TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TOHM MERKEZLERİNE VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI İDARİ ŞARTNAME Madde 1-İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1. İş sahibi idarenin; Adı : Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığı Adresi : Ulus işhanı A Blok Kat:2 Ulus / ANKARA / TÜRKİYE 06030 Telefon Numarası : +90 312 310 40 34 Faks Numarası : +90 312 310 40 53 E-mail : [email protected] İşin Başlama tarihi : 25/03/2014 İşin teslim yeri : Anadoluhisarı-Beykoz/ İşin Teslim Tarihi : 30/06/2014 Madde 2-GENEL KAPSAM İşbu Şartname, Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığınca TOHM merkezlerine ve Federasyon Faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınacak malzeme alımı işini kapsayan şartları içermektedir. SATIN ALINACAK OLAN MALZEMELERİN LİSTESİ NO 1 ÜRÜN C-1 Akarsu Kanosu ADET AÇIKLAMA 10 ICF Standartlarında olmak zorundadır.Rotamolt tekniği ile PE Süper Linear malzemeden üretilmiş olmalıdır.Uzunluğu 350 cm,(+ - 5) Genişliği 58 cm, su kesimi 25 cm olmalıdır.Kokpit ölçüsü 69cmx55cm olmadır.Ağırlığı 17 Kg arasında olmalıdır. Sporcu taşıma kapasitesi 45-85 kg arası olmalıdır.Kano üzerinde koltuğu bulunmalıdır.Kano üzerinde ön ve arka bölgede taşıma kulpları olmalıdır. 2 K-1 Akarsu Kano 30 ICF Standartlarında olmak zorundadır. Rotamolt tekniği ile PE Süper Linear malzemeden üretilmiş olmalıdır.Uzunluğu 350 cm, Genişliği 60 cm, su kesimi 28 cm olmalıdır.Kokpit ölçüsü 72cmx40cm olmadır.Ağırlığı 16 Kg arasında olmalıdır.Sporcu taşıma kapasitesi 45-85 kg arası olmalıdır.Kano üzerinde koltuğu bulunmalıdır.Kano üzerinde ön ve arka bölgede taşıma kulpları olmalıdır. 3 C-1 Kürek 15 137 ila 167 cm uzunluğunda alüminyum gövdesi olan, pala ölçüsü 50cm x 18cm, ağırlık 720 gram olan suda batmaz tur küreğidir. 4 5 K-1 Kürek Can yeleği 40 190 ila 200 cm uzunluğunda alüminyum gövdesi olan, pala ölçüsü 44cm x 19,5cm, ağırlık 1110 gram olan suda batmaz tur küreğidir. 50 Can yeleği CE sertifikalı, Minimum 50 Newton kaldırma kuvvetinde. Kano sporcuları için tasarlanmış olmalıdır. 210D Oxford Nylondan yapılmış olmalıdır. 6 K-1 Neopren Etek 40 K-1 Kanolar ile uyumlu olmalıdır. Su geçirmez kumaştan, belden lastikli, önde acil çıkış ipi yada kolu olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. 7 C-1 Neopren Etek 12 C-1 Kanolar ile uyumlu olmalıdır. Su geçirmez kumaştan, belden lastikli, önde acil çıkış ipi yada kolu olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. 6 ICF Standartlarında olmak zorundadır. Karbon ya da Karbon/Kevlar Malzemeden yapılmış olmalıdır. Uzunluğu 350 cm, Genişliği 60 cm Ağırlığı Maksimum 9 Kg olmalıdır. Kokpit ölçüsü ve Sporcu taşıma kapasitesi sözleşme sırasında belirtilecektir. Kano üzerinde koltuğu ve destek köpükleri bulunmalıdır. Koruyucu kılıfı ile beraber verilmelidir. 3 ICF Standartlarında olmak zorundadır. Karbon ya da Karbon/Kevlar Malzemeden yapılmış olmalıdır.Uzunluğu 350 cm, Genişliği 65 cm Ağırlığı Maksimum 10 Kg olmalıdır. Kokpit ölçüsü ve Sporcu taşıma kapasitesi sözleşme sırasında belirtilecektir.Kano üzerinde koltuğu ve destek köpükleri bulunmalıdır. Koruyucu kılıfı ile beraber verilmelidir 1 ICF Standartlarında olmak zorundadır.Karbon ya da Karbon/Kevlar Malzemeden yapılmış olmalıdır.Uzunluğu 410 cm, Genişliği 75 cm Ağırlığı Maksimum 13-15 Kg arasında olmalıdır.Kano'da 2 kokpit yer almalıdır.Sporu taşıma kapasitesi 2 sporcu için toplam 150-185 kg arasında olmalıdır.Kano üzerinde koltukları ve destek köpükleri bulunmalıdır. Koruyucu kılıfı ile beraber verilmelidir 8 9 Slalom Karbon K-1 Kano Slalom Karbon C-1 Kano 10 Slalom Karbon C-2 11 Deniz Kanosu 10 12 Touring Eğitim Kanosu K1 30 13 Eğitim Kanosu küreği 30 Yükseklik moloküler yapıda poliüreten (HMPE),Uzunluk:488 cm,Genişlik 59 cm,Ağırlık:28 Kg,Kokpit Uzunluğu:59 Cm,Kokpit Genişliği:48 m,Dümen,Ayarlanabilir koltuk,Birbirinden ayrı su geçirmez 3 adet ambar, Kullanılan malzeme:Epoxy ve Diolen Uzunluk:520 cm,Ağırlık 12 Kg,Kokpit Genişliği:45-60 cm arası,Kokpit Ölçüleri:100 cm(u),Dümen,Koltuk Karbon Karışmı Şaft,Pala fiber glass ile kuvvetlendirilmiş naylon ve epoxy,Pala yüzeyi:600-625 cm2, Kürek Ağırlığı:900-1100 gr arası, 14 Deniz kanosu Küreği 12 Uzunluk : 225 Cm,Alüminyum gövde,Pala kuvvetlendirilmiş plastik,Ortadan 0’60’0 açı ve suda batmaz kürek, 15 Deniz kanosu Eteği 5 Deniz kanoları ile uyumlu,nefes alabilen,su geçirmez kumaştan yapılmış olacak. 40 Akarsu Slalom Sporuna uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. CE Sertifikalı olmalıdır.EN1385 Belgesi olmalıdır.Dış yüzeyi sert plastik, içi köpük malzemeden olmalı.Ayarlanabilir çene bandı olmalıdır. 16 Kask 17 Sıvı Epoxy Dondurucu 5L Karbon teknelerin tamirinde kullanılan epoksi malzemedir. 18 Antrenman Kanosu K1 25 10-12 Kg. Uzunluk 5,20 ICF Standartlarında Karbon kevlar yada karbon ağırlıklı,epoksi vakumlanmış 19 Antrenman Kanosu C1 5 10-16 Kg. Uzunluk : 5.20 ICF Standartlarında Karbon kevlar yada karbon ağırlıklı, epoksi vakumlanmış 20 Antrenman Kanosu K2 4 Uzunluk :6.50 Maksimum ağırlık 18 kg. ICF Standartlarında Karbon kevlar yada karbon ağırlıklı, epoksi vakumlanmış 21 Katlanabilir Lastik Takip Botu 2 4.25 mt.boyu(kürekler,pompa,tamir takımı,taşıma çantası dahil) (+ - )30 cm ahşap veya alüminyum tabanlı) 2 20 Hp gücünde 4 zamanlı dıştan takma motor. 40 Uzunluk : 320 cm ,Genislik : 74 cm,Su Yuksekligi : 39 cm,Kokpit Olcusu : 131 x 60 cm,Agirlik : 22 Kg,Tasima Kapasitesi : 182 Kg,High Molekuler Poly Etilenden Rotamold tekniği ile yapılmış olacak. Tekne Tasarımı Akarsu (1-2 derece düz akan), durgunsu ve denizde kullanabilmeye uygun olacak. Kokpit içeri girilen kokpit olacak. Kokpit içinde hareket edebilen koltuk ve sırtlığı olacak. kokpit içinde ayak destek üniteleri bulunacak. Kokpit üzerinde su geçirmez kargo kapakçığı bulunacak. 40 Çocuk Kanosuna uygun 22 Dıştan Takma Motor 23 Çocuk Kanosu 24 Kürek Madde 3-YÜKÜMLÜLÜKLER 1. İdarenin Yükümlülükleri 1. Alınacak ürünlerin Katma Değer Vergisi Federasyon tarafından karşılanacaktır. 2. Firmanın Yükümlülükleri 1. Firma, teknik ve idari şartnamedeki tüm yükümlülüklerini yerine getirecektir. 2. Katma Değer Vergisi dışından kalan tüm vergi, resim, harç ve diğer masraflar ihaleyi kazanan Firmanın yükümlülüğündedir. 3. Her türlü nakliye giderleri Firmanın yükümlülüğündedir. Madde 4-Satın Alma Şekline İlişkin Bilgiler Satın Alma Usulü : Kapalı zarf teklif alma usulü İhale Adresi : Anadoluhisarı Mh. Körfez Cd. No:30/1 D.1 A.Hisarı / Beykoz / İSTANBUL İhale Tarihi : 21/03/2014 İhale Saati : 14:00 Madde 5-Satın Alma Dokümanının Temini Satın alınacak işle ilgili dokümanları Türkiye Kano Federasyonu Ulus İş Hanı A Blok Kat:2 Ulus-Ankara ve Anadoluhisarı Mh. Körfez Cd. No:30/1 D.1 A.Hisarı / Beykoz / İSTANBUL adresinden 500,00 TL bedel karşılığında alınabilir. (Ücret Federasyonun Garanti Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi, Hesap No:711/6298812 IBAN :TR57 0006 2000 7110 0006 2988 12) Madde 6-İhale Dokümanının Kapsamı 1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır. a) İdari ve Teknik Şartname b) Teklif Mektubu Taslağı c) İşe İlişkin Sözleşme İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Madde 7-Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati Tekliflerin Sunulacağı yer : Anadoluhisarı Mh. Körfez Cd. No:30/1 D.1 A.Hisarı / Beykoz / İSTANBUL Son Teklif Verme Tarihi : 21/03/2014/ Son Teklif Verme Saati : 11:00 Teklifler (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebilecektir. Posta vasıtasıyla yapılan tekliflerdeki gecikmelerden idare sorumlu olmayacaktır. İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İşin ihale edilmesinden sonraki dönemde,gerek ihale şartlarına aykırılık gerekse akdedilecek sözleşme şartlarına aykırılık vaki olursa,idare Sözleşme’yi henüz akdetmedi ise ,Sözleşme’yi akitten cayabilecek,akdetmiş ise Sözleşme’yi herhangi bir ihtar veya ihbara gerek bulunmaksızın ,tek taraflı fesih edebilecek ve dilerse İş’i başka kişi veya kuruluşlara gördürebilecektir.Federasyon böyle durumda zarar ve ziyanı için teminata müracaat edip,nakte çevirebilecek ve aşan zararları için dava ve talep hakları saklıdır. Madde 8-Satın Alınacak işe İlişkin Hususlar Ön Yeterlik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler ve Ön Yeterlik Kriterleri İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifler kapsamında sunmaları gerekir. 1. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası onaylı belgesi, 3. Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak Mükellefiyet yazısı, 4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 5. Bu şartnamede belirtilen Teklif Mektubu. 6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge 7. Teklif verecek firmanın Kano Malzeme ve Ekipmanları ticareti işini daha evvelce yapmış olmak veya su sporları alanında imalat,ithalat veya ticaret yapmış olmak. 8. Bu şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin evraklar. 9. Firmanın ihale konusu malların ICF’in kabul edeceği standartlara uygun olarak teslim edeceklerine dair beyanı, 10. Vekaleten ihaleye katılma halinde ,vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 11. İsteklinin ortak girişim olması halinde ,iş ortaklığı beyannamesi, 12. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde,1 ve 2 maddeki yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması gerekir. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır. Madde 9-İhaleye Katılamayacak Olanlar Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar. 1. 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3717 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. 2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 3. İdarenin ihale yetkilisi kişileri ve bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 4. İdarenin ihale konusu işle ilgili tüm ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. 5. (3) ve (4) maddelerde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinilenleri. 6. (3), (4) ve (5) maddelerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10 undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç) 4734 sayılı kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri. 7. İhale konusu hizmetin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler, bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. 8. İdare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak kurdukları şirketler bu ihaleye katılamazlar. 9. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Firma yukarıdaki maddelerin kapsamınına girmediğini yazılı olarak beyan edecektir. Madde 10-İhale Dışı Bırakılma Nedenleri Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumların tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır, 1. İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan, 2. İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan, 3. Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan, 4. İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen, 5. İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu idare tarafından tespit edilen, 6. İhale tarihi itibariyle, mevzuat gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan, 7. Bu şartname ile idare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen, 8. Bu şartnamenin hükümlerine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan, 9. Bu şartnamenin yasak ve fiili davranışlar maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen. Madde 11-Yasak Fiil veya Davranışlar İhalede aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır. 1. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, 2. İstekileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, 3. Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, 4. İhalede kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yada vekaleten birden fazla teklif vermek, 5. Bu şartnamenin ihaleye katılamayacak olanlar maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak, Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında, fiil veya davranışlarının özelliğine göre, 4734 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır. Madde 12-İhale Saatinden Önce ve Sonra İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği 1. İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce veya sonra ihale iptal edilebilir. 2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. 3. İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. 4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 5. Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi olup Türkiye Kano Federasyonu Satın alma talimatına göre mal ve hizmet alımlarını tapar. Tekliflerin düşüklüğüne bakmaksızın, oluşan kanaat dorultusunda ihale konusunu layıkıyla gerçekleştirebileceğini düşündüğü firmaya işi bölerek veya tümünü verip vermemekte serbesttir. 6. Federasyon mal ve hizmet alımlarında yasaklılık durumları hariç Kamu İhale Kanununa tabii değildir. Madde 13-Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulmasına İlişkin Hususlar Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi İsteklinin teklifini gösteren fiyat EURO ile belirtilecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır. Madde 14-Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği 1. Teklif mektupları yazılı, kaşe ve imzalı olarak sunulur. 2. Teklif mektubunda; a.İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğine ait taahütname, b.Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c.Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. d.Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması e.İş kalemlerine ait birim fiyat cetveli 3. Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir. Madde 15-Tekliflerin Geçerlilik Süresi Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. Madde 16-Teklif Fiyatına Dahil Olan Masraflar Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü giderler firmaya aittir. Madde 17-Geçici Teminat İstekliler Teklif bedelinin %5’i oranında geçici teminat vereceklerdir. Madde 18-Kesin Teminat İhaleyi alan firma , ihale kesinleştikten sonra 1 hafta içerisinde talep ettiği bedelin % 10 oranında kesin teminatı federasyona verecektir. Madde 19-Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır; 1. Tedavüldeki Türk Parası 2. Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları 3. Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler 4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumunun belirlediği esaslara uygun olması gerekir. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. Madde 20-Teminat MektubununTeslim Yeri 1. Geçici Teminat mektupları, teklif zarfının içinde sunulur. 2. Teminat mektupları dışındaki teminatların federasyon hesabına yatırılması (Garanti Bankası Ankara Anafartalar Şubesi HES.NO:711/6298812 IBAN: TR57 0006 2000 7110 0006 2988 12 nolu numaralı hesap) ve makbuzların teklif zarfının içinde sunulması gerekir. Madde 21-Geçici ve Kesin Teminatın İadesi 1. Satın alınacak iş üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları haricinde diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. 2. Satın alınacak işi kazanan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir. 3. Satın alınacak iş üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir. 4. Sözleşme imzalandıktan sonra,firma yükleniminden vazgeçtiği veya her ne sebeple olursa olsun şartname hükümlerini ihlal ettiği ve sözleşmenin ihlaline sebebiyet verdiği takdirde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme iptal edilerek teminat Federasyona irat olarak kaydedilir. 5.Kesin teminat satın alınan malzemelerin tesliminden 7 gün sonra iade edilir. Madde 22-İşlerin Kabulü: İlgili mallar Federasyon tarafınca kurulacak kabul komisyonu tarafından düzenlenecek tutanakların firma ile karşılıklı olarak imzalanması sonucu tamamlanmış olacaktır. Madde 23-Ödeme Yeri ve Şartları: Ödemeler malın teslimine bağlı olarak yapılacaktır.Firma malın son teslim tarihinden önce malları teslim etmesi durumunda ödemenin tamamını,malların kısmen teslim edilmesi durumunda teslim edilen kısma ilişkin olarak 7 iş günü çerisinde ödemesi yapılacaktır.Ödemeler tutulacak kabul tutanaklarını müteakip Federasyonca 7 iş günü içerisinde merkezden yapılacaktır. Firma işi yapmaktan vazgeçer veya hizmetleri Federasyonun istediği gibi gerçekleştirmez ise Federasyon söz konusu işi Firma nam ve hesabına başka firma yada firmalara yaptırabilir bedelini üstlenici firmaya rücu eder. Madde 24-Gecikme ve diğer cezai hususlarla ilgili müeyyideler: İşin teslim son teslim tarihi 30.06.2014 olup firma malların tamamını veya bir kısmını bu tarihten önce teslim edebilir. 24.1.Firma teknik ve idari şartnamede belirtilen işleri geciktirmesi veya kısmen yapmaması durumunda İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,02 (binde iki) oranında gecikme cezası uygulanır. 24.2.İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 24.3.Gecikme cezası ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanmaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir. 24.3.1.Teklif veren firmalar ihale dökümanı kapsamında belirtilen ibraz ettikleri tüm belge ve beyanların doğruluğunu kabul eder, yanıltıcı ve içeriğinde eksik sbilgiler barındıran belgelerden firma sorumludur. 24.3.2.Federasyon Kamu ihale Kurumu hükümlerine tabi değildir. 24.3.3.Federasyon ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir, ihaleyi istediği firmaya kısmen veya tamamen verip vermemekle serbesttir. 24.4.Teklif veren firmalar yukarıdaki tüm şartları kabul etmiştir. Madde 25-İş Avansı Verilmesi: Söz konusu mallar ve hizmetler için Banka teminat mektubu karşılığında % 40 iş avansı verilebilir. Madde 26-Anlaşmazlıkların Çözüm Şekli: Her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.