Νομικά Πρόσωπα.
Διευκρινίζεται ότι: το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις
υπογράφονται απ’ αυτόν.
Ε. Ενώσεις - συμπράξεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Κατά περίπτωση, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που προβλέπονται για Έλληνες Πολίτες –
Αλλοδαπούς Πολίτες και Νομικά Πρόσωπα, για τον κάθε προμηθευτή υπηρεσιών, που συμμετέχει
στην ένωση - σύμπραξη.
Σε περίπτωση Ένωσης - σύμπραξης ελέγχονται, η σύμπραξη με τα λοιπά μέλη της ένωσης, το
ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους και η αλληλέγγυα ευθύνη εκάστου μέλους εις ολόκληρον τα οποία
πρέπει να αναγράφονται.
Η Ένωση- σύμπραξη προμηθευτών υποβάλλει Δήλωση σύστασης ένωσης- σύμπραξης
προμηθευτών, στην οποία α) θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους
συμμετέχοντες, ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της
προσφοράς, το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους και η αλληλέγγυα ευθύνη εκάστου μέλους εις
ολόκληρον, β) θα φαίνεται ο εκπρόσωπος της ένωσης - σύμπραξης έναντι της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και το
πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.
17
Η προσφορά που υποβάλλεται είναι μία και κοινή για όλους, υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από
όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την Ένωση - σύμπραξη, είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της προμήθειας που αναλαμβάνει κάθε
μέλος της Ένωσης - σύμπραξης στο σύνολο της προσφοράς καθώς και ο τρόπος συνεργασίας των
μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση της προμήθειας του υλικού.
Η Ένωση - σύμπραξη δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλει προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση - σύμπραξη είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί
συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η προμήθεια, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της προμήθειας.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να δηλώνεται ένα μέλος ως συντονιστής ο οποίος είναι
ταυτόχρονα υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης - σύμπραξης
με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά την Προσφορά και όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού και να
εκπροσωπεί την Ένωση - σύμπραξη και τα μέλη της έναντι της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης- σύμπραξης ευθύνεται εις ολόκληρον.
Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσής της.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης
- σύμπραξης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης - σύμπραξης κατά το χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της
κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Αν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης
της προμήθειας, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την
ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης - σύμπραξης μπορούν και στις δύο περιπτώσεις να προτείνουν
αντικατάσταση.
Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Α.Θ. Α.Ε. ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Σε διαφορετική περίπτωση τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Κάθε μέλος της Ένωσης - σύμπραξης υποχρεούται να καταθέσει όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που προβλέπονται για Έλληνες Πολίτες – Αλλοδαπούς Πολίτες
και Νομικά Πρόσωπα, πλην της εγγύησης συμμετοχής, η οποία μπορεί να είναι είτε στο όνομα όλων
των μελών της Ένωσης - σύμπραξης, είτε στο όνομα ενός τούτων, πλην όμως τότε θα περιλαμβάνει
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης - σύμπραξης.
2. Δικαιολογητικά υλικοτεχνικής υποδομής
Όλες οι κατηγορίες των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ήτοι: Έλληνες Πολίτες – Αλλοδαποί
Πολίτες- Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα – Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα – Συνεταιρισμοί –Ενώσεις
18
Παρόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού και κατάπτωσης
της εγγύησης συμμετοχής υπέρ της ΚΑΘ Α.Ε. να υποβάλλουν, με την προσφορά τους , σε
ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών υλικοτεχνικής υποδομής :
1.
Έγγραφη αναφορά-κατάλογο Δημοσίων ή Ιδιωτικών Οργανισμών σύναψης σύμβασης
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας συνοδευόμενη έγγραφη βεβαίωση αυτών όπου εμφανίζεται η καλή
εκτέλεση του έργου (συστατική επιστολή).
2. Πιστοποιητικό ΙSO σε ισχύ της σειράς 9001-2008 από πιστοποιημένο Οργανισμό.
3. Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε ισχύ.
4. Πιστοποιητικό ΙSO σε ισχύ της σειράς 14001-2004 από πιστοποιημένο Οργανισμό.
5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι
ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό, τεχνικά
μέσα κ.λ.π.) για την εκτέλεση της σύμβασης. Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω στοιχείων
προσκομίζονται:
α. Πρόσφατη Κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα, θεωρημένη από
αρμόδια αρχή, όπου να φαίνεται ότι η εταιρία απασχολεί τουλάχιστον 10 άτομα προσωπικό.
Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο θα πρέπει να πληροί τα κάτωθι:
Άνδρες-γυναίκες >25 ετών.
Ένα (1 ) χρόνο προϋπηρεσία.
6. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι, σε περίπτωση οριστικής κατακύρωσης του
διαγωνισμού, θα κατατεθεί Ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης για κάθε
απώλεια ή ζημία θετική ή αποθετική ή και έμμεση που θα υποστεί η ΚΑΘ Α.Ε. και που θα
προέρχεται από ολιγωρία ή πλημμελή εκτέλεση εργασιών του προσωπικού της αναδόχου εταιρίας ,
εκ ποσού # 1.000.000,00 # € συνολικά για την περίοδο της διάρκειας των υπηρεσιών καθαριότητας,
το οποίο θα καταθέσει υποχρεωτικά –επί ποινή εκπτώσεώς του και κατάπτωσης της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής- ως απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υπογραφή της σύμβασης.
7. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι, σε περίπτωση οριστικής κατακύρωσης του
διαγωνισμού, θα διαθέτει στην ΚΑΘ Α.Ε. επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης στέγνωσης δαπέδων για
τον καθαρισμό των εσωτερικών βιομηχανικών δαπέδων 1φορά/2 εβδομάδες με πιθανή ημέρα τη
Παρασκευή, το οποίο είναι υποχρεωμένος να διαθέσει και να λειτουργήσει με δαπάνες της ΚΑΘ
Α.Ε. μόνο ως προς τα απορρυπαντικά, εντός των κοινοχρήστων χώρων της.
Οι διαστάσεις του μηχανήματος ορίζονται 1,5m μήκος – 1m πλάτος. Σε κάθε περίπτωση
στην υπεύθυνη δήλωση θα ορίζεται ότι οι προδιαγραφές του μηχανήματος που θα διατεθεί, θα
καλύπτει όλες τις ανάγκες της ΚΑΘ Α.Ε. σύμφωνα με την υπάρχουσα χωροταξία.
19
Η διάθεση του επικαθήμενου μηχανήματος πλύσης στέγνωσης δαπέδων, κατά τα ανωτέρω
ορίζεται ως ελάχιστη αναγκαία απαίτηση. Στην προαναφερομένη δήλωση ο προσφέρων θα
δηλώνει ότι αναλαμβάνει πλήρως όλα τα έξοδα συντήρησης – επισκευής του μηχανήματος
καθώς επίσης ότι σε κάθε περίπτωση θα το αντικαθιστά εντός 3 ημερών για κάθε πρόβλημα θα
παρουσιάσει.
8. Υπεύθυνη-ες δήλωση-εις παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του υποψηφίου προμηθευτή, επί
ποινή αποκλεισμού , στην/ις οποία/ες θα δηλώνεται :

Ότι ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των
υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή
των υπαλλήλων του.

Ότι έλαβε γνώση της χωροταξίας καθώς και όλων των συνθηκών που επικρατούν στην
Κ.Α.Θ. Α.Ε. και αξιολόγησε όλες τις απαιτούμενες εργασίες τις οποίες αφού έλαβε υπ’ όψη,
διαμόρφωσε την τεχνική και οικονομική προσφορά τους.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα σε μια ενιαία
συσκευασία εκτός του κυρίως φακέλου της προσφοράς και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο της
προσφοράς με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του
κυρίως φακέλου της προσφοράς.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει με περισσότερες από μία
προσφορές. Για το σκοπό αυτό και προς εξασφάλιση πραγματικών συνθηκών ανταγωνισμού, το
παραπάνω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που υπέβαλε δική του προσφορά, δεν μπορεί να μετέχει στο
Διαγωνισμό και ως μέλος ή μέτοχος συμμετέχουσας στο Διαγωνισμό άλλης ατομικής επιχείρησης ή
προσωπικής εταιρείας ή Ε.Π.Ε., ή Ι.Κ.Ε. ή ανώνυμης εταιρείας ή ως μέλος συμμετέχουσας στο
Διαγωνισμό ένωσης προσώπων ή σύμπραξης ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής.
Σε αυτή την περίπτωση απορρίπτονται όλες οι προσφορές στις οποίες συμμετέχει ή έχει υποβάλλει
ατομικώς ο διαγωνιζόμενος.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών ή η μη συμμόρφωσή
τους με τη Διακήρυξη, συνιστά λόγο αποκλεισμού από το Διαγωνισμό.
Σε κάθε περίπτωση πάντως η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτα ελεύθερη και
ανέλεγκτη κρίση της να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους διευκρινίσεις επί υποβληθέντων
δικαιολογητικών.
20
ΑΡΘΡΟ 9.
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές
μέσα στην προθεσμία, που ορίζεται από την παρούσα Διακήρυξη.
Προσφορές που κατατίθενται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται και περιέρχονται στα γραφεία της
Κ.Α.Θ. Α.Ε. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποστολής ή αυτοπρόσωπης υποβολής
τους, όπως προβλέπεται ανωτέρω, είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή
διενέργειας του Διαγωνισμού.
Οι προσφορές:
Υποβάλλονται και φέρουν, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, αρίθμηση και την
πρωτότυπη υπογραφή του συμμετέχοντα κατά σελίδα στο πρωτότυπο και στο αντίγραφο, είτε
υπάρχει κείμενο στη σελίδα είτε όχι
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή,
κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε
τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο α Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνυποψήφιοι σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα
ορίσει η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών παρουσία τουλάχιστον δύο
(2) μελών της. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του
υποψηφίου ή και ζητήματα προσωπικού απορρήτου και κρίνεται από την Επιτροπή
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών. Για λόγους τήρησης της αρχής της ίσης
αντιμετώπισης των διαγωνιζόμενων δεν μπορεί να ανήκουν στην κατηγορία αυτή
πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με τους όρους αποδοχής και τα κριτήρια αξιολόγησης
της προσφοράς.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο φάκελο
εντός του οποίου εσωκλείονται τρείς (3) επιμέρους ανεξάρτητα σφραγισμένοι φάκελοι, ήτοι:
Φάκελος Δικαιολογητικών – Φάκελος Υλικοτεχνικής Υποδομής
– Φάκελος Οικονομικής
Προσφοράς. Οι τρεις επιμέρους φάκελοι θα υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο
φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ » και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε
περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.
21
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν, επί ποινή απαραδέκτου, αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι
είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Οι προσφορές συνοδεύονται και κατά την υποβολή τους και από σχετικό έγγραφο υποβολής
(συνοδευτική επιστολή) για πρωτοκόλλησή τους εκτός του ενιαίου φακέλου.
ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στο κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς, επί ποινή αποκλεισμού:
Η λέξη « ΠΡΟΣΦΟΡΑ », με κεφαλαία γράμματα.
Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό « ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ Τ.Κ. 54628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ».
Ο αριθμός της Διακήρυξης ………………………. και ο τίτλος του έργου του Διαγωνισμού
«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ -ΤΩΝ WC (Λαχαναγοράς –Κρεαταγοράς- χώρος Α΄ Τελωνείου)ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΚΚΛΗΣΙΑ- ΦΥΛΑΚΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.» για
ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της ΚΑΘ Α.Ε. για παράταση για ένα ( 1 ) ακόμη
έτος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με κριτήριο αξιολόγησης: την χαμηλότερη τιμή».
Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού ……….. ημέρα ………… και ώρα…………….
Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail).
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΙ
Κάθε επιμέρους υποφάκελος προσφοράς θα πρέπει να αναφέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
και επιπλέον και τις ενδείξεις τις οποίες αυτός αφορά αντιστοίχως .
1. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον υποφάκελο δικαιολογητικών εσωκλείονται όλα τα δικαιολογητικά τα οποία στο άρθρο 8 της
παρούσης Διακήρυξης αναφέρονται ως ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στον δε
υποφάκελο αναγράφεται και η ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
2. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Στον υποφάκελο Υλικοτεχνικής υποδομής εσωκλείονται όλα τα δικαιολογητικά τα οποία στο
άρθρο 8 της παρούσης Διακήρυξης αναφέρονται ως ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ, στον δε υποφάκελο αναγράφεται και η ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα
συνεπάγεται τον αποκλεισμό του προμηθευτή εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν
ελλιπή ή ανακριβή.
22
3. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον υποφάκελο οικονομικής προσφοράς εσωκλείονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς,
τα οποία αναφέρονται ως οικονομική προσφορά και αφορούν το σύνολο του έργου στον δε
υποφάκελο αναγράφεται και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Ο κάθε ένας από τους επί μέρους υποφάκελους θα φέρει τα αυτά στοιχεία που αναγράφονται
στον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς επίσης και τις επιμέρους ενδείξεις κατά τα ανωτέρω και επί
ποινή αποκλεισμού.
ΑΡΘΡΟ 10.
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές και να απορριφθούν , οι προσφορές πρέπει:
1. Να είναι δακτυλογραφημένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα ή σε
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ε.Ε. συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. Σε
περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά
αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά μόνο εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.
Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν μεταφρασθεί επισήμως
στην ελληνική γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού.
2. Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 11.
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πλήρη. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών λόγω μη κατάθεσης ή
μη συμμόρφωσης με την Διακήρυξη, που θα διαπιστωθεί, μετά από έλεγχο της Επιτροπής
Διενέργειας του Διαγωνισμού, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος από τον Διαγωνισμό.
Σε κάθε περίπτωση πάντως η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτα ελεύθερη και
ανέλεγκτη κρίση της να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους διευκρινίσεις επί υποβληθέντων
δικαιολογητικών.
ΑΡΘΡΟ 12.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες
από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού .
23
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερών, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον :
α) τούτο ζητηθεί από την Κ.Α.Θ. Α.Ε., πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημέρες μετά την αρχική λήξη της και
β) οι διαγωνιζόμενοι αποδεχθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους.
Σε αυτή την περίπτωση οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό
χρονικό διάστημα.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα του Διαγωνισμού ματαιώνονται, εκτός εάν η Κ.Α.Θ. Α.Ε. κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογημένα ότι, η συνέχιση του Διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους,
είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του Διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν
τις προσφορές τους.
ΑΡΘΡΟ 13.
ΤΙΜΕΣ
Η προσφερόμενη τιμή (με και άνευ ΦΠΑ):
α. θα δοθεί υποχρεωτικά σε επίσημο νόμισμα της χώρας (ευρώ) για το έργο : «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
WC
(Λαχαναγοράς
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ
ΧΩΡΟΙ
–ΚρεαταγοράςΤΩΝ
χώρος
ΠΥΡΗΝΩΝ
ΤΗΣ
Α΄
Τελωνείου)-
ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ-
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΚΚΛΗΣΙΑ- ΦΥΛΑΚΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.» με κριτήριο
αξιολόγησης: την χαμηλότερη τιμή.
συνολική τιμή και αναλυτικά για το 1ο έτος και για το έτος προαίρεσης, ως εξής :
α) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 2 ΕΤΗ)
Τιμή (άνευ ΦΠΑ )
ΦΠΑ ….%
{ένα (1) +έτος προαίρεσης}
…………
Τιμή (με ΦΠΑ )
{ένα (1) +έτος προαίρεσης}
………………
………….
β) Για το 1ο έτος
Τιμή ανά μήνα (άνευ ΦΠΑ)
…………
Τιμή για το ένα (1) έτος (άνευ ΦΠΑ)
ΦΠΑ ….%
………………
ΦΠΑ ….%
Τιμή ανά μήνα ( με ΦΠΑ)
………….
Τιμή για το (1) έτος (με ΦΠΑ)
24
…………
………………
………….
γ) Για το έτος προαίρεσης
Τιμή ανά μήνα (άνευ ΦΠΑ)
ΦΠΑ ….%
…………
………………
Τιμή (άνευ ΦΠΑ )
ΦΠΑ ….%
για το έτος προαίρεσης
…………
Τιμή ανά μήνα ( με ΦΠΑ)
………….
Τιμή για το έτος (με ΦΠΑ…..% )
για το έτος προαίρεσης
………………
………….
β. Στην προσφορά επιπροσθέτως θα αναφέρεται ευκρινώς η αμοιβή
( άνευ ΦΠΑ ) ανά
εργατοώρα :
σε καθημερινές:
σε αργίες:
σε νυχτερινές:
σε αργίες – νυχτερινές:
Επισημαίνεται ότι το σύνολο των ωρών της παρεχόμενης υπηρεσίας θα είναι σε απόλυτη
συσχέτιση με την υποβαλλόμενη οικονομική προσφορά και για τα 2 έτη ( συμβατικό έτος και
έτος προαίρεσης).
Στην προσφερόμενη τιμή θα συμπεριληφθεί και η διάθεση από τον ανάδοχο στην ΚΑΘ Α.Ε.
ενός επικαθήμενου μηχανήματος πλύσης στέγνωσης δαπέδων ,για όλο το διάστημα της σύμβασης
καθώς και της τυχούσης προαίρεσης της .
Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε
άλλη νόμιμη επιβάρυνση, τα οποία βαρύνουν τον προσφέροντα εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
που βαρύνει την Κ.Α.Θ. Α.Ε. Η καθαρή προσφερόμενη τιμή και ο Φ.Π.Α. αναγράφονται ξεχωριστά,
αριθμητικώς και ολογράφως, ο δε Φ.Π.Α. και ως ποσοστό, ώστε να προκύπτει ως άθροισμα η γενική
συνολική προσφερόμενη τιμή, η οποία επίσης αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως επί ποινή
αποκλεισμού και απορρίψεως της προσφοράς σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού.
Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός διορθώνεται από την υπηρεσία.
Επίσης θα πρέπει να αναγραφεί με τον ίδιο τρόπο και η προσφερόμενη τιμή ανά μήνα.
Η προσφερόμενη τιμή –επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς - δεν πρέπει να είναι κατώτερη
των εκάστοτε προβλεπομένων κατώτερων νόμιμων αποδοχών των εργαζομένων, όπως αυτές
ρυθμίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική εργατική νομοθεσία
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει – επί ποινή απορρίψεώς της προσφοράς - να υποβάλλεται με
αναλυτική αναφορά του αριθμού των απασχολούμενων εργαζομένων, των απαιτούμενων ημερών
και ωρών εργασίας και των κονδυλίων που την συνθέτουν, δηλ. συγκεκριμένως σε αυτήν πρέπει να
25
αναφέρονται ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν, οι απαιτούμενες ημέρες και ώρες
εργασίας, σε ετήσια βάση το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως
νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων, σε ετήσια βάση το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με
βάση τα προϋπολογισμένα ποσά, σε ετήσια βάση διοικητικό κόστος καθώς επίσης σε ετήσια βάση το
εργολαβικό όφελος.
Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές ή η συνολική τιμή
ή όλα τα προαναφερόμενα κονδύλια που τις συνθέτουν απορρίπτονται.
Οι προσφερόμενες τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για οιονδήποτε λόγο καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης ακόμη και αν υπάρξει παράταση, δοθέντος ότι, ο Ανάδοχος αναγνωρίζει τον κίνδυνο
απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως πιθανό ενδεχόμενο και τον αποδέχεται και
παραιτείται από κάθε ενδεχόμενο δικαίωμά του για αναπροσαρμογή των προσφερθεισών τιμών για
οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και ανωτέρας βίας.
Εάν προκύπτει διαφορά ως προς το ποσό της προσφερόμενης τιμής μεταξύ εκείνης που
αναγράφεται αριθμητικώς με την ολογράφως αναφερόμενη, υπερισχύει το ποσό της ολογράφως
αναγραφόμενης.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε επίσημο νόμισμα της χώρας (ΕΥΡΩ) ή που καθορίζουν
σχέση επισήμου νομίσματος (ΕΥΡΩ) προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η αναγραφή της τιμής μπορεί να γίνεται με δύο τουλάχιστον ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία
εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο
(2) δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 5 και προς
τα κάτω εάν είναι μικρότερο του 5.
Επισημαίνεται ότι , εάν οι προσφορές είναι ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό της
Καθαριότητας, η Κ.Α.Θ. Α.Ε. μπορεί να απορρίψει τις προσφορές αυτές, αφού προηγουμένως
ζητήσει γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς.
Εφόσον η Κ.Α.Θ. Α.Ε. διαπιστώσει ότι, η προσφερόμενη τιμή είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω
χορήγησης
κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται
αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση μόνο μετά από διαβούλευση και
εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει εντός προθεσμίας που τάσσει η Κ.Α.Θ. Α.Ε. ότι
η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια.
Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται επι ποινή
απορρίψεως της προσφοράς να παρέχουν αυτά.
Επισημαίνεται ότι
26
1)
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών,
οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο εάν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε
κατά την ενώπιων τους διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική
γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
2)
Βαρύνουν τον ανάδοχο όλα τα μέσα της καθαριότητας (όπως π.χ. ενδεικτικώς
απορρυπαντικά, χαρτιά υγείας, εργαλεία μηχανήματα, επισκευές, καύσιμα και συντήρηση αυτών,
πάσης φύσεως αναλώσιμα υλικά κ.τ.λ.) οι στολές και ο εξοπλισμός των εργαζομένων, οι
ασφαλιστικές κρατήσεις και νόμιμες εισφορές του προσωπικού καθώς και κάθε νόμιμη
ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία
βαρύνει τον ανάδοχο καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, η οποία είναι αναγκαία ή απαιτείται για την
άριστη εκ μέρους του εκτέλεση του έργου, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα
Διακήρυξη ή στη Σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 14.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού, την
καθορισμένη ημέρα και ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού.
Προκειμένου για εταιρεία την προσφορά καταθέτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της ή πληρεξούσιος
διορισμένος σύμφωνα με το Καταστατικό της με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο έγγραφο, που
κατατίθεται στην Επιτροπή εκτός του φακέλου κατά την υποβολή της προσφοράς και αφορά τον
συγκεκριμένο Διαγωνισμό άλλως δεν παραλαμβάνεται η προσφορά.
Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης την προσφορά καταθέτει αυτοπροσώπως ο Επιχειρηματίας,
είτε με αντιπρόσωπο, διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο έγγραφο, το οποίο αφορά
τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό που κατατίθεται στην Επιτροπή εκτός του φακέλου κατά την υποβολή
της προσφοράς και αφορά τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό άλλως δεν παραλαμβάνεται η προσφορά.
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζομένων επιχειρήσεων, ή
κοινοπραξιών από τον ίδιο εκπρόσωπο.
Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στον Διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί
με την προσφορά εκτός του φακέλου παραστατικό εκπροσώπησης, άλλως δεν παραλαμβάνεται η
προσφορά .
Ακόμη οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι, αυτές θα περιέρχονται
στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
27
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν
τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν
λαμβάνονται υπόψη.
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των
προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται
από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την
προαναφερόμενη διαδικασία.
Προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο,
εκπρόθεσμα ή όσες δεν γίνονται κατ’ αρχήν τυπικά δεκτές και αποκλείονται από την συμμετοχή τους
στο διαγωνισμό επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν.
ΑΡΘΡΟ 15.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα παραληφθούν από την αρμόδια Επιτροπή του
Διαγωνισμού, ο Πρόεδρος της οποίας θα κηρύξει την έναρξη παραλαβής μισή (½ ) ώρα πριν από
την τακτή ώρα έναρξης του Διαγωνισμού. Η παραλαβή θα συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η
παράδοση προσφορών, που έχει έγκαιρα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή, λόγω του πλήθους των
ενδιαφερομένων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, με
προειδοποίηση λίγων λεπτών της ώρας, μετά δε την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη
προσφορά. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού παρουσία των υποψηφίων των οποίων οι
προσφορές έγιναν καταρχήν τυπικά δεκτές ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
2. Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγμα της
αντίστοιχης Προσφοράς.
3. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες
ΑΡΘΡΟ 16.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή
πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης ή εκείνες οι οποίες δεν έγιναν κατ΄αρχήν τυπικά δεκτές και αποκλείονται από την
συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
28
2. Μονογράφεται και αποσφραγίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ο
κυρίως/ενιαίος φάκελος προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου, μέσα στον οποίο υπάρχουν οι τρείς (3)
επιμέρους σφραγισμένοι υποφάκελοι :
α. των δικαιολογητικών Συμμετοχής
β. των δικαιολογητικών Υλικοτεχνικής Υποδομής και
γ. της Οικονομικής Προσφοράς , τους οποίους και μονογράφει.
3. Οι υποφάκελοι των δικαιολογητικών Υλικοτεχνικής Υποδομής και οικονομικών προσφορών
δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, σφραγίζονται και φυλάσσονται από την Επιτροπή,
προκειμένου αυτοί να αποσφραγιστούν την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την Επιτροπή.
4. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι των δικαιολογητικών Συμμετοχής όλων των
διαγωνιζομένων, τα οποία ελέγχονται και αξιολογούνται ως προς την πληρότητα και ορθότητα τους
σύμφωνα με την Διακήρυξη, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα
στοιχεία των φακέλων κατά σελίδα.
5. Η Επιτροπή, καταγράφει τους προσφέροντες και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής,
σε Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, το οποίο και υπογράφει.
6. Η Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.
7. Αν οι υποφάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής είναι πλήρεις και σύμφωνοι με την
Διακήρυξη, οι διαγωνιζόμενοι γίνονται κατ’ αρχήν δεκτοί στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που κατά
τη διαδικασία του ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών Συμμετοχής προκύψει η ανάγκη
απόρριψης προσφοράς που δεν καλύπτει τις απαιτούμενες από την παρούσα Διακήρυξη
προϋποθέσεις συμμετοχής, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό Πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει και
αιτιολογεί τους ακριβείς λόγους της απόρριψης. Στο ίδιο πρακτικό αναφέρονται και οι
διαγωνιζόμενοι, οι προσφορές των οποίων κρίθηκαν αποδεκτές.
Εάν όλοι ανεξαιρέτως οι διαγωνιζόμενοι, νομίμως εκπροσωπούμενοι, δηλώσουν εγγράφως ότι,
παραιτούνται ανεπιφύλακτα του δικαιώματος υποβολής ενστάσεων ή προσφυγών ή ενδίκων μέσων ή
βοηθημάτων ή εάν η προθεσμία ενστάσεων ή προσφυγών παρέλθει άπρακτη, η Επιτροπή Διενέργειας
του Διαγωνισμού προχωρά στο στάδιο της αποσφράγισης των δικαιολογητικών Υλικοτεχνικής
Υποδομής, όσων διαγωνιζομένων οι προσφορές έγιναν κατ’ αρχήν αποδεκτές, σε ημερομηνία και
ώρα που ορίζει με απόφασή της και την οποία κοινοποιεί σε όλους τους διαγωνιζόμενους των οποίων
οι προσφορές έγιναν κατ’ αρχήν αποδεκτές και δικαιούνται να παρίστανται κατά το άνοιγμα των
δικαιολογητικών Υλικοτεχνικής Υποδομής. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων ή προσφυγών τα
πρακτικά και οι σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και της Επιτροπής
ενστάσεων μαζί με τις ενστάσεις θα διαβιβάζονται ταυτόχρονα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ.
Α.Ε. για λήψη σχετικής απόφασης.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενστάσεις η επιτροπή δύναται να προβεί στο άνοιγμα των
δικαιολογητικών Υλικοτεχνικής Υποδομής στην ίδια συνεδρίαση.
29
8. Με φροντίδα της Επιτροπής, γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους η σχετική εισήγηση με το
πρακτικό της Επιτροπής και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Α.Θ. Α.Ε., με κάθε
πρόσφορο μέσο (FAX, συστημένο έγγραφο, κλπ).
9. Οι φάκελοι των δικαιολογητικών υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και των οικονομικών
προσφορών των διαγωνιζομένων που αποκλείστηκαν στο στάδιο ελέγχου και αξιολόγησης των
δικαιολογητικών Συμμετοχής, παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται από την Επιτροπή μέχρις
ότου παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ή προσφυγών ή ενδεχομένως οι
αποκλεισθέντες, νομίμως εκπροσωπούμενοι, δηλώσουν εγγράφως ότι, παραιτούνται ανεπιφύλακτα
του δικαιώματος υποβολής ενστάσεων ή προσφυγών ή ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων με έγγραφό
τους θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής. Στην περίπτωση αυτή, οι ως άνω προσφορές τους
επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγιστεί, πριν από το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών όσων συνεχίζουν στο Διαγωνισμό.
Αν οι αποκλεισθέντες υποβάλουν ενστάσεις ή προσφυγές ή άλλα ένδικα μέσα η βοηθήματα οι εν
λόγω φάκελοι επιστρέφονται σε αυτούς μετά την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
10.
Οι
σφραγισμένοι
υποφάκελοι
των
δικαιολογητικών
υλικοτεχνικής
Υποδομής,
,
επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με την απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Α.Θ Α.Ε.
μετά τον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών Συμμετοχής, στην αρμόδια Επιτροπή, για την
αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την ειδική πρόσκληση. Κατά την
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών υλικοτεχνικής υποδομής παρουσία των
διαγωνιζομένων, των οποίων δεν απορρίφθηκαν οι προσφορές τους στο προηγούμενο στάδιο της
διαδικασίας, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία αυτών,
κατά σελίδα.
11. Η Επιτροπή, μετά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών υλικοτεχνικής υποδομής ελέγχει
την ύπαρξη και επάρκεια των προσφορών και την συμμόρφωσή τους προς την Διακήρυξη και τις
διαχωρίζει ανάλογα με την συμμόρφωσή τους ή μη προς τους όρους της Διακήρυξης.
Για αυτές που κρίνονται επαρκείς συντάσσει πρακτικό και τα υποβάλλει
στο Διοικητικό
Συμβούλιο προς έγκριση.
12. Οι σφραγισμένοι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης δικαιολογητικών υλικοτεχνικής υποδομής και της έγκρισης από το Δ.Σ., επαναφέρονται
για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με την απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Α.Θ Α.Ε. μετά τον έλεγχο
και αξιολόγηση των δικαιολογητικών υλικοτεχνικής υποδομής στην αρμόδια Επιτροπή, για την
αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την ειδική πρόσκληση. Κατά την
αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών παρουσία των διαγωνιζομένων, των οποίων
δεν απορρίφθηκαν οι προσφορές τους στο προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας, μονογράφονται και
σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία αυτών, κατά σελίδα.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών διαχωρίζονται σε « τυπικά αποδεκτές οικονομικές
προσφορές » και σε « τυπικά μη αποδεκτές οικονομικές προσφορές ». Οικονομικής αξιολόγησης
30
τυγχάνουν μόνον οι «τυπικά αποδεκτές οικονομικές προσφορές» και ανακοινώνονται σε όσους
παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών οι τιμές που
προσφέρθηκαν.
13. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και αξιολόγησης των υποφακέλων των οικονομικών
προσφορών, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό με την εισήγησή της , το οποίο υποβάλλεται
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε., για λήψη σχετικής απόφασης.
Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων ή προσφυγών τα πρακτικά και οι σχετικές εισηγήσεις της
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και της Επιτροπής Ενστάσεων μαζί με τις ενστάσεις θα
διαβιβάζονται ταυτόχρονα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. για λήψη σχετικής απόφασης.
14. Με φροντίδα της Επιτροπής, γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους η σχετική εισήγηση και
το πρακτικό της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και η
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Α.Θ. Α.Ε., με κάθε πρόσφορο μέσο (FAX, συστημένο
έγγραφο, κλπ).
15. Μετά την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρμόδια Επιτροπή
προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 20 σε
ημερομηνία και ώρα που καθορίζει με απόφαση της, με την οποία καλεί τους διαγωνιζόμενους, των
οποίων έγιναν τυπικά δεκτές και αξιολογήθηκαν οι οικονομικές προσφορές και δικαιούνται,
σύμφωνα με τα παρακάτω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των
δικαιολογητικών της κατακύρωσης και να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν,
χωρίς δικαίωμα λήψης αντιγράφων.
Τα δικαιολογητικά για την κατακύρωση προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ
α. Οι φάκελοι των προσφορών επιστρέφονται εφ’ όσον οι ενδιαφερόμενοι, νομίμως
εκπροσωπούμενοι, δηλώσουν εγγράφως ότι, παραιτούνται ανεπιφύλακτα του δικαιώματος υποβολής
ενστάσεων ή προσφυγών ή ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων με έγγραφό τους θεωρημένο για το γνήσιο
της υπογραφής. Αν όμως οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν ενστάσεις ή προσφυγές ή άλλα ένδικα μέσα η
βοηθήματα, οι εν λόγω φάκελοι επιστρέφονται σε αυτούς μετά την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής
απόφασης, χωρίς κανένας από τους διαγωνιζόμενους να έχει δικαίωμα λήψης αντιγράφου προσφοράς
άλλου συνυποψήφιου.
β. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτα ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της να
ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των
προσφερόμενων τιμών, οι δε διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
γ. Όσοι από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν, μετά την αποσφράγιση των προσφορών και κατά
τη διάρκεια της διενέργειας του Διαγωνισμού στο στάδιο στο οποίο μετέχουν, μπορούν να
πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής -
31
δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς και οικονομικών προσφορών) των υποψηφίων, ύστερα από
σχετικό αίτημά τους προς την Επιτροπή και μόνο υπό την προϋπόθεση της τεκμηρίωσης έννομου
συμφέροντος από τον αιτούντα διαγωνιζόμενο. Η πληροφόρηση αυτή γίνεται ενώπιον δύο (2)
τουλάχιστον μελών της Επιτροπής του Διαγωνισμού με επιτόπιο έλεγχο χωρίς δικαίωμα λήψης
αντιγράφων.
δ. Συμπληρώσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής
και δικαιολογητικών Υλικοτεχνικής Υποδομής και της οικονομικής προσφοράς από τους
διαγωνιζόμενους στα στάδια της διενέργειας του Διαγωνισμού δεν επιτρέπονται. Σε κάθε περίπτωση
πάντως η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτα ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της να
ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους διευκρινίσεις επί υποβληθέντων δικαιολογητικών.
ΑΡΘΡΟ 17.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
•
Οι προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά για το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών
και προσφορές για μέρος μόνο των δημοπρατούμενων υπηρεσιών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
•
Οι απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα της Διακήρυξης – δίδονται, εφόσον ζητούνται- από την
ΚΑΘ Α.Ε.- και πρέπει να είναι σαφείς. Προσφορά με γενικές και ασαφείς απαντήσεις, κατά την
κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών, θα αποκλείεται από περαιτέρω
αξιολόγηση.
•
Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς σφραγισμένους φακέλους τα δικαιολογητικά
συμμετοχής, τα δικαιολογητικά Υλικοτεχνικής Υποδομής και την Οικονομική Προσφορά
τοποθετημένα μέσα στον κυρίως φάκελο θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
•
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές ή σε αυτοκόλλητους φακέλους , θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
•
Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη:
α) κάθε προσφορά που είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή
στοιχεία ή/και αιρέσεις,
β) αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,
γ) δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της
παρούσας,
δ) δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ή αυτά δεν συμμορφώνονται προς την
Διακήρυξη και δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό,
ε) δεν περιλαμβάνει αναλυτικά και με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε
οποιοδήποτε άλλο σημείο της προσφοράς, πέραν της οικονομικής προσφοράς,
στ) η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας Διακήρυξης,
ζ) ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των εκατόν είκοσι (120) ημερών από την
32
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
•
Επίσης μπορεί να απορρίπτονται προσφορές, οι οποίες φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε
σχέση με το αντικείμενο της καθαριότητας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 52 του π.δ. 60/2007.
•
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του
Διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους ή προτάσεων που εξομοιώνονται
με αυτές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 18.
ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. Κ.Α.Θ. Α.Ε.
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της , δύναται να εισηγηθεί και το
Δ.Σ. της Κ.Α.Θ. Α.Ε. κατά την ελεύθερη κρίση του καθενός οργάνου και αζημίως δύνανται να
προβούν:
1. Στην κατακύρωση του Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου. Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. δεσμεύεται
από το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μόνο μετά την κοινοποίηση της κατακύρωσης του
αποτελέσματος του Διαγωνισμού στον επιλεγέντα με τον οποίο πρόκειται τελικά να συμβληθεί.
2. Στην κήρυξη του Διαγωνισμού άγονου ή ασύμφορου ως και στη ματαίωση των
αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού σε κάθε στάδιο και σε επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων
της Διακήρυξης εκ μέρους της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
3. Στην ματαίωση του Διαγωνισμού και της κατακύρωσης του έργου εάν ο Διαγωνισμός υπήρξε
ανεπαρκής ή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή
πραγματικού ανταγωνισμού ή υπεβλήθησαν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές καθώς και για
οποιοδήποτε λόγο προβλέπει η Διακήρυξη.
4. Στην ματαίωση του Διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης όταν
συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας.
5. Τέλος η Κ.Α.Θ. Α.Ε. σε κάθε περίπτωση δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση να αποζημιώσει τους
συμμετέχοντες υποψηφίους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημία που θα έχουν ενδεχομένως υποστεί για
την προετοιμασία και υποβολή των προσφορών τους ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ιδιαίτερα στην
περίπτωση που δεν θα γίνουν δεκτές οι προσφορές τους για οποιονδήποτε λόγο ή θα αναβληθεί ή
ακυρωθεί ή ματαιωθεί η διαδικασία του Διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο ή χρόνο και για
οποιονδήποτε άλλο λόγο συμπεριλαμβανόμενο ή μη στις προαναφερθείσες περιπτώσεις.
6. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης
που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή
ισοδύναμες προσφορές .
7.
Σε περίπτωση που υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο
προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε
της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο Διαγωνισμός ματαιώνεται και
33
επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό Διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι
παραπάνω περιστάσεις, ο Διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.
8. Όταν ο ανάδοχος ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη ή
αυτά δεν συμμορφώνονται προς την Διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο που προσφέρει
την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθεξής . Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο Διαγωνισμός
ματαιώνεται.
ΑΡΘΡΟ 19.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με
βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά
για την κατακύρωση (άρθρο 20) που ορίζονται στη Διακήρυξη τα οποία αποσφραγίζονται και
ελέγχονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού σε ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται
από σχετική πρόσκληση. Σχετική πρόσκληση αποστέλλεται τρεις (3) ημέρες προ της ημερομηνίας
αποσφράγισης του φακέλου, σε όλους όσους συμμετείχαν στην διαδικασία αποσφράγισης και
αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, οι οποίοι
δικαιούνται
να παραστούν κατά την
αποσφράγιση και να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν χωρίς να έχουν δικαίωμα
λήψης αντιγράφων.
ΑΡΘΡΟ 20.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα
έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται κατωτέρω στην Διακήρυξη, τα οποία αποσφραγίζονται
και ελέγχονται από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.
34
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως
άνω προθεσμίας στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι μαζί με τα
κατωτέρω έγγραφα επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς υποχρεούται να προσκομίσει:
1.
Πρωτοκολλημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας ή άλλη αρμόδια Υπηρεσία
αναλυτική κατάσταση προσωπικού του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση με τις ώρες εργασίας και αποδοχές τους.
2.
Το τελευταίο υποβληθέν έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ., συνοδευόμενο από
τα αντίστοιχα ταμειακά παραστατικά του.
Ανάλογα με την κάθε κατηγορία υποψηφίου , επίσης προσκομίζονται επιπλέον:
1. Οι Έλληνες πολίτες
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση
της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρ43 παρ 1 π. δ. 60/07 για κάποιο από τα
αδικήματα που ορίζονται στην Διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης της
απάτης , εκβίασης , πλαστογραφίας , ψευδορκίας ,δόλιας χρεωκοπίας ή κάποιο από τα αδικήματα του
Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
β.
Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ειδοποίησης τους, είναι ενήμεροι ως προς υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικές ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (β) και (γ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία της Χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού και
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης
ειδοποίησης.
2. Οι αλλοδαποί
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής
Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση
της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 43 του π..δ. 60/07.
β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής της
Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της
35
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής της
Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικές
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού και εξακολουθούν να
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
α. Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά, αντίστοιχα
- Θεωρημένο καταστατικό, τροποποιήσεις του και ισχύουσα νόμιμη εκπροσώπηση καθώς
και ΦΕΚ νόμιμης εκπροσώπησής (στις μορφές των εταιρειών που επιβάλλεται).
-Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας Διοικητικής ή
Δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων,
αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε. Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση
νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
β.
Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο
για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής
ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
- Επί ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης,
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα
στο Διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν.2190/1920,
όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε
ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
- Επί ημεδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της
έδρας της συμμετέχουσας στο Διαγωνισμό επιχείρησης.
4. Οι Συνεταιρισμοί:
36
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής
Αρχής της Χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα
του άρθρου 43 π.δ. 60/07.
β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 εφόσον πρόκειται για
ημεδαπούς Συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 2, εφόσον πρόκειται για
αλλοδαπούς Συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3.
γ. Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
5. Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
Ένωση.
Σημειώνεται ειδικά:
1. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος
άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του
δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο συμμετέχων.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι
ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
2. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους και
αμειβόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή άλλη στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, εφόσον
υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης καταβολής από την πλευρά της ασφαλιστικών εισφορών για
τους απασχολούμενους αυτούς. Για την τεκμηρίωση της ασφαλιστικής ενημερότητας του
συμμετέχοντος θα πρέπει να υποβληθούν: α) θεωρημένη ή πρωτοκολλημένη κατάσταση προσωπικού
κατά ειδικότητα ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης ανάλογα με τη Χώρα στην οποία έχει
την έδρα της, β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ή σύμφωνα με τις διατάξεις κάθε Χώρας) στην
οποία θα δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους υπάρχει υποχρέωση της επιχείρησης
καταβολής από την πλευρά της ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους απασχολούμενους της και γ)
τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας της επιχείρησης από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς
που δηλώνονται στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.
37
3. Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και έγγραφα, είτε για συμμετοχή στον
Διαγωνισμό, είτε για κατακύρωση, πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια Αρχή
του Κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή
τους στην Ελληνική γλώσσα.
4. Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στους Διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν
μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Η Επιτροπή, αποστέλλει ανακοίνωση στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές
προσφορές έχουν αποσφραγιστεί, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία
αποσφράγισης, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου
των δικαιολογητικών.
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης
του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν) έως και την επόμενη εργάσιμη
ημέρα από την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών προσερχόμενοι στην
αρμόδια Επιτροπή χωρίς να υπάρχει δικαίωμά τους για λήψη αντιγράφων.
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της
Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσης .
ΑΡΘΡΟ 21.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Στις περιπτώσεις αυτές, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση του
Άρθρου 8
της παρούσης Διακήρυξης ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς ή της κατακύρωσης, ένα ή
περισσότερα από τα προαναφερόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά αντίστοιχα ή αυτά δεν
συμμορφώνονται με τους όρους της Διακήρυξης συνιστούν λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από
τον Διαγωνισμό η δε εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της Κ.Α.Θ. Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση
πάντως η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτα ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της να
ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους διευκρινίσεις επί υποβληθέντων δικαιολογητικών.
ΑΡΘΡΟ 22.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Η Κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Α.Θ. Α.Ε. μετά από
εισήγηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού και ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα
38
Ανάδοχο και στους συμμετέχοντες. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης και την άπρακτη
παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή
παρατηρήσεων, συμπληρώνεται η σχετική Σύμβαση σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα
(Σχέδιο Σύμβασης), η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης,
πάντα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
2. Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. έχει μονομερώς το δικαίωμα προαίρεσης για τη μείωση κατά ποσοστό έως 50% ή
αύξηση κατά ποσοστό έως 15% του αντικειμένου του έργου κατά το στάδιο της κατακύρωσης είτε
διαρκούσης της σύμβασης, στην: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ -ΤΩΝ WC (Λαχαναγοράς –Κρεαταγοράςχώρος Α΄ Τελωνείου)- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΗΣ
ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ- ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΚΚΛΗΣΙΑ- ΦΥΛΑΚΙΩΝ ΤΗΣ
Κ.Α.Θ. Α.Ε.» με αντίστοιχη μείωση ή αύξηση της προσφερθείσας τιμής και αμοιβής του αναδόχου
η οποία θα είναι σε απόλυτη συνάρτηση με την υποβληθείσα προσφορά του ( άρθρο 13, παρ. β΄ ) και
θα τροποποιείται σχετικά η σύμβαση.
3. Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται
στην Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, όπως έγινε αποδεκτή κατά την Κατακύρωση.
Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά,
Διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
4. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση υπηρεσίας, αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α. Την παροχή της υπηρεσίας.
β. Το χρονικό διάστημα της παροχής.
γ. Την προσφερθείσα και κατακυρωθείσα τιμή.
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η παροχή της υπηρεσίας .
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της Διακήρυξης και της
πρόσκλησης .
στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
5. Για την υπογραφή της σύμβασης και ως απαραίτητη προϋπόθεση –επί ποινή εκπτώσεως του
αναδόχου και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής- ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίζει
:
α. ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης ύψους κατ’ ελάχιστο:
# 1.000.000,00# € για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους (κάλυψη ευθύνης του αναδόχου
αλλά και των προστηθέντων του), έναντι της ΚΑΘ Α.Ε. και τρίτων που θα ζημιωθούν για όλη την
διάρκεια της σύμβασης ακόμη και μετά από ενδεχόμενες παρατάσεις της.
39
β. εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα κατωτέρω (άρθρο 24 της Διακήρυξης ) οριζόμενα.
6. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται
στον εκπρόσωπό του στην Θεσσαλονίκη. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον ανάδοχο
προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον
ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ
και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
7. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της
λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης και η Οικονομική
Προσφορά του Αναδόχου και επικουρικώς τα π.δ. 118/07 και 60/07.
8. Κανένας από τους υποψήφιους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του μετά την
κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την Κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε
κυρώσεις και ειδικότερα σωρευτικά :
(α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Κατακύρωση.
(β) Κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση της Κ.Α.Θ. Α.Ε. της Εγγύησης Συμμετοχής,
χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια.
9. Η σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της ΚΑΘ Α.Ε.
για παράταση για ένα ( 1 ) ακόμη έτος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται 15 ημέρες τουλάχιστον πριν από την λήξη του 1 ου έτους της
σύμβασης με κοινοποίηση σχετικού εγγράφου εκ μέρους της ΚΑΘ Α.Ε προς τον ανάδοχο
Ενδεχόμενη εναντίωση του αναδόχου και άρνησή του να παραταθεί η σύμβαση, συνιστά αμάχητο
τεκμήριο –όπως συμφωνούν οι υποψήφιοι – για πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης και επιφέρει την
έκπτωσή του από την ανατεθείσα υπηρεσία και την κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση της
Κ.Α.Θ. Α.Ε. της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης.
10. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών,
αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση της υπηρεσίας,
όπως προδιαγράφεται στη Διακήρυξη.
11. Στον προσφέροντα που κατακυρώνεται το έργο μαζί με την έγγραφη ανακοίνωση του
αποτελέσματος ορίζεται και η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης η οποία θα βασίζεται στους
όρους της παρούσης Διακήρυξης και θα περιέχει και όσους άλλους όρους κριθεί ότι διευκρινίζουν
την Διακήρυξη .
12. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει
τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και να καταπέσει υπέρ
της Κ.Α.Θ. Α.Ε. η εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. στην
40
περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της Σύμβασης και σε περίπτωση άρνησης
και αυτού ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να
αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Κ.Α.Θ. Α.Ε. εξαιτίας μη υπογραφής της σύμβασης,
πλέον της κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής.
13. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση, ή δεν
προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αυτά δεν συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης,
καταπίπτει υπέρ της Κ.Α.Θ. Α.Ε. η εγγύηση συμμετοχής του και μπορεί να προχωρήσει στην
κατακύρωση του Διαγωνισμού στον επόμενο καταταγέντα στην σειρά κατάταξης κ.ο.κ.
14. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού
κειμένου της Σύμβασης θα λήξει η ισχύς της Προσφοράς ή της Εγγύησης Συμμετοχής, ο Ανάδοχος
υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της Προσφοράς του κατά τον εκτιμώμενο για την
ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση για τον ίδιο χρόνο
της ισχύος της Εγγυητικής Συμμετοχής ή την αντικατάστασή της με την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
ΑΡΘΡΟ 23.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
1. Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας
και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή
λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο
προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει της παρούσας Διακήρυξης.
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του
Διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής:
α) Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού:
Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της Διακήρυξης μέχρι την
ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή ενστάσεων της Κ.Α.Θ. Α .Ε. , η οποία γνωμοδοτεί και
εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. που εκδίδει την σχετική απόφασή του το
αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του Διαγωνισμού.
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Κ.Α.Θ.
Α.Ε.
που αφορούν την συμμετοχή
οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή την διενέργεια του Διαγωνισμού ως προς τη
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου
41
του Διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος
έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του Διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και
εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. που εκδίδει την σχετική απόφασή .
Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στον παρόντα
Διαγωνισμό κοινοποιείται με
επιμέλεια του ενιστάμενου , υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών
από της υποβολής της.
γ) Κατά της διενέργειας του Διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό
διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της
σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται με επιμέλεια του ενιστάμενου υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών
από την υποβολή της, εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο που εισηγείται
προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. το οποίο εκδίδει την σχετική απόφασή το αργότερο
σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη
νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει της παρούσας Διακήρυξης, μέσα σε χρονικό διάστημα
τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω
κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται με επιμέλεια του ενιστάμενου υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών
από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο , το οποίο εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της
Κ.Α.Θ. Α.Ε και το οποίο τελικώς εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.
4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά
την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Κ.Α.Θ. Α.Ε. , με φροντίδα τους.
5. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει
του άρθρου 20 και 39 του π.δ/τος 118/07 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης από την Κ.Α.Θ. Α.Ε..
Η Επιτροπή ενστάσεων γνωμοδοτεί σχετικά με τις
υποβαλλόμενες ενστάσεις και προσφυγές αφού λάβει υπόψη τα σχετικά στοιχεία και πρακτικά της
Επιτροπής Διαγωνισμού.
42
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ.
Α.Ε.
,ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων του Διαγωνισμού.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσφυγής ή ενδικοφανούς προσφυγής σύμφωνα
με τις παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ της Κ.Α.Θ. Α.Ε. ποσού
# 1.000 # € .
ΑΡΘΡΟ 24.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών
- μελών αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή απαραδέκτου , από επίσημη
μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.
2. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι
νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος
της παρούσας.
3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:
α. Την ημερομηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη.
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
δ. Τον αριθμό της εγγύησης.
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
ζ. Τους όρους ότι:
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης
της διζήσεως
ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση.
ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
43
ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της
εγγύησης.
4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με ΦΠΑ
β. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των στοιχείων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:
Ι. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και την παροχή της
υπηρεσίας .
ΙΙ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη).
γ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται
(2) ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης
(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
(4) η ημερομηνία έκδοσής της
(5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων , όπως αυτά
αναφέρονται στο άρθρο 25 , παρ. 4, εδ. δ΄ του Π.Δ. 118/2007 , μπορούν να καλύπτονται εκ των
υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την
Υπηρεσία.
5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10%
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ της υπογραφής της σύμβασης.
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα
ακόλουθα:
(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την παροχή της υπηρεσίας .
(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο λήξης
παροχής της υπηρεσίας κατά δύο (2) μήνες .
Ειδικά σημειώνεται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η ΚΑΘ Α.Ε. ενεργοποιήσει το δικαίωμα
προαίρεσης της για παράταση της σύμβαση για ένα (1) ακόμη έτος με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μόνον με απλή έγγραφη ειδοποίηση της ΚΑΘ Α.Ε. σε
κάθε περίπτωση πριν από την εκπνοή του χρόνου ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης και πριν από
44
την υπογραφή της σύμβασης για την παράταση κατά τα ανωτέρω, να παρατείνει την ισχύ της και για
το έτος της παράτασης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, άλλως να την αντικαταστήσει.
6. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που
έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία
οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της
προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης ένδικών μέσων ή παραίτησης από αυτά.
7. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης μετά την λήξη της παροχής της υπηρεσίας και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Για την σταδιακή
αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούμενη απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
8. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
9. Σε περίπτωση που η Κ.Α.Θ. Α.Ε. χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της προαίρεσης, για τη μείωση ή
την αύξηση του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων που θα χρησιμοποιηθούν είτε κατά το στάδιο
της κατακύρωσης είτε διαρκούσης της σύμβασης, στην: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ -ΤΩΝ WC
(Λαχαναγοράς –Κρεαταγοράς- χώρος Α΄ Τελωνείου)- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ
ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ- ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΕΚΚΛΗΣΙΑ- ΦΥΛΑΚΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.» (άρθρο 22 ), θα πρέπει ταυτόχρονα να γίνει και
αντίστοιχα αλλαγή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα νέα οικονομικά
δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί.
10. Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 της παρούσης Διακήρυξης ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως
και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά του άρθρου 20 της παρούσης Διακήρυξης καταπίπτει υπέρ της Κ.Α.Θ. Α.Ε. η
εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη πλέον τυχόν άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από την
παρούσα Διακήρυξη
11. Η ευθύνη για την επιστροφή των εγγυήσεων συμμετοχής βαρύνει τους συμμετέχοντες στον
Διαγωνισμό. Η επιστροφή των εγγυήσεων θα γίνεται σε εξουσιοδοτημένο εγγράφως άτομο της
επιχειρήσεως του συμμετέχοντα ή της συμμετέχουσας ένωσης προμηθευτών.
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
45
Ο ανάδοχος, για την υλοποίηση και εκτέλεση της προμήθειας, δύναται να χρησιμοποιήσει τους
υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην
Προσφορά του τμήμα της προμήθειας.
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Κ.Α.Θ. Α.Ε., είναι όμως
υποχρεωμένοι να τηρούν όλα όσα αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη και να υποβάλλουν , επί
ποινή αποκλεισμού του φακέλου του συμμετέχοντα, όλα τα οριζόμενα από την Διακήρυξη
δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς .
Ο ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των
υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή
των υπαλλήλων του.
Ο ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει άμεσα υπεργολάβο που έχει συμπεριλάβει στην
Προσφορά του σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον
υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής
που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, η αντικατάσταση ή χρησιμοποίηση
άλλου υπεργολάβου υπόκειται στην προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Κ.Α.Θ. Α.Ε. Για το σκοπό
αυτό, ο ανάδοχος ενημερώνει προηγουμένως την Κ.Α.Θ. Α.Ε. για τη διακοπή της συνεργασίας ή την
πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου
υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την
απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 25.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Το έργο χρηματοδοτείται από την Κ.Α.Θ. Α.Ε. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις
και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο που δημιουργείται η
υποχρέωση καταβολής τους,(εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει την Κ.Α.Θ. Α.Ε.).
Επιπροσθέτως τον ανάδοχο βαρύνουν όλα τα μέσα καθαριότητας και είδη καθαρισμού (όπως π.χ.
ενδεικτικώς απορρυπαντικά, χαρτιά υγείας, εργαλεία μηχανήματα, επισκευές, καύσιμα και
συντήρηση αυτών, πάσης φύσεως αναλώσιμα υλικά κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν σε WC
εξωτερικού χώρου της ΚΑΘ Α.Ε. (κοινόχρηστες τουαλέτες-φυλάκια, κ.α.), οι στολές και ο
εξοπλισμός των εργαζομένων, οι ασφαλιστικές κρατήσεις και νόμιμες εισφορές του προσωπικού
καθώς και κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων
οργανισμών η οποία βαρύνει τον ανάδοχο καθώς και κάθε άλλη δαπάνη η οποία είναι αναγκαία ή
απαιτείται για την άριστη εκ μέρους του εκτέλεση του έργου έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην
παρούσα Διακήρυξη ή στη Σύμβαση.
46
Από τις δαπάνες που θα προκύψουν για την εκτέλεση της υπηρεσίας , η ΚΑΘ Α.Ε. θα
επιβαρυνθεί μόνο τα έξοδα καθαρισμού ( απορρυπαντικά – χαρτιά υγείας ) για το κτίριο
Διοίκησης και τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιηθούν για το επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης
στέγνωσης δαπέδων.
Η ΚΑΘ Α.Ε. θα παρακρατεί από την αμοιβή του αναδόχου 0,1% και τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον
20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ΄αυτού, ποσό το οποίο θα αποδίδει στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων, όπως κάθε φορά θα ισχύει .
Για την πληρωμή του μηνιαίου τιμήματος η δεύτερη των συμβαλλομένων οφείλει να
προσκομίζει στην Κ.Α.Θ. Α.Ε.:
α) Τιμολόγιο ή Δελτίο Παροχής υπηρεσιών.
β) Βεβαίωση μη οφειλής - ασφαλιστικής ενημερότητας η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30
ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης των απαιτούμενων για πληρωμή δικαιολογητικών από την
αρμόδια αρχή.
γ) Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως
30 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης των απαιτούμενων για πληρωμή δικαιολογητικών από την
αρμόδια αρχή.
δ) Βεβαίωση του καθ’ ύλην αρμοδίου Τμήματος της Κ.Α.Θ. Α.Ε. που θα πιστοποιεί την άριστη ή
όχι παροχή των υπηρεσιών.
ε) Βεβαιώσεις εργοδότη για κάθε απασχολούμενο υπάλληλο στο έργο.
στ ) Πρόγραμμα εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού στην Κ.Α.Θ. Α.Ε.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται στο πρώτο 15νθημερο του επομένου, του δεδουλευμένου,
μήνα με επιταγή ή και με απευθείας κατάθεση σε λογαριασμό όψεως του αναδόχου ( Τράπεζα
Πειραιώς ) , που θα εκδίδει η Κ.Α.Θ. Α.Ε., στο όνομα του δικαιούχου, κατόπιν υποβολής του
αντιστοίχου τιμολογίου.
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η άριστη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, η οποία
θα πιστοποιείται από σχετικό έγγραφο του καθ’ ύλην αρμοδίου τμήματος της Κ.Α.Θ. Α.Ε. το οποίο
είναι υπεύθυνο για την σωστή τήρηση των υποχρεώσεων του αναδόχου, από το οποίο ο ανάδοχος
πρέπει με επιμέλεια του να ζητά και να προσκομίζει στην Κ.Α.Θ. Α.Ε. πριν από την πληρωμή κάθε
τιμολογίου .
Δέον να αναφερθεί ότι ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε
τρίτον, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Κ.Α.Θ. Α.Ε.. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου η
Κ.Α.Θ. Α.Ε. έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον.
ΑΡΘΡΟ 26.
ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
47
Τα τιμολόγια του αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα στο επίσημο νόμισμα της
χώρας (Ευρώ.) Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται στο επίσημο νόμισμα της χώρας (Ευρώ).
ΑΡΘΡΟ 27.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας
(καταβολή νομίμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες των νομίμων
προβλεπόμενων, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, βασικοί όροι ασφάλειας και
υγιεινής εργαζομένων κλπ). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, παράβαση του παρόντος όρου, η Κ.Α.Θ.
Α.Ε. θα καταγγείλει τη σύμβαση, με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης.
2. Για κάθε σοβαρή παράβαση όρου σύμβασης, όπως πχ. ελλείψεις προσωπικού, πλημμελής
εκτέλεση των υπηρεσιών κ.α., επιβάλλεται στον ανάδοχο αρχικά η έγγραφη επίπληξη αφού
προηγούμενα κληθεί από την Κ.Α.Θ. Α.Ε., να δώσει εξηγήσεις. Στην αμέσως επόμενη περίπτωση
παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 5% της μηνιαίας
αποζημίωσης. Στην τρίτη περίπτωση παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί
πρόστιμο ίσο με το 10% της μηνιαίας αποζημίωσης. Στην δε τέταρτη περίπτωση παράβασης όρου της
σύμβασης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Κ.Α.Θ. Α.Ε. η εγγύηση καλής
εκτέλεσης χωρίς καμία άλλη διατύπωση.
3. Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόαση προς παροχή εξηγήσεων του αναδόχου και αφού έχει
συνταχθεί για κάθε περίπτωση πρακτικό του καθ’ ύλην αρμοδίου Τμήματος της Κ.Α.Θ. Α.Ε., που να
διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.
4.
Σε κάθε περίπτωση αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός και ο ανάδοχος δεν
συμμορφώνεται με τους όρους της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και η υπηρεσία δεν παρασχεθεί ή
παρασχεθεί πλημμελώς για το διάστημα αυτό, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος καταπίπτει δε
υπέρ της Κ.Α.Θ. Α.Ε. η εγγύηση καλής εκτέλεσης χωρίς καμία άλλη διατύπωση και επιπλέον θα
ευθύνεται αυτός για την αποκατάσταση και κάθε άλλης ζημίας της ΚΑΘ Α.Ε.
5. Σε κάθε περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης
και της σχετικής σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται στο σύνολό τους ουσιώδεις, ή πλημμελούς
εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, η ΚΑΘ Α.Ε. μπορεί να μην ακολουθήσει τις παραπάνω διαδικασίες
και δικαιούται να κηρύξει με απόφασή της τον ανάδοχο έκπτωτο και να ζητήσει την λύση της
σύμβασης αζημίως για την ΚΑΘ Α.Ε. Στην περίπτωση αυτή θα καταπίπτει σε βάρος του αναδόχου
λόγω ποινής και χωρίς άλλη διατύπωση η εγγύηση καλής εκτέλεσης και επιπλέον θα ευθύνεται αυτός
48
για την αποκατάσταση και κάθε άλλης ζημίας της ΚΑΘ Α.Ε. από την παράβαση για την οποία
επιβλήθηκε η έκπτωση.
6. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34
παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.Δ. 118/2007 « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου » και η παρούσα
Διακήρυξη.
7. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι
η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
α) Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
β) Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
γ) Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: (γενική ή μερική
απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών, γενική ή μερική πυρκαγιά στους
εξυπηρετούμενους χώρους, πλημμύρα, σεισμός, πόλεμος κ.λ.π.)
δ) Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του
κοινοποιούμενο προς την ΚΑΘ Α.Ε. και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και το Δ.Σ. της ΚΑΘ Α.Ε. αποφασίζει σχετικά.
ε) Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την ΚΑΘ Α.Ε. της ανώτερης βίας που επικαλείται ο
Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της μη εκπλήρωσης ή μη εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των
συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας, κατά τα άνω, εκ της
οποίας ο ανάδοχος δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, δεν καταβάλλεται το συμβατικό
τίμημα για όσο χρόνο διήρκησε το γεγονός ανωτέρας βίας.
8. Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει
οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών
ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας
Διακήρυξης ή της σύμβασης , οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις , με παράλληλη επιπλέον κύρωση
την κατάπτωση υπέρ της Κ.Α.Θ. Α.Ε. της εγγύησης καλής εκτέλεσης χωρίς καμία άλλη διατύπωση.
ΑΡΘΡΟ 28.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο ανάδοχος και η Κ.Α.Θ. Α.Ε. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Επί
διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια
49
Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε
το Ελληνικό.
50
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 29.
1. ΤΟΠΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ
Α. Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι εγκαταστάσεις της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης,
στη Ν. Μενεμένη Θεσσαλονίκης.
α) ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ
- κοινόχρηστα WC
Τα κοινόχρηστα WC που βρίσκονται στους πυρήνες της Λαχαναγοράς είναι στο σύνολο 9 τα
οποία αποτελούνται από 4 μεγάλα και 5 μικρά.
Τα μεγάλα WC αποτελούνται αναλυτικά από :
1 WC γυναικών το οποίο έχει μέσα 2 νιπτήρες, 1 Λεκάνη Υψηλής Πιέσεως και 1 Λεκάνη
Τούρκικη και μία βρύση κοινόχρηστη.
Διαστάσεις μήκος 3.50m x πλάτος 3.75m Σύνολο 13 m²
1 WC αντρών το οποίο έχει μέσα 2 νιπτήρες, 1 Λεκάνη Υψηλής Πιέσεως και 1 Λεκάνη Τούρκικη
και μία βρύση κοινόχρηστη.
Διαστάσεις μήκος 3.50m x πλάτος 3.75m Σύνολο 13 m²
1 WC αναπήρων το οποίο έχει μέσα 1 νιπτήρα, 1 Λεκάνη Υψηλής Πιέσεως και μία βρύση
κοινόχρηστη.
Διαστάσεις μήκος 2.20m x πλάτος 2.30m Σύνολο 5 m²
Τα μικρά WC αποτελούνται αναλυτικά από :
1 WC γυναικών το οποίο έχει μέσα 2 νιπτήρες, 1 Λεκάνη Υψηλής Πιέσεως και 1 Λεκάνη
Τούρκικη και μία βρύση κοινόχρηστη.
Διαστάσεις μήκος 3.55m x πλάτος 3.75m Σύνολο 13 m²
1 WC αντρών το οποίο έχει μέσα 2 νιπτήρες, 1 Λεκάνη Υψηλής Πιέσεως και 1 Λεκάνη Τούρκικη
και μία βρύση κοινόχρηστη.
Διαστάσεις μήκος 3.55m x πλάτος 3.75m Σύνολο 13 m²
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ WC ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ : 254 m²
- Βιομηχανικοί κοινόχρηστοι χώροι πυρήνων Λαχαναγοράς
Βιομηχανικά δάπεδα εσωτερικά των πυρήνων της Λαχαναγοράς
1 φορα/2 εβδομάδες
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ : 7.600 m²
( Ο Καθαρισμός τους : πλύσιμο – στέγνωμα , θα γίνεται με το επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης
στέγνωσης δαπέδων).
51
β) ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ
Κοινόχρηστοι Χώροι Κρεαταγοράς
i) Διάδρομοι Εσωτερικά της Κρεαταγοράς και είσοδοι -μπαλκόνια 2330 m2
ii) Γραφείο Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 15 m²
iii) Εργαστήριο Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 78 m²
iv) Γραφείο Πρώτων Βοηθειών 11 m²
v) Βοηθητικός Χώρος Γραφείου Πρώτων Βοηθειών 7 m²
vi) Αίθουσα Συνεδριάσεων 110 m²
vii) Κουζίνα Αίθουσας Συνεδριάσεων 20 m²
viii) Ψυγεία Εργαστήριο Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 4 Ψυγεία * 9 m²
ix) Γραφείο Κεντρικού Υπολογιστή 11 m²
x) Τουαλέτες Αίθουσας Συνεδριάσεων 39 m² Αποτελούμενες από 8 Λεκάνες, 1 Ντουζιέρα, 8
νιπτήρες και 4 ουρητήρες
xi) Τουαλέτες Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 10 m² Αποτελούμενες από 2 Λεκάνες, 2 νιπτήρες.
xii) Τουαλέτες Γραφείου Πρώτων Βοηθειών 3 m² Αποτελούμενες από 1 Λεκάνη, 2 νιπτήρες.
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ : 2670 m²
Κτίριο Διοίκησης ( τμήματα της Α.Ε. καθώς και ο διάδρομος του ισογείου )
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ : 680,00 m²
ΦΥΛΑΚΙΑ ΠΥΛΩΝ ( 9)
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ : 111,19 m²
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ : 33,71 m²
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ
2. Προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών :
Α). Καθαριότητα των εννέα (9) W.C. που βρίσκονται εξωτερικά όλων των πυρήνων της
Λαχαναγοράς και των W.C. του 1ου Τελωνείου καθώς και του περιβάλλοντος χώρου αυτών.
Η καθαριότητα περιλαμβάνει:
α) την καθημερινή και συνεχόμενη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων,
52
β) όπου απαιτείται: σκούπισμα, υγρό καθαρισμό όλων των επιφανειών (εσωτερικών-εξωτερικών)
του εξοπλισμού, των τοίχων, των θυρών, τοπική αφαίρεση των ρύπων από τα δάπεδα, σφουγγάρισμα
και συντήρηση των δαπέδων,
γ) τοποθέτηση χαρτιών υγείας όπου και όταν απαιτείται .
Β. Καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων & του W.C. του κτιρίου της Κρεαταγοράς.
Η καθαριότητα του κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου της Κρεαταγοράς θα γίνεται με το επικαθήμενο
μηχάνημα πλύσης στέγνωσης δαπέδων της ΚΑΘ Α.Ε., για όλο το διάστημα της σύμβασης καθώς και
της τυχούσης προαίρεσης της, σε ημέρες και ώρες που καθορίζει η ΚΑΘ Α.Ε.
Η καθαριότητα περιλαμβάνει:
α) την καθημερινή και συνεχόμενη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων,
β) όπου απαιτείται: σκούπισμα, υγρό καθαρισμό όλων των επιφανειών (εσωτερικών-εξωτερικών)
του εξοπλισμού, των τοίχων, των θυρών, τοπική αφαίρεση των ρύπων από τα δάπεδα, σφουγγάρισμα
και συντήρηση των δαπέδων, σφουγγάρισμα σε σκάλες και μπαλκόνια , καθαρισμό τζαμιών,
γ) τοποθέτηση χαρτιών υγείας όπου και όταν απαιτείται .
Γ. Καθαριότητα των κοινόχρηστων Χώρων ΕΝΤΌΣ των πυρήνων της Λαχαναγοράς
Καθαρισμός ( πλύση-στέγνωση)
των εσωτερικών βιομηχανικών κοινόχρηστων χώρων της
Λαχαναγοράς, με το μηχάνημα που θα διαθέσει ο ανάδοχος σε ημέρες και ώρες που θα καθορίζει η
ΚΑΘ Α.Ε.
Δ. Κτίριο Διοίκησης ( τμήματα της Α.Ε. καθώς και ο διάδρομος του ισογείου )
α) την καθημερινή και συνεχόμενη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων,
β) σκούπισμα, υγρό καθαρισμό όλων των επιφανειών (εσωτερικών-εξωτερικών) του εξοπλισμού,
των τοίχων, των θυρών, τοπική αφαίρεση των ρύπων από τα δάπεδα, σφουγγάρισμα και συντήρηση
των δαπέδων,
γ) τοποθέτηση χαρτιών υγείας όπου και όταν απαιτείται
Ε. ΦΥΛΑΚΙΑ ΠΥΛΩΝ ( 9)
α) την καθημερινή και συνεχόμενη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων,
β) όπου απαιτείται: σκούπισμα, υγρό καθαρισμό όλων των επιφανειών (εσωτερικών-εξωτερικών)
του εξοπλισμού, των τοίχων, των θυρών, τοπική αφαίρεση των ρύπων από τα δάπεδα, σφουγγάρισμα
και συντήρηση των δαπέδων,
γ) τοποθέτηση χαρτιών υγείας όπου και όταν απαιτείται
ΣΤ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ
α) την εβδομαδιαία και συνεχόμενη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων,
53
β) όπου απαιτείται: σκούπισμα, υγρό καθαρισμό όλων των επιφανειών (εσωτερικών-εξωτερικών)
του εξοπλισμού, των τοίχων, των θυρών, τοπική αφαίρεση των ρύπων από τα δάπεδα, σφουγγάρισμα
και συντήρηση των δαπέδων.
Γ. Ωράριο Καθαριότητας Απασχολουμένων
- Ένα άτομο θα απασχολείται καθημερινά , πλην Σαββάτου στην Κρεαταγορά και στο φυλάκιο
WC (Πύλη 2)από ώρες 05:00 – 11:00, 1 φορά/εβδομάδα με τη χρήση του επικαθήμενου μηχανήματος
πλύσης στέγνωσης δαπέδων.
- 3 άτομα τα οποία θα απασχολούνται 6 ώρες ημερησίως στη Λαχαναγορά πλην Σαββάτου
και σε ώρες ημερήσιες ( όχι νυκτερινές ). Σε κάθε περίπτωση η ΚΑΘ Α.Ε. δύναται να
τροποποιεί ώρες και ημέρες εργασίας των προαναφερομένων 3 απασχολουμένων , όχι όμως με
ώρες νυκτερινές – αργίες ή κάθε άλλο που θα επηρεάσει την αμοιβή του υπαλλήλου και πάντα
δίχως να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.
Η κύρια ασχολία των 2 ατόμων θα είναι η Καθαριότητα των εννέα (9) W.C. που βρίσκονται
εξωτερικά όλων των πυρήνων, ο καθαρισμός στα ΦΥΛΑΚΙΑ των ΠΥΛΩΝ και ο καθαρισμός
των κοινόχρηστων χώρων
των πυρήνων της Λαχαναγοράς με τη χρήση του επικαθήμενου
μηχανήματος πλύσης στέγνωσης δαπέδων, 1 φορα/2 εβδομάδες.
Ο τρίτος υπάλληλος θα απασχολείται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή στο Κτίριο
Διοίκησης (τμήματα της Α.Ε. καθώς και ο διάδρομος του ισογείου), στην εκκλησία (μία (1)
φορά τη βδομάδα) και επικουρικά στις πύλες και τα WC. Τη Κυριακή θα απασχολείται
αποκλειστικά στα WC και τις πύλες.
Δ. Αριθμός υπαλλήλων που απαιτούνται
- Σύνολο απασχολουμένων υπαλλήλων ημερησίως (Πλην Σαββάτου ) : τέσσερα (4) άτομα, επί
6ωρο έκαστο, δύο (2) εκ των οποίων θα διαθέτουν ερασιτεχνική άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου.
- Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ορίσει υπεύθυνο αντιπρόσωπό του, ο οποίος σε συνεργασία με
τις υπηρεσίες της Κ.Α.Θ. Α.Ε. θα ρυθμίζει το έργο του καθαρισμού.
ΑΡΘΡΟ 30.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Απασχολούμενο προσωπικό: Το προσωπικό που θα απασχολείται θα γνωστοποιείται από τον
ανάδοχο με την ανάληψη καθηκόντων, πρέπει δε να τυγχάνει της έγκρισης της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και να
πληροί τα κάτωθι:
Άνδρες-Γυναίκες >25 ετών
54
Ένα (1) χρόνο προϋπηρεσία
Δύο εξ αυτών θα διαθέτει ερασιτεχνική άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου
2. Αντικατάσταση προσωπικού: Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει εβδομαδιαία ή
μηνιαία κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολείται ανά ημέρα και ανά βάρδια. Αντικατάσταση
του προσωπικού που διατίθεται στην Κ.Α.Θ. Α.Ε. επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης
και επαρκούς αιτιολόγησης από την εταιρεία με έγκριση της Κ.Α.Θ. Α.Ε. . Επιπροσθέτως η Κ.Α.Θ.
Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση προσωπικού.
3. Τήρηση εντύπων βιβλίων: Θα τηρείται βιβλίο από το διατιθέμενο προσωπικό στο οποίο θα
υπογράφουν οι απασχολούμενοι κατά την ώρα άφιξης και αποχώρησης .
4. Τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα καθαρισμού πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:
Α. Όλα τα προϊόντα καθαρισμού να έχουν αριθμό καταχώρισης από το γενικό χημείο του
κράτους.
Β. Οι εταιρείες παραγωγής των προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης να έχουν πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας.
Γ. Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσμές,
να μην είναι επιβλαβή για την υγεία και να μην προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και μακροχρόνια .
Δ. Τα προϊόντα καθαρισμού να συνοδεύονται με οδηγίες χρήσεις στις οποίες θα πρέπει να
αναφέρονται οι κίνδυνοι και οι τρόποι αντιμετώπισης μετά από «κακή χρήση» (π.χ. κατάποση,
επαφή με τα μάτια, πρόκληση εγκαυμάτων κτλ.).
5. Τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και ο εξοπλισμός πρέπει να πληρούν τους παρακάτω
όρους:
Α. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της υπηρεσίας για την καθαριότητα.
Β. Όλα τα αναγκαία μηχανήματα και ο εξοπλισμός καθαρισμού απαραιτήτως να είναι πρώτης
ποιότητας και πλέον κατάλληλα.
Γ. Τα αναγκαία μηχανήματα και ο εξοπλισμός καθαρισμού να μην προκαλούν φθορές στις
εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των χώρων των κτιρίων.
Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και
πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλ. επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που είναι αναγκαία για τη
λειτουργία του εξοπλισμού καθώς και η συνεχής και πλήρης παροχή προϊόντων.
ΑΡΘΡΟ 31.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ :
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό που απαιτείται για την
έγκαιρη και κατά τρόπο τέλειο εκτέλεση της υπηρεσίας .
2. Θα ενημερώνεται και θα εφαρμόζει τις αποφάσεις που εκδίδονται από την Διοίκηση.
3. Θα αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για
55
οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του
έργου, καθώς επίσης σε πρόσωπα , πράγματα της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και ομόρων ιδιοκτησιών ανεξαρτήτως
από οποιαδήποτε αιτία.
4. Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή ζημίες ,που μπορεί να
συμβούν σε οποιονδήποτε ή οτιδήποτε κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου .
5. Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει έτσι ώστε το απασχολούμενο προσωπικό που θα διαθέσει, κατά τη
διάρκεια της υπηρεσίας του δεν θα βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ή ναρκωτικών
ουσιών και δεν θα δέχεται φιλοδωρήματα από κανένα και για οποιαδήποτε αιτία .
6. Το απασχολούμενο προσωπικό δεν θα διαθέτει τις υπηρεσίες του σε τρίτους κατά την
διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί.
7. Το προσωπικό που θα απασχολεί ο ανάδοχος πρέπει να είναι υγιές και εκπαιδευμένο , να
γνωρίζει τον τρόπο διάλυσης και χειρισμού των προϊόντων καθαρισμού καθώς και τα
προστατευτικά μέτρα ασφαλείας.
8. Ο κάθε ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο απ’ αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε
τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
9. Για κάθε σοβαρή παράβαση όρου σύμβασης, όπως πχ. ελλείψεις προσωπικού, πλημμελής
εκτέλεση των υπηρεσιών κ.α., επιβάλλεται στον ανάδοχο αρχικά η έγγραφη επίπληξη αφού
προηγούμενα κληθεί από την Κ.Α.Θ. Α.Ε., να δώσει εξηγήσεις. Στην αμέσως επόμενη περίπτωση
παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 5% της
μηνιαίας αποζημίωσης. Στην τρίτη περίπτωση παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του
επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 10% της μηνιαίας αποζημίωσης. Στην δε τέταρτη περίπτωση
παράβασης όρου της σύμβασης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
η εγγύηση καλής εκτέλεσης χωρίς καμία άλλη διατύπωση .Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόαση προς
παροχή εξηγήσεων του αναδόχου και αφού έχει συνταχθεί για κάθε περίπτωση πρακτικό του καθ΄
ύλην αρμοδίου Τμήματος της Κ.Α.Θ. Α.Ε. , που να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.
10. Σε κάθε περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης
και της σχετικής σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται στο σύνολό τους ουσιώδεις ή πλημμελούς
εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, η ΚΑΘ Α.Ε. μπορεί να μην ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία
και δικαιούται να κηρύξει με απόφασή της τον ανάδοχο έκπτωτο και να ζητήσει την λύση της
σύμβασης αζημίως για την ΚΑΘ Α.Ε. Στην περίπτωση αυτή θα καταπίπτει σε βάρος του αναδόχου
λόγω ποινής και χωρίς άλλη διατύπωση η εγγύηση καλής εκτέλεσης και επιπλέον θα ευθύνεται αυτός
για την αποκατάσταση και κάθε άλλης ζημίας της ΚΑΘ Α.Ε. από την παράβαση για την οποία
επιβλήθηκε η έκπτωση.
56
11. Ο ανάδοχος ευθύνεται και θα παρακρατείται από την αμοιβή του το ανάλογο χρηματικό ποσό,
για κάθε ζημιά ή βλάβη που θα προκαλείται από αυτήν ή το προσωπικό που θα απασχολεί είτε στην
Κ.Α.Θ. Α.Ε είτε έναντι τρίτων. Η εκτίμηση των ζημιών, φθορών κ.λ.π. θα γίνεται από τα αρμόδια
όργανα του Οργανισμού.
12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό καθ΄ όλη την διάρκεια της
σύμβασης βαρυνόμενος αυτός αποκλειστικά με μισθούς του πάσης φύσεως προσωπικού, δώρα,
επιδόματα, υπερωριακές απασχολήσεις, κάθε μορφής άδειες, έξοδα ασφάλισης του προσωπικού
(Ι.Κ.Α., Επικουρικά Ταμεία, κ.λ.π..), έξοδα προσωπικού και εξοπλισμού του γραφείου του, έξοδα
κίνησης, καθώς και με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή
άλλων οργανισμών, φόρους, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως
ισχύουν κατά τον χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους, εκτός από τον Φ.Π.Α., ο
οποίος βαρύνει την Κ.Α.Θ. Α.Ε..
Ο ανάδοχος επίσης βαρύνεται με τις πάσης φύσεως δαπάνες που είναι απαραίτητες για την
παροχή των υπηρεσιών του καθώς και τη δαπάνη λειτουργίας του, του εξοπλισμού του προσωπικού
του, των μηχανικών μέσων, οχημάτων κλπ., καθώς και πάσης φύσεως γενικού ή ειδικού εξοπλισμού
που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του έργου και με όλα τα μέσα της καθαριότητας (όπως π.χ.
ενδεικτικώς απορρυπαντικά , χαρτιά υγείας , εργαλεία μηχανήματα, επισκευές, καύσιμα και
συντήρηση αυτών, πάσης φύσεως αναλώσιμα υλικά, καθαριστικά κ.λπ.), στολές και εξοπλισμό των
εργαζομένων, ασφαλιστικές κρατήσεις και νόμιμες εισφορές του προσωπικού καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη, η οποία είναι αναγκαία ή απαιτείται για την άριστη εκ μέρους του εκτέλεση του έργου, έστω
κι’ αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα Διακήρυξη ή στη Σύμβαση.
13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει εκ των προτέρων μηνιαία ή εβδομαδιαία
,ονομαστική κατάσταση των απασχολουμένων που διαθέτει στην Κ.Α.Θ. Α.Ε. , ανά ημέρα και
βάρδια. Οιεσδήποτε μεταβολές στο απασχολούμενο προσωπικό είναι αυστηρώς περιορισμένες και θα
πρέπει εκ των προτέρων , να γνωστοποιούνται στο καθ΄ ύλην αρμόδιο Τμήμα της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
14. Απαγορεύεται η ανάθεση του έργου της καθαριότητας ολικώς ή μερικώς σε τρίτους.
15. Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τους τρίτους που αφορούν
άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της σύμβασης με την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε., ουδεμία
υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. έναντι των τρίτων
αυτών , του αναδόχου βαρυνόμενου αποκλειστικά με κάθε φύσεως αμοιβές, αποδοχές, αποζημιώσεις
και γενικά με πάσης φύσεως δικαιώματα, δαπάνη δική του ή τρίτων που θα αφορά με οποιονδήποτε
τρόπο, άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της συμβάσεως με την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.
και τις οποίες δαπάνες, απαιτήσεις τρίτων κ.λ.π. υποχρεούται να καταβάλει ο ανάδοχος. Σε
περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο ανάδοχος υπέχει έναντι της Κεντρικής Αγοράς
Θεσσαλονίκης Α.Ε. υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζημία της Κεντρικής Αγοράς
Θεσσαλονίκης Α.Ε., αν ο τρίτος ήθελε στραφεί κατά της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε.. και
να επιτύχει δικαστικώς την ικανοποίηση των απαιτήσεων του από την Κεντρική Αγορά
57
Θεσσαλονίκης Α.Ε., παράλληλα δε ο ανάδοχος , προσεπικαλούμενος από την Κεντρική Αγορά
Θεσσαλονίκης Α.Ε., υποχρεούται να ασκήσει κύρια, άλλως πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της Κεντρικής
Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. σε οποιαδήποτε σχετική δίκη και να καταβάλει στην Κεντρική Αγορά
Θεσσαλονίκης Α.Ε. όλες τις δαπάνες για την δίκη της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. στην
ημεδαπή ή αλλοδαπή. Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο ανάδοχος έναντι της Κεντρικής Αγοράς
Θεσσαλονίκης Α.Ε. και για οποιαδήποτε ζημία, σε πρόσωπα ή πράγματα, ήθελε προκληθεί από τον
ανάδοχο και τα όργανα αυτού κατά την εκτέλεση της συμβάσεως του με την Κεντρική Αγορά
Θεσσαλονίκης Α.Ε. ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενος αυτός αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε
θετικής ή αποθετικής ζημίας περιλαμβανόμενης και της ηθικής βλάβης σε βάρος οιουδήποτε τρίτου.
Παράβαση οιασδήποτε των ανωτέρω υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι της Κεντρικής Αγοράς
Θεσσαλονίκης Α.Ε., θα επιφέρει σε βάρος του την καταγγελία της σύμβασης από την Κεντρική
Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε., την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την
αποκατάσταση από τον ανάδοχο κάθε ζημίας .
16. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας, δηλαδή: καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες των
νομίμων προβλεπόμενων, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. . (Έγγραφο Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
08/05/06 , Αριθ. Πρωτ. : οικ 30440). Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένος να
καταβάλλει όλες τις αποδοχές, επιδόματα, προσαυξήσεις κ.λ.π. που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος,
σύμφωνα με την προϋπηρεσία του και την οικογενειακή του κατάσταση, να χορηγεί κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες το σύνολο της άδειας αναψυχής και το επίδομα αδείας σε όσους εργαζόμενους
το δικαιούνται. Τα προαναφερόμενα είναι υποχρεωτικά και σε περίπτωση μη τήρησης ο ανάδοχος θα
κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.
ΚΑΚΑΦΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
58
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας: _____________________________________________________
Κατάστημα : _____________________________________________________
(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)
Ημερομηνία έκδοσης: _________________
ΕΥΡΩ:
ΠΡΟΣ: Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε., Ν. Μενεμένη, Τ.Κ. …….. Θεσσαλονίκη.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ. _____________ €……..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι, εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού
των
ΕΥΡΩ
____________
(ολογράφως
και
αριθμητικώς)
υπέρ
της
εταιρείας
___________________________________ Δ/νση ___________________________________ δια τη
συμμετοχή της εις το διενεργούμενο Διαγωνισμό της ___________________________________ για
το έργο : «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ -ΤΩΝ WC (Λαχαναγοράς –Κρεαταγοράς- χώρος Α΄ Τελωνείου)ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΚΚΛΗΣΙΑ- ΦΥΛΑΚΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.» για ένα
(1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της ΚΑΘ Α.Ε. για παράταση για ένα ( 1 ) ακόμη έτος με
τους
ίδιους
όρους
και
προϋποθέσεις
σύμφωνα
με
την
υπ΄
αριθμ.πρωτ.
__________________________ Διακήρυξη, για το διαγωνισμό που θα διεξαχθεί την …………..
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω Διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ΄ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας το
καταβάλλουμε με μόνη την απλή έγγραφη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από τους μέρους
μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε τρεις
(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσία
σας με την προϋπόθεση ότι, το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης
της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι __________________________.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
59
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1.- Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς.
2.- Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι κατά τα ανωτέρω εγγυήσεις περιλαμβάνουν
και τον όρο ότι, η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης
60
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας: _____________________________________________________
Κατάστημα : _____________________________________________________
(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)
Ημερομηνία έκδοσης: _________________
ΕΥΡΩ: _________________
ΠΡΟΣ: Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε., Ν. Μενεμένη, Τ.Κ. …….. Θεσσαλονίκη.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ:_________ €___________
Σας γνωρίζουμε με αυτήν την εγγυητική επιστολή ότι, παρέχουμε την εγγύησή μας ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα και παραιτούμαστε από το δικαίωμα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της
εταιρείας ……………………………………., και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ____________
(ολογράφως και αριθμητικώς), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή
εκτέλεση της σύμβασης υπ’ αριθμ. …… για το έργο : «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ -ΤΩΝ WC (Λαχαναγοράς
–Κρεαταγοράς- χώρος Α΄ Τελωνείου)- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ
ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ- ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΦΥΛΑΚΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.» για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της ΚΑΘ Α.Ε.
για παράταση για ένα ( 1 ) ακόμη έτος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Το παραπάνω ποσό το κρατάμε στη διάθεσή σας και αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας το
καταβάλλουμε με μόνη την απλή έγγραφη δήλωσή σας, ολόκληρο ή μέρος του, χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, σε
περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγύησης και μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από
την σχετική έγγραφη ειδοποίησή σας και την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής.
Η εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι την ……………… (ολογράφως) και όχι πέραν αυτής και
μέχρι τότε θα πρέπει να μας κοινοποιηθεί νομότυπα η αξίωσή σας, μετά δε την πάροδο της
ημερομηνίας αυτής θεωρείται αυτοδικαίως μη υφιστάμενη και ανίσχυρη και δε μπορεί να προβληθεί
κατά της Τράπεζας καμία αξίωση από αυτήν και ασχέτως αν μας επιστραφεί ή όχι το σώμα της
Εγγυητικής Επιστολής.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσία
σας με την προϋπόθεση ότι, το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης
της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
61
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1.- Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο
κατά δύο (2) μήνες ή και μεγαλύτερος.
2.- Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι κατά τα ανωτέρω εγγυήσεις περιλαμβάνουν
και τον όρο ότι, η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης
62
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Στην Θεσσαλονίκη σήμερα ……………. , ημέρα …..μεταξύ
Α) αφενός της « ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Κ.Α.Θ.
Α.Ε.» που εδρεύει στη Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Κ.Α.Θ. Α.Ε………..και Β) αφετέρου ……….. συνομολογούνται
και συμφωνούνται τα ακόλουθα :
Η πρώτη των συμβαλλομένων, αναθέτει στην δεύτερη δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. ………
Διακήρυξης και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……… απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κ.Α.Θ. Α.Ε. το έργο : «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ -ΤΩΝ WC (Λαχαναγοράς –Κρεαταγοράς- χώρος Α΄
Τελωνείου)-
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ
ΧΩΡΟΙ
ΤΩΝ
ΠΥΡΗΝΩΝ
ΤΗΣ
ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ- ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΚΚΛΗΣΙΑ- ΦΥΛΑΚΙΩΝ ΤΗΣ
Κ.Α.Θ. Α.Ε.» για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της ΚΑΘ Α.Ε. για παράταση για
ένα ( 1 ) ακόμη έτος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Η δεύτερη των συμβαλλομένων τηρώντας την εκ της διακηρύξεως και εκ του παρόντος ιδιωτικού
συμφωνητικού υποχρέωσή της, αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ -ΤΩΝ
WC (Λαχαναγοράς –Κρεαταγοράς- χώρος Α΄ Τελωνείου)- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ
ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ- ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΕΚΚΛΗΣΙΑ- ΦΥΛΑΚΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.», για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης εκ
μέρους της ΚΑΘ Α.Ε. για παράταση για ένα ( 1 ) ακόμη έτος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
με τους παρακάτω όρους :
1.- AΜΟΙΒΗ
Ως αμοιβή ορίζεται το ποσό των # ………… # ΕΥΡΩ (…………) μηνιαίως , πλέον Φ.Π.Α .
2.- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης είναι ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής
της από τα συμβαλλόμενα μέρη, με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της ΚΑΘ Α.Ε. για παράταση για
ένα (1) ακόμη έτος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από ….. και ώρα 00:01 έως ……και ώρα 24.00 .
3.- ΤΟΠΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ
1. ΤΟΠΟΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ
Α. Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι εγκαταστάσεις της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης,
στη Ν. Μενεμένη Θεσσαλονίκης.
α) ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ
- κοινόχρηστα WC
Τα κοινόχρηστα WC που βρίσκονται στους πυρήνες της Λαχαναγοράς είναι στο σύνολο 9 τα
οποία αποτελούνται από 4 μεγάλα και 5 μικρά.
Τα μεγάλα WC αποτελούνται αναλυτικά από :
63
1 WC γυναικών το οποίο έχει μέσα 2 νιπτήρες, 1 Λεκάνη Υψηλής Πιέσεως και 1 Λεκάνη
Τούρκικη και μία βρύση κοινόχρηστη.
Διαστάσεις μήκος 3.50m x πλάτος 3.75m Σύνολο 13 m²
1 WC αντρών το οποίο έχει μέσα 2 νιπτήρες, 1 Λεκάνη Υψηλής Πιέσεως και 1 Λεκάνη Τούρκικη
και μία βρύση κοινόχρηστη.
Διαστάσεις μήκος 3.50m x πλάτος 3.75m Σύνολο 13 m²
1 WC αναπήρων το οποίο έχει μέσα 1 νιπτήρα, 1 Λεκάνη Υψηλής Πιέσεως και μία βρύση
κοινόχρηστη.
Διαστάσεις μήκος 2.20m x πλάτος 2.30m Σύνολο 5 m²
Τα μικρά WC αποτελούνται αναλυτικά από :
1 WC γυναικών το οποίο έχει μέσα 2 νιπτήρες, 1 Λεκάνη Υψηλής Πιέσεως και 1 Λεκάνη
Τούρκικη και μία βρύση κοινόχρηστη.
Διαστάσεις μήκος 3.55m x πλάτος 3.75m Σύνολο 13 m²
1 WC αντρών το οποίο έχει μέσα 2 νιπτήρες, 1 Λεκάνη Υψηλής Πιέσεως και 1 Λεκάνη Τούρκικη
και μία βρύση κοινόχρηστη.
Διαστάσεις μήκος 3.55m x πλάτος 3.75m Σύνολο 13 m²
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ WC ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ : 254 m²
- Βιομηχανικοί κοινόχρηστοι χώροι πυρήνων Λαχαναγοράς
Βιομηχανικά δάπεδα εσωτερικά των πυρήνων της Λαχαναγοράς
1 φορα/2 εβδομάδες
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ : 7.600 m²
( Ο Καθαρισμός τους : πλύσιμο – στέγνωμα , θα γίνεται με το επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης
στέγνωσης δαπέδων).
β) ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ
Κοινόχρηστοι Χώροι Κρεαταγοράς
i) Διάδρομοι Εσωτερικά της Κρεαταγοράς και είσοδοι -μπαλκόνια 2330 m2
ii) Γραφείο Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 15 m²
iii) Εργαστήριο Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 78 m²
iv) Γραφείο Πρώτων Βοηθειών 11 m²
v) Βοηθητικός Χώρος Γραφείου Πρώτων Βοηθειών 7 m²
vi) Αίθουσα Συνεδριάσεων 110 m²
vii) Κουζίνα Αίθουσας Συνεδριάσεων 20 m²
viii) Ψυγεία Εργαστήριο Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 4 Ψυγεία * 9 m²
64
ix) Γραφείο Κεντρικού Υπολογιστή 11 m²
x) Τουαλέτες Αίθουσας Συνεδριάσεων 39 m² Αποτελούμενες από 8 Λεκάνες, 1 Ντουζιέρα, 8
νιπτήρες και 4 ουρητήρες
xi) Τουαλέτες Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 10 m² Αποτελούμενες από 2 Λεκάνες, 2 νιπτήρες.
xii) Τουαλέτες Γραφείου Πρώτων Βοηθειών 3 m² Αποτελούμενες από 1 Λεκάνη, 2 νιπτήρες.
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ : 2670 m²
Κτίριο Διοίκησης ( τμήματα της Α.Ε. καθώς και ο διάδρομος του ισογείου )
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ : 680,00 m²
ΦΥΛΑΚΙΑ ΠΥΛΩΝ ( 9)
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ : 111,19 m²
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ : 33,71 m²
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ
2. Προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών :
Α). Καθαριότητα των εννέα (9) W.C. που βρίσκονται εξωτερικά όλων των πυρήνων της
Λαχαναγοράς και των W.C. του 1ου Τελωνείου καθώς και του περιβάλλοντος χώρου αυτών.
Η καθαριότητα περιλαμβάνει:
α) την καθημερινή και συνεχόμενη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων,
β) όπου απαιτείται: σκούπισμα, υγρό καθαρισμό όλων των επιφανειών (εσωτερικών-εξωτερικών)
του εξοπλισμού, των τοίχων, των θυρών, τοπική αφαίρεση των ρύπων από τα δάπεδα, σφουγγάρισμα
και συντήρηση των δαπέδων,
γ) τοποθέτηση χαρτιών υγείας όπου και όταν απαιτείται .
Β. Καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων & του W.C. του κτιρίου της Κρεαταγοράς.
Η καθαριότητα του κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου της Κρεαταγοράς θα γίνεται με το επικαθήμενο
μηχάνημα πλύσης στέγνωσης δαπέδων της ΚΑΘ Α.Ε., για όλο το διάστημα της σύμβασης καθώς και
της τυχούσης προαίρεσης της, σε ημέρες και ώρες που καθορίζει η ΚΑΘ Α.Ε.
Η καθαριότητα περιλαμβάνει:
65
α) την καθημερινή και συνεχόμενη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων,
β) όπου απαιτείται: σκούπισμα, υγρό καθαρισμό όλων των επιφανειών (εσωτερικών-εξωτερικών)
του εξοπλισμού, των τοίχων, των θυρών, τοπική αφαίρεση των ρύπων από τα δάπεδα, σφουγγάρισμα
και συντήρηση των δαπέδων, σφουγγάρισμα σε σκάλες και μπαλκόνια , καθαρισμό τζαμιών,
γ) τοποθέτηση χαρτιών υγείας όπου και όταν απαιτείται .
Γ. Καθαριότητα των κοινόχρηστων Χώρων ΕΝΤΌΣ των πυρήνων της Λαχαναγοράς
Καθαρισμός ( πλύση-στέγνωση)
των εσωτερικών βιομηχανικών κοινόχρηστων χώρων της
Λαχαναγοράς, με το μηχάνημα που θα διαθέσει ο ανάδοχος σε ημέρες και ώρες που θα καθορίζει η
ΚΑΘ Α.Ε.
Δ. Κτίριο Διοίκησης ( τμήματα της Α.Ε. καθώς και ο διάδρομος του ισογείου )
α) την καθημερινή και συνεχόμενη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων,
β) σκούπισμα, υγρό καθαρισμό όλων των επιφανειών (εσωτερικών-εξωτερικών) του εξοπλισμού,
των τοίχων, των θυρών, τοπική αφαίρεση των ρύπων από τα δάπεδα, σφουγγάρισμα και συντήρηση
των δαπέδων,
γ) τοποθέτηση χαρτιών υγείας όπου και όταν απαιτείται
Ε. ΦΥΛΑΚΙΑ ΠΥΛΩΝ ( 9)
α) την καθημερινή και συνεχόμενη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων,
β) όπου απαιτείται: σκούπισμα, υγρό καθαρισμό όλων των επιφανειών (εσωτερικών-εξωτερικών)
του εξοπλισμού, των τοίχων, των θυρών, τοπική αφαίρεση των ρύπων από τα δάπεδα, σφουγγάρισμα
και συντήρηση των δαπέδων,
γ) τοποθέτηση χαρτιών υγείας όπου και όταν απαιτείται
ΣΤ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ
α) την εβδομαδιαία και συνεχόμενη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων,
β) όπου απαιτείται: σκούπισμα, υγρό καθαρισμό όλων των επιφανειών (εσωτερικών-εξωτερικών)
του εξοπλισμού, των τοίχων, των θυρών, τοπική αφαίρεση των ρύπων από τα δάπεδα, σφουγγάρισμα
και συντήρηση των δαπέδων.
Γ. Ωράριο Καθαριότητας Απασχολουμένων
- Ένα άτομο θα απασχολείται καθημερινά , πλην Σαββάτου στην Κρεαταγορά από ώρες 05:00 –
11:00, 1 φορά/εβδομάδα με τη χρήση του επικαθήμενου μηχανήματος πλύσης στέγνωσης δαπέδων.
- 3 άτομα τα οποία θα απασχολούνται 6 ώρες ημερησίως στη Λαχαναγορά πλην Σαββάτου
και σε ώρες ημερήσιες ( όχι νυκτερινές ) .Σε κάθε περίπτωση η ΚΑΘ Α.Ε. δύναται να
τροποποιεί ώρες και ημέρες εργασίας των προαναφερομένων 3 απασχολουμένων , όχι όμως με
ώρες νυκτερινές – αργίες ή κάθε άλλο που θα επηρεάσει την αμοιβή του υπαλλήλου και πάντα
δίχως να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.
Η κύρια ασχολία των 2 ατόμων θα είναι η Καθαριότητα των εννέα (9) W.C. που βρίσκονται
εξωτερικά όλων των πυρήνων, ο καθαρισμός στα ΦΥΛΑΚΙΑ των ΠΥΛΩΝ και ο καθαρισμός
66
των κοινόχρηστων χώρων
των πυρήνων της Λαχαναγοράς με τη χρήση του επικαθήμενου
μηχανήματος πλύσης στέγνωσης δαπέδων, 1 φορα/2 εβδομάδες.
Ο τρίτος υπάλληλος θα απασχολείται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή στο Κτίριο
Διοίκησης (τμήματα της Α.Ε. καθώς και ο διάδρομος του ισογείου), στην εκκλησία (μία (1)
φορά τη βδομάδα) και επικουρικά στις πύλες και τα WC. Τη Κυριακή θα απασχολείται
αποκλειστικά στα WC και τις πύλες.
Δ. Αριθμός υπαλλήλων που απαιτούνται
- Σύνολο απασχολουμένων υπαλλήλων ημερησίως (Πλην Σαββάτου ) : τέσσερα (4) άτομα, επί
6ωρο έκαστο, δύο (2) εκ των οποίων θα διαθέτουν ερασιτεχνική άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου.
- Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ορίσει υπεύθυνο αντιπρόσωπό του, ο οποίος σε συνεργασία με
τις υπηρεσίες της Κ.Α.Θ. Α.Ε. θα ρυθμίζει το έργο του καθαρισμού.
4.- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Απασχολούμενο προσωπικό: Το προσωπικό που θα απασχολείται θα γνωστοποιείται από τον
ανάδοχο με την ανάληψη καθηκόντων, πρέπει δε να τυγχάνει της έγκρισης της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και να
πληροί τα κάτωθι:
Άνδρες-Γυναίκες >25 ετών
Ένα (1) χρόνο προϋπηρεσία
Δύο εξ αυτών θα διαθέτει ερασιτεχνική άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου
2. Αντικατάσταση προσωπικού: Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει εβδομαδιαία ή
μηνιαία κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολείται ανά ημέρα και ανά βάρδια. Αντικατάσταση
του προσωπικού που διατίθεται στην Κ.Α.Θ. Α.Ε. επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης
και επαρκούς αιτιολόγησης από την εταιρεία με έγκριση της Κ.Α.Θ. Α.Ε. . Επιπροσθέτως η Κ.Α.Θ.
Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση προσωπικού.
3. Τήρηση εντύπων βιβλίων: Θα τηρείται βιβλίο από το διατιθέμενο προσωπικό στο οποίο θα
υπογράφουν οι απασχολούμενοι κατά την ώρα άφιξης και αποχώρησης .
4. Τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα καθαρισμού πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:
Α. Όλα τα προϊόντα καθαρισμού να έχουν αριθμό καταχώρισης από το γενικό χημείο του
κράτους.
Β. Οι εταιρείες παραγωγής των προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης να έχουν πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας.
Γ. Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσμές,
να μην είναι επιβλαβή για την υγεία και να μην προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και μακροχρόνια .
Δ. Τα προϊόντα καθαρισμού να συνοδεύονται με οδηγίες χρήσεις στις οποίες θα πρέπει να
67
αναφέρονται οι κίνδυνοι και οι τρόποι αντιμετώπισης μετά από «κακή χρήση» (π.χ. κατάποση,
επαφή με τα μάτια, πρόκληση εγκαυμάτων κτλ.).
5. Τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και ο εξοπλισμός πρέπει να πληρούν τους παρακάτω
όρους:
Α. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της υπηρεσίας για την καθαριότητα.
Β. Όλα τα αναγκαία μηχανήματα και ο εξοπλισμός καθαρισμού απαραιτήτως να είναι πρώτης
ποιότητας και πλέον κατάλληλα.
Γ. Τα αναγκαία μηχανήματα και ο εξοπλισμός καθαρισμού να μην προκαλούν φθορές στις
εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των χώρων των κτιρίων.
Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και
πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλ. επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που είναι αναγκαία για τη
λειτουργία του εξοπλισμού καθώς και η συνεχής και πλήρης παροχή προϊόντων.
5.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό που απαιτείται για την
έγκαιρη και κατά τρόπο τέλειο εκτέλεση της υπηρεσίας .
2. Θα ενημερώνεται και θα εφαρμόζει τις αποφάσεις που εκδίδονται από την Διοίκηση.
3. Θα αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για
οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του
έργου, καθώς επίσης σε πρόσωπα , πράγματα της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και ομόρων ιδιοκτησιών ανεξαρτήτως
από οποιαδήποτε αιτία.
4. Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή ζημίες ,που μπορεί να
συμβούν σε οποιονδήποτε ή οτιδήποτε κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου .
5. Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει έτσι ώστε το απασχολούμενο προσωπικό που θα διαθέσει, κατά τη
διάρκεια της υπηρεσίας του δεν θα βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ή ναρκωτικών
ουσιών και δεν θα δέχεται φιλοδωρήματα από κανένα και για οποιαδήποτε αιτία .
6. Το απασχολούμενο προσωπικό δεν θα διαθέτει τις υπηρεσίες του σε τρίτους κατά την
διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί.
7. Το προσωπικό που θα απασχολεί ο ανάδοχος πρέπει να είναι υγιές και εκπαιδευμένο , να
γνωρίζει τον τρόπο διάλυσης και χειρισμού των προϊόντων καθαρισμού καθώς και τα
προστατευτικά μέτρα ασφαλείας.
8. Ο κάθε ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο απ’ αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε
τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
9. Για κάθε σοβαρή παράβαση όρου σύμβασης, όπως πχ. ελλείψεις προσωπικού, πλημμελής
εκτέλεση των υπηρεσιών κ.α., επιβάλλεται στον ανάδοχο αρχικά η έγγραφη επίπληξη αφού
68
προηγούμενα κληθεί από την Κ.Α.Θ. Α.Ε., να δώσει εξηγήσεις. Στην αμέσως επόμενη περίπτωση
παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 5% της
μηνιαίας αποζημίωσης. Στην τρίτη περίπτωση παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του
επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 10% της μηνιαίας αποζημίωσης. Στην δε τέταρτη περίπτωση
παράβασης όρου της σύμβασης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
η εγγύηση καλής εκτέλεσης χωρίς καμία άλλη διατύπωση .Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόαση προς
παροχή εξηγήσεων του αναδόχου και αφού έχει συνταχθεί για κάθε περίπτωση πρακτικό του καθ΄
ύλην αρμοδίου Τμήματος της Κ.Α.Θ. Α.Ε. , που να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.
10. Σε κάθε περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης
και της σχετικής σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται στο σύνολό τους ουσιώδεις ή πλημμελούς
εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, η ΚΑΘ Α.Ε. μπορεί να μην ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία
και δικαιούται να κηρύξει με απόφασή της τον ανάδοχο έκπτωτο και να ζητήσει την λύση της
σύμβασης αζημίως για την ΚΑΘ Α.Ε. Στην περίπτωση αυτή θα καταπίπτει σε βάρος του αναδόχου
λόγω ποινής και χωρίς άλλη διατύπωση η εγγύηση καλής εκτέλεσης και επιπλέον θα ευθύνεται αυτός
για την αποκατάσταση και κάθε άλλης ζημίας της ΚΑΘ Α.Ε. από την παράβαση για την οποία
επιβλήθηκε η έκπτωση.
11. Ο ανάδοχος ευθύνεται και θα παρακρατείται από την αμοιβή του το ανάλογο χρηματικό ποσό,
για κάθε ζημιά ή βλάβη που θα προκαλείται από αυτήν ή το προσωπικό που θα απασχολεί είτε στην
Κ.Α.Θ. Α.Ε είτε έναντι τρίτων. Η εκτίμηση των ζημιών, φθορών κ.λ.π. θα γίνεται από τα αρμόδια
όργανα του Οργανισμού.
12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό καθ΄ όλη την διάρκεια της
σύμβασης βαρυνόμενος αυτός αποκλειστικά με μισθούς του πάσης φύσεως προσωπικού, δώρα,
επιδόματα, υπερωριακές απασχολήσεις, κάθε μορφής άδειες, έξοδα ασφάλισης του προσωπικού
(Ι.Κ.Α., Επικουρικά Ταμεία, κ.λ.π..), έξοδα προσωπικού και εξοπλισμού του γραφείου του, έξοδα
κίνησης, καθώς και με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή
άλλων οργανισμών, φόρους, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως
ισχύουν κατά τον χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους, εκτός από τον Φ.Π.Α., ο
οποίος βαρύνει την Κ.Α.Θ. Α.Ε..
Ο ανάδοχος επίσης βαρύνεται με τις πάσης φύσεως δαπάνες που είναι απαραίτητες για την
παροχή των υπηρεσιών του καθώς και τη δαπάνη λειτουργίας του, του εξοπλισμού του προσωπικού
του, των μηχανικών μέσων, οχημάτων κλπ., καθώς και πάσης φύσεως γενικού ή ειδικού εξοπλισμού
που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του έργου και με όλα τα μέσα της καθαριότητας (όπως π.χ.
ενδεικτικώς απορρυπαντικά , χαρτιά υγείας , εργαλεία μηχανήματα, επισκευές, καύσιμα και
συντήρηση αυτών, πάσης φύσεως αναλώσιμα υλικά, καθαριστικά κ.λπ.), στολές και εξοπλισμό των
εργαζομένων, ασφαλιστικές κρατήσεις και νόμιμες εισφορές του προσωπικού καθώς και κάθε άλλη
69
δαπάνη, η οποία είναι αναγκαία ή απαιτείται για την άριστη εκ μέρους του εκτέλεση του έργου, έστω
κι’ αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα Διακήρυξη ή στη Σύμβαση.
13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει εκ των προτέρων μηνιαία ή εβδομαδιαία
,ονομαστική κατάσταση των απασχολουμένων που διαθέτει στην Κ.Α.Θ. Α.Ε. , ανά ημέρα και
βάρδια. Οιεσδήποτε μεταβολές στο απασχολούμενο προσωπικό είναι αυστηρώς περιορισμένες και θα
πρέπει εκ των προτέρων , να γνωστοποιούνται στο καθ΄ ύλην αρμόδιο Τμήμα της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
14. Απαγορεύεται η ανάθεση του έργου της καθαριότητας ολικώς ή μερικώς σε τρίτους.
15. Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τους τρίτους που αφορούν
άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της σύμβασης με την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε., ουδεμία
υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. έναντι των τρίτων
αυτών , του αναδόχου βαρυνόμενου αποκλειστικά με κάθε φύσεως αμοιβές, αποδοχές, αποζημιώσεις
και γενικά με πάσης φύσεως δικαιώματα, δαπάνη δική του ή τρίτων που θα αφορά με οποιονδήποτε
τρόπο, άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της συμβάσεως με την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.
και τις οποίες δαπάνες, απαιτήσεις τρίτων κ.λ.π. υποχρεούται να καταβάλει ο ανάδοχος. Σε
περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο ανάδοχος υπέχει έναντι της Κεντρικής Αγοράς
Θεσσαλονίκης Α.Ε. υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζημία της Κεντρικής Αγοράς
Θεσσαλονίκης Α.Ε., αν ο τρίτος ήθελε στραφεί κατά της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε.. και
να επιτύχει δικαστικώς την ικανοποίηση των απαιτήσεων του από την Κεντρική Αγορά
Θεσσαλονίκης Α.Ε., παράλληλα δε ο ανάδοχος , προσεπικαλούμενος από την Κεντρική Αγορά
Θεσσαλονίκης Α.Ε., υποχρεούται να ασκήσει κύρια, άλλως πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της Κεντρικής
Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. σε οποιαδήποτε σχετική δίκη και να καταβάλει στην Κεντρική Αγορά
Θεσσαλονίκης Α.Ε. όλες τις δαπάνες για την δίκη της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. στην
ημεδαπή ή αλλοδαπή. Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο ανάδοχος έναντι της Κεντρικής Αγοράς
Θεσσαλονίκης Α.Ε. και για οποιαδήποτε ζημία, σε πρόσωπα ή πράγματα, ήθελε προκληθεί από τον
ανάδοχο και τα όργανα αυτού κατά την εκτέλεση της συμβάσεως του με την Κεντρική Αγορά
Θεσσαλονίκης Α.Ε. ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενος αυτός αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε
θετικής ή αποθετικής ζημίας περιλαμβανόμενης και της ηθικής βλάβης σε βάρος οιουδήποτε τρίτου.
Παράβαση οιασδήποτε των ανωτέρω υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι της Κεντρικής Αγοράς
Θεσσαλονίκης Α.Ε., θα επιφέρει σε βάρος του την καταγγελία της σύμβασης από την Κεντρική
Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε., την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την
αποκατάσταση από τον ανάδοχο κάθε ζημίας .
16. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας, δηλαδή: καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες των
νομίμων προβλεπόμενων, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. . (Έγγραφο Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
08/05/06 , Αριθ. Πρωτ. : οικ 30440). Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένος να
καταβάλλει όλες τις αποδοχές, επιδόματα, προσαυξήσεις κ.λ.π. που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος,
70
σύμφωνα με την προϋπηρεσία του και την οικογενειακή του κατάσταση, να χορηγεί κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες το σύνολο της άδειας αναψυχής και το επίδομα αδείας σε όσους εργαζόμενους
το δικαιούνται. Τα προαναφερόμενα είναι υποχρεωτικά και σε περίπτωση μη τήρησης ο ανάδοχος θα
κηρύσσεται έκπτωτος.
6.- ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή θα γίνεται εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου, από τον δεδουλευμένο ,
μήνα .
Το τίμημα είναι αυτό που θα προκύπτει από τις εκτελεσθείσες υπηρεσίες της συγκεκριμένης
περιόδου.
Για την πληρωμή του μηνιαίου τιμήματος η δεύτερη των συμβαλλομένων οφείλει να
προσκομίζει στην Κ.Α.Θ. Α.Ε. :
α) Τιμολόγιο ή Δελτίο Παροχής υπηρεσιών.
β) βεβαίωση μη οφειλής - ασφαλιστικής ενημερότητας το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 30
ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης των απαιτούμενων για πληρωμή δικαιολογητικών
γ) αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το
ενωρίτερον έως 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των απαιτούμενων για πληρωμή
δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένων των ημερών της έκδοσης και της κατάθεσης των
δικαιολογητικών
δ) βεβαίωση του καθ΄ ύλην αρμοδίου Τμήματος της Κ.Α.Θ. Α.Ε. που θα πιστοποιεί την άριστη ή
όχι παροχή των υπηρεσιών.
ε) βεβαιώσεις εργοδότη για κάθε απασχολούμενο υπάλληλο , στο έργο.
στ ) πρόγραμμα εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού στην Κ.Α.Θ. Α.Ε.
Η αμοιβή περιλαμβάνει όλες τις σχετικές με το έργο δαπάνες, όπως ενδεικτικώς:
α) Μισθούς του πάσης φύσεως προσωπικού, δώρα, επιδόματα, υπερωριακές απασχολήσεις, κάθε
μορφής άδειες, έξοδα ασφάλισης του προσωπικού (Ι.Κ.Α., Επικουρικά Ταμεία, κ.λ.π..), έξοδα
προσωπικού και εξοπλισμού του γραφείου της , έξοδα κίνησης, καθώς και της πάσης φύσεως δαπάνες
που είναι απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών της .
β) Τη δαπάνη λειτουργίας της, του εξοπλισμού του προσωπικού της, των μηχανικών μέσων,
οχημάτων, επισκευές και συντήρησή τους κλπ., καθώς και πάσης φύσεως γενικού ή ειδικού
εξοπλισμού, αναλωσίμου ή όχι που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του έργου της.
γ) τα απορρυπαντικά και χαρτιά υγείας
δ) Πάσης φύσεως τέλη , φόρους , κρατήσεις κ.λ.π.
ε) Κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της Διακήρυξης, αναγκαία
όμως για την εκτέλεση του έργου και την επιτυχή εκπλήρωση των υποχρεώσεων της δεύτερης των
συμβαλλομένων.
71
Για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα από την έκδοση του λογαριασμού πληρωμής, μέχρι την
καταβολή στον ανάδοχο, του ποσού του λογαριασμού από το ταμείο της Κ.Α.Θ. Α.Ε., δεν δικαιούται
η δεύτερη των συμβαλλομένων, να εγείρει αξίωση αποζημιώσεως για τη δικαιολογημένη αυτή
καθυστέρηση πληρωμής της που δεν θα υπερβαίνει τις 90 ημέρες από εκδόσεως τιμολογίου.
Το σύνολο της αμοιβής για όλες τις ανωτέρω προσφορές υπηρεσιών της δεύτερης των
συμβαλλομένων προς την Κ.Α.Θ. Α.Ε., δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την
προκαθορισμένη ετήσια αμοιβή της, που κατάθεσε με την προσφορά της .
Τα ποσά των προστίμων που θα επιβάλλονται λόγω ποινικής ρήτρας ή άλλης αιτίας, θα
αφαιρούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό πληρωμής της δεύτερης των συμβαλλομένων.
Ακόμη ο ανάδοχος ευθύνεται και θα παρακρατείται από την αμοιβή του το ανάλογο χρηματικό
ποσό, για κάθε ζημιά ή βλάβη που θα προκαλείται από αυτήν ή το προσωπικό που θα απασχολεί είτε
στην Κ.Α.Θ. Α.Ε είτε έναντι τρίτων.
Η εκτίμηση των ζημιών, φθορών κ.λ.π. θα γίνεται από τα αρμόδια όργανα της ΚΑΘ Α.Ε.
Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. θα επιβαρύνεται με τον εκάστοτε Φ.Π.Α. και μόνον και με καμία άλλη δαπάνη.
Η δεύτερη των συμβαλλομένων είναι υποχρεωμένη να παρέχει έκτακτες υπηρεσίες
καθαριότητας, εφόσον της ζητηθούν γραπτώς από την Κ.Α.Θ. Α.Ε. και να αμείβεται γι’ αυτές. Το δε
ποσό της αμοιβής θα προκύπτει αναλογικά με αναγωγή στις κατακυρωθείσες τιμές, τις οποίες σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει.
7.- ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ
Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα
συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και
αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της
παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής:
1. Διακήρυξη υπ’ αριθμ. …………
2. Οικονομική προσφορά αναδόχου, όπως έγινε δεκτή.
8.- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ρητά συνομολογείται από τους συμβαλλόμενους ότι η Κ.Α.Θ. Α.Ε. δεν υπέχει καμία ευθύνη ούτε
υποχρέωση έναντι οιονδήποτε τρίτου ( προσωπικού αναδόχου ή τρίτων ) για σωματικές ή υλικές
βλάβες που ενδεχομένως προκληθούν από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία , καθ’ όλη την διάρκεια της
σύμβασης ή μετά από παράταση ή ανανέωση της .
Ανωτέρα βία
α) Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
β) Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
72
γ) Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: (γενική ή μερική
απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών, γενική ή μερική πυρκαγιά στους
εξυπηρετούμενους χώρους, πλημμύρα, σεισμός, πόλεμος κ.λπ.)
δ) Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του
κοινοποιούμενο προς την ΚΑΘ Α.Ε. και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και το Δ.Σ. της ΚΑΘ Α.Ε. αποφασίζει σχετικά.
ε) Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την ΚΑΘ Α.Ε. της ανώτερης βίας που επικαλείται ο
Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της μη εκπλήρωσης ή μη εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των
συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας, κατά τα άνω, εκ της
οποίας ο ανάδοχος δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, δεν καταβάλλεται το συμβατικό
τίμημα για όσο χρόνο διήρκησε το γεγονός ανωτέρας βίας.
Ενδεχόμενη τροποποίηση των όρων της παρούσης σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και
με κοινή συναίνεση των 2 συμβαλλομένων .
Σε περίπτωση μη τήρησης οποιωνδήποτε εκ των όρων του παρόντος εκ μέρους της δεύτερης
συμβαλλόμενης - οι οποίοι όροι στο σύνολο τους τυγχάνουν κύριοι και ουσιώδεις- η Κ.Α.Θ. Α.Ε.
δύναται να λύσει μονομερώς την σύμβαση. Στην περίπτωση αυτήν η δεύτερη των συμβαλλομένων
κηρύσσεται έκπτωτος, ενώ η Κ.Α.Θ. Α.Ε. διατηρεί τα εκ της διακηρύξεως και της σύμβασης
δικαιώματά της και για τη νόμιμη διεκδίκηση κάθε περαιτέρω αποζημίωσης για κάθε θετική και
αποθετική ή ηθική ζημία ήθελε υποστεί από την αντισυμβατική συμπεριφορά της δεύτερης
συμβαλλόμενης ενώ επιπλέον καταπίπτει υπέρ της Κ.Α.Θ. Α.Ε. η εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην
παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των
οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτός έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.
Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη
για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον
αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και
επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.
Η παράλειψη εκ μέρους της Κ.Α.Θ. Α.Ε. να ασκήσει οποιοδήποτε εκ των δικαιωμάτων της, έστω
και για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε καμία περίπτωση δεν συνιστά, ούτε μπορεί να εκληφθεί ότι,
συνιστά παραίτηση από τα δικαιώματα της παρούσης , ούτε σιωπηρή τροποποίηση της παρούσης .
Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια κατά τόπο ορίζονται τα
δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους
παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.
73
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, και
αφού διαβάσθηκαν υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ__
74

Εμπορική Τράπεζα

3η Πρόσκληση Μέτρο 123Α (ΑΔΑ).pdf

Πρόταση Κοινόχρηστων

Υπόδειγμα Μισθωτήριου Συμβολαίου Κρεαταγοράς

Τράπεζα Πειραιώς

Υπόδειγμα Μισθωτήριου Συμβολαίου Λαχαναγοράς

Αγαπητοί, Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαµε να σας

Εθνική Τράπεζα

κατεβαστε τον καταλογο των προσφορων 2014

Το νέο Actros. Διεθνείς και εθνικές μεταφορές. 18 – 26 τόνοι» (PDF, 9

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Διδάσκων: Θεόδωρος Ν

Λήψη - Adrion Art

Προκήρυξη

ΔΩΜΑΤΙΑ - Club Agia Anna

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

ΦΕΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ_.pdf

Ορισμός Γραμμικού Αναλογικού Συστήματος

διακηρυξη διαγωνισμου