ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_2_2_Υλικά παραγωγής εκπαιδευτικού εργαστηρίου_2014 Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ-HELEXPO), Τ.Κ. 546 36, Τ: 003 2310 240002, Τ+F: 003 2310 281567, προκηρύσσει Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Ανάθεση έργου σύμφωνα με το Π.Δ. 346/98 του έργου «INSPIRE – Εικαστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης» που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) με κωδικό MIS 299688 για το ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_2_2_Υλικά παραγωγής εκπαιδευτικού εργαστηρίου_2014 που έχει προϋπολογισμό δαπάνης που ανέρχεται και δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (1.000,00 €) πλέον του ΦΠΑ (23%) και ειδικότερο ενδιαφέρον σε υλικά καλλιτεχνικών έργων που θα χρειασθούν για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού εργαστηρίου. Με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Έλληνες ή αλλοδαποί εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που ορίζονται στην προκήρυξη. Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, Τρίτη έως Παρασκευή, 9.00 – 16.30 και έως τις 17.10.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, καταληκτική ημέρα του Διαγωνισμού, στη γραμματεία του Μ.Μ.Σ.Τ. στην παρακάτω διεύθυνση, υποχρεωτικά διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Κατά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών από την επιτροπή μπορούν να παρευρίσκονται οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιριών ή φυσικών προσώπων που έχουν υποβάλλει προσφορά. Τεχνικές προδιαγραφές καθώς και το Τεύχος της Προκήρυξης μπορούν να παραλαμβάνονται από τη γραμματεία του Μ.Μ.Σ.Τ. ή από την ιστοσελίδα του Μ.Μ.Σ.Τ. στις Ανακοινώσεις http://www.mmca.org.gr Πληροφορίες στο Τ: 2310 240002, υπεύθυνη η κ. Μαρία Τριανταφυλλίδου και η κ. Θούλη Μισιρλόγλου. Η Πρόεδρος ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΣΚΑΡΠΙΑ – ΧΟΙΠΕΛ Δρ Αρχιτέκτων, ομ. καθηγήτρια Α.Π.Θ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_2_2_Υλικά παραγωγής εκπαιδευτικού εργαστηρίου_2014 για την πράξη Inspire – Εικαστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2014 με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2014 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ, 546 36 Θεσσαλονίκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μαρία Τριανταφυλλίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 240002 ΤΗΛΕΦΩΝΟ + FAX : 2310 281567 e-mail : [email protected] Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ. 14491 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α’ 150/07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Του Κανονισμού (ΕΕ) 4ε αριθ4ό 1251/2011 «Τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων». Το Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/24.12.1997) «Θεσμοί, Μέτρα και Δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» και ειδικότερα το άρθρο 2 «Εικαστική πολιτική, Μουσεία και Κέντρα Σύγχρονης Τέχνης» αυτού, Του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94 ) σχετικά με την «παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Την με αριθμό 7893/08.11.2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Μαρίας Λιονή προς ένταξη της πράξης «INSPIRE – Εικαστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) με κωδικό MIS 299688 Την με αριθμό 7003/25.11.2010 Ένταξη της Πράξης στην ΣΑΕΠ 008/8 Την με αριθμό 4308/23.05.2014 διατύπωση σύμφωνης γνώμης από τη Διαχειριστική Αρχή Την με αριθμ. 166/10.06.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» για την ανάθεση του Έργου ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_2_2_Υλικά παραγωγής εκπαιδευτικού εργαστηρίου_2014 για την πράξη Inspire – Εικαστικό Φεστιβάλ Σελίδα 1 από 21 Θεσσαλονίκης 2014 με κριτήριο αξιολόγησης τη «χαμηλότερη τιμή», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης χίλια ευρώ (1.000,00€) πλέον του Φ.Π.Α. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την κατάθεση Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάθεση του Έργου «ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ΚΕΦ_2_2_Υλικά παραγωγής εκπαιδευτικού εργαστηρίου_2014» για την πράξη Inspire – Εικαστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2014 προϋπολογιζόμενης δαπάνης χιλίων ευρώ (1.000,00€) πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης τη «χαμηλότερη τιμή», 1. 2. 3. 4. Στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Στο Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, παρατίθενται τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να έχει ο ανάδοχος και που αφορούν στην υποβολή των προσφορών Στο Παράρτημα Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, παρατίθενται τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης ύστερα από την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού που έχει συγκροτηθεί με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 14341/05.06.2014 πρακτικό και έχει επικυρωθεί από τη με αριθμ. 166/10.06.2014 συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΜΜΣΤ και που θα βασίζεται αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στο παράρτημα Γ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Με την εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του ΜΜΣΤ Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΜΜΣΤ Ξανθίππη Σκαρπιά-Χόιπελ Δρ. Αρχιτέκτων, ομ. Καθηγήτρια Σελίδα 2 από 21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ INSPIRE 2014 EFFECTIVE SPACES / ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΩΡΟΙ Το εικαστικό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης “Inspire”, στην τρίτη του διοργάνωση, επικεντρώνει το ενδιαφέρον στους Ενεργούς Χώρους: μέσα από ποικίλα καλλιτεχνικά μέσα και πρακτικές, διερευνά την εντατική παρουσία στο χώρο. Ο Pierre Labat (FR), ο Νίκος Ναυρίδης (GR) και ο Hermann Pitz (DE) είναι οι φετινοί προσκεκλημένοι, που θα εμψυχώσουν το διευρυμένο εργαστήριο του Inspire και θα καθοδηγήσουν την παραγωγική διαδικασία του. Μέσα από το σχέδιο και το κολλάζ, τη βιντεοεγκατάσταση και την αναφορά στο θέατρο, την αρχιτεκτονική και την παρέμβαση στο χώρο, οι τρεις καλλιτέχνες θα αναδείξουν διαφορετικές εκδοχές της συνθήκης της ενεργούς παρουσίας στο χώρο. Η αναπνοή, η σιωπή, η προοπτική και η οπτική, η ιστορία των τεχνών, η πλαισίωση της κίνησης με διαφορετικούς τρόπος γίνονται εργαλεία της ανάδειξης και ανακαλούν διαφορετικές σχέσεις ανάμεσα στα έργα, τους καλλιτέχνες, τους θεατές, τα γεγονότα και το χρόνο. Στη διάρκεια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν καλλιτεχνικά εργαστήρια, παρουσιάσεις των τριών καλλιτεχνών, στρογγυλή τράπεζα/ημερίδα, έκθεση έργων των προσκεκλημένων καλλιτεχνών και έκθεση των προϊόντων των εργαστηρίων. Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια θα διενεργηθούν κατά το διάστημα 1-7 Δεκεμβρίου 2014. Οι εκθέσεις τόσο των προϊόντων των εργαστηρίων όσο και των έργων των τριών καλλιτεχνών θα εγκαινιαστούν αμέσως μετά. Ο Pierre Labat (1977) σπούδασε καλές τέχνες στο Quimper και στο Στρασβούργο. Έχει παρουσιάσει έργα του σε περισσότερες από δέκα ατομικές εκθέσεις, έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες ομαδικές εκθέσεις και έχει πραγματοποιήσει προγράμματα residencies . Με συνήθως λιτά, μινιμαλιστικού τύπου γλυπτά και εγκαταστάσεις, επικεντρώνει τη δουλειά του στην ενεργοποίηση πολλαπλών αντιλήψεων του χώρου ως τόπο προβολής και πλαισίωσης της κίνησης, αλλά και ως πεδίο πρόκλησης ψευδαισθητικών εντυπώσεων. Ο Νίκος Ναυρίδης (1958) σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Από το 2008 διδάσκει εικαστικά στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Έχει στο ενεργητικό του πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στη Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε πολλές διεθνείς διοργανώσεις . Στο έργο του έχει διερευνήσει πολλαπλώς την αναπνοή και την εκπνοή, το κενό και το γεμάτο, τα οποία έχει οπτικοποιήσει μέσα από την χρήση εγκαταστάσεων, βίντεο, φωτογραφίας και σχεδίου σε πολυεπίπεδες προσεγγίσεις. Ο Hermann Pitz (1956) σπούδασε ζωγραφική στο Βερολίνο. Αμέσως μετά την αποφοίτησή του (1980) υπήρξε συνιδρυτής του Büro Berlin, ενός αυτοδιαχειριστικού χώρου για την προώθηση της σύγχρονης τέχνης. Από το 2002 διδάσκει στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Μονάχου, ενώ έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής και σύμβουλος σε πολυάριθμα ιδρύματα τέχνης. Η συνεχής δημιουργικότητα, που συχνά τέμνει τα διάφορα καλλιτεχνικά είδη και μέσα, η έννοια του σχεδιασμού και της οργάνωσης είναι στον πυρήνα των αναζητήσεών του. Βασικός στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η σύναψη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη για την εκτέλεση της δράσης «ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_2_2_Υλικά παραγωγής εκπαιδευτικού εργαστηρίου_2014», του υποέργου 1 «Εκτέλεση με ίδια μέσα» για την υλοποίηση του έργου «Inspire – Εικαστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013», Άξονας Προτεραιότητας 07 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ, με κωδικό MIS 299688, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χιλίων ευρώ (1.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης των κεντρικών καλλιτεχνών θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια για τα σχολεία που θα επισκέπτονται το μουσείο. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγούνται στους χώρους του μουσείου και συγκεκριμένα στην κεντρική έκθεση του Inspire 2014 και στην έκθεση του εργαστηρίου, να πληροφορηθούν σχετικά με το θέμα της ετήσιας δράσης, τους προβληματισμούς Σελίδα 3 από 21 που αυτό δημιουργεί, τις εργασίες των εργαστηρίων και τέλος να εμπλέκονται και τα ίδια σε σχετικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών εργαστηρίων του μουσείου απαιτούνται υλικά τα οποία θα είναι συμβατικά. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Ο χρόνος υλοποίησης της συνεργασίας για την οποία θα συναφθεί σχετική σύμβαση έργου προσδιορίζεται κατά το μήνα Δεκέμβριο 2014. Ενδεικτικά αναφέρουμε κατηγορίες καλλιτεχνικών υλικών που θα χρειασθούν για την υλοποίηση του εργαστηρίου: Ακρυλικά Galeria Windsor and Newton των 500ml Ακρυλικά Galeria Windsor and Newton των 200 ml Σμάλτο Decormatt 50 ml Marabu Σινική Μελάνι Windsor and Newton Πινέλα Galeria No 22 Filbert μακρύ Πινέλα Cotman Art Pen Rotring Πινέλο Cotman Μύτες χονδρές των 6Β Μηχανικό μολύβι Pentel Γόμα για μολύβια Rotring Ρολλά Canson πηλός CT πηλός PENT πηλός Pasta E ……………. Δόθηκε παραπάνω ποικιλία υλικών απολύτως ενδεικτικά. Απαιτείται η συμπλήρωση του ανωτέρω πίνακα με τις τιμές μονάδος των υλικών, εμπλουτισμένου και με άλλα παρεμφερή υλικά, ώστε, σε τελικό απολογισμό, η δαπάνη του συγκεκριμένου έργου να μην ξεπεράσει την εγκεκριμένη τιμή. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι είναι: Για τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα Αναλυτικό προφίλ του φορέα από το οποίο να προκύπτει η προηγούμενη εμπειρία του σε έργα συναφή με το αντικείμενο της πρόσκλησης. Οικονομική Προσφορά. Ζητείται να κατατεθεί πίνακας υλικών συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται παραπάνω, εμπλουτισμένος με άλλα ανάλογα ή παρεμφερή με συμπληρωμένη αντίστοιχα τη στήλη με τις τιμές μονάδος των υλικών αυτών. ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ακρυλικά Galeria Windsor and Newton των 500ml Ακρυλικά Galeria Windsor and Newton των 200 ml Σμάλτο Decormatt 50 ml Marabu Σινική Μελάνι Windsor and Newton Πινέλα Galeria No 22 Filbert μακρύ Πινέλα Cotman Σελίδα 4 από 21 Art Pen Rotring Πινέλο Cotman Μύτες χονδρές των 6Β Μηχανικό μολύβι Pentel Γόμα για μολύβια Rotring Ρολλά Canson πηλός CT πηλός PENT πηλός Pasta E ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… Β2. ΤΙΜΗΜΑ Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται και δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (1.000,00 €) πλέον του ΦΠΑ (23%) ή χίλια διακόσια τριάντα ευρώ (1.230,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 1. Στις προσφερόμενες τιμές του Αναδόχου περιλαμβάνονται και τον βαρύνουν όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, εκτός από τον αναλογούντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 2. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ή σε περίπτωση παράτασής του, καθώς και σε περίπτωση παροχής συμπληρωματικών ή νέων - παρόμοιων υπηρεσιών, απορρίπτονται. 3. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια τα προσφερόμενα ποσά ή τα συνολικά, απορρίπτονται. Σε κάθε περίπτωση που ένα ποσό προκύπτει ως συνάρτηση άλλων (κατόπιν προσθέσεως, άλλης μαθηματικής πράξεως, εκπτώσεως, κλπ.) και υπολογιστεί εσφαλμένα σε κάποια προσφορά, τότε λαμβάνεται υπόψη το ποσό που προκύπτει μετά τη σχετική ορθή εκτέλεση της αντίστοιχης μαθηματικής πράξης ή εκπτώσεως, κλπ. Σε περίπτωση όμως που οι διαφορές είναι πολλές σε πλήθος ή η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος της προσφοράς, τότε η προσφορά μπορεί να απορριφθεί στο σύνολό της. 4. Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων χρεώσεων. 5. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Ο ΦΠΑ αναγράφεται επίσης χωριστά ως ποσοστό και ως ποσό (αριθμητικώς και ολογράφως). Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός διορθώνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής υπερβολικά χαμηλής οικονομικής προσφοράς, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την απόρριψή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του Υποψήφιου Αναδόχου (επαλήθευση προσφοράς). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι Σελίδα 5 από 21 προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του «Έργου». Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του «Έργου». Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται. Η Αναθέτουσα Αρχή, με την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτούμενων εγκρίσεων και σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΠΔ 60/2007 δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο συμπληρωματικά προϊόντα από τα προβλεπόμενα στην παρούσα, στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί απαραίτητο, για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής ή γεγονότων, και ο Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται στην υλοποίηση του συμπληρωματικού αυτού έργου σε χρόνο και με τρόπο που θα συμφωνηθεί από κοινού και με κόστος ίδιο ή ανάλογο του προσφερομένου για ίδια ή παρόμοια προϊόντα. Β3. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για χρόνο τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερών. Β4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν περιγραφή του προφίλ τους και τα σχετικά δικαιολογητικά (βλ. Β1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Πίνακας Α Οικονομικής Προσφοράς) στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154, (ΔΕΘ – HELEXPO), Τ. 2310 240002 και 2310 281567, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, Τρίτη έως Παρασκευή, 9.00 – 16.30 και έως τις 17.10.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, καταληκτική ημέρα του Διαγωνισμού. Αρμόδια για το σκοπό αυτό η κ. Μαρία Τριανταφυλλίδου και η κ. Θούλη Μισιρλόγλου. Η κατάθεση μπορεί να γίνει : 1. Με απευθείας παράδοση 2. Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή 3. Μέσω κούριερ Στις περιπτώσεις 2 και 3 το ΜΜΣΤ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την μη έγκαιρη παραλαβή των προσφορών. Β5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα συνταχθούν με βάση τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΤΡΗΜΑ Α, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Επίσης, οι προσφέροντες στο Φάκελο προσφοράς θα πρέπει να σημειώσουν με ευκρίνεια τα παρακάτω: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «INSPIRE – ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_2_2_Υλικά παραγωγής εκπαιδευτικού εργαστηρίου_2014 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 17.10.2014, ΩΡΑ 13.00 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» Β6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔΔΑΠ) του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης την 17.10.2014 και ώρα 14.00. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η επιλογή θα γίνει από την Επιτροπή αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής έργου με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Με την κατάθεση της προσφοράς ο υποψήφιος ανάδοχος θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση των στοιχείων ή χαρακτηριστικών ή της πολυπλοκότητας του έργου που πρόκειται να αναλάβει στην περίπτωση που του ανατεθεί και συμφωνεί με την ανάληψη των συγκεκριμένων υποχρεώσεων. Σελίδα 6 από 21 Επίσης, σημειώνεται ότι απαγορεύεται ρητά οιαδήποτε υποκατάσταση στη σύμβαση του αναδόχου που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του ΜΜΣΤ. Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά στα ανωτέρω κριτήρια. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σημειώνεται ότι η ΕΔΔΑΠ έχει το δικαίωμα να αναζητήσει κάθε διευκρίνιση που κρίνει απαραίτητη στη σύνθεση των προσφορών που κατατίθενται στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Σελίδα 7 από 21 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελίδα 8 από 21 ΣΥΜΒΑΣΗ για το Έργο: INSPIRE – ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007 - 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 60 – ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Συμβατικού Συνολικού Τιμήματος ………….. ευρώ πλέον του Φ.Π.Α. 23% για ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ΚΕΦ_2_2_Υλικά παραγωγής εκπαιδευτικού εργαστηρίου_2014 Σελίδα 9 από 21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1– Ορολογία ................................................................................................................................ 12 Άρθρο 2– Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ................................................................................... 13 Άρθρο 3 – Τμήματα, Φάσεις Υλοποίησης και Παραδοτέα του Έργου ................................................... 14 Άρθρο 4 – Διάρκεια της Σύμβασης – Χρόνος παράδοσης ..................................................................... 14 Άρθρο 5 – Παρακολούθηση και Παραλαβή Έργου ................................................................................ 14 Άρθρο 6 – Ποινικές Ρήτρες- Εκπτώσεις .................................................................................................. 15 Άρθρο 7 – Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής ................................................................................................. 16 Άρθρο 8 -Υποχρεώσεις Αναδόχου .......................................................................................................... 16 Άρθρο 9- Αποζημίωση για Ζημίες .......................................................................................................... 17 Άρθρο 10-Υπεργολαβίες ......................................................................................................................... 17 Άρθρο 11- Εμπιστευτικότητα Αναδόχου ................................................................................................ 17 Άρθρο 12- Πνευματικά Δικαιώματα - Μελλοντικές Επεκτάσεις - Κυριότητα ....................................... 18 Άρθρο 13- Εκτέλεση της Σύμβασης ........................................................................................................ 18 Άρθρο 14- Λοιπές Διατάξεις ................................................................................................................... 18 Άρθρο 15- Συνοπτική περιγραφή του έργου ......................................................................................... 19 Άρθρο 16 – Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία ......................................................................................... 21 Σελίδα 10 από 21 ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την …/10/2014, ημέρα ……………, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός μεν το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Εγνατία 154 (ΔΕΘ – HELEXPO), τ.κ. 546 36, με Α.Φ.Μ.: 090180250 ΔΟΥ: Δ’ Θεσσαλονίκης νομίμως εκπροσωπούμενο από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού κ. Ξανθίππη Σκαρπιά – Χόιπελ, εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή» και και αφετέρου ο/η κ. ………………… με Α.Φ.Μ.: …………………. & Δ.Ο.Υ. …………………… που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, …………….., Τ.Κ. ………………….., Τ. …………………, εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την ίδιο/α και που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος». λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α’ 150/07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Του Κανονισμού (ΕΕ) 4ε αριθ4ό 1251/2011 «Τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων». Το Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/24.12.1997) «Θεσμοί, Μέτρα και Δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» και ειδικότερα το άρθρο 2 «Εικαστική πολιτική, Μουσεία και Κέντρα Σύγχρονης Τέχνης» αυτού, Του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94 ) σχετικά με την «παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Την με αριθμό 7893/08.11.2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Μαρίας Λιονή προς ένταξη της πράξης «INSPIRE – Εικαστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) με κωδικό MIS 299688 Την με αριθμό 7003/25.11.2010 Ένταξη της Πράξης στην ΣΑΕΠ 008/8 Την με αριθμό 4308/23.05.2014 διατύπωση σύμφωνης γνώμης από τη Διαχειριστική Αρχή Την με αριθμ. 166/10.06.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_2_2_Υλικά παραγωγής εκπαιδευτικού εργαστηρίου_2014 για την πράξη Inspire – Εικαστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2014 με κριτήριο αξιολόγησης τη «χαμηλότερη τιμή», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης χίλια ευρώ (1.000,00€) πλέον του Φ.Π.Α. Την με αριθμ. …./….10.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης σχετικά με την κατακύρωση του Έργου ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_2_2_Υλικά παραγωγής εκπαιδευτικού εργαστηρίου_2014 για την πράξη Inspire – Εικαστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2014 με κριτήριο αξιολόγησης τη «χαμηλότερη τιμή», συνολικής δαπάνης …………………….. € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Σε συνέχεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την με αριθμ. 166/10.06.2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΜΜΣΤ προκήρυξη («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την υπ. αρ. …./….10.2014 Απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «INSPIRE – ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ Σελίδα 11 από 21 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_2_2_Υλικά παραγωγής εκπαιδευτικού εργαστηρίου_2014» Άρθρο 1– Ορολογία Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Αναθέτουσα Αρχή Το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, το οποίο θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. ΕΔΔΑΠ Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών ΕΕΝ Επιτροπή Ενστάσεων ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η Προσφορά και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Κανονισμός Προμηθειών Ο Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007). Κύριος του Έργου ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Προϋπολογισμός Έργου Η εκτιμώμενη από το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου «INSPIRE – ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_2_2_Υλικά παραγωγής εκπαιδευτικού εργαστηρίου_2014» Σύμβαση Το παρόν συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: Συμβατικά τεύχη α. την παρούσα Σύμβαση, β. τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού του Έργου γ. την Απόφαση …./….10.2014 Κατακύρωσης του Έργου δ. την Προσφορά (Τεχνική και Οικονομική) του Αναδόχου Συμβατικό Τίμημα Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Τμηματική παραλαβή Προσωρινή παραλαβή των εκάστοτε παραδοτέων Σελίδα 12 από 21 παραδοτέων Οριστική Παραλαβή Ολοκλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου Άρθρο 2– Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης Βασικός στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η σύναψη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη για την εκτέλεση της δράσης ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_2_2_Υλικά παραγωγής εκπαιδευτικού εργαστηρίου_2014, του υποέργου 1 «Εκτέλεση με ίδια μέσα» για την υλοποίηση του έργου «Inspire – Εικαστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013», Άξονας Προτεραιότητας 07 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ, με κωδικό MIS 299688, συνολικής δαπάνης ………….. ευρώ (…………..€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο χρόνος υλοποίησης της συνεργασίας για την οποία θα συναφθεί σχετική σύμβαση έργου προσδιορίζεται κατά το μήνα Δεκέμβριο 2014. Αντικείμενο του έργου του αναδόχου συνοψίζεται σε λίστα παραδοτέων υλικών, εμπλουτισμένων από τον ανάδοχο ως ακολούθως: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ακρυλικά Galeria Windsor and Newton των 500ml Ακρυλικά Galeria Windsor and Newton των 200 ml Σμάλτο Decormatt 50 ml Marabu Σινική Μελάνι Windsor and Newton Πινέλα Galeria No 22 Filbert μακρύ Πινέλα Cotman Art Pen Rotring Πινέλο Cotman Μύτες χονδρές των 6Β Μηχανικό μολύβι Pentel Γόμα για μολύβια Rotring Ρολλά Canson πηλός CT πηλός PENT πηλός Pasta E ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… Σελίδα 13 από 21 Άρθρο 3 – Τμήματα, Φάσεις Υλοποίησης και Παραδοτέα του Έργου Το Έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές του Τεύχους Διακήρυξης και στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. Άρθρο 4 – Διάρκεια της Σύμβασης – Χρόνος παράδοσης 1. Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του Έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 2. Η ολοκλήρωση και παράδοση του Έργου θα πραγματοποιηθεί εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και σε συμφωνία με τη διοίκηση του μουσείου. Άρθρο 5 – Παρακολούθηση και Παραλαβή Έργου Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου συστήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) η οποία έχει συγκροτηθεί με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 14341/05.06.2014 πρακτικό και έχει επικυρωθεί από τη με αριθμ. 166/10.06.2014 συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΜΜΣΤ. Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα εξέλιξης του έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη συνέχεια. Επιπλέον των παραλαβών, η ΕΠΠΕ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης. Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών Ο Ανάδοχος καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται στενά με την ΕΠΠΕ και τον υπεύθυνο του έργου και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου. Βασική δραστηριότητα της ΕΠΠΕ κατά την εξέλιξη των εργασιών είναι η παρακολούθηση και ο δειγματοληπτικός έλεγχος των προσφερόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, ώστε αυτές να μην αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα επίπεδα ποιότητας και πληρότητας. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή 5 εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Εφόσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, τότε η ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. Διαδικασία Παραλαβής Η ΕΠΠΕ γνωμοδοτεί για την παραλαβή των επιμέρους τμημάτων του έργου μετά τη συμβατική ολοκλήρωση κάθε διακριτού σταδίου. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσω του ελέγχου του συνόλου των προβλεπόμενων παραδοτέων, για τα οποία αξιολογείται η ποσοτική και ποιοτική πληρότητα / αρτιότητα. Για τη σηματοδότηση της ολοκλήρωσης κάθε σταδίου και την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην ΕΠΠΕ αίτημα παραλαβής, με το οποίο διαβιβάζει ενδεικτικά τα ακόλουθα: - Αναφορά πεπραγμένων και εργασιών. Για την παραλαβή του κάθε σταδίου του έργου η ΕΠΠΕ λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες, πραγματοποιεί αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής πληρότητας Σελίδα 14 από 21 /αρτιότητας των παραδοτέων, μέσω: - Ανασκόπησης και αξιολόγησης αναφορών και λοιπών εντύπων παραδοτέων και υλικού τεκμηρίωσης. - Διενέργειας ελέγχων αποδοχής για τα επιμέρους παραδοτέα Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, οι παρατηρήσεις της Επιτροπής διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής. Εκτιμώντας το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών, η ΕΠΠΕ καθορίζει το χρονικό διάστημα λήψης των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων και επανυποβολής του αιτήματος παραλαβής. Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως δύο φορές. Η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώνεται με τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου από την ΕΠΠΕ. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο ή να συντάξει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, τα παραδοτέα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί προσωρινά. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξελίσσεται η παραλαβή κάθε σταδίου δεν επηρεάζει τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης του έργου και τις χρονικές δεσμεύσεις ολοκλήρωσης επόμενων σταδίων. Η διαδικασία παραλαβής κάθε σταδίου δεν δύναται να πραγματοποιηθεί, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι παραλαβές προηγούμενων σταδίων. Άρθρο 6 – Ποινικές Ρήτρες- Εκπτώσεις Η παράδοση και η παραλαβή του έργου θα γίνει σε συμφωνία με τον εργοδότη. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2‰ επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού ή των υπηρεσιών που καθυστερούν. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. Επίσης το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί, σύμφωνα με άρθρο 34 του Κ.Π.Δ. 118/2007, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ δικαιούται, κατά την κρίση του, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού, Σελίδα 15 από 21 καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. Άρθρο 7 – Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής Η αμοιβή που θα καταβληθεί από το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των …………. ευρώ (…………..€) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι ……………… ευρώ (…………….€) ή συνολικά ………………………….. ευρώ (…………….€). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. Ο ανάδοχος παραιτείται ρητά από τυχόν μελλοντική αξίωσή του από το άρθρο 388 Α.Κ. για το οποίο επιπλέον δηλώνει ότι αναλαμβάνει τον συγκεκριμένο κίνδυνο για το συγκεκριμένο έργο και τη συγκεκριμένη σύμβαση, άλλως παραιτείται από τυχόν ενδεχόμενη αξίωσή του. Η αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ως ακολούθως: ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_2_2_Υλικά παραγωγής εκπαιδευτικού εργαστηρίου_2014 Α’ ΦΑΣΗ Ποσοστό επί της αμοιβής 30 Δεκεμβρίου 2014 100% Β’ ΦΑΣΗ Ποσοστό επί της αμοιβής Η δαπάνη για τη δημοσίευση της περίληψης αυτής της προκήρυξης στον Τύπο βαρύνει όλους τους αναδόχους του ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ στους οποίους αναφέρεται και επιμερίζεται σ’ αυτούς ανάλογα με την τελική δαπάνη του έργου που θα τους ανατεθεί. Η ΕΠΠΕ με βάση τις οδηγίες της παραγράφου σχετικά με τη Διαδικασία Παραλαβής του άρθρου 5 – Παρακολούθηση και Παραλαβή Έργου θα συντάξει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου. Σχετικά με την αποπληρωμή, θα διενεργηθεί με την ολοκλήρωση και Οριστική Παραλαβή του συνόλου του Συμβατικού Έργου και κατόπιν έκδοσης σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στις τιμές, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου. Το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Όλα τα έξοδα ταξιδιών, διαμονής, διατροφής, εκπαίδευσης, κτλ. σχετικά με την υλοποίηση της Παρούσας Σύμβασης, (στα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα του προσωπικού ή μελών της Αναθέτουσας Αρχής) ακόμη και αυτών που θα προκύψουν από πιθανές τροποποιήσεις ή οποιεσδήποτε αλλαγές επί της Σύμβασης, είναι ευθύνη του Αναδόχου. Άρθρο 8 -Υποχρεώσεις Αναδόχου 1. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στο ΔΣ του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Σελίδα 16 από 21 2. 3. 4. 5. 6. 7. ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, εκτός της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει τις εφαρμογές σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με τη σχετική νομοθεσία. Άρθρο 9- Αποζημίωση για Ζημίες Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή της διακήρυξης ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται. Άρθρο 10-Υπεργολαβίες Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο / υπεργολάβους, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ και άμεση αντικατάσταση με νέο υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. Άρθρο 11- Εμπιστευτικότητα Αναδόχου Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ειδικότερα: 1. Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή να δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος Έργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 2. Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους συνεργάτες του ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και να διασφαλίζει ότι οι συνεργάτες αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις Σελίδα 17 από 21 3. 4. 5. εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, στο πλαίσιο εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντάς τον έκπτωτο. Άρθρο 12 - Πνευματικά Δικαιώματα - Μελλοντικές Επεκτάσεις - Κυριότητα Όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης κατά την καθ' οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Κατά τη φάση υπογραφής της σύμβασης με τον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του συνολικού έργου, μπορεί να προσαρμόσει την ημερομηνία έναρξης των εργασιών του Αναδόχου. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του Έργου, η διάρκεια της σύμβασης ενδέχεται να επεκταθεί με κοινή συμφωνία των δύο συμβαλλόμενων. Η εν λόγω επέκταση θα πραγματοποιηθεί χωρίς επιπλέον κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη επέκταση του φυσικού αντικειμένου του Αναδόχου, αλλά αφορά στις προδιαγεγραμμένες στην παρούσα Διακήρυξη εργασίες. Άρθρο 13- Εκτέλεση της Σύμβασης Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 39/1939 Περί Κληροδοτημάτων Άρθρο 14- Λοιπές Διατάξεις Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τη Σύμβαση με βάση τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει, ιδίως όσες απορρέουν από το εργατικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο και την κοινωνική νομοθεσία. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη ανάληψης των αναγκαίων διαβημάτων για την εξασφάλιση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης βάσει των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης. Εάν κάποιο απρόβλεπτο γεγονός, ενέργεια ή παράλειψη εμποδίζει, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της Σύμβασης, εν μέρει ή εν όλω, ο Ανάδοχος πρέπει αμέσως και με δική του πρωτοβουλία να καταγράφει την κατάσταση και να την αναφέρει στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Σελίδα 18 από 21 Η σχετική έκθεση θα περιγράφει το πρόβλημα, θα αναφέρει την ημερομηνία έναρξής του και τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε ο Ανάδοχος για να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πρέπει να δίδει προτεραιότητα στην επίλυση του προβλήματος και όχι στον καθορισμό των ευθυνών. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλο ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση λόγων που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.), το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. Η καταβολή που τυχόν γίνει προς την Τράπεζα μετά την αναγγελία ελευθερώνει το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ απέναντι στην τράπεζα και τον Ανάδοχο άσχετα από την ύπαρξη και το κύρος της αιτίας της εκχωρήσεως. Ο Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου, η υπ΄ αριθμ 03/2014 διακήρυξη, η με αριθμό …./….10.2014 Απόφαση Κατακύρωσης του Έργου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α. η παρούσα Σύμβαση, β. η Διακήρυξη του Διαγωνισμού του Έργου γ. η Απόφαση …./….10.2014 Κατακύρωσης του Έργου Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο / η ……………….. (ονοματεπώνυμο), οδός, αριθμός, Τ.Κ., τηλ: …………….., φαξ: ………….. Η κοινοποίηση εγγράφων από το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ. Επίσης, σε περίπτωση συγχώνευσης του ΜΜΣΤ υπόχρεος στην τήρηση των ανωτέρω, αλλά και δικαιούχος των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης θα είναι ο καθολικός διάδοχός του βάσει νόμου ή συμφωνητικού. Άρθρο 15- Συνοπτική περιγραφή του έργου Το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, που στη συνέχεια θα αποκαλείται «ΜΜΣΤ» στη συνέχεια των δραστηριοτήτων του, πραγματοποιεί το έργο «INSPIRE – Εικαστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) με κωδικό MIS 299688. Το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης «INSPIRE», ο νέος, ευέλικτος και εξωστρεφής θεσμός του Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, εστιάζει στην παραγωγή και προβολή σύγχρονου καλλιτεχνικού έργου μέσα από πρωτότυπες, συμμετοχικές και εκπαιδευτικές πρακτικές. Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλούνται ετησίως δύο ή τρεις διεθνώς καταξιωμένοι καλλιτέχνες, οι οποίοι καλούνται να συνομιλήσουν με 100 (max) νέους δημιουργούς μέσα από ένα εργαστήριο μιας περίπου εβδομάδας. Σελίδα 19 από 21 INSPIRE 2014 EFFECTIVE SPACES / ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΩΡΟΙ Το εικαστικό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης “Inspire”, στην τρίτη του διοργάνωση, επικεντρώνει το ενδιαφέρον στους Ενεργούς Χώρους: μέσα από ποικίλα καλλιτεχνικά μέσα και πρακτικές, διερευνά την εντατική παρουσία στο χώρο. Ο Pierre Labat (FR), ο Νίκος Ναυρίδης (GR) και ο Hermann Pitz (DE) είναι οι φετινοί προσκεκλημένοι, που θα εμψυχώσουν το διευρυμένο εργαστήριο του Inspire και θα καθοδηγήσουν την παραγωγική διαδικασία του. Μέσα από το σχέδιο και το κολλάζ, τη βιντεοεγκατάσταση και την αναφορά στο θέατρο, την αρχιτεκτονική και την παρέμβαση στο χώρο, οι τρεις καλλιτέχνες θα αναδείξουν διαφορετικές εκδοχές της συνθήκης της ενεργούς παρουσίας στο χώρο. Η αναπνοή, η σιωπή, η προοπτική και η οπτική, η ιστορία των τεχνών, η πλαισίωση της κίνησης με διαφορετικούς τρόπος γίνονται εργαλεία της ανάδειξης και ανακαλούν διαφορετικές σχέσεις ανάμεσα στα έργα, τους καλλιτέχνες, τους θεατές, τα γεγονότα και το χρόνο. Στη διάρκεια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν καλλιτεχνικά εργαστήρια, παρουσιάσεις των τριών καλλιτεχνών, στρογγυλή τράπεζα/ημερίδα, έκθεση έργων των προσκεκλημένων καλλιτεχνών και έκθεση των προϊόντων των εργαστηρίων. Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια θα διενεργηθούν κατά το διάστημα 1-7 Δεκεμβρίου 2014. Οι εκθέσεις τόσο των προϊόντων των εργαστηρίων όσο και των έργων των τριών καλλιτεχνών θα εγκαινιαστούν αμέσως μετά. Ο Pierre Labat (1977) σπούδασε καλές τέχνες στο Quimper και στο Στρασβούργο. Έχει παρουσιάσει έργα του σε περισσότερες από δέκα ατομικές εκθέσεις, έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες ομαδικές εκθέσεις και έχει πραγματοποιήσει προγράμματα residencies . Με συνήθως λιτά, μινιμαλιστικού τύπου γλυπτά και εγκαταστάσεις, επικεντρώνει τη δουλειά του στην ενεργοποίηση πολλαπλών αντιλήψεων του χώρου ως τόπο προβολής και πλαισίωσης της κίνησης, αλλά και ως πεδίο πρόκλησης ψευδαισθητικών εντυπώσεων. Ο Νίκος Ναυρίδης (1958) σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Από το 2008 διδάσκει εικαστικά στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Έχει στο ενεργητικό του πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στη Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε πολλές διεθνείς διοργανώσεις . Στο έργο του έχει διερευνήσει πολλαπλώς την αναπνοή και την εκπνοή, το κενό και το γεμάτο, τα οποία έχει οπτικοποιήσει μέσα από την χρήση εγκαταστάσεων, βίντεο, φωτογραφίας και σχεδίου σε πολυεπίπεδες προσεγγίσεις. Ο Hermann Pitz (1956) σπούδασε ζωγραφική στο Βερολίνο. Αμέσως μετά την αποφοίτησή του (1980) υπήρξε συνιδρυτής του Büro Berlin, ενός αυτοδιαχειριστικού χώρου για την προώθηση της σύγχρονης τέχνης. Από το 2002 διδάσκει στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Μονάχου, ενώ έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής και σύμβουλος σε πολυάριθμα ιδρύματα τέχνης. Η συνεχής δημιουργικότητα, που συχνά τέμνει τα διάφορα καλλιτεχνικά είδη και μέσα, η έννοια του σχεδιασμού και της οργάνωσης είναι στον πυρήνα των αναζητήσεών του. Στο πλαίσιο του έργου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι υπηρεσίες που περιγράφηκαν ανωτέρω στο άρθρο 2. Παρατηρήσεις: Ο Ανάδοχος δικαιούται να τροποποιήσει τις τεχνικές προδιαγραφές των παραδοτέων στην περίπτωση που κρίνει ότι κάτι τέτοιο εξυπηρετεί πληρέστερα τους στόχους του φεστιβάλ, υποχρεούται, ωστόσο, να διατηρήσει τα οικονομικά μεγέθη απαράλλακτα. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα ευρίσκεται σε στενή συνεργασία με το ΜΜΣΤ, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ποιότητα των εργασιών και ο απαιτούμενος χρονοπρογραμματισμός. Σελίδα 20 από 21 Άρθρο 16 – Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας του ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος και ένα κατατέθηκε στο αρμόδιο γραφείο της ΔΥΟ του αναδόχου. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Γι α το ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ξα νθ ίππη Σκ α ρπι ά – Χόι πε λ Πρό ε δρ ος Δ. Σ. του Μ ΜΣ Τ ΝΟΜ ΙΜ ΟΣ Ε ΚΠ ΡΟ ΣΩ ΠΟ Σ Τ Ο Υ Μ ΜΣ Τ Για τον Ανάδοχο ……………………………….. Σελίδα 21 από 21
© Copyright 2024 Paperzz
